2023年夫妻房产买卖协议书(优秀8篇)

通过总结，我们可以查漏补缺，发现问题，为今后的工作和学习提供更好的指导和改进措施。写作的关键在于准确表达自己的观点和想法，我们需要用简洁明了的语言来表达。在这里，我们汇总了一些总结的常用表达和写作技巧，供大家参考。

夫妻房产买卖协议书篇一

（以下称甲方）。

（以下称乙方）。

甲乙双方同意参建住宅，现就有关事宜协议如下：

１．参建房屋地点、面积。甲方在乙方的住宅建设基地参建住宅，计建筑面积平方米，得益比例为％，实得建筑面积平方米。安排层次部位如下：

２．房价和付款方法：参建房屋造价，议定为每平方米建筑面积元，参建面积平方米，应交付造价元，另外应交付管理费（代建费）每平方米元，合计应交付造价连管理费元，甲方应于合同生效后天内付清全部价款（包括管理费）直接解入乙方开户银行。

３．建筑材料：甲方应承担的钢材、木材、水泥，按如下办法交付：

４．房屋竣工交付期限：乙方在住宅竣工验收后，应于年月日以前将划定部位、面积，交付甲方接收使用。如施工承包单位延误竣工交付日期，甲方应予谅解。

５．房屋产权：甲方参建面积的房屋所有权，属甲方所有。

６．违约责任：本协议签订生效后，甲乙双方应共同信守，不得悔约，否则应负违约的法律责任。

７．本协议经双方法定代表人签章并加盖公章后生效。本协议正本两份，副本份，甲乙双方各执正本一份，副本份。

补充条款：

甲方：甲方：

法人代表：法人代表：

联系人：联系人：

地址：地址：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

夫妻房产买卖协议书篇二

户籍地：

原告2：，性别，年月日出生，族。

户籍地：

被告：，性别，年月日出生，族。

户籍地：

联系地址：

诉讼请求：

请求确认原告1和原告2享有房产的二分之一的产权;。

本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由：

两原告原来的公房是号和号两间房子，承租人为，两间房产中共有6个人的户口，原告1与被告是在同一单位，当年因被告要求单位调配房子，便将两原告的外孙户口迁出，这时原告1已退休，人不在，等原告1回到时才知悉公房已调配，此时的承租人已变更为，被告之前的`行为原告1完全不知情。年被告因福利没分过房，单位补贴了一些钱，同时被告自己也出了一部分钱，购买了的房子，被告一家就搬出了户口所在地，户口未迁出。年月被告用原告1的工龄把房屋转为产权房，其中原告2也拿出元，在房屋使用权转产权过程中，被告没有带两原告去相关部门办理过任何手续，产权证上只有被告一人。年月日当原告方从区房地产交易中心查询到此系争房产上没有两原告的名字，才恍然大悟，之前被告一直告知两原告房产证上有他们的名字。

原告方认为被告的行为已严重侵犯了他们的合法权益，本案系争房屋是根据府()号文《关于出售公有住房的暂行办法》的有关规定，以年规定的价格购买，虽然房屋所有权证的权利人登记为被告，但按照有关规定，购房时的同住人、工龄人主张房屋产权，可以确认房屋产权共有。为了保障老年人的合法权益，确保两原告今后生活没有后顾之忧，故向贵院提起诉讼，请求法院判如所请，以维护当事人合法权益。

此致

人民法院。

具状人：

夫妻房产买卖协议书篇三

协议人：

协议人____，____于____年因感情不合，办理离婚手续，婚前购买有房产两处，为位于______市____区____路____号，产权证编号：________的房子。

现上述协议人就上述房产分割如下：

三、协议人在签订本协议前订立的协议与本协议相抵触的，以本协议约定的内容为准；

四、本协议一式三份，协议人共执两份，____公证书存档一份。

协议人签名和捺指印：

____年____月____日。

夫妻房产买卖协议书篇四

甲方： ，男，年 月 日出生，汉族，身份证号码：，系乙方 之夫。

乙方： ，女，年月 日生，汉族，身份证号码： ，系甲方 之妻。

甲乙双方于 年 月 日登记结婚，现根据《中华人民共和国婚姻法》《物权法》《婚姻法司法解释（三）》等法律法规之有关规定，经双方协商一致，自愿达成如下协议，供协议方共同遵守。

第一条位于 号 幢 层 单元 号的房屋，系甲乙双方以夫妻共同财产购置的房产，登记于名下，产权为甲乙双方共同共有，甲乙各拥有百分之五十的房屋产权。

第二条所述房屋未经甲乙双方同意并签字，任何一方及第三人不得擅自出卖该共有房产。任何人在未经共有人一致同意并签字的情况下，出卖房屋的行为无效，由此给共有人造成的损失，应当由无权处分人进行赔偿。

第三条 房屋收益。甲乙双方共有房产的收益归双方共同所有。出租该房屋、设置地役权等需经双方协商同意并签字。

第四条 房屋抵押。未经甲乙双方协商一致并签字，任何一方不得擅自将该房产抵押给第三方。

第五条 共有房屋争议解决方式：如在共有产权房屋转让、居住过程中发生争议，应由双方当事人协商解决，协商不成，可向房屋所在地人民法院提起诉讼。

第六条 本协议一式二份，双方各执一份，自签字之日生效。

第七条 房屋产权共有。

甲方： 乙方：

年月 日 年月日

夫妻房产买卖协议书篇五

女方：，年月日出生，住。

男方：，年月日出生，住。因男方长期与关系暧昧，影响家庭生活致使婚姻濒临破裂。现男方有意悔改，愿以实际行动加以证明。现双方协议如下：

一、原女方单位所分配的房改房小区室房产的所有权全部归女方所有，男方自愿放弃该房屋的一半所有权。

二、双方现住的按揭房屋家园室，男方自愿放弃该房屋的所有权，并协助女方办理该房屋的所有权证书的变更手续。男方自愿负担未付按揭款的一半。

三、从该协议订立之日起，男方自愿每月日前支付给女方元用于家庭生活支出。以后双方女儿的`生活、教育、医疗费用如有增加，则双方另行协商。

四、男方应当对女方忠实，切实承担对家庭对婚姻的责任和义务。从此以后断绝与xxx的暧昧关系。

以上协议自双方签字之日起生效。

女方：男方：

日期：日期：

夫妻房产买卖协议书篇六

女方：________，________年________月________日出生，住________。

男方：________，________年________月________日出生，住________。

因男方长期与关系暧昧，影响家庭生活致使婚姻濒临破裂。现男方有意悔改，愿以实际行动加以证明。现双方协议如下：

一、原女方单位所分配的房改房小区室房产的所有权全部归女方所有，男方自愿放弃该房屋的一半所有权。

二、双方现住的`按揭房屋家园室，男方自愿放弃该房屋的所有权，并协助女方办理该房屋的所有权证书的变更手续。男方自愿负担未付按揭款的一半。

三、从该协议订立之日起，男方自愿每月________日前支付给女方元用于家庭生活支出。以后双方女儿的生活、教育、医疗费用如有增加，则双方另行协商。

四、男方应当对女方忠实，切实承担对家庭对婚姻的责任和义务。从此以后断绝与_____的暧昧关系。

以上协议自双方签字之日起生效。

女方：

日期：

男方：

日期：

夫妻房产买卖协议书篇七

甲方(夫)：

乙方(妻)：

甲、乙双方系中国合法登记夫妻，年月日双方以甲方的名义向有限公司购买有位于省市区路号小区栋单元号商品房(以下简称“该商品房”)一套，该合同的编号为(若没有可删);鉴于受/年/月/日/人民政府施行的《/市人民政府办公厅关于进一步完善我市房地产市场调控政策的通知》(以下简称/限购政策”)的限制，双方自愿对该商品房的权属作以下约定：

一、甲乙双方共同确认。

1、该商品房基本信息及产权声明。

坐落：/省/市区路号小区栋单元号，产权份额：商品房买卖合同与不动产登记机关登记信息【名义产权】均为甲方拥有100%份额，实质产权：乙方受“/限购政策”影响所签署的任何关于“放弃产权、共同还贷之声明及公正文书”仅为保障甲乙双方能够购买该商品房所作不真实意思表示，该商品房实际上由甲乙双方共同出资并共同还贷购买，为夫妻共同财产，甲方拥有50%份额，乙方拥有50%份额。

2、通过按揭贷款购买该商品房的资金占比及来源。

(1)首付出资：元(大写：元整)，系甲方父母出资，并自愿赠与甲乙双方购买该商品房。

该首付款元，甲方受赠50%，即元，乙方受赠50%，即元。

【父亲：名字，身份证号;母亲：名字，身份证号。(签字确认)】。

(2)尾款出资：甲乙双方确认，结婚后，由甲方承担劳动并获取家庭收入的夫妻责任，由乙方承担家务并照顾子女的夫妻责任;因此，甲方婚后所获取的一切劳动收入、投资收入，均为甲方双方共同平均所有。

由甲方与按揭贷款银行指定的还贷账户【开户名：，开户行：中国银行支行/分行/分理处，银行账号：;】汇入的尾款分期还贷，系甲乙双方共同承担的还贷义务，各方的份额分别占50%。

二、甲方保证。

1、签署本协议系自愿行为，接受名义产权归置，仅为受“限购政策”不得已为之;甲方深知并接受，该商品房系夫妻婚后共同财产，为保障妻子之合法利益，体现对双方感情的真挚程度，特以本协议书面的形式确定该商品房上甲乙双方的'共同产权。

2、若成都市市政府政策变更或乙方通过自身创设条件，当乙方满足购买该商品房资格时，甲方承诺配合乙方在一个月内完成对该商品房产权的变更登记【包括但不限于积极申请并配合办理银行按揭贷款还款主体由甲方变更为甲乙双方，该商品房在未出产权证之前，积极申请并配合将该商品房网签备案的主体由甲方变更为甲乙双方】，以实现对乙方50%份额产权的行政确认。

3、未经乙方同意，甲方不得处分该商品房上的任何对外权利【包括但不限于转让、抵押、出租收益】，否则其所获得的一切收益全部归乙方所有，且应支付给乙方违约金*元。

三、乙方保证。

1、严格遵守上述规定，承担所属共同还贷之义务。

2、积极配合甲方完成名义产权协议、声明之签订，实现对该商品房的购买以及不动产权属登记。

四、其他。

1、本协议自甲乙双方签订之日起生效;。

3、本协议一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

4、补充约定：

甲方(签字捺印)：

乙方(签字捺印)：

时间：

时间：

夫妻房产买卖协议书篇八

本协议经男女双方友好协商，在公平、诚信、信任、平等的基础上，本着为家庭长久和睦团结，为了子女的成长、教育及夫妻双方父母的赡养等提供良好的保障的前提下，达成如下协议：

本协议自20__年1月1日起生效。在本协议签订之前，夫妻双方产生的相关经济关系经男女双方协商处理，自本协议签订生效之日起，一切经济关系从零开始。

（一）权利。自本协议签订之日起，男女双方各自的收入（物品）属各自所有，一方不得干预另一方的收入（物品）使用及分配的权利。

（二）责任。

1、费用：自本协议签订之日起，男方必须每月承担双方的各项公共费用，祥情见“协议内容”。

2、债务：个人债务个人承担。

3、特殊情况：任何一方出现疾病或发生经济困难，自身无能力支付且对方有能力支付的情况下，有责任暂代其支付，待身体恢复健康后或经济转好后，视经济情况、偿还能力及其他不确定因素协商是否偿还。

（一）公共费用。家庭所产生的公共费用由男方承担，包括家庭公共生活费，家庭生活必需品、饮食、水电费、卫生、家用电器、汽车费用等。女方负责家务劳动（包括做饭、洗衣、打扫房间）。

（二）咨询费用。需要谈判的共同费用，如车费、旅行费和其他可转让的费用，应另行协商。谈判的协议后，可以disburbed，否则，投保人将承担。

（三）非公共成本。每一方承担个人需要的费用。它包括医疗、消费、娱乐、人际关系、计算机、移动、数字、交通、电话等。

（四）儿童支持。由于男女收入差距悬殊，女儿的所有费用（包括女孩的父母照看孩子的费用）都由男人承担。

（五）父母的赡养费。男女父母的一切费用都由男女承担。

（六）男女双方有各自独立的私人空间和自由空间，对方不得强加干涉。女方有绝对获得男方尊重的权利，男方不得违背女方意愿强迫女方做任何事情。男女双方以对婚姻忠诚为原则，任何一方背叛婚姻，有出轨行为，则婚姻关系结束，过错方净身出户，女儿归未有过错方抚养。

（一）在协议的执行过程中如果男女一方出现意外事件等特殊情况，另一方必须及时妥善处理，由此产生的费用，待事件处理妥善后根据实际情况进行协商处理。

（二）因不可抗力等导致的对协议履行的延误或者无法正常履行时，受不可抗力影响的一方可以免责。

协议在履行过程中，如有一方认为需要修改，需向另外一方提出修改建议和理由，双方协商同意后方可修改，并形成本协议的附件，协议附件与协议正文具有同等效力。如未达成新的修改意见，则原协议继续有效。