爆破公司安全员心得体会如何写 爆破员的安全心得体会(5篇)

我们在一些事情上受到启发后，应该马上记录下来，写一篇心得体会，这样我们可以养成良好的总结方法。大家想知道怎么样才能写得一篇好的心得体会吗？以下我给大家整理了一些优质的心得体会范文，希望对大家能够有所帮助。

最新爆破公司安全员心得体会如何写一

根据现场情况及爆破设计要求，进行网路连接，一般有以下几种连接方式：

1)电雷管起爆破网路(并联、串联、串并联合网路)，计算好整个网路起爆电阻及准爆电流。

2)非电毫秒导爆管网路(孔内微差、孔外微差、复式网路等联网方式方法)

3)导爆索起爆网路(单项、双向、复式交叉等，光面爆破与预裂爆破中的分段装药需要经常使用)

7、电力起爆网络应按下列规定执行：

(1)同一作业区起爆网络内应使用同厂、同批、同型号的电雷管，雷管的电阻差不得超过0.25ω。

(2)应采用专用电源起爆。

(3)爆破作业前对网络的起爆电源、开关、插座、导线等应进行检查，确认其可靠性。

(4)网络内流经每个雷管的电流值，一般交流电不小于2.5a直流电不小于2a。

(5)从电源开关至作业面的网络主线、支线，联网之前必须处于短路状态。

(6)网络各个接头的连接应保持干净、牢固紧密、绝缘良好，接点处两线错开不得小于10cm。

(7)网络的连接，必须在无关人员已全部撤离作业面之后，从作业面起依次向起爆开关接通。

最新爆破公司安全员心得体会如何写二

甲方：

乙方：

为了健全施工管理规定确定内部经营机制，保证工程质量和工程 进度，明确各施工队在工程施工中的权益和义务，依照《矿山施工管 理条例》及其他相关的法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程实际，经甲乙双方协商达成合作协议，签订本合同供双方共同遵守执行。

一、 工程概况及承包范围

1.1、 工程名称：

1.2、 建设单位：

1.3、 工程地址：

1.4、 工程内容：完成甲方委托的土石方剥离工程量，包括作业区范围内土石方剥离、煤层上采挖运、施工区域内的道路修复、机械道路的维护平整、道路洒水降尘的辅助作业。地下大型防排水由业主方负责。

1.5、 工程量：

1.6、 严格按矿山指定地点堆放土石方，乙方承担所有费用，年终收山乙方必须按规定布置好安全设施，清理好作业面土石方，妥善安排工作设施，经甲方验收后可收山，否则不予结算工程费用。

1.7、 乙方破坏性开采，造成资源浪费，甲方根据情况予以处理。

二、 合同工期

2.1、开工时间：月日

2.2、竣工时间：月日

三、工程承包方式

3.1甲方委托乙方完成煤矿采区土石方剥离工程项目承包。

3.2、按工程量单价大包干的形式，包括剥土和工程施工中工作面的平整、防排水、防雷电、冬季草原防火、作业区 修筑的日常维护、环境治理及所有辅助作业。

四、工程价格及费用承担

4.1、按甲方委托书乙方完成任务作业区范围的采装、运输、排土、 防排水、防雷电、冬季草原防火、环保治理等所有的辅助作业，按单价 元/立方米(税后)价(不含爆破)，采掘深度不超过 米。每超深 米增加 元/m3。

4.2、乙方各种生产所需机械设备由乙方解决。其维修保养、修理及 其他后勤保障所产生的费用由乙方自行承担，甲方不负责任。

五、工程款结算预付方式

5.1 预付款

5.2、结算款办法：按甲方当月指定的生产计划要求以实际开挖实方 量，实行“一步单价制”结算。

5.3 按业主《工程验收管理办法》每月由业主生产技术部组织甲乙双方共同参与完成工程验收，由甲方出据验收结果，经甲乙双方确定签字后生效，作为结算依据。

5.4、工程量的结算方式：

5.5、工程施工中剥离运输工人距离在公里范围内，超出 公里，每公里加 元/m3。

六、工程量的计算方式

6.1 要求所有工程量均以实方进行计算，每月同完成结算工程量，测算数据经双方确认签字后作为最终结算依据。

七、工程技术及其要求

7.1 乙方必须严格执行煤炭行业有关规程、规定及国家有关的法律、法规以及矿产部下发的《质量标准化标准及考核评级办法实施细则》 《安全管理办法》 《土石方管理方法》《煤炭管理办法》 《统计报表管理办法》 《关于加强保密工作的通知》及有关矿规矿纪，精神文明建设、社会治安综合治理管理办法。

7.2、工程施工中工程进度、工程质量、工程位置及出现破坏现有工程行为按甲方有关规定处理。

八、其它约定

8.1、遇有政府检查，爆炸物品及当地石油公司的油料供应短缺或天气恶劣原因连续五天不具备出车条件的，乙方当月的任务量可按甲方对应日计划量减除。

8.2、乙方特殊工种人员，都必须持有特种行业操作证和上岗证。

8.3、如乙方在合同期内保质保量的完成任务甲方交给的工程任务。

8.4、乙方必须配备专职的安全员，并积极参加甲方组织的安全学习和技能培训。

8.5、乙方应签订安全、环保、消防协议书，明确各项责任义务。

8.6、合同价款中包括了安全施工管理、安全措施、现场文明施工等费用。

8.7、乙方必须严格遵守《安全生产管理条例》 《爆炸物品使用管理条 例》《安全生产法》等有关规定，安全开采，文明施工。

8.8、各施工队人员在上矿前有体验合格证，如有疾病隐瞒，后果全由乙方负责，乙方施工队所有人员的医疗费用全部由乙方承担。

8.9、乙方必须全额购买保险，重大伤亡事故按国家有关规定或保险 公司条款执行，乙方不得无理取闹，同时根据市政府要求，乙方可自愿购商业保险。

九、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴，如发现将严重处罚。

9.1、甲方及时结算施工队费用，乙方不得从事有损于甲方利益的行为。

9.2、乙方发生的任何车辆和机械事故、人员伤亡等经济及法律责任， 由乙方自行负责赔偿。 乙方所有施工人员必须服从甲方现场人员的管理和指挥，对不服从者要实行经济处罚。

9.3、乙方应按要求，做好环境保护和治理工作，保护好生态，严禁捕杀野生动物，违者追究法律责任。严禁盗控恐龙化石、硅化木，发现古物及时上报甲方并保存好， 由甲方处理。自建公厕， 掩埋好垃圾，严禁乱扔乱倒，对影响卫生严重者实行经济处罚。

9.4、爆炸物品乙方有专职爆破员，请领由专人负责，严禁违章操作， 严格按照《爆破物品使用管理条例》执行。

十、合同期限(合同生效与终止)自 年 月 日至 年 月 日结算付款完为止，(以建设主管部门的开工通知书时间为准)。

十一、违约责任

11.1、 若甲方资金不能按时支付给乙方的款项，给乙方造成停工停产， 超过 天者，甲方应补偿乙方的设备和人员工资，按挖掘机每台 元/天，装载机每台 天/元，运输车辆每辆/天，人工元、天，停日内甲方不补偿。

11.2、甲方必须负责办理开采一切手续、保证道路畅通、协调好村民等事宜。如手续不全、村民闹事等造成乙方停工停产，一切责任均由甲方负责并赔偿乙方所投放经济损失责任。

十二、本协议在履行中发生争议由双方协商解决，协商不成，提交当地 仲裁委员会或起诉所在地人民法院。

本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方(签章)法人：

乙方(签章) 法人：

年月日：

最新爆破公司安全员心得体会如何写三

甲方：_________

乙方：_________

甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：

一、工程地点：_________

二、工程量：_________

三、工程造价：_________

四、付款方式：乙方设备进场开始_________作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任：

(一)甲方责任：

1.负责_________，以方便乙方_________作业。

2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任：

1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。

3.作业人员持证上岗。

4.加强安全警戒工作。

六、违约责任：

1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式肆份，双方各执二份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

最新爆破公司安全员心得体会如何写四

甲 方：(以下简称甲方)

乙 方：(以下简称乙方)

为保证____建设有限公司____________________三标段工程的施工需要。依照《中华人民共和国民法典》、地方政府、业主、监理之相关规定、结合本工程的实际情况，甲、乙双方本着诚信、自愿、公平的原则，就土石方爆破一体化协作作业，经甲、乙双方协商一致达成如下协议并共同遵守执行。

一、协作项目

1、工程范围：____________________三标段工程内。

2、工程名称：____________________三标段。

3、工程地点：四川省剑阁普安镇 、城北镇。

4、工程期限：_______年 ______月______日至_______年 ______月______日。

5、工程内容：____________________三标段工程内路基土石方开挖爆破作业。

二、合同价款支付、期限与方式

1、本合同收款人必须是签约单位。

2、甲方按每次申请购买的爆炸物品数量，乘以炸药15500元/吨，雷管2.6元/发的价格向乙方一次支付了清当次购货款含管理费(乙方提供正式发票)。

3、本合同在约定工程期满后，自动失效。

4、本合同价款以现金或转帐支票的方式支付。

三、甲、乙方的义务与权力

1、甲方的义务：

①向乙方提供购买爆破物品有效的相关证件、资质和作业现场准确的红线图、红线内电缆、光缆、管网位置图及相关资料。

②向乙方提供现场负责管理、安全监督、协调相关事项的负责人名单通讯录。

③提供合格有效资质的爆破人员，向公安机关备案后，严格按照乙方设计的方案组织实施爆破作业。

④甲方按合同约定支付乙方的购货款，否则停工损失由甲方负责。

2、甲方的权力：

①甲方有权监督和管理乙方的各项作业程序。

②甲方有权力向乙方下达限期整改、停工、处罚或终止本合同的权力。

3、乙方的义务：

①甲方所使用爆破物品的审批、购买、运输、保管、清退和数据信息上报的工作由乙方负责办理。

②乙方应按本合同约定期限，组织爆破员、爆破器材进场。

③乙方作业人员进入现场作业应持证上岗和购买人身保险。

④乙方作业人员进入作业现场应遵守甲方的各项规章制度和安排。

⑤乙方严格按照相关规定作业，具体负责技术设计、安全运输、保管和清退工作。

4、乙方的权力：

①乙方有权提出作业中发现的与设计不符等相关问题，并以书面的方式向甲方提出合理化的建议。

②若甲方未能按合同约定造成乙方误工、停工(如：现场不严格按设计方案施工;购货资金不及时一次支付、了清等)，乙方有权要求甲方赔偿赔因此造成的一切损失，并有权终止本合同。

四、安全责任

1、乙方的爆破器材、爆破员进场时，甲方安全员应进行验收鉴定、审核、存档备案。

2、甲方负责在爆破时产生的正常冲击波对周边影响的调解工作和周边的爆破警示标语、标牌的架设张挂。

3、甲方负责协调爆破时现场的人、畜及其它设备等疏散工作及警戒工作。

4、甲方严格按照设计的爆破方案实施爆破作业，爆破作业现场的一切安全责任由甲方自行负责。

5、甲方、乙方双方在各自的履职工作中，严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》执行。

6、乙方作业的各项《爆破技术设计参数表》附后，作为本合同的组成部分具有同等的安全责任法律效力。

7、乙方爆破物品的购买、运输、保管、清退时发生的一切安全事故均由乙方承担，甲方不承担任何的法律、经济、民事责任和连带的责任。

五、违约责任

1、若甲、乙双方某一方不按本合同约定条款履行，则向对方赔偿违约金贰拾万圆整(￥200000.00元整)。

六、其它约定

1、甲方公司的资质、资信、承建合同书、公司委托书、项目经理证件的复印件和现场安全员名单等并加盖鲜章作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

2、乙方公司的资质、资信、证件的复印件，进场作业《爆破技术设计参数制表》、爆破员、押运员、驾驶员等操作人员名单并加盖鲜章作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

七、争议的解决方式

1、本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商不成的依法向施工所在地人民法院提起诉讼。

八、本合同的生效和失效

1、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，经双方代表签字、盖章并加盖骑缝章后生效。

2、工程完结，完清所有结算手续并支付清计量款后，本合同自动失效。

3、本合同属打印文件，除 处、日期手写，其他手写均视为无效合同。

4、本合同未尽事宜以补充协议的形式补充，补充协议具有同等的法律效力。

甲方(公章)：____________乙方(公章)：___________

法定代表人 ：_____________ 法定代表人 ：____________

(或委托代理人)                   (或委托代理人)

_______年 ______月______日 _______年______月______日

最新爆破公司安全员心得体会如何写五

发包人(全称)： (以下简称“甲方”) 承包人(全称)： (以下简称“乙方”) 签订时间：20xx年____月____日

签订地点：四川省广元市

经友好协商，发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商订立本合同并共同遵照执行。

1、工程概况

1.1工程名称：;

1.2工程地点： ;

1.3工程内容：施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;

1.4爆破工艺：岩石松动爆破。

2、承包范围

2.1指定范围内的露天土石方爆破施工;

2.2四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;

2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理;

2.4爆破总量为：以双方实测量为准;

3、合同工期

3.1合同工期总日历天数为：壹年;

3.2计划开工日期：以发包人发布的开工通知为准;

3.2计划竣工日期：以发包人发布的完工通知为准。

4、工程质量及计量标准

4.1爆破后块粒：以设计为准，以发包方挖机能装车为限，块粒0.8立方以上乙方负责改小，块粒0.8立方以下乙方不负责。

4.2发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。

5、合同价款及支付方式

5.1合同价款：

本合同为单价价款合同，合同单价为9.50元/立方米(不含任何税费)。

(大写：玖元伍角/立方米)

5.2合同价款支付：

发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付：

5.2.1在本合同生效乙方机械人员进场开始施工，甲方负责提供炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。

5.2.2甲、乙双方没有保证金和预付款，甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付，确保乙方顺利支付民工工资和机械款。

5.2.3验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。

6、双方责仸与义务

6.1发包人责任义务

6.1.1发包人向承包人提供以下资料：甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房，乙方领取使用。(乙方除炸材款以外，不支付任何附加费用)

6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜，并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。

6.1.3向承包人提供施工场地，协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。

6.1.4及时向承包人移交爆破场地，并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等，杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷，避免承包人窝工、怠工等。

6.1.5做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作，杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工，彻底杜绝安全生产隐患。

6.1.6发包人负责办理相关爆破许可证手续。

6.1.7确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。

6.1.8地下需保护的各类管线，发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。

6.1.9发包人按照合同及时履行支付工程款，因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责，并赔偿承包人的工人工资和机械款。

6.10爆破中产生的震动波造成的安全事故，由甲方负责协调解决，乙方不负责。

6.2承包人责任义务

6.2.1承包人指定项目负责人，全权负责工程爆破事宜，向发包人通报工程进展情况，应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。

6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料，进行实地勘察，按国家建设行政主管部门有关技术规范，编制施工组织设计方案，承包人应严格按照施工方案组织实施，做到规范施工、安全施工、文明施工。

6.2.3采取必要的技术及防护措施，确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查，出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由承包人承担相应的责任。

6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。

6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中，各工位之间应有一定的安全距离。

6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。

6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。

6.2.8在施工过程中，如发包人需要承包人暂停作业的，承包人须服从安排。

6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。

6.2.10当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险时，承包人必须采取相应的保护措施，并对周边人员进行撤离安置。

6.2.11在爆破作业中，发现不明物体时应停止施工，并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门，按照国家有关法规要求妥善处理。

6.2.12作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。

6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时，严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。

6.2.14非施工人员不得进入施工区域，若有非施工人员或不明人员进入施工区域时，并及时向发包人或建管单位报告，妥善处理。

6.2.15妥善处理与当地居民的关系，遇有纠纷或冲突时，请求发包人及当地公安部门出面处理。

6.2.16在爆破施工中，爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责，甲方不负责。

7、组成合同的文件

组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下：

7.1施工合同书

7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

8、违约责仸

8.1如验收不合格，由承包人负责整改，直到达到相关规范及合同约定的验收标准。

8.2施工过程中，承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责任，妥善保管爆炸物品，严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行，严格按照安全规程进行爆破施工，必须具备专业资质并持上岗证。因发包人原因发生安全事故，责任由发包人承担。

9、其它约定：未尽事宜，协商解决。

10、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

11、其他事项

11.1本合同一式四份，双方各执二份。

11.2违约方赔偿另一方的一切损失。

11.3因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。

发包人(盖章)： 承包人(盖章)

现场负责人： 现场负责人：

联系电话： 联系电话：

帐 号： 帐 号：

年 月 日 年 月 日