工程监理聘用协议书(汇总13篇)

总结可以帮助我们回顾一段时间内的成长和进步。总结是我们在成长过程中不可或缺的一部分。在阅读这些总结范文时，我们可以思考如何运用到自己的总结写作中，实现个性化的创作。

工程监理聘用协议书篇一

发包人：____________________合同编号：______________________(以下简称甲方)。

监理人：____________________签定地点：______________________(以下简称乙方)。

签定时间：________年____月_____日。

依据《中华人民共和国合同法》，_____________________(以下简称发包人)与_____________(以下简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

工程概况：

(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

(四)工程建设监理的期限自______年____月____日至_______年____月____日。

(五)建设监理报酬为(大写)______________元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。建设监理合同的组成文件及解释顺序。

(一)监理委托函或中标函。

(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

(五)通用合同条款。

(六)监理招标书(或委托书)。

(七)监理投标书(或监理大纲)。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本______份，各执______份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程监理聘用协议书篇二

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）。

为了充分扩大建筑市场占有率、发挥甲、乙双方的作用，甲乙双方在平等互利的基础上共同组建“分公司”，并达成如下协议：

一、分公司的组建：

1、甲方负责出具在组建“分公司”所需的全部文件，并派员配合办理有关手续。

2、分公司组建后，乙方全面管理分公司在辖区内的经营管理工作；工程中标后并配齐能够满足施工要求的相关施工管理人员。

3、承包经营期间，乙方必须按国家有关规定，照章纳税，守信经营，并承担自行完成工作量的全部税金和规费及分公司经营期间的一切税务责任。因乙方产生的一切债权债务由乙方自行负责。

4、分公司组建过程中的全部费用及分公司的一切经营费用由乙方承担（税费、工资、差旅费、通讯费、办公费、经营招待费等）。

二、承包形式。

双方协议签订后，甲方授权乙方在经营范围和辖区内自主经营，并由乙方自负盈亏。

三、承包期限：承包期限暂定期叁年，承包期满后，视双方合作情况再定是否继续承包。

四、承包金上缴方法。

1、每年度承包金在每年度末一次性上缴。

2、本协议签订后，乙方一次性缴纳5万元诚信保证金给甲方。若乙方在承包经营期内所承担的项目无任何质量、安全、劳务纠纷后，甲方将5万元保证金全额退还给乙方。

五、资金管理。

1、严格执行荆州市洪星建筑安装工程有限公司关于加强资金管理的有关规定。

2、甲方给分公司所在地设立帐户1个，由乙方管理。

3、分公司承担所有项目的工程款结算，除规定交纳税金款、工资及相关费用外，其他部分由乙方支配用以保证生产需要。

六、印章管理。

1、严格执行荆州市洪星建筑安装工程有限公司驻外分公司、项目部管理办法。

2、分公司公章、财务章、项目部章、资料章由甲方派一人驻分公司负责管理，总公司安排的人员工资由分公司按当地标准负责支付。

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

xx年xx月xx日。

工程监理聘用协议书篇三

甲方(聘用单位)： (以下简称甲方)

乙方(受聘人)： (以下简称乙方)

甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

第一条、合同期限、合同有效期：

自 年 月 日至 年 月 日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

第二条、乙方工作岗位及职责：

1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。

3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的'每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。

4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。

7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。

8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。

第三条、工作报酬：

甲方每月支付乙方工资人民币 元。

第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。

第五条、聘用合同的变更、终止和解除：

1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。

2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。

3、乙方不履行聘用合同的。

4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

第六条、其它事项：

1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

3、双方认为需要规定的其他事项。

甲方(盖章)：

代表(签字)：乙方(签字)：

年 月 日

工程监理聘用协议书篇四

（甲方）

（乙方）

根据《建筑施工企业项目经理资质管理办法》、《建筑工程项目管理规范》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家有关法律、法规及公司制定的有关管理规定，《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、《工程建设监理规定》、《建设工程监理规范等》。为确保建筑工程质量符合国家验收规范，保证甲方与建设单位（投资人或业主）签订的建设工程监理合同全面履行，正确处理国家、企业和个人的经济关系，遵循平等、自愿、和诚实守信的原则，同时也为贯彻落实工程项目责任制，经甲、乙双方协商同意，签订下列合同条款，以资共同遵守。

第一条 工程概况

工程名称： ；

工程地点：；

建设单位名称： ；

第二条 工程质量要求： 。

第三条 工程施工期限： 日历天。

第四条 甲方根据乙方要求同意乙方同志为负责人，对该工程的质量、人身安全、工程进度、工程保修及费用、上缴管理费、交纳工程税金、该项目工资及工程相关债权债务承担经济责任和法律责任。由于规定要求项目总监到现场的，由乙方支付总监工资，缴纳总监使用费，但总监到场并不减轻该乙方负责人同志的管理责任。

第五条 该工程为独立核算、自负盈亏、自担风险的内部工程承包责任制，在监

1

理过程中无论有何变化，乙方必须保证完成国家税金和各项规费。

第六条 工地监理人员由乙方自行安排，在工地开工前报甲方备案。

第七条 工程监理费必须由建设单位拨付给甲方，甲方收到建设单位每期监理费后，扣除应收的费用和代缴的各项税金。再拨付给乙方使用。乙方应严格执行甲方的财务管理制度保证专款专用，乙方原则上不得与建设单位发生任何形式的监理费收付。

第八条 乙方应上缴甲方管理费用标准：比例为工程总监理费的百分之 （ ％）。

第九条 乙方在监理过程中所发生的人工工资、材料费、设备费、材料试验费、资料费等费用，由乙方自行承担。

第十条 双方的责任和义务

一、甲方的责任和义务：

1、协助乙方完成工程开工、竣工手续。

2、负责代扣代缴营业税及其相关税费。

3、对乙方宣传和贯彻上级机关发布的规范、标准及相关方针政策。

4、乙方若丧失对项目的管理能力或有重大违法、违纪行为，不能正常履行本协议所明确的责任和义务时，甲方有权更换承包人，乙方不得以任何理由妨碍工程进展，遗留问题待工程进展正常后再做处理。

5、支持乙方在授权范围内行使正常职权，维护乙方的正当权益及经营活动，做好服务工作，以上各项所发生的费用由乙方承担。

6、及时提供乙方所需的经营证件，办理委托证书及相关手续。

7、监督乙方进行合法经营，对乙方的监理和经营活动有检查、监督、管理和指导的权利，如发现乙方有违法经营，超出授权范围和有损公司形象的行为，甲方有权终止合同，由此产生的一切后果由乙方负完全责任。

8、对乙方在监理过程中所形成的一切经济损失、债权债务、民事、刑事纠纷等均由乙方独立承担，甲方不承担任何经济和法律责任。如果甲方已经为乙方承担了相应的责任和经济损失，甲方有权向乙方追偿。同时因乙方引发的一切后果，甲方有权通过司法程序追究民事、刑事责任。

2

9、因乙方原因有损甲方声誉时，甲方有权勒令乙方整顿，直至终止协议，并由乙方承担全部损失和责任。

二、乙方的责任和义务

1、不得将承包的工程转包他人。

2、该工程应支出的履约保证金、质保金等由乙方支付。

3、建设单位及工程所在地的政府行政部门对该工程及甲方进行的.奖惩均由乙方承担。

4、乙方要严格遵守财经纪律，遵守甲方的财务管理规定。

5、所有工程款要专款专用，保证不拖欠监理人员工资。

6、建立健全施工技术资料档案，工程竣工后整理好各项监理资料，并将工程验收证书报送甲方，以存档备查。

7、施工经营期间不能以甲方名义对外提供担保或借贷款项。

8、严格遵守国家的政策、法令以及甲方的各项规章制度、文件，在授权范围内进行合法经营。

9、接受甲方的监督检查，服从甲方的指导和管理，确保工程质量、工期、安全文明施工、维护甲方的信誉。

10、严格按照建设单位要求创造工程荣誉，每创一个市文明工地甲方将奖励所交管理费 %，每创一个省优杯甲方将奖励所交管理费的 %。

11、乙方自主决策经营，独立核算、自负盈亏、自行承担法律责任。

12、乙方所签工程承包合同必须有甲方法人委托书，否则为无效合同，所发生的一切后果由乙方负责。

13、乙方必须严格贯彻执行国家的安全方针政策、法律法规，搞好监理员安全教育培训工作。在监理过程中发生的一切安全事故及造成的经济损失，全部由乙方承担。

14、在监理过程中所形成的一切债权、债务全部由乙方承担，甲方不承担任何经济责任及法律责任。

15、乙方在施工过程中的一切技术资料（包括招投标文件、中标通知书、工程承

包合同、施工图纸、竣工资料、验收证书、结算审计报告等）原件必须报送甲方一份存档。乙方若不能及时提供相关资料，甲方有权终止协议，拒绝为乙方提供服务，收回一切证照，停止办理一切签字、盖章手续，并有权对其提出经济赔偿要求。

16、甲方只提供技术资料专用章，盖章只能用于工程技术资料的使用，合同用章需到公司核盖。对于私刻公章的，一旦引起经济纠纷，公司将追究负责人私刻公章罪，并承担由此造成的一切损失，直接交由司法机关处理。

第十一条 甲方职能管理部门不定期到施工现场对工程质量和安全生产情况进行检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，乙方应及时整改。

第十二条 工程涉及的补充协议或其他与甲方有关的权利义务必须经甲方或甲方书面办理委托手续的本工程负责人（须在代理权限内）签字盖章有效，乙方不得擅自以甲方名义对外进行任何经济活动，未经甲方书面委托或盖章确认之合同，视为未取得甲方之授权，后果乙方自负。

第十三条 甲方与发包人签订的监理合同中的履约保证金，由乙方支付，因乙方违约而造成履约保证金的扣罚，乙方不得向甲方追偿。

第十四条 乙方郑重承诺

因该项目的一切原因，给甲方造成经济损失的，本人自愿全部赔偿甲方，并以本人的全部资产和全部有价证劵作为担保（包括房屋、交通工具、股票、现金、存款等），以确保该项目的正常开展和企业健康发展。(附身份证复印件)

第十五条 甲方法人委托乙方代理人，必须在甲方法人的授权范围和委托权限内依法行使代理权，不得以甲方名义从事超出委托权限和范围的一切活动。如借款、借物、贷款等，否则甲方概不负任何经济与法律责任。

第十六条 鉴于甲方收入只是微薄的管理费，无能力承担民事经济责任的事实，因此，乙方在经营活动中如发生诉讼，应承担民事经济责任。按法律规定必须由甲方起诉应诉时，甲方法定代表人及特别授权的诉讼代理人在法庭上的承诺，乙方必须接受执行。

第十七条 违约责任

1、 乙方违反本协议条款造成的一切损失由乙方承担。

2、 因乙方原因在经营期间给甲方造成的所有损失均由乙方承担。

3、 若发包方违约需以甲方名义追索监理费，乙方应承担所有追索时产生的费用（诉讼费、律师费、差旅费等相关费用）

4、 若乙方在履行合同时对发包方违约，法院等司法机构判决甲方承担相应责任的，乙方应全部予以承担并赔偿甲方因此花费的差旅费、律师费等费用。

5、 工程完工后乙方若不履行保修监理责任，甲方派人的，发生的费用在质保金中扣除，不足部分全部由乙方承担。

第十八条 协议的终止与解除

本协议一经生效，甲乙双方均不得随意变更、中止或解除，必须变更终止或解除时，应有要求一方提前一个月向另一方提出书面申请，经双方协商同意后，方可变更中止或解除协议。但乙方应对在协议期内工程监理、法律、民事等时效期间内责任由乙方全部承担。乙方因违法经营，造成严重后果的，除承担全部经济责任与法律责任外，甲方有权解除与乙方的承包合同。

本合同一式贰份，双方签字或盖章后生效。

甲方代表：（签字或盖章）

电 话：

乙方（签字）：

身份证号：

联系电话：

家庭住址：

年 月 日

甲方：河南科扬工程监理责任有限公司

乙方：卢氏污水处理工程监理项目部

为了进一步深化企业改革，发挥甲方的宏观调控和管理职能，增强企业活力，提高企业的经济效益，甲方经与乙方充分协商，一致同意就乙方在甲方项目监理部事宜签订以下协议书：

一、工程项目名称： 卢氏污水处理工程

二、承包工作内容：

监理合同内包含的所有监理工作内容。

三、承包期限：监理合同内要求的工期以及经建设单位同意延长的工期。

四、工程质量：实现监理合同要求的质量标准。

五、工程安全管理：实现监理合同要求的安全标准。

六、费用及税金的计取与缴纳： 

1、乙方按本项目总监理费用的10%作为履约保证金留在甲方账上，工程完工后全部退还乙方。

2、甲方提取“委托监理合同”中总费用的20%作为管理费。税金部分由乙方承担，若乙方缴纳，可凭税票冲抵，否则甲方从监理费中扣除，剩余监理费全部归乙方所有。

金后一周内支付给乙方（或打入乙方帐户），乙方应提供相应款项的票据。

七、甲方的权利与义务

1、甲方负责编制监理规划，并审核项目部编制的监理实施细则。

2、甲方定期不定期的进行检查，（检查过程中发生的一切费用由乙方承担）发现项目部有违法乱纪，不按国家有关法律、公司有关规定实施监理，甲方有权终止承包协议，并对该项目部严加惩处，公司及项目部的损失将全部由乙方承担。

3、公司将定期不定期地对各项目部进行检查，检查中如发现应形成资料而未完成的，发现一份，公司将从监理费中扣留5-10元，逾期不提交资料的，公司将对该项目停止办理一切盖章、签字，开具发票等手续。

八、乙方的权利与义务

1、各监理项目部在合同签订前，需将合同内容填写完整，特别是工程名称、工程规模、总投资、监理报酬及付款方式，工期等填写详细，并经公司主管领导审核后，方可签字盖章。

2、在工程监理过程中，严格按照监理规划、监理实施细则、监理合同、监理规范以及与工程建设有关的法律法规，规范标准规定，认真履行监理合同。

3、项目部监理人员，要团结协作，认真负责，严格监理，发现质量和安全隐患，要及时向施工单位下达整改通知书，如施工单位拒不执行的，应及时报告建设单位，必要时上报建设工程有关执法部门。

4、监理费支付，必须由公司出具盖有河南科扬监理有限公司财务专用章的收据或发票，并将监理费支付到甲方指定帐号，否则我公司对委托人所付款项不予承认。

5、乙方各项目部人员配备要齐全，专业要满足所监理工作的需要，总监必须是国家级，专业监理工程师可以是省级监理工程师，但都必须有有效证件，见证员要经培训取得见证资格的人担任。

6、按照监理规范对工程监理资料的要求和内容及时编制、收集、整理。

7、按照建筑工程施工资料管理与编写范例审核承包单位提交的资料，合格后方可签字或盖章，要求施工单位内容完整、签字齐全，日期明确，监理工程师或总监签字及时，不得故意拖延。

8、工程竣工前15天，应督促、检查施工单位进行资料归档、整理，工程竣工后15天内将归档资料交回公司备案。

9、各项目部要在每月30日前向公司提交一份当月工程监理月报，报表格式由公司统一提供。

10、若出现重大安全、质量事或及其它与监理方有关的责任事故，受到建设行政主管部门通报、处罚、被列为黑名单等影响甲方声誉的情况，责任均由乙方承担，并根据事故严重程度接受甲方的处罚。 11、甲方为乙方提供有资格的总监理工程师监督监理，总监理工程师费用为2000元/月。

12、投标及监理期间若需甲方人员参与，乙方应承担差旅费及相应外勤补助等。

九、未尽事宜由双方协商解决或按有关法规办理。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字之日起生效，合同履约完成，监理费余额付清后失效。

甲方：河南至正工程技术咨询有限公司

负责人：（签字盖章）

乙方：

负责人：（签字盖章）

2015年

日 月

甲方：山西德圣工程咨询有限公司

乙方： 工程监理项目部

随着公司的不断发展与壮大，公司的业务也在迅速增加。为了加强公司的管理，使各项目部能够正常、有效地实施，经甲乙双方协商，达成以下协议：

一、工程项目名称：

二、承包工作内容：

监理合同内包含的所有监理工作内容。

三、承包期限：监理合同内要求的工期以及经建设单位同意延长的工期。

四、工程质量：实现监理合同要求的质量标准。

五、工程安全管理：实现监理合同要求的安全标准。

六、管理费的计取与交现：

按照监理合同金额15-20%上缴公司，监理合同金额小于５万元的按10000元收费（注：不包括税金），在合同签字盖章时一次性-交纳，合同金额在5万元以上的，按比例随监理费付款逐次扣回。

根据以上规定计算，本项目应上缴金额为 万元．

七、甲方的权利与义务

1、甲方负责编制监理规划，并审核项目部编制的监理实施细则。

对该项目部严加惩处，公司及项目部的损失将全部由乙方承担。

3、公司将定期不定期地对各项目部进行检查，检查中如发现应形成资料而未完成的，发现一份，公司将从监理费中扣留5-10元，逾期不提交资料的，公司将对该项目停止办理一切盖章、签字，开具发票等手续。

八、乙方的权利与义务

1、各监理项目部在合同签订前，需将合同内容填写完整，特别是工程名称、工程规模、总投资、监理报酬及付款方式，工期等填写详细，并经公司主管领导审核后，方可签字盖章。

2、在工程监理过程中，严格按照监理规划、监理实施细则、监理合同、监理规范以及与工程建设有关的法律法规，规范标准规定，认真履行监理合同。

3、项目部监理人员，要团结协作，认真负责，严格监理，发现质量和安全隐患，要及时向施工单位下达整改通知书，如施工单位拒不执行的，应及时报告建设单位，必要时上报建设工程有关执法部门。

4、监理费支付，必须按照合同要求凭具盖有山西德圣咨询有限公司财务专用章的收据或发票，并将监理费支付到指定帐号，否则我公司对委托人所付款项不予承认。

5、乙方各项目部人员配备要齐全，专业要满足所监理工作的需要，总监必须是国家级，专业监理工程师可以是省级监理工程师，但都必须有证方可签字，见证员要经培训取得见证资格的人担任。

6、按照监理规范和山西省建筑工程资料管理规程中对工程监理

资料的要求和内容及时编制、收集、整理。

7、按照建筑工程施工资料管理与编写范例审核承包单位提交的资料，合格后方可签字或盖章，要求施工单位内容完整、签字齐全，日期明确，监理工程师或总监签字及时，不得故意拖延。

8、工程竣工前15天，应督促、检查施工单位进行资料归档、整理，工程竣工后15天内将归档资料交回公司备案。

9、各项目部要在每月30日前向公司提交一份当月工程监理月报，报表格式由公司统一提供。

九、其它事项

1、各监理部要及时认真地学习贯彻与执行国家、地方的有关法律、法规、规范和标准及相关的政策和文件。

2、要求各项目部均应配备下列资料丛书：

山西省建筑工程施工资料管理规程＿＿山西科学技术出版社；山西省建筑工程施工质量验收规程＿＿山西人民出版社；建筑工程施工资料管理与编制范例＿＿中国建筑工业出版社；建设工程监理规范；建筑材料见证取样试验等。

4、其它未尽事宜执行公司有关标准。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字之日起生效，合同履约完成，监理费余额付清后失效。

甲方：山西德圣工程咨询有限公司 乙方：

工程监理聘用协议书篇五

甲方(聘用单位)：____________(以下简称甲方)。

乙方(受聘人)：______________(以下简称乙方)。

甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。

3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。

4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。

7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。

8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。

甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。

2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。

4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

3、双方认为需要规定的其他事项。

甲方(盖章)：

代表(签字)：____________。

乙方(签字)：_______________。

________年______月______日。

甲方（聘用单位）：哈尔滨市嘉建工程管理咨询有限责任公司乙方（受聘人）：甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。第一条、合同期限、合同有效期：自200......

甲方(聘用单位)xxxx(以下简称甲方)乙方(受聘人)xxxx(以下简称乙方)甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。第一条、合同期限、合同有效期：自x......

(通用3篇)随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同出现的次数越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为......

(3篇)随着人们法律意识的加强，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编......

工程监理聘用协议书篇六

甲方(聘用单位)：____________(以下简称甲方)。

乙方(受聘人)：______________(以下简称乙方)。

甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。

3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。

4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。

7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。

8、合同期间，

酬：

甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。

1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。

2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。

4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

3、双方认为需要规定的其他事项。

甲方(盖章)：

________年______月______日。

工程监理聘用协议书篇七

甲方（聘用单位）：____________（以下简称甲方）。

乙方（受聘人）：______________（以下简称乙方）。

甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

第一条、合同期限、合同有效期：

自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

第二条、乙方工作岗位及职责：

1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。

3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。

4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。

7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。

8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。

第三条、工作报酬：

甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。

第五条、聘用合同的变更、终止和解除：

1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。

2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。

4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

第六条、其它事项：

1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

3、双方认为需要规定的其他事项。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签字）：代表（签字）：

年月日年月日。

工程监理聘用协议书篇八

甲方(聘用单位)：_____________________(以下简称甲方)。

乙方(受聘人)：________________________以下简称乙方)。

甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

第一条、合同期限、合同有效期：_________________________。

自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

第二条、乙方工作岗位及职责：_________________________。

1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。

3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。

4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。

7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。

8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。

第三条、工作报酬：_________________________。

甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。

1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。

2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。

4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

第六条、其它事项：_________________________。

1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

3、双方认为需要规定的其他事项。

甲方(盖章)：_________________________。

乙方(签字)：_________________________。

______年______月______日。

工程监理聘用协议书篇九

监理人(乙方)：___________。

根据《中华人民共和国合同法》、有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件;工程建设强制性条文、有关技术标准;经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件;监理合同、施工合同等合同文件，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

1、工程名称：___________工程。

2、建设地点：___________。

3、工程规模及特征：___________。

4、工程总投资(人民币，下同)__________万元。

5、工期：______年______月______日至______年______月______日，共计______日。

1、国家标准《建设工程监理规范》gb50319—20xx。

2、建设部《工程建设监理规定》(19xx年颁发)。

3、水利部《水利工程建设监理管理办法》(19xx年颁发)。

4、《施工合同》、设计图纸及文件、招投标文件。

甲方委托乙方，按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理，监理范围：__________质量控制、进度控制和投资控制工作。

甲乙双方约定服务期限为：______年______月______日至______年______月______日，共计______日。在监理期限内的监理费用为_______元人民币，大写为____________________。

1、甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。

2、甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。

3、对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。

4、甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按约定按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。

5、甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。

6、甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

7、甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。

8、甲方应按约定按时支付乙方监理费用。

1、乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。

2、乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。

3、在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方承担费用。

4、乙方按约定按时自带规定的设备、材料和设施。

5、乙方必须按约定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。

6、监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。

7、乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。

8、乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。

9、乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的.秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。

1、按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。

2、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

3、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

4、如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

5、如果如本合同书需延长(不可抗力等)，甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。

6、合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。

在本合同终止后_____年内，未征得甲方同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端;若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。双方同意由__仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。

1、由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前2个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

2、由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

3、甲方或乙方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。

4、违约金：若由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量，应由甲方负经济责任。

在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。

鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：

1、额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。

2、双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。

3、合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。

4、甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。

5、甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。

6、乙方不承担施工中工伤事故的责任。

为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定，乙方使用时受甲方监督。且立账备查。

本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：________________乙方：_______________。

代表人：______________代表人：_____________。

_____年_____月______日_____年_____月______日。

工程监理聘用协议书篇十

甲方(聘用单位)：____________(以下简称甲方)。

乙方(受聘人)：______________(以下简称乙方)。

甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

第一条、合同期限、合同有效期：

自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。

本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

_______、乙方工作岗位及职责：

1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。

3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。

4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。

对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。

7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。

8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。

第三条、工作报酬：

甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。

第五条、聘用合同的变更、终止和解除：

1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。

确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。

双方未达成一致意见的，原合同继续有效。

2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。

4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

第六条、其它事项：

1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

3、双方认为需要规定的其他事项。

甲方(盖章)：

________年______月______日。

工程监理聘用协议书篇十一

_________________公路工程施工监理合同范本协议书公路工程施工监理合同范本协议书协议书由__________(以下简称“业主”)为一方，与__________(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。鉴于业主已委托监理单位为__________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益.兹就以下事项达成协议：

一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

5.公路工程施工监理招、投标文件。

6.双方签认的补充或修正文件。

7.其它文件。

8.附件：附件。

a——监理服务的形式、范围与内容附件。

b——业主提供的监理工作条件附件。

c——监理服务的费用与支付其它附件。

三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

五、本协议书经双方签字盖章后，自______年______月_____日生效，至______年______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。

协议书副本______份.双方各执______份。

业主：_____________(盖章)_______________监理单位：_____________(盖章)。

法定代表人：_________________(签字)法定代表人：_________________(签字)。

邮编：_________________邮编：_________________。

电话：_________________电话：_________________。

传真：_________________传真：_________________。

开户银行：_________________开户银行;。

帐号：_________________帐号：_________________。

工程监理聘用协议书篇十二

甲方（聘用单位）xxxxxxx（以下简称甲方）。

乙方（受聘人）xxx（以下简称乙方）。

甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

第一条、合同期限、合同有效期：

自x年x月x日至x年x月x日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

第二条、乙方工作岗位及职责：

1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。

3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。

4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。

7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。

8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。

第三条、工作报酬：

甲方每月支付乙方工资人民币x元。

第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。

第五条、聘用合同的变更、终止和解除：

1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。

2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。

4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

第六条、其它事项：

1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

3、双方认为需要规定的其他事项。

甲方（盖章）。

代表（签字）。

乙方（签字）。

x年x月x日。

工程监理聘用协议书篇十三

甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

第一条、合同期限、合同有效期：

自_______________年_______________月______________日至_______________年_______________月_______________日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

第二条、乙方工作岗位及职责:。

1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。

3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。

4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。

7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。

8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。

第三条、工作报酬;。

甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。

第五条、聘用合同的变更、终止和解除：

1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。

2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。

4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

第六条、其它事项：

1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

3、双方认为需要规定的其他事项。

甲方(盖章)：____________。

代表(签字)：__________乙方(签字)：____________。