劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议,是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。那么合同应该怎么制定才合适呢?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧
消防验收合同篇一
乙方:_________________
3、付款方式:_________________首付资料费万元,资料完成,经甲方认证验收后,余款一次性付清。
4、甲方责任:_________________甲方积极配合乙方完善验收资料
5、乙方责任:_________________
(1)资料内容达到国家规定标准,乙方负责甲方资料验收合格,并协助甲方办理完成资料验收。
(2)乙方保证所提供资料,真实有效,甲方在办理房产手续期间,出现的'有关资料问题,乙方付全部责任,并退还所有费用,并给予甲方双倍赔偿。
6、在本合同履行过程中发生争议双方协商解决,协商不成,可向东营区人民法院起诉。天内完成,交付甲方进行资料验收。
7、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。
委托人:_________________
乙方:_________________
委托人:_________________
消防验收合同篇二
甲方:__________公司(以下简称为甲方)
法人代表:__________
住所:__________
乙方:__________表后线总包(以下简称为乙方)
法人代表:__________
住所:__________
甲方系该工程的承包人,乙方系本协议第一条项下的发包方。本工程经过乙方及其施工队的施工后,目前已完工,双方拟就该工程进行验收交接,现甲、乙双方就本工程的验收情况事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。
一、本工程的概况
1、工程名称:高低压配电设备及安装工程(以下简称"该工程")
2、工程位置:__________
3、施工期:本工程于______年______月______日进场施工,于______年______月______日完工,已组织验收。
4、竣工情况:__________已竣工。
二、工程验收情况
1、工程验收日期:本工程经甲、乙双方共同在场,并于______年______月______日在工程所在地进行现场验收。
2、工程验收情况:因乙方在白鹭湾1号公用配电房低压表后线标识治疗第一次提交出现问题,错漏百出,甲方随后将问题反馈给乙方处理,经过乙方重新核对后甲方提交的材料与现场财会十分混乱,甲方经过再三确认修改,验收合格后将资料提交到杨和供电所。
三、本协议签署后,乙方认可该工程并经乙方验收合格的,由乙方向甲方支付应付工程款。
甲方保证收到本工程的承包款后,按时足额向实际施工人发放工资福利。
四、本工程经乙方验收合格后,甲方向乙方提供为期________年的质保期。在质保期内发现工程问题的,甲方须及时组织工人进行必要的返工、加强、重做等工作,如果由于乙方提供的工程材料出现质量问题,甲方概不承担,由乙方自行承担。
五、甲方提交材料至供电所,供电所建档后,所产生的电费问题由乙方负责,与甲方不承担任何责任。
六、违约条款
1、甲方违反本协议约定的,应向乙方承担本工程总承包款10%的违约金。
2、乙方违反本协议约定的,应向甲方承担本工程总承包款10%的违约金。
七、未尽事宜,双方协商解决,协商不成的,任何一方有权向甲方所在地人民法院提供民事诉讼。
八、本协议经甲、乙双方签字或盖章后即发生法律效力,各方均应依约适当履行。
九、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):__________
乙方(签字):__________
签署时间:__________
签署地点:__________
消防验收合同篇三
甲方(卖方):
乙方(买方):
签订地点:
第二条 质量标准:每件红木家具应符合qb/t2385-20xx 新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称,产品标识和实际用材符合,且不低于样品同等质量。
第三条 付款方式:签订合同后,乙方于60日内付清全额货款,甲方将于收到货款3天内发货。
第四条 甲方送货,运费由甲方承担。乙方缴清货款,经乙方验货签收,甲方应在交货时督促乙方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收,乙方发现问题应当场提出,并由双方协商达成解决方案。
第五条 违约责任:若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总额的 10 %向乙方支付违约金。
第六条 购买家具在保修期内出现质量问题的,乙方告知甲方后,甲方在 7 天内修理或更换,修理不好或不能更换的,予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的,甲方应予以更换或退货。
第七条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方当事
人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第 二 种方式解决:
(一)提交当地仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第八条 本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合同执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方(签章):乙方(签章):
开户银行: 开户银行:
账号:账号:
联系方式: 联系方式:
年月日
消防验收合同篇四
乙方(卖方):_________________
甲、乙双方经过友好协商,兹签订如下协议并共同遵守:在甲方的积极配合下,乙方顺利完成甲方委托(合同号为lz_______年0605,以下简称本项目),在规定的时间内,甲方就本项目设备的全部内容进行审核和验收之后,认定均符合合同要求,并同意通过收货。
第一条验收方式:
1.产品到达甲方指定地点进行安装调试后,甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号,开箱检验,正确调试,保证商品符合产品使用说明明示的.配置和产品的质量状况,经乙方确认,当面向乙方交验商品,并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式,明示三包有效期,提供三包凭证、有效发货票、产品(选配件)合格证和使用说明。
2.验收标准:
1)产品外形、包装完好;
2)产品符合合同要求及标准;
3)乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料;
4)甲方认可设备的安装、调试无问题。
第二条对产品提了异议的时间和方法:
1.双方在验收过程中,如果发现产品的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符,甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款,并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理意见。
2.如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。
3.乙方在接到甲方书面异议后,应在3日内提出书面处理意见,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第三条本合同签订日,是设备验收通过日。
第四条本合同签订,视为本项目验收通过。
第五条本合同一式肆份双方各持正本一份副本一份本着共同发展和平等互利原则,双方可以在自愿的基础上,互相为双方介绍客户和业务,作为长期合作。
甲方(盖章):_________________
乙方(盖章):_________________
地址:_________________
地址:_________________
代表人(签字):_________________
法定代表人(签字):_________________
联系电话:_________________
联系电话:_________________
消防验收合同篇五
甲方:__________公司 (以下简称为甲方)
法人代表:__________
住所:__________
乙方:__________表后线总包(以下简称为乙方)
法人代表:__________
住所:__________
甲方系该工程的承包人,乙方系本协议第一条项下的发包方。本工程经过乙方及其施工队的施工后,目前已完工,双方拟就该工程进行验收交接,现甲、乙双方就本工程的验收情况事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。
一、 本工程的概况
1、工程名称:高低压配电设备及安装工程(以下简称"该工程")
2、工程位置:__________
3、施工期:本工程于______年______月______日进场施工,于______年______月______日完工,已组织验收。
4、竣工情况:__________已竣工。
二、工程验收情况
1、工程验收日期:本工程经甲、乙双方共同在场,并于______年______月______日在工程所在地进行现场验收。
2、工程验收情况:因乙方在白鹭湾1号公用配电房低压表后线标识治疗第一次提交出现问题,错漏百出,甲方随后将问题反馈给乙方处理,经过乙方重新核对后甲方提交的材料与现场财会十分混乱,甲方经过再三确认修改,验收合格后将资料提交到杨和供电所。
三、本协议签署后,乙方认可该工程并经乙方验收合格的,由乙方向甲方支付应付工程款。
甲方保证收到本工程的承包款后,按时足额向实际施工人发放工资福利。
四、 本工程经乙方验收合格后,甲方向乙方提供为期 ________年的质保期。在质保期内发现工程问题的,甲方须及时组织工人进行必要的返工、加强、重做等工作,如果由于乙方提供的工程材料出现质量问题,甲方概不承担,由乙方自行承担。
五、 甲方提交材料至供电所,供电所建档后,所产生的电费问题由乙方负责,与甲方不承担任何责任。
六、 违约条款
1、 甲方违反本协议约定的,应向乙方承担本工程总承包款10%的违约金。
2、 乙方违反本协议约定的,应向甲方承担本工程总承包款10%的违约金。
七、 未尽事宜,双方协商解决,协商不成的,任何一方有权向甲方所在地人民法院提供民事诉讼。
八、 本协议经甲、乙双方签字或盖x后即发生法律效力,各方均应依约适当履行。
九、 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):__________
乙方(签字):__________
签署时间:__________
签署地点:__________
消防验收合同篇六
日期:_________________
甲方验收人员:_________________
乙方工程师:_________________
按照合同规定,乙方为甲方提供________设计和加工服务。本报告是甲方按照合同针对乙方提供服务的具体内容进行验收的.文件。
项目:_________________
设备名称:_________________
单位:_________________
完成状况:_________________
甲方确认:_________________
乙方确认:_________________
天线罩设计加工方案:_________________
备注:_________________
甲方确认同意向乙方支付合同项下的余款人民币________________元,大写:_________________人民币壹拾壹万捌仟伍佰源整。
日期:_________________日期:_________________
消防验收合同篇七
日期:_________________
甲方验收人员:_________________
乙方工程师:_________________
按照合同规定,乙方为甲方提供________设计和加工服务。本报告是甲方按照合同针对乙方提供服务的'具体内容进行验收的文件。
项目:_________________
设备名称:_________________
单位:_________________
完成状况:_________________
甲方确认:_________________
乙方确认:_________________
天线罩设计加工方案:_________________
备注:_________________
甲方确认同意向乙方支付合同项下的余款人民币________________元,大写:_________________人民币壹拾壹万捌仟伍佰源整。
消防验收合同篇八
甲方(买方):
乙方(卖方):
甲、乙双方经过友好协商,兹签订如下协议并共同遵守:
在甲方的积极配合下,乙方顺利完成甲方委托(合同号为lz20100605,以下简称本项目),在规定的时间内,甲方就本项目设备的全部内容进行审核和验收之后,认定均符合合同要求,并同意通过收货。
第一条 验收方式
1、产品到达甲方指定地点进行安装调试后,甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号,开箱检验,正确调试,保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况,经乙方确认,当面向乙方交验商品,并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式,明示三包有效期,提供三包凭证、有效发货票、产品(选配件)合格证和使用说明。
2、验收标准:
1)产品外形、包装完好;
2)产品符合合同要求及标准;
3)乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料;
4)甲方认可设备的安装、调试无问题。
第二条 对产品提了异议的时间和方法
1、双方在验收过程中,如果发现产品的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符,甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款,并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理意见。
2、如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同附件一的'规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。
3、乙方在接到甲方书面异议后,应在3日内提出书面处理意见,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第三条 本合同签订日,是设备验收通过日。
第四条 本合同签订,视为本项目验收通过。
第五条 本合同一式肆份,双方各持正本一份,副本一份。
本着共同发展和平等互利原则,双方可以在自愿的基础上,互相为双方介绍客户和业务,作为长期合作。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
地址:
地址:
代表人(签字):
法定代表人(签字):
联系电话:
联系电话:
年 月 日
年 月 日
消防验收合同篇九
日期:_________________
甲方验收人员:_________________
乙方工程师:_________________
按照合同规定,乙方为甲方提供________设计和加工服务。本报告是甲方按照合同针对乙方提供服务的具体内容进行验收的文件。
项目:_________________
设备名称:_________________
单位:_________________
完成状况:_________________
甲方确认:_________________
乙方确认:_________________
天线罩设计加工方案:_________________
备注:_________________
甲方确认同意向乙方支付合同项下的余款人民币________________元,大写:_________________人民币壹拾壹万捌仟伍佰源整。
消防验收合同篇十
工程名称:
1.装修工程
2.工程地点:
3.建设单位:
4.施工单位:
5.建设规模:总建筑面积72户x120㎡=8640㎡
售楼部180㎡
合计8820㎡
6.建设层数及高度:六层,高17.6米单层高6米
7.结构类型:砖混结构
8.工期:____日历天
施工合同、施工效果图及国家或行业规范、标准。
1.设计图纸及业主要求和变更通知单。
2.国家和地方现行施工验收规范及强制性拉条文。
1.工程质量的控制情况我单位在施工中按照设计要求和业主意图,在国家和地方建筑法规、规范,遵守现行室内装饰装修施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下,建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检,在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料有试验报告,隐蔽工程有记录,质量有质检,竣工有资料。
2.在施工过程中我单位按照规范规定提前做好事前控制,对分项工艺操作是否标准,施工是否规范等控制。对隐蔽工程实施我方自检,业主复检,如不符合图纸要求的限期整改,合格后进行下道工序施工,并及时做好隐蔽记录。在日常巡视中,发现质量问题或不规范施工,用口头或书面通知施工班组进行整改,并经业主复检合格后方可进行下道工序施工。
3.工程材料的控制情况,工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保材料,经业主验收,并按规范进行复检,合格品方可使用,不合格品给予退还。其原材料匀有出厂合格证及相应的复试报告。
4.主要实验及测试项目如下:
卫生间地面闭水试验在规定测试时间下,无渗漏,结果符合要求。
抛光砖实验,测试结果符合要求。水泥试验,测试结果符合要求。
工程开工到竣工相关资料,有技术复核记录,施工日记。隐蔽工程记录和各种进场材料设备保证资料等,技术资料,管理资料等基本齐全。
1.本装饰工程经建设单位、设计单位、施工单位多方努力和配合下现已基本完成施工合同所需要的内容,经预验,认为本工程基本进入竣工阶段。
2.本工程共四部分,装饰工程、电气工程、给排水工程、室外工程,经我项目部对现场检查,基本满足施工验收要求,特申请验收。
3.装饰施工均以设计要求和工艺操作标准进行施工,其布局和风格满足业主意图。资料基本齐全,项目满足要求,分项工程的检查评定,结合抽查实测,其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。
4.安装工程按照要求施工,基本达到要求。
5.在本工程施工过程中,我方在质量方面严格把关,全面检查,但必存在不足之处,以上评价意见敬请业主方、及专家审核。
申请人:_________
_________年____月____日
消防验收合同篇十一
发(总)包单位(甲方)
承(分)包单位(乙方)
根据工程需要,按公司审批的工程分包计划发包方(以下简称甲方)将工程的安装分部水、电安装分项工程,分包给承(分)包方(以下简称乙方),为保证甲方与业主所签订施工合同的履约,实现优质、高效、低耗和文明施工的目标,经甲、乙双方协商,特制定本合同,明确各自的责、权、利,共同遵守。
一、工程概况:_________________
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3建筑面积
二、承包内容:_________________
2.2设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。
三、工程造价及承包方式:_________________
3.1本合同总造价暂定为人民币元(大写人民币壹佰捌拾陆万元)(合同造价含6.11%的建安劳保费)。
3.2乙方采用专业分包方式承包。
3.3设计变更及其他费用的调整,按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。
四、工期:_________________
4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求,经双方协商确定为746个日历天,20__年5月1日至20__年5月15日止。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
消防验收合同篇十二
甲方(买方):
乙方(卖方):喀左龙泽电子科技有限公司
甲、乙双方经过友好协商,兹签订如下协议并共同遵守:
在甲方的积极配合下,乙方顺利完成甲方委托(合同号为lz20100605,以下简称本项目),在规定的时间内,甲方就本项目设备的全部内容进行审核和验收之后,认定均符合合同要求,并同意通过收货。
1.产品到达甲方指定地点进行安装调试后,甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号,开箱检验,正确调试,保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况,经乙方确认,当面向乙方交验商品,并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式,明示三包有效期,提供三包凭证、有效发货票、产品(选配件)合格证和使用说明。
2.验收标准:
1)产品外形、包装完好;
2)产品符合合同要求及标准;
3)乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料;
4)甲方认可设备的安装、调试无问题。
1.双方在验收过程中,如果发现产品的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符,甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款,并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理意见。
2.如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。
3.乙方在接到甲方书面异议后,应在3日内提出书面处理意见,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
本合同签订日,是设备验收通过日。
本合同签订,视为本项目验收通过。
本着共同发展和平等互利原则,双方可以在自愿的基础上,互相为双方介绍客户和业务,作为长期合作。
甲方(盖章):乙方(盖章):
地址:地址:
代表人(签字):法定代表人(签字):
联系电话:联系电话:
年月日年月日
您可能关注的文档
- 考试没考好反省检讨书(大全16篇)
- 最新工程验收合同(通用11篇)
- 初中音乐工作总结(汇总20篇)
- 建筑工程毕业实践报告 建筑工程毕业实习报告(通用12篇)
- 2023年派出所小学生法制教育演讲稿(优秀17篇)
- 2023年小学生劳动的心得体会(优秀16篇)
- 最新银行大堂经理个人工作总结(汇总9篇)
- 最新护士年终总结个人总结疫情 护士个人年终总结(优质10篇)
- 考试没考好反省检讨书(汇总16篇)
- 2023年小学生劳动的心得体会一句话(精选13篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
消 防 验 收 交接协议书简短消 防 验 收 合同范本(9篇)18下载数 194阅读数 -
最新
消 防 工程验 收 单位网消 防 验 收 报告消 防 工程验 收 报告(通用7篇)32下载数 986阅读数 -
2023年
消 防 验 收 方案网消 防 验 收 报告(实用8篇)34下载数 100阅读数 -
最新
消 防 验 收 申请书消 防 验 收 验 收 内容(精选8篇)23下载数 107阅读数 -
2023年
消 防 未通过验 收 消 防 验 收 报告(精选6篇)50下载数 355阅读数 -
消 防 验 收 配合资料消 防 验 收 资料有哪些(五篇)24下载数 645阅读数 -
消 防 验 收 资料收 集要求消 防 资料验 收 规范(五篇)14下载数 440阅读数 -
变电站
消 防 验 收 稿件范文消 防 验 收 新闻稿件(5篇)30下载数 516阅读数