最新工程竣工结算心得体会精选(汇总15篇)

总结心得是思考自己所经历的过程和结果，以便更好地改进和提升自己。写心得体会时，我们要避免简单堆砌感受和情绪，而要注重深度思考和理性分析。在这里，小编为大家精心挑选了几篇优秀的心得体会，希望可以给大家提供一些写作思路。

工程竣工结算心得体会精选篇一

经甲乙双方友好协商并共同努力，于____年____月____日完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜达成协议如下：

1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定，并不解除乙方与甲方签署的(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。

2、双方同意，除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外，从本结算协议书签定之日起，互不向对方提出增减工程费用要求。

保修期间乙方负责人

姓名：_____________

联系电话：_____________

合同编号：_____________

合同价：_____________

结算总价：_____________

3、本协议自签订之日起生效，为合同书不可或缺的一部分，若与合同书有不一致之处，以本协议相关规定为准。

4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。

5、本协议一式贰份，甲乙双方各壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

________年____月____日

工程竣工结算心得体会精选篇二

工程竣工结算是每个工程建设项目的最后一个环节，也是项目的决算环节。作为一个从事工程管理的人员，我多次参与过工程竣工结算工作，积累了一些心得体会，现在将这些心得分享给大家。

第一段，介绍工程竣工结算的重要性和目标。工程竣工结算是项目实施过程中的最后一步，通过对工程的实际情况进行核对、核算和审查，最终确定项目的成本和收益。工程竣工结算的目标是保证工程质量符合要求，成本控制在合理范围内，工期和利润得到有效管控。

第二段，谈谈进行工程竣工结算的前提条件。工程竣工结算需要有准确、完整的工程资料和数据，包括工程量清单、施工记录、竣工报告等。此外，还需要有工程技术规范和质量验收标准作为依据，以确保结算结果的正确性和合法性。

第三段，分享工程竣工结算过程中的注意事项。首先是要确保资料的准确性和完整性，避免出现漏项或多项的情况。其次是要注意工序的划分和计量方式的选择，以确保计量的公平、合理和准确。另外，要注重对结算标准的把握和改进，以提高结算结果的可信度和准确度。

第四段，谈及工程竣工结算所面临的挑战和应对策略。工程竣工结算涉及到多个方面，包括物资采购、人力成本、设备租赁等，在实际操作中可能会出现各种各样的问题和困难。面对这些挑战，我们应该加强团队协作，提高沟通和协调能力，及时发现和解决问题，并且要学会从经验中总结，以提高竣工结算的效率和质量。

第五段，总结工程竣工结算的经验和体会。工程竣工结算是一个综合性的工作，需要有对工程实施过程的全面了解和把握，需要有丰富的经验和专业知识。在实践中，我们要不断学习和积累，与同行业人员进行交流和分享，以不断提高自身的能力和水平。同时，我们还要保持对工程质量和成本控制的高度敏感，时刻关注行业动态和政策变化，以保持竣工结算工作的准确性和有效性。

工程竣工结算是一个复杂而重要的工作，需要我们有丰富的知识和经验，能够综合考虑各种因素和要素，确保结算结果的准确性和合法性。通过我的实际经验和总结，我相信这些心得和体会对于大家的工程竣工结算工作会有一定的帮助。希望我们能够在今后的工作中更加注重工程竣工结算工作的重要性，不断提高自身的能力和水平，为项目的成功实施和经济效益的最大化做出更多的贡献。

工程竣工结算心得体会精选篇三

工程竣工是一个具有里程碑意义的时刻，标志着工程的完成和交付。在这个过程中，我深感到了完成一项工程所需要的团队协作、技能与耐心。下面我将从几个方面总结我在工程竣工过程中的心得体会。

首先，团队合作是完成工程的关键因素。在整个工程过程中，我参与了与其他成员密切合作的一系列工作，包括计划、设计、施工和验收等。我们需要相互依赖、协同工作，才能确保工程的顺利进行。团队成员之间的密切配合和有效沟通，使得工程进度得以有效控制，问题得以迅速解决，这些无疑为工程竣工的成功做出了重要贡献。

其次，专业技能是工程竣工的基础。在工程竣工的过程中，各种专业知识和技能都得以充分展现。例如，在设计阶段，熟悉并运用相关的设计软件和标准是必不可少的；在施工阶段，熟悉并掌握各种施工方法和工艺也是必要的。只有通过不断学习和通过实践，掌握并积累尽可能多的专业技能，才能在工程竣工过程中发挥更大的作用，并取得更好的成果。

接下来，耐心和细致是工程竣工的重要品质。完成一项工程往往需要耗费大量的时间和精力，而且过程中不可避免地会遭遇到种种困难和挑战。耐心和细致地对待工作，能够帮助我们在面对问题时保持冷静和理性，不急躁和懈怠。同时，对细节的关注和处理也是非常重要的，因为一个小小的疏漏可能会导致工程的失败。因此，在工程竣工的过程中，耐心和细致是我们必须具备的品质。

此外，持续学习和进步意识也是工程竣工中不可或缺的因素。科学技术不断发展进步，工程方法和工艺也在不断更新。作为工程人员，我们需要与时俱进，不断学习新知识、新技术，并将其应用到实际工程中。只有通过持续学习和不断进步，我们才能适应新的工作要求，增强自己的竞争力，并为工程的成功竣工做出更多贡献。

总结来说，工程竣工是一个团队合作、需要专业技能、必须具备耐心和细致、并需要持续学习与进步的过程。通过工程竣工，我深刻体会到了这些方面的重要性，并在实践中不断提升自己。我相信，在未来的工作中，这些心得体会将继续指导和推动我更好地完成各项工作，取得更大的成就。

工程竣工结算心得体会精选篇四

一、工程结算范围：_______________(参照承包范围)。

二、工程结算造价：________大写：______________元，小写：______________元。本结算造价为本工程最终竣工结算结果，双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。

三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共__________份，发包人__________份，承包人__________份，监理单位__________份。

四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。

发包人(签章)：_________________

承包人(签章)：_________________

_____________年__________月__________日

工程竣工结算心得体会精选篇五

甲方：

乙方：

甲方因“丽江1号生态村”建设需要，于20____年____月将庭院式房屋建设工程发包给丽江市建筑工程有限公司施工，于20____年1月将公寓式房屋的建设工程发包给丽江良美建筑工程有限公司公司施工。现经结算，双方就建设工程款支付事宜经协商一致，签订协议如下，必须严格遵守。

一、建设工程施工情况：乙方已经于20____年____月完成了全部承包范围内的施工项目，并已经作竣工验收。

二、工程价款：乙方已经向甲方提交了《工程结算书》，甲方也作了审核，现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整（103600000.00元），至20____年12月6日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整（75100000.00元），尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整（28500000.00元）。

三、工程款支付：对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整（28500000.00元）甲方不作现金支付，而是以销售商品房形式支付乙方，即甲方将商品房销售给乙方，乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26平方米，具体房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额，由乙方两家公司自行协商解决，与甲方无关。

四、房屋转让：本协议签署后，乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用，也可向第三方转让。但无论转让金高低，乙方都必须按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户，甲方开具购房《发票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回时间为叁个工作日内。

五、工程结算：本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理，甲方委托有权机构作竣工结算，无论结算金额高低，但乙方必须配合完善。

六、建安税费：建筑工程余款的建安税由甲方承担，并向乙方出具税票。

七、税、费承担：按国家法律规定，甲方承担商品房卖方应承担的全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人承担商品房买方应承担的全部税、费（包括：契税、维修基金、办证费）。

八、产权登记：甲方与乙方或乙方确定的.商品房买受人签订《商品房购销合同》，及时办理合同备案，配合乙方办理产权登记。

九、本协议签署后，甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售，若甲方将冲抵工程款的房屋再行销售，必须承担乙方的全部经济损失，并承担逾期未付款总额的每日按仟分之壹计算的迟延履约金。

十、工期拖延的责任由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。

十一、工程保修：由丽江市建筑工程有限公司承担“丽江1号生态小区”的全部保修责任，具体由丽江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承诺书。

十二、丽江市建筑工程有限公司于20____年5月向甲方交纳了人民币伍拾万元整（500000.00元）的合同履约保证金，该款甲方不作退偿，乙方自愿将该保证金作周燕应交纳“丽江1号生态小区”512号庭院式房屋的购房款、维修基金、契税、办证费及其他费用，甲方不得再向周燕收取购房款及任何费用。对甲方已经销售的施工人员原订购的四套庭院式房屋甲方不作任何补偿及赔偿。

十三、本协议签订后乙方必须立即将抵款房屋之外的全部商品房房门钥匙交付甲方。

十四、本协议未尽事宜由双方协商解决。

十五、本协议壹式陆份，甲方持两份，乙方持四份。本协议经双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

________年____月____日。

工程竣工结算心得体会精选篇六

依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程资料及结算工作承包事项达成本协议。

甲方将所施工的工程水电安装资料及结算工作承包给乙方。

1、水电安装造价结算:包括按甲方提供的施工合同、材料设备单价及签证、设计变更等造价范围的汇总结算工作；乙方将资料送达甲方施工员后，除工程量核对及造价核对外的其他工作如：材料审价、签字盖章呈送等由甲方施工员完成。

2、水电安装资料：包括给排水安装工程、电气安装工程及防雷工程的施工技术资料（不包括施工日记、竣工图整理、施工组织设计及施工方案,如有需要乙方可协助），对工程技术资料全过程进行整理、汇总、协助归档（不包括其中发生的费用）。乙方将资料送达甲方施工员后，资料的签字盖章呈送等由甲方施工员完成，资料全部汇总完成后由甲方负责送档案馆。

乙方将上述23栋楼所施工的水电安装资料及结算工作承包下来，按结算总造价的千分之六收取服务费，现金结算。

1、甲方应该给乙方提供一切现场相关的变更，且发生变更应及时通知乙方，甲方的施工人员应与乙方配合。

2、乙方自备电脑、打印机及所需软件等办公设备、纸张及耗材、办公文具等。资料组卷及结算书制作费用由甲方负责，若需乙方完成时费用按收据向甲方报销。

3、本工程发生的所有检测及费用全部由甲方负责，如因检测所造成的工作延误

乙方不承担任何责任。

4、甲方负责现场材料质保资料的提供（合格证、材料检测报告相关资料等）。

5、甲方负责施工过程中的协调工作；甲方在办公地点需提供一张办公桌及电源插口，以备乙方需要时可工作。

6、甲方施工员负责把已施工完成的工作及工程部位发送给乙方，乙方就此作为资料编制依据，按有关管理部门验收要求及时准确编写资料。

7、工程进度报送：甲方提前两天将材料设备单价发送给乙方，乙方按甲方提供的单价编制好进度送至甲方施工员。

8、甲方在本项目委托后，负责收集本项目所需的文件、纸质图纸、电子档图纸等相关资料，提供给乙方编制结算计量及核对。

9、乙方在工程项目的预结算进行当中，应做好保密性和安全性，确保甲方的利益和权益不受损失。

甲方每月5号前支付生活费书总款的80%(在结算书出来之前若已支付至80%的,停止支付)，结算书核对完成后甲方在一周内把所有服务费用全部结清给乙方。

本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方：

乙方：

________年____月____日

工程竣工结算心得体会精选篇七

竣工结算是一个复杂而重要的过程，需要处理合同条款、材料费用、工期等众多因素，而我在进行竣工结算的过程中，深刻地意识到了其中存在的一些问题和需要注意的细节，同时也领悟到了一些心得体会。

第二段：合同条款的重要性。

竣工结算的核心是合同条款的执行，而在实际操作中，我们发现有许多合同条款并不明确或变通性较大，而这些不清晰的条款必须及时与业主、总承包商协商沟通，在共同商订的基础上执行。只有遵循合同条款，才能避免纠纷和无效结算的发生。

第三段：材料费用的核对。

在竣工结算中，对材料费用的核对是一个非常重要的环节。不同的材料费用计算方式可能会影响到最终的结算费用，我们需要对每种材料进行严格的核对，避免错误计算或虚假报销。同时，对于不同的特殊材料，应该及时向总包方进行通报，以获得合理的补贴。

第四段：工期的控制。

竣工结算过程中，尤其需要注意工期的控制。如果工期过长，自然会增加项目整体成本，而如果工期过短，又会增加质量风险，因此需要在计划编制时充分考虑各种因素，合理确定工期。在实际操作中，需要加强对施工进度的监管，及时进行调整和优化，确保工期控制在正常范围内。

第五段：总结。

竣工结算是一个比较困难的过程，但是只要我们在操作中注重合同条款的执行、材料费用的核对和工期的控制，就能够有效地降低风险和成本，保障项目的实施。在今后的实践中，我将继续学习总结，结合自身工作实践，进一步提升竣工结算水平，为项目的质量和效益做出更大的贡献。

工程竣工结算心得体会精选篇八

竣工结算是工程建设中非常重要的一个环节，它是对整个工程的收尾总结，也是各方收支结算的基础。通过对竣工结算的实践，我深刻领会了其重要性，也感受到了其中的复杂性和挑战性。

在进行竣工结算时，需要注意以下几个问题：一是要认真按照施工合同和法律法规的规定进行结算，确保结算结果合法、公正、合理；二是在结算前要认真检查工程质量、施工质量、工程变更、规划指标等项目的执行情况；三是需要清晰明了地掌握各方之间的权益关系，充分考虑各方的权益，防止可能出现的争议和纠纷；四是在竣工结算环节中要加强跟踪和督促，确保施工单位按照合同实际施工，并及时纠正不妥之处，确保工程结算的公平性和合理性。

我曾参与了一个大型的公路建设项目的竣工结算工作。在实践中，我们遇到了很多问题。首先，施工单位的财务管理不到位，导致了开票困难。其次，工程实际量比计划量要大，出现了质量差异调整的情况。第三，由于建设过程中存在工程变更，在工程量估算和结算时必须要考虑这一点。针对这些问题，我们进行了充分的调查和研究，严格按照相关规定和合同要求，发扬团队合作精神，最终完成了结算工作。

通过这次竣工结算工作，我体会到了竣工结算环节对整个工程建设的至关重要性，这不仅关系到各方的获益和风险，也直接影响到工程质量和效益。同时，我认识到在实践中，我们应当增强专业知识和业务技能，深入学习法律法规，增强法制意识，以便更好地开展竣工结算工作。此外，面对复杂多变的工程环境，我们应当保持沟通和合作，充分发挥团队协作的优势，克服困难，共同攻坚克难，确保竣工结算工作的圆满完成。

第五段：结论。

竣工结算是工程建设中的重要环节，需要各方认真对待，按照法律和施工合同的规定进行结算，并加强与施工单位、监理单位以及业主方的沟通和协作。通过实践，我们应该总结经验，提高自己的专业素质，充分发挥团队协作的优势，为建立和谐的工程建设生态贡献自己的力量。

工程竣工结算心得体会精选篇九

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商一致，现就甲方委托乙方对工程结算编制(审核)服务之事宜签订本合同，以供双方共同遵守。

一、甲方委托乙方对甲方管理范围内的各项工程，进行工程结算编制(审核)。

二、甲方负责向乙方提供完整的需审核的结算资料。

三、乙方应在接到甲方提交的某项工程完整的结算编制(审核)资料后5个工作日内(工程结算造价200万以上的工程或结算资料不完整的工程，双方根据情况另行协商编制(审核)需要的时间)完成审核工作并向甲方提交一式壹份的审核成果文件初稿或电子文件，并在双方沟通达成一致意见后2个工作日内完成修改并向甲方提交一式叁份的审核成果文件正稿及1份电子文件，同时将甲方提交的资料退回给甲方。

四、乙方应严格按现行的工程计价定额及其他相关计价标准完成本工程结算的编制(审核)，并保证成果文件的真实性、合法性，并对成果文件予以严格保密，未经甲方同意不得向参与本工程结算审核工作以外的人员泄露。

五、服务费计算及支付

单项工程结算编制的服务费=结算造价的千分之贰点伍(2.5‰)计取；单项工程结算审核的服务费=基本审核费+效益审核费。基本审核费按审定金额的千分之壹点伍(1.5‰)计取；效益审核费按核减金额的5%计取；单项工程结算编制或审核的服务费少于1000元人民币的则按1000元计付审核费用；在乙方提交成果文件正稿后5个工作日，甲方将审核费用转入乙方指定账户(账户名称：广西同泽工程造价咨询有限责任公司；开户银行：南宁市工商银行开投支行；银行账号：2102108509300005318)。

六、违约责任

1、甲方未能按期支付审核费用的，每逾期一天按欠付金额的百分之一向乙方支付违约金。

2、乙方未能按期提交审核成果文件初稿或正稿的，每逾期一天按审核费用总额的百分之一向甲方支付违约金，逾期超过5天的，甲方有权解除本合同。

七、凡因本合同引起或与本合同有关的争议，首先由双方友好协商解决，协商不成则通过诉讼解决，诉讼由乙方所在地法院管辖。

八、本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，自双方盖公章及法定代表人签字后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日

工程竣工结算心得体会精选篇十

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》为明确甲、乙双方的权利和义务，切实搞好安全生产和实现双赢的目标，经甲、乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守执行。

一、甲方租用乙方______一台，用于马场河铁矿山工作，时间为____年____月____日起至____年____月____日，另视工程进度可另行协商，如合同期内乙方的工程任务结束，该合同自行终止。

二、乙方机械必须适合、满足甲方的生产需要，相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗，凡手续不齐全和证件不合格无效的，不予签订合同。

三、甲方租用乙方机械每月_______元计算，挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准，私自加班不计时间，须加班由甲方通知，超出每月规定时间240小时/月，按_____元/小时。

四、乙方在签订合同的同时，须一次性向甲方交纳安全保证金，每台______元。合同到期或终止时，由甲方查明违约等责任后，安全保证金一次性全额退还乙方。

五、自乙方机械进入工地后，经双方核算准确施工时间，确认无误后，满一个月结算租费。

六、在合同期内，乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

七、乙方机械进入工地后，听从甲方现场负责人的指导，安全施工，如场地内有光缆、坟墓、管道等设施，甲方人员须告知并现场指导，不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行承担。

八、本合同履行中任何一方如有违约行为，给对方造成损失的，对方除向违约方赔偿损失外，有权终止合同，如违约方不接受，对方可向人民法院主张权利。

九、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，附合同与主合同具有同等法律效力。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。备注：乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关，由乙方全部承担。

甲方：

乙方：

________年____月____日

工程竣工结算心得体会精选篇十一

甲方：

乙方：

本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：

一、结算编制内容：

奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。

二、承包方式：

乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为20000.00元（大写：贰万元整）。

三、结算费用的支付方式：

乙方编制完成的结算与建设单位（甲方）核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件（excel格式）并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。

四、甲方责任：

1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。

2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。

3、按约定时间付给乙方费用报酬。

五、乙方责任：

1、必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。

2、负责结算备查资料的收集装订。

3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。

六、其他：

乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准；若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。

七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行；双方帐款结清后，本协议自然失效。

甲方：

乙方：

________年____月____日

工程竣工结算心得体会精选篇十二

工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。

1、工程结算报告的提交及审定

承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员，在__年__月__日至_____月_____日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按号合同（以下简称原合同）专用条款第款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。

承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料，并在__年__月__日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。

本工程合同正常结算工作以截止在__年__月__日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。

发包人在收到承包人__年__月__日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在__年__月__日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

承包人虽未能在__年__月__日前上报，但能在__年__月__日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为__年__月__日。至__年__月__日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。

承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。

2、工程结算定审后有关款项的支付

本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第款的约定按如下方法之一处理：

（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。

3、工程结算中争议问题的处理

对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：

（1）承包人在__年__月__日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在__年__月__日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在__年__月__日前取得一致的，将与承包人在__年__月__日至__年__月__日之间上报的工程结算资料为基础并在__年__月__日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

（2）双方未能在__年__月__日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

6、本工作协议书一式份，发包人执份、承包人执份，具有同等法律效力。

发包人：_______________承包人：___________

（盖章）___________（盖章）___________

法定代表人：___________法定代表人：___________

委托代理人：___________委托代理人：___________

住所：___________住所：___________

电话：___________电话：___________

传真：___________传真：___________

签约日期：___________签约日期：___________

签订地点：_____________

工程竣工结算心得体会精选篇十三

工程竣工是一个庆祝和总结的时刻，标志着漫长的工程项目的完成。在过去的几个月里，我积极参与了一个工程项目，并在这个过程中有了一些宝贵的经验。我想通过这篇文章分享我在工程竣工方面的心得体会。具体来说，我将阐述我对项目管理、团队合作、技术应用以及时间管理方面的思考和体会。

首先，项目管理对于工程竣工至关重要。在整个项目过程中，我扮演着项目经理的角色，负责跟进工程进展、协调各个团队以及解决问题。通过这个经历，我认识到项目管理需要具备清晰的目标和良好的组织能力。在竣工前，我们设定了明确的目标，并制定了详细的时间计划和资源分配。这使得我们能够按时完成工程，并有效地应对了一些突发问题。此外，沟通也是项目管理中不可忽视的一环。我学会了与团队成员和其他利益相关者保持良好的沟通，及时传递信息并解决问题。这让我深刻认识到，作为项目经理，需要具备良好的人际交流能力和领导力。

其次，团队合作是工程竣工的关键因素之一。在这个项目中，我与多个团队紧密合作，包括建筑师、工程师和技术人员。通过这个过程，我明确了团队合作的必要性和重要性。在团队中，每个人都有自己的专业领域和技能，我们需要相互信任和支持，共同完成工作。而且，团队合作也是解决问题和应对挑战的关键。在工程竣工的最后阶段，我们面临了一些技术难题和时间压力，但通过团队合作，我们克服了困难，取得了成功。因此，团队合作是工程竣工不可或缺的一部分。

此外，技术应用在工程竣工中发挥了重要作用。我们采用了先进的技术工具和设备，以提高工程效率和质量。例如，我们使用了3D建模软件来预测和优化工程结构，提前发现潜在问题并进行调整。同时，我们还利用了无人机进行工程巡视和监测，从而加强了对工程进展的控制。这些技术应用不仅提高了工作效率，还提高了工程的质量和安全性。通过这个项目，我深刻认识到技术应用的重要性，并了解到了不断学习和掌握新技术的必要性。

最后，时间管理是工程竣工中不可或缺的一部分。在竣工前，我们需要制定详细的时间计划，并合理安排工作任务。然而，在实际操作中，时间管理往往是一个挑战。我发现，合理的时间管理可以大大提高工程效率和质量。通过合理安排时间，我们能够合理分配资源，提前解决问题，并能够及时应对突发情况。因此，我认为时间管理是工程竣工过程中需要重视和加强的一项能力。

总结起来，工程竣工是一个庆祝和总结的时刻，也是一个宝贵的经验积累机会。通过参与这个工程项目，我学到了很多关于项目管理、团队合作、技术应用和时间管理的知识和经验。我深刻认识到项目管理的重要性，团队合作的必要性，技术应用的价值以及时间管理的挑战。我相信，通过不断学习和实践，我将能够不断提高自己在工程竣工方面的能力，为以后的工作做好准备。

工程竣工结算心得体会精选篇十四

近年来，随着建筑工程的不断增多，工程竣工结算也成为一个备受关注的话题。作为一个工程师，结算工作是我们不可或缺的一部分。在工程竣工结算的过程中，我积累了许多宝贵的经验和心得，下面我将分享一些体会。

首先，仔细核对资料是至关重要的。在进行工程竣工结算之前，我们需要收集大量的资料，包括施工图纸、合同文件、报价单等等。这些资料对于确定工程量和价格非常重要。在核对资料过程中，我们需要细致地比对每一项数据，确保其准确性。同时，还要特别注意是否漏掉了某些特殊要求和变更。

其次，合理评估变更费用是工程竣工结算的重要环节之一。在工程施工过程中，由于各种原因，往往会出现变更。这些变更必须经过合理评估后才能确定费用。在进行变更费用评估时，我们需要考虑多方面的因素，如变更的性质、对工期的影响、变更所需的额外材料和劳动力等等。只有在充分考虑这些因素后，我们才能得出合理的变更费用。

此外，严格按照合同执行是工程竣工结算的基本原则。在实际施工过程中，我们可能会面临许多困难和挑战，但我们必须始终遵守合同的规定。合同是建筑工程竣工结算的依据，我们必须严格按照合同要求进行操作，不得随意更改或忽视。只有这样，我们才能确保工程竣工结算的公正、公平。

另外，及时沟通协调也是工程竣工结算的重要环节。在整个竣工结算的过程中，我们可能需要与多个部门和个人进行沟通和协调。只有通过充分的沟通和协调，我们才能解决各种问题和争议，确保工程竣工结算的顺利进行。因此，我们要保持良好的沟通能力和协调能力，及时解决各种问题。

最后，对于工程竣工结算的结果，我们要保持客观和公正。工程竣工结算结果的公正性对于各方都非常重要。所以，我们要以客观的态度对待和评估各项工程量和费用，不得偏袒任何一方。同时，我们还要注意排除人为因素的干扰，确保结算结果的准确和公正。

总之，工程竣工结算是建筑工程中一个非常重要的环节。通过这篇文章的分享，我希望大家能对工程竣工结算有更深入的了解，并且能够在实践中运用这些心得体会。只有通过合理的核对资料、合理评估变更费用、严格按照合同执行、及时沟通协调和保持客观公正的态度，我们才能做好工程竣工结算工作，确保工程的质量和效益。

工程竣工结算心得体会精选篇十五

在工程建设过程中，工程结算是非常重要的一环。结算涉及到工程所产生的成本、工期、质量等方面，直接关系着工程的投资效益和经验总结。在处理结算过程中，需要进行具体的量化分析，同时需要高度专业的技术水平和灵活的谈判技巧。本文将分享我在工程结算实践中的一些体会和经验。

第二段：制定详细的合同条款。

合同是工程建设的基础，也是后续结算的根据。当签订合同时，需要结合工程具体情况，确定合同条款内容，尤其是工程量、技术规范、价格、支付条件等方面，以明确各方义务和权利。在施工过程中，合同条款应严格执行，确保合同履行的公平性、公正性和合法性。

第三段：合理的成本分析和控制。

工程结算中，工程成本是一个关键因素，直接关系着工程的投入和产出。在进行成本分析时，需要综合考虑工程的实际情况，准确测算材料、设备、人工等成本要素，以及工期、管理、风险等因素，得出合理的成本评估结果。同时，在成本控制上，需要注意节约成本、合理利用项目里程碑款项、严格实行预算控制等措施，确保结算过程符合国家实行的财务管理制度。

第四段：协商解决纠纷并加强合作。

在工程结算过程中，难免会出现纠纷或者争议。这时候，需要双方通过协商解决，最终达成共识。而在实际操作中，协商是一个高要求的技术活动。如何保持理智，克制情绪，并客观公正的分析结算初始方案的利弊，进而进一步提出更为合理的改进方案成为关键。同时，合理加强施工方和监理方的沟通、合作，防止沟通上的偏差。

第五段：结语。

工程结算是工程项目中不可或缺的一部分。它需要从多个维度分析工程骨干成本，并且需要专业的知识技能和灵活的协商能力。本文分享的经验和体会，希望能对工程结算从业人员，尤其是工程师朋友们有所帮助。在实际应用时，需要根据工程实际情况进行理性思考、科学决策，并不断总结经验，提高结算水平，不断推进工程事业的发展。