技术咨询服务合同(汇总15篇)

合同的定义与作用注意合同中的关键条款，如付款方式、违约责任等，确保双方权益均得到保障。合同的签订是双方自愿的行为，请注意保护自己的权益。

技术咨询服务合同篇一

发包方：________________(以下称甲方)。

承包方：________________(以下称乙方)。

甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。

1.工程名称：______________________________。

2.工程地点：______________________________。

3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计_________平方米。

4.承包内容：______________________________。

5.建筑安装工程造价：共计人民币_________元。

6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：____________。

7.工程开工日期：_________年_________月_________日

8.工程竣工日期：_________年_________月_________日

9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

11.乙方主要义务：______________________________。

12.违约责任。

(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_________‰计算违约金。

(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_________‰计算违约金。

(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

13.本合同附件：共_________份。

14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。

15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

技术咨询服务合同篇二

上诉人（原审被告）：安徽南洋国际大酒店有限公司。

住所地：安徽省阜阳市颖河西路。

法定代表人：刘兴君，该公司董事长。

委托代理人：汪利民，安徽安泰律师事务所律师。

委托代理人：李韦，安徽阜阳法汇律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：常州第二园林建设工程总公司。

住所地：江苏省常州市关河路卡子桥14号。

法定代表人：曹炳南，该公司总经理。

委托代理人：唐民松，安徽永信律师事务所律师。

委托代理人：梁根林，北京市通正律师事务所律师。

上诉人安徽南洋国际大酒店有限公司为与被上诉人常州第二园林建设工程总公司建筑工程承包合同纠纷一案，不服安徽省高级人民法院经初字第11号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成由审判员周帆担任审判长，审判员于松波、刘贵祥参加的合议庭进行了审理，书记员沙玲（代）担任记录。本案现已审理终结。

原审查明：1994年7月8日，海南京燕置业发展总公司（以下简称京燕公司）与常州第二园林建设工程总公司（以下简称园林公司）签订一份《建设工程施工合同协议条款》，约定：由园林公司承建京区美食娱乐城（后更名为南洋酒店美食娱乐城）二层框架结构土建工程，工程价款为1010296.41元，工期为1994年7月18日至同年9月28日；在基础工程完成三分之一时，京燕公司应向园林公司支付工程款的40％，在一层楼面完成时，支付工程款的25％，在二层楼面完成时支付工程款的25％，工程竣工验收后支付工程款的10％。合同签订后，在实际施工过程中，根据京燕公司的要求，主体工程变为三层，并增加了门楼接建、舞厅接建、厨房接建等工程。

1995年3月18目，京燕公司与港商签订中外合资合同，约定成立安徽省南洋国际大酒店有限公司（以下简称南洋酒店）。嗣后，南洋酒店作为发包方对园林公司承建的土建工程进行签证，承担发包方的权利义务。同年3月20日，园林公司与南洋酒店筹备处签订一份《装饰工程承包协议书》，约定：南洋酒店将南洋酒店美食娱乐城装饰工程发包给园林公司，装饰标准按三星级宾馆标准；工程原则上按安徽现行装饰定额和实际工程量进行结算，园林公司主动降低一级收费费率，按二类工程费用定额综合系数25.98％收取。概算工程总造价为600万元，不执行预算包干，只作为预拨款的依据；工程保修期为半年，保修期内非人为因素造成的损失由园林公司负责维修，并承担南洋酒店在返工过程中的经济损失；开工日期为1995年3月20日，竣工目期为同年7月18日，如工程延期每日向南洋酒店支付罚款2万元，因南洋酒店原因造成的延期则按实际情况延长；园林公司为南洋酒店垫资150万元（含土建工程原垫资款50万元），在双方商定日期内，不计银行利息（自园林公司为南洋酒店垫资时起至工程竣工验收后一个月止），如南洋酒店逾期偿还垫资款，则处以每日千分之五的.罚款。施工过程中，双方于同年10月11日签订了《南洋酒店美食娱乐城装饰工程补充协议书》，约定：因多方面原因，致使装饰工程逾期未能竣工，自1995年10月15日起园林公司复工，至同年11月26日工程全部竣工，在西侧“香港美食城”及外立面玻璃幕墙、铝塑板装饰工程完工之日起6日内，南洋酒店一次性拨付工程款60万元，逾期付款按日万分之五支付违约金。工程全部竣工经验收合格后，双方委托阜阳地区建设银行进行工程竣工决算。工程决算经确认后6日内，南洋酒店一次性支付总工程款的70％，余款分两次付清（扣除园林公司5％的维修保证金〉，30日内付余款的50％，60日内全部付清。

[1][2][3]。

技术咨询服务合同篇三

发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)经议标，甲方将工程承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，在平等、自愿、公平和成实信用的原则下，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同。

一、工程概况。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：(1)烤房主体建设。(2)烤房设备安装。(3)工作棚建设。(4)。

技术咨询服务合同篇四

发包单位：________________（以下简称甲方）。

承包人：________________（以下简称乙方）。

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。

1、护坡。

（1）、基底宽___-米，厚___米，自下而上慢慢收至高度为___米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖）。

（2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。

（3）、完工后做围墙10米左右。

（4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。

1、经双方协商确定，工程期为___日，暂定于自___年___月___日起至___年___月___日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金；逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。

本合同于___年___月___日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式___份，上方各执一份，上交___份。

发包单位（甲方）_______________（盖章）。

______年______月______日。

技术咨询服务合同篇五

依照《中华人民共和国合同法》和兰州市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。乙方在单项工程竣工前()日通知甲方验收工程。

第一条工程项目。

二、工程地点：_____________________________________。。

第二条工程期限。

三、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。

四、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。

五、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;。

2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;。

3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

双方商定的其他事项：

安全施工文明施工。

1承包人必须在施工过程中遵守操作规程，搞好安全生产，安全施工，保证人员的自身安全，独立承担大小安全事故和其他事故的责任。

2在施工过程中出现的大小事故发包方不承担任何责任。

六、本合同一式____份，甲乙双方各执正本一份。

七、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

技术咨询服务合同篇六

一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)来源：

1．已知某项目已建同类项目的投资额15万元，年生产能力为200万件，目前拟建的生产能力为400万件／年，已知生产能力指数为0．5，价格调整指数为1．1，则拟建项目的投资额应为(a)。

a．23．33万元b．20万元。

c．20．33万元d．30万元。

2．不属于人工定额制定方法的是(b)。

a．技术测定法。

b．净现值法。

c．统计分析法。

d．比较类推法。

a．全国通用定额。

b．行业通用定额。

c．企业定额。

d．部门定额。

4．会计等式是由动态会计要素组合而成的会计等式，动态会计要素不包括(b)。

a．收入b.成本。

c．费用d．利润。

5．下列关于会计监督的说法中，有误的是(c)。

a．原始凭证记载的各项内容不得涂改。

b．有错误应当由原单位重开或更正。

c．原始金额有误的，可以原单位重开或更正。

d．记账凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。

6.关于资产负债率的计算公式，有误的是(c)。：

a．资产负债率=负债总额／资产总额x100％。

b．速动比率=速动资产／流动负债x100％。

c．速动资产=流动资产一期间费用。

d．速动资产=货币资金+短期投资+应收票据+应收账款+其他应收款。

7．使用行驶里程法来计算资产折旧，某设备原值290万，预计残值率5％，预计总行驶路程为5000公里，设本月行驶了263公里，则该设备本月的固定资产折旧额为(a)。

a．14．49万元。

b．13．65万元。

c．16．35万元。

d．15万元。

8．银行按照买方或业主的申请，向卖方或承包方所出具的一种旨在保证贷款支付或承包工程进度款支付的付款保证金是(c)。

a．履约保函。

b．预付款保函。

c．付款保函。

d．对外承包工程保函。

9．企业已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金称为(c)。

a．信用证保证金。

b．信用卡保证金存款。

c．存出投资款。

d．外埠存款。

10．某设备目前实际价值10000元，预计残值2900元，第一年运行成本1000元，设每年议备的劣化增量是均等的，年劣化值2500元，则其经济寿命(a)。

a．3年b．4年。

c．5年d．6年。

11．下列关于银行存款的说法中，不正确的是(a)。

a．企业有资格对商业活动及其资金流保密。

b．一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开户。

c．除按规定留存的库存现金以外，所有货币资金都必须存入银行。

d．企业应当及时核对银行账户。

二、多项选择题(每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)。

12．会计核算的原则包括(abce)。

a．客观性原则。

b．可比性原则。

c．一贯性原则。

d．无关性原则。

e．及时性原则。

13．合同收入包括(acde)。

a．合同中规定的初始收入。

b．合同规定的附加收入。

c．因合同变更形成的收入。

d．因合同索赔获得的收入。

e．因合同奖励形成的收入。

14．下列关于费用的说法，正确的有(abce)。

a．按照费用计人工程成本的方法，可以分为直接费用和间接费用’。

c．直接费用包括某一工程的原材料，直接参与工程施工人员的工资。

d．间接费用指应由几项工程共同负担，根据原始凭证直接计人某项工程成本。

e．间接费用包括管理人员的工资及福利费、折旧费等。

15．我国会计上说的现金包括(ab)。

a．库存的人民币b．库存的外币。

c．银行本票d．银行汇票。

e．承兑汇票。

16．投资活动主要包括(abc)。

a．取得投资。

b．收回投资。

c．购建和处置固定资产。

d．发行债券。

e．融资。

17．资产负债表的作用主要包括(abde)。

a．说明企业在某一特定日期所拥有的净资产

b．说明企业在某一特定日期所担负债务的数额

c．反映企业在某一特定日期的现金流量

d．反映企业在某一特定日期的资产总额和权益总额

e．说明企业在某一特定日期所拥有的各种资源总量

18．使用fnpvr来评价方案时，下列说法正确的有(ac)。

a．对于独立方案，fnpvro，方案可以接受。

e．对于多方案评价，fnpvr0，方案可以淘汰。

19．总生产费用包括(abde)。

a．生产成本。

b．销售费用。

c．投入资本。

d．管理费用。

e．财务费用。

20．在价值工程中，功能价值的计算方法可以分为(bc)。

a．功能净值法b．功能成本法。

c．功能指数法d．功能价值对比法。

e．功能现值法。

技术咨询服务合同篇七

甲方：

乙方：

甲方委托乙方承建____市____区北京公寓会所工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，依我国有关法律法规，双方经协商同意签订本工程合同，以共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程部位及内容：

甲方委托乙方施工的工程部位及内容如下，乙方应按下列工程部位及内容组织设计和施工。

1、将该会所外墙干挂石材的防水打胶、玻璃打胶及打蜡工程。

2、屋面部分石材的干挂工程。

具体见后附报价单。

甲方负责的内容如下：

1、甲方负责提供电接口及施工水电。

2、甲方不提供施工人员的吃、住宿场所。

一、根据

第一条规定的工程部位及内容，双方协商确定该工程按包施工、包质量包安全、包工包料(安装石材所需的辅料)、造价包干方式承包施工，按实际完成工程量计算总价，不含税。

一、本合同签订后，乙方在3天内完成施工前期工作，并组织设备和人员进场，完成外墙清洗后，甲方支付乙方2万元进度工程款。

二、乙方完成外墙打胶后，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付相应的工程款95%(包含之前支付乙方2万元的工程款)。

三、在乙方完成外墙打蜡工程后，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付相应的工程款95%。

四、在乙方完成屋面干挂石材工程后，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付相应的工程款95%。

五、在乙方完成全部施工后，经甲方整体验收合格后，14个工作日内甲乙双方结清余款。

一、该工程工期为30天。

第二天起计工期。

三、如遇下列情况，工期相应顺延：

1、甲方提供的施工条件不满足施工要求，影响工程进度的。

2、因甲方原因致使施工方案改变、工程量增加或施工停顿而延误工期。

3、甲方未按合同规定支付工程款迫使施工停顿。

4、因甲方自己工作(如地下室施工)延误工期。

5、因客观条件或人力不可抗拒的因素而延误工期。

乙方在以上情况发生后，就延误的内容和因此发生的工程费用等向甲方提出口头或书面报告，甲方应在收到报告后48小时内批复，逾期不予答复的，则视为该报告已被确认同意。

一、甲方的责任

1、提供施工用的水源、电源，施工的水、电由甲方提供。

2、应派驻工地代表全权负责施工监督、签证、验收等工作。驻地代表对乙方提交的资料应在7个工作日内予以答复或签证，过期视作同意签证。

二、乙方的责任

1、负责施工和编制施工方案。

2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

3、按国家有关规定施工，保证施工安全;对违章作业所造成的安全事故负全责。

4、负责组织现场施工，并对本工程的施工质量负责。

5、乙方该项目负责人：

一、该工程按包干合同价进行结算。

二、验收标准：施工满足____市相关规范要求。施工完成当天现场完成施工验收。总验收在完工后十四个工作日内进行。

一、本工程质量保修期为两年，工程竣工结算后算起，保修期间所有质量问题和所产生的费用全部由乙方承担。

二、有下列情形之一的，乙方不承担保修责任及其他任何责任：

甲方没有付清尾款。

一、甲方的责任

1、未能按合同的规定履行自己应负的责任及义务，除工期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的直接损失。

2、如甲方拖欠工程进度款或余款(尾款)，每逾期____日应向乙方支付 500元，违约金总额不超过结算总额的1%。

二、乙方的责任

1、因乙方施工不当造成工程质量不符合设计及规范要求的，乙方应负责及时修理或返工，由此而增加的费用由乙方承担。

2、乙方应按期完成施工任务，每拖延一天工期，乙方向甲方支付500元的拖延工期责任款，违约金总额不超过结算总额的1%。

在施工过程中，如因乙方施工错误造成被施工建筑物开裂、倾斜、倒塌的，由乙方负责。但对于在任何时间的下列损失和相关责任，乙方不负任何责任：

1、不可抗拒的自然因素或社会因素。

2、该建(构)筑物原设计本身或原结构内在或潜在的质量缺陷造成的损失和相关责任。

3、乙方完工后，该建筑物违章或非正常使用(如超载等)造成的损失和相关责任。

4、本合同第一条第三款所规定施工部位以外的其它部位的损失。

5、由第三者原因造成的损失。

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应按照合作互谅的原则协商解决，协商不成时，一方有权向工程所在地有管辖权的法院提起诉讼。

本协议一式四份，双方各持两份。本合同自双方签章后生效，并于结清工程款后自然终止。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

技术咨询服务合同篇八

按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条 工程概况

1．1 工程名称：________________

工程地点：______________________

工程内容：______________________

承包范围：______________________

1．2 开工日期：________________

竣工日期：______________________

总日历日期：____________________

1．3 质量等级：________________

1．4 合同价款：________________

第二条 合同文件及解释顺序

__________________________________

第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

3．1 合同语言：_________________________

3．2 适用法律法规：_____________________

3．3 适用标准、规范：___________________

第四条 图纸

4．1 图纸提供日期：_________________________

4．2 图纸提供套数：_________________________

4．3 图纸特殊保密要求和费用：_______________

第五条 甲方驻工地代表

第六条 乙方驻工地代表

______________________________________

第七条 甲方工作

第八条 乙方工作

第十条 延期开工

第十一条 暂停施工

第十二条 工期延误

第十三条 工期提前

第十四条 检查和返工

第十五条 工程质量等级

第十六条 隐蔽工程、中间验收

第十七条 试车

第十八条 验收和重新检验

第十九条 合同价款及调整

第二十条 工程预付款

第二十二条 工程款支付

第二十三条 甲方供应材料设备

第二十四条 乙方采购材料设备

第二十五条 设计变更

第二十六条 确定变更价款

第二十七条 竣工验收

第二十八条 竣工结算

第二十九条 保修

第三十条 争议

第三十二条 索赔

第三十三条 安全施工

第三十四条 专利技术、特殊工艺和合理化建议

第三十五条 地下障碍和文物

第三十六条 工程分包

第三十七条 不可抗力

第三十八条 保险

第三十九条 工程停建或缓建

第四十条 合同生效与终止

第四十一条 合同份数

41．1 合同副本份数：_________________________

41．2 合同副本的分送责任：___________________

41．3 合同书制定费用：_______________________

发包方（盖章）：___________ 承包方（盖章）：___________

法定代表人（签字）：_______ 法定代表人（签字）：_______

委托代理人（签字）：_______ 委托代理人（签字）：_______

技术咨询服务合同篇九

甲方：_×(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)

乙方：_×(同上)(承包方)

甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

第一条　承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)

第二条　合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)

第三条　图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)

第四条　甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)

第五条　甲乙双方的基础工作

第六条　工程进度计划

第七条　工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)

第八条　人事同价款及其调整

第九条　工程预付款及工程价的支付方式和时间

第十条　工程验收

第十一条　决算

第十二条　保修

第十三条　争议处理

第十四条　违约责任

第十五条　双方约定的其他内容

第十六条　本合同一式__份，当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

甲方：______县______公社(乡)______大队(村)______生产队(公章)

代表人：______(盖章)

乙方户主：______(盖章)

_____年_____月_____日订

技术咨询服务合同篇十

1z301122建设单位的质量责任和义务。

1z301123勘察设计单位的质量责任和义务。

1z301124施工企业的质量责任和义务。

1z301125工程监理企业的质量责任和义务。

1z301127建设工程质量的监督管理。

1z301130掌握工程建设标准的种类。

1z301131工程建设标准的种类。

1z301132执行工程建设强制性条文的规定。

1z301140掌握建设工程项目环境影响评价和环境保护“三同时”的有关规定。

1z301142环境保护“三同时”的有关规定。

1z301150熟悉保险法与工程建设相关的主要内容。

1z301151建筑工程一切险。

1z301152安装工程一切险。

1z301160熟悉劳动法关于劳动合同和劳动保护的主要内容。

1z301161关于劳动合同的主要内容。

1z301162关于劳动保护的主要内容。

1z301171环境保护法关于环境保护的基本原则。

1z301172水污染防治法关于防止地表水和地下水污染的规定。

1z301173固体废物污染环境防治法关于固体废物排放的规定。

1z301174噪声污染环境防治法关于工业与建筑施工噪声污染防治的规定。

1z301180熟悉消防法与工程建设相关的主要内容。

1z301183工程建设中应采取的消防安全措施。

1z301190了解建设工程勘察设计管理条例的主要内容。

1z301192建设工程工程勘察设计工作的监督管理。

1z301200了解企业法关于企业设立、变更、终止和基本权利义务的主要规定。

1z301201企业设立、变更和终止的主要规定。

1z301202企业基本权利义务的主要规定。

1z301210了解公司法关于公司的设立条件和组织机构的主要规定。

1z301211公司设立条件的主要规定。

1z301212公司组织机构的主要规定。

1z301220了解税收管理法和反不正当竞争法与工程建设相关的主要内容。

1z301221纳税程序和违反税法的责任。

1z301222不正当竞争行业的种类。

1z301223不正当竞争的法律责任。

1z30合同法律制度。

1z30掌握要约与承诺的有效条件和合同的一般条款。

1z30要约与承诺的有效条件。

1z30合同的一般条款。

1z30缔约过失责任。

1z30掌握有效合同的成立要件及无效合同的认定与处理。

1z30有效合同的成立要件。

1z302022无效合同的认定与处理。

1z302030掌握合同的履行及履行中的抗辩权、代位权和撤销权的规定。

1z302031合同履行的一般规定。

1z302032抗辩权的规定。

1z302033代位权的规定。

1z302034撤销权的规定。

1z302040掌握违约责任的构成要件、违约责任的形式及免责的规定。

1z302041违约责任的构成要件。

1z302042违约责任的形式。

1z302043免责的规定。

1z302051合同的形式。

1z302052可撤销合同。

1z302053效力待定合同。

1z302054附条件和附期限合同的效力。

1z302060掌握合同的变更、转让和终止的规定。

1z302061合同的变更的规定。

1z302062合同的转让的规定。

1z302063合同终止的规定。

1z302070熟悉合同担保的形式。

1z302071保证。

1z302072抵押。

1z302073质押。

1z302074留置。

1z302075定金。

1z302080了解合同的概念、合同法的基本原则和合同的种类。

1z302081合同的概念。

1z302082合同法的基本原则。

1z302083合同的种类。

技术咨询服务合同篇十一

依照《中华人民共和国合同法》和兰州市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。乙方在单项工程竣工前()日通知甲方验收工程。

第一条工程项目。

二、工程地点：_____________________________________。。

第二条工程期限。

一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。

二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。

三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;。

2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;。

3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

双方商定的其他事项：

安全施工文明施工。

1承包人必须在施工过程中遵守操作规程，搞好安全生产，安全施工，保证人员的自身安全，独立承担大小安全事故和其他事故的责任。

2在施工过程中出现的大小事故发包方不承担任何责任。

一、本合同一式____份，甲乙双方各执正本一份。

二、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

技术咨询服务合同篇十二

1、某甲于参加并通过了一级建造师执业资格考试，下面说法正确的是(d)。

(a)他肯定会成为项目经理了。

(b)只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了。

(c)只要经过注册，他就可以成为项目经理了。

(d)只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了。

2、某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则关于这笔工程款的说法正确的是(b)。

(a)是工程建设法律关系主体(b)是工程建设法律关系客体。

(c)是工程建设法律关系的内容(d)是工程建设法律关系内容中的义务。

3、法律关系产生、变更和消灭的原因是(d)。

(a)法律主体(b)法律客体。

(c)法律内容(d)法律事实。

4、由于施工单位偷工减料，致使工程质量低劣，在协商不成的情况下，建设单位聘请了一位律师将施工单位诉诸法庭，那么前述这种行为属于(d)。

(a)法定代理(b)约定代理。

(c)指定代理(d)委托代理。

5、某工地发生安全事故导致一名工人受伤，该工人应在多长的时间内提起诉讼才能使自己的权利得到保障?(b)。

(a)2年(b)1年。

(c)4年(d)。

注：对于诉讼时效的有关考题，首先要判断出题干所举的例子是属于哪种诉讼时效，然后就不难选出正确答案了。

6、某承包商在支付某工人工资的时候，由于会计的疏忽，误将500看成了5000，多支付了4500元。承包商发觉后，向这名工人讨还。这种债产生的原因是(d)。

(a)合同(b)侵权行为。

(c)无因管理(d)不当得利。

7、根据《建筑法》的规定，下面关于申请施工许可证的条件说法错误的是(b)。

(a)已经办理该建筑工地用地批准手续(b)已经完成初步设计。

(c)已经确定建筑施工企业(d)建设资金已经落实。

8、根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起(b)内开工。

(a)一个月(b)三个月。

(c)六个月(d)一年。

9、根据《建筑法》，下面说法正确的是(b)。

(a)总包单位可以将所承揽的工程转包给他人。

(b)建设单位可以直接要求分包商承担分包工程的质量责任。

(c)有的分包商需要经过建设单位认可，有的不需要，只需要总包商认可就可以了。

(d)总承包商与分包商承担连带责任。

10、根据《建筑法》，关于建设工程监理的说法正确的是(c)。

(a)工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督。

(d)任何工程的监理工作范围和监理权限都是由法律法规所决定的。

技术咨询服务合同篇十三

甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。

一、工程概况：

1、甲方准备在餐厅东侧向东接两间带尖子的房屋。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从20xx年7月14日开始动工，至20xx年8月10日前竣工;房屋建设采用费用包干的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。

2、采取费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如：脚手架、跳板等)和材料的供应;工程开工，从协议签定之日开始，历时25天内完成;房屋建筑总面积89﹒7平方米，按每平方550元计算，费用金额共计49335元整。

3、倒拢伙房、餐厅房顶的瓦，合计费用为2665元。

4.在后平房门前挖一条长50米的地沟，深1﹒2米，每延长米按200元计算，合计费用为10000元。总计620xx元。

5、付款方式：乙方工程完工后，经甲方验收合格，工程款一次性付清。

二、质量要求：

1、工程验收标准，甲方按照下面的规定执行。

2、施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，餐厅的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。

三、安全问题：

工程施工现场的安全由乙方负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。需要说明：

五、本合同一式二份，双方各执一份。本合同自20xx年_7_月_14_日签定之日起生效。

甲方(签字盖章)。

乙方(签字盖章)。

20xx年7月14日。

技术咨询服务合同篇十四

1z101082利息与利率的概念。

1z101083等值的计算。

1z101090熟悉设备磨损的类型及其补偿方式，以及设备更新的原则。

1z101091设备磨损的类型。

1z101092设备磨损的补偿方式。

1z101093设备更新的原则。

1z101100熟悉设备寿命的概念和设备经济寿命的估算。

1z101101设备寿命的概念。

1z101102设备经济寿命的估算。

1z101110了解新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析方法。

1z101111新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则。

1z101112新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析方法。

1z101120了解建设工程项目周期的概念和各阶段对投资的影响。

1z101122建设工程项目周期各阶段对投资的影响。

1z101130了解建设工程项目可行性研究的概念和基本内容。

1z101132建设工程项目可行性研究的基本内容1z102000会计基础与财务管理。

1z102010掌握会计报表的构成及结构。

1z102011会计报表及其构成。

1z102012资产负债表的结构及其编制方法。

1z102013利润表的结构及其编制方法。

1z102020掌握资产的特征及其分类。

1z102021资产及其特征。

1z102022资产的分类。

1z102030掌握流动资产核算的内容。

1z102031货币资金的核算。

1z102032应收及预付款的核算。

1z102033存货的核算。

1z102040掌握固定资产核算的内容。

1z102041固定资产及其特征。

1z102042固定资产核算的分类。

1z102043固定资产核算的折旧及其计算方法。

1z102050掌握负债核算的内容。

1z102051流动负债的核算。

1z102052长期负债的核算。

技术咨询服务合同篇十五

一、开竣工日期：_________________依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：

全部工程自_____________年__________月__________日开工，至_____________年__________月__________日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）

二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。

三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；

2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；

3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。

第三条物资供应。

1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。

2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。

3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

4.其他方式：

二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。

三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验（甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议）。

四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。

五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。

六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。