2023年有关施工电缆协议书通用(优秀8篇)

总结是对过去的回顾，可以帮助我们认识到自己的成长与不足。怎样才能建立良好的人际关系，有效地与他人沟通和合作？下面是一些成功总结的实例，希望能给您带来启发和借鉴。

有关施工电缆协议书通用篇一

买方：

地址：

委托代理人：

联系电话：

卖方：

地址：

话：

税号：

开户行及账号：

委托代理人：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方友好协商，就买方购卖方生产的“冠通”牌电线、电缆产品，达成如下合同条款：

第一条买方购买见附表：电缆整差1米，按实际米数结算。

第二条产品的交(提)货时间、地点：

1、产品的.交(提)货时间为：

2、产品的交(提)货地点为：

第三条产品的交接方式：

1、产品的运输方式为卖方送货（本市），运费由卖方承担。

2、产品的收(提)货人为该收(提)货人在卖方送货单上盖章或签字，视为买方收(提)货。

3、合同订立后，买方如果要求变更交(提)货地点或收(提)货人时，应在合同规定的交货期限二天前以书面形式通知卖方，否则视为未变更。

第四条提前或逾期交（提）货的处理。

1、实际交（提）货日期早于或迟于合同规定的日期不超过二日的，视为双方守约，合同继续履行，双方互不追究责任。

2、双方逾期交货时间超过二天时，视为卖方逾期交货，卖方逾期交货部分货款的千分之五，向买方支付违约金，合同继续执行。

3、买方逾期收（提）货时间超过二天时，视为买方逾期收（提）货，买方逾期收（提）货部分货款的千分之五，向卖方支付违约金，合同继续履行：

4、买方逾期收（提）货时间超过三个月时，视为买方拒绝收（提）货，卖方有权解除合同，自行处理货物，所收货款不予退还。

第五条产品货款的结算方式：

1、本合同订立三日内，买方向卖方预付30%作为定金卖方组织生产，货到现场付清全款。

2、收（提）货时，买方对产品进行验收，验收合格后卖方组织卸货。

3、预付款在最后一批交（提）货的货款中冲抵货款。

4、货款支付方式为，买方使用其他单位或个人的支票、银行卡等支付方式代为支付货款的，应提供该单位或个人的书面授权，并承担因此而产生的法律责任。

6、预付款收到后合同生效，合同内产品价格为固定价，合同签订后不随市场变动，否则，承担违约责任。

第六条逾期付款的处理。

1、买方收（提）到产品时而尚未付款的，视为买方逾期付款。

2、逾期付款违约金应于最后一次交（提）货前，与货款一并付清。

3、在买方付清产品货款前，产品的所有权归卖方所有，买方不得以任何理由或借口，以任何形式哄抢、扣押、留滞、折抵或损害卖方产品、运输车辆；否则，卖方除有权按本合同第四条第4款拒绝收（提）货情形处理外，并追究买方的法律责任。

第七条产品的质量标准及质量异议的提出。

1、产品的质量除双方另有约定外，执行国家相关标准。

2、买方对产品的规格、型号、数量、质量不和规定，应妥善保管，并在7日内向卖方提出书面异议；否则，视为卖方所交产品的质量符合合同的规定。

3、买方提出的书面异议中，应说明不符合规定的合同号、型号、规格、收货日期、检验方法、检验情况和检验证明，保留相关证据，并提出不符合规定的产品处理意见。

4、卖方在接到买方有效书面异议后，应在收到书面异议的当日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

5、对买方提出的质量异议，经卖方确认确属卖方质量责任时，双方同意采用无偿退货、修理或更换方法处理；应买方储存、保管、使用、保养不善等原因，造成的产品质量责任，由买方自行承担。

第八条产品的包装及回收。

电缆轮具，归卖方所有，如有丢失，按厂价赔偿。

第九条凡因本合同签订及履行而发生的一切争执，均由工程所在地人民法院管辖审理。

第十条本合同一式二份，均为整本，双方各执一份；双方盖章、卖方依本合同收到预付款后生效。

卖方：买方：

代表：代表：

地址：地址：

电话：电话：

账号：账号：

日期：日期：

有关施工电缆协议书通用篇二

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

经双方共同协商，本着平等互利的原则，甲方将电缆沟的工程交由乙方施工。遵照国家的有关规定要求签订本协议，以明确双方的权利和义务，并相互配合、共同遵守。

一、工程名称：电缆沟工程(以下简称电缆沟工程)。

二、工程地点：

三、承包方式：包工包料，全长约800米。

五、工程质量：按照国家现行的有关技术规范进行施工，工程质量为合格。乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸或施工说明等标准进行施工。乙方必须接受甲方现场工程师监督，接受整改意见。

六、工程价款：结合本工程，经双方共同协商：场地平整、沟槽开挖、清理运至指定地点，沟底整平夯实、电缆沟及工作井、电缆沟墙体砌筑、局部砂浆抹灰、沟盖板及沟内设施安装(不包括电缆)，等工程所有相关费用。包死价为每延米元(含税);工程竣工验收后据实结算。过引岗渠部分、电缆井及电缆井盖板根据现场实际情况再进行决算。由于现场地势情况复杂，为达到施工要求需要清理、平整场地，此费用按现场实际发生台班计量。

七、工程款的支付：

1、工程完成一半时，拨付工程款的40%，全面完成经甲方及相关部门验收合格后，在10个工作日内付至总工程款95%;暂扣5%作为工程质保金，质保期为1年。质保金在质保期满后1月内付清。

2、质保期自竣工验收手续签字的日期起算。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修期限为一年。

3、工程款采用支票方式支付。

八、甲、乙双方的责任：

(一)甲方责任。

1、负责场地的三通一平，以利于乙方施工。

2、负责施工过程中的外部协调。

3、负责施工过程中的技术要求。

4、负责按时支付乙方工程款。

1、负责按照设计图纸及甲方的要求施工，保证电缆沟工程质量。工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

2、乙方若未能按期完工，每拖延工期一天罚1000元。

3、乙方施工过程中必须服从甲方工程技术人员的统一指挥调度，科学合理有序地组织施工，严格遵守施工操作规格，并制订切实有效的安全施工措施，做到安全生产、文明施工。若因乙方引起的质量问题及发生人身安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由乙方负责。

九、其它未尽事宜：甲、乙双方另行协商解决。本合同一式柒份，甲方执陆份，乙方执壹份。本合同自签字之日起生效，工程完全结算完毕后自行废除。

甲方：乙方：

委托代理人委托代理人。

有关施工电缆协议书通用篇三

发包单位：能源化工有限公司(以下简称甲方)。

承包单位：电力工程有限公司(以下简称乙方)。

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一致，签订本协议。

一、承包工程项目。

1、工程项目名称：

2、工程地址：

3、承包范围：

4、承包形式：包工包料。

5、工程合同编号：

6、工程项目期限：自年月日至年月日。

二、协议内容。

1、安全文明施工目标。

1)不发生人身伤亡事故;。

2)不发生因工程建设引起的电网及设备事故;。

3)不发生一般施工机械设备损坏事故;。

4)不发生火灾事故;。

5)不发生环境污染事件;。

6)不发生负主要责任的重大交通事故。

2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：

1)《中华人民共和国安全生产法》。

2)国务院《建设工程安全生产管理条例》。

3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。

4)国家发改委dl5009.3《电力建设安全工作规程》(变电站部分)。

5)国家部委办相关安全的规定。

6)国家电网公司《安全生产工作规定》。

7)国家电网公司《基建安全管理规定》。

8)国家电网公司q/gdw250-《输变电工程安全文明施工标准》。

9)国家电网公司《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》。

10)国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程。

11)建设工程所属的地方安全、环境法规。

12)建设管理单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度。

3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务。

1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设管理单位有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。

2)项目按照“先订工程合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。

3)建立健全安全生产责任制和现场安全(包括防火)、文明施工管理制度，按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格(经电网系统内单位培训并取得相应安全资质证书)的专职安全员和相关的安全检查检测装备。

4)施工期间，甲方指派同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员人。

5)按照国家、国家电网公司、建设管理单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、符合国网要求的安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动;确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。

6)工程施工中组织开展危险源分析预控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。

7)按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。

8)按照国家有关规定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。

9)严格执行工作票、操作票、安全施工作业票、动火工作票等制度和措施。

10)施工现场总平面按照安全文明施工策划方案统一布置，分区管理，各负其责，不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施，按策划统一组织。

11)施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。

12)因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

4、甲方的安全文明施工权利和义务。

1)对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管;乙方资质、资格不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。

2)按规定成立安全生产委员会，组织和协调现场安全文明施工的整体工作，及时向乙方传达国家电网公司等上级单位安全工作要求的文件和通报。

3)督促乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡(安全合格)证”，做到有据可查。

4)按工程建设管理纲要，组织向乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行安全技术交底，收集、提供地下管线、设施等相关资料，并提出保护措施要求。

5)组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议，督促上下道工序各自做好安全措施。

6)定期召开安全生产委员会(安全工作例会)和安全专题会议，组织安全监督网络活动，协调解决现场的安全问题。

7)组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。

8)建立应急处置组织机构，组织编制应急预案，开展演练。

9)按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。

10)如可能对其他施工单位或人员造成安全影响，乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业，甲方应做好组织协调工作。

5、乙方的安全文明施工权利和义务。

1)按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。

2)遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查(包括建设管理单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查)，对存在问题落实整改。

3)按照总平面布置和安全文明施工管理制度、标准，制定安全技术措施计划，报监理审查通过后组织落实。

4)按照国家电网公司的有关安全管理要求，建立完善相关安全记录台帐。

5)按照规定和要求，编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施，组织施工方案和安全措施的全员交底，并由双方签字确认。

6)按规定对员工进行安全教育，对新进场人员进行三级安全教育和考核;配合甲方组织作业人员(包括现场各类管理人员)的入场安全教育，为安全考试合格人员办理“胸卡(安全合格)证”上岗作业，做到有据可查。

7)严格特种作业人员管理，包括特种作业人员的培训、复审，持证上岗，并报监理审查备案。

8)定期组织施工人员身体检查，做到健康合格上岗，并按照国家规定为施工人员办理人身意外保险。

9)开展危险源分析预控工作，进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。

10)对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。

11)编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业，落实专人监护。

12)建立健全施工现场临时用电、施工现场防火、安全设施等安全管理制度，按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。

13)对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改。

14)为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用;定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新;做好安全工器具的检测，确保合格、有效。

15)建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并将检测报告和检测合格证书报监理审查备案。

16)按规定编制起重机械、垂直运输机械等的安装拆除的施工和安全措施方案，报监理审查通过后实施。安装拆除单位必须具备相应的安全资质。

17)按规定和要求，编制的重大作业项目和大型机械的安装拆除等施工方案和安全措施的会审，报送监理审定签认。

18)对危险性较大的施工项目，应经安全验算，编制专项安全技术措施并按规定程序组织审查后报监理审查通过后实施。

19)落实现场施工环境保护要求，对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水泥浆排放、扬尘、固体废料和危险废料等进行控制。

20)按实际情况和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等安全措施或管理办法，落实相应的安全设施。

21)建立和执行施工临时用电管理制度;根据甲方安全文明施工总体规划，编制施工临时用电实施方案报监理审查通过后执行;按要求选用合格的配电箱，装设漏电保护器，电缆、架空线敷设、接地符合规范。

22)建立和执行起重、电动工器具等安全管理制度，定期检查检测，符合安全使用要求。

23)对进场的工器具及机械设备进行安全检查，确认其安全状况，并在使用中执行相应的安全管理制度。

24)临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。

25)两个以上单位交叉作业前应先签订交叉作业安全协议，并对作业人员进行安全交底，对对方单位进行交叉作业区危险点告知，采取相应的隔离和错时施工等安全措施。

26)施工特殊临时用电应符合规定，落实安全措施，在室内、夜间等作业环境内施工，应配置相应的照明，在潮湿环境、容器内施工，电源电压应符合安规规定的安全电压等级，金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。夜间施工应按照地方的环保要求，控制噪声、光污染等可能对周边造成的环境影响。

27)建立和执行危险品的采购、运输、储存、领用、保管、退库和废料处理的安全管理办法和措施，危险品仓库设置必须符合《电力建设安全工作规程》(变电站部分)要求。

28)建立和执行现场施工脚手架验收检查管理制度。按有关规定组织脚手架使用前的验收、使用中的检查和维护;对大型脚手架、高大模板支撑系统的搭设方案组织专家论证。

29)按规定组织深基坑、地下暗挖工程的施工方案的专家论证，并落实支护的安全措施。

30)土石方开挖应按相关规定报甲方批准同意或备案，并采取防塌陷、排水和相关地下管线保护措施，周边应设置围栏和警示标志，防止水土流失。(不包括爆破作业)。

31)落实土方开挖、运输的防尘措施，工地出入口必须采取措施，防止污水和污土污染周边环境。

32)施工废水经处理合格后排放。

33)大体积混凝土浇灌，应设立专门指挥人员，指挥现场砼搅拌车按照次序进出场，设置安全通道，落实安全措施。

34)结构吊装、临边和孔洞作业应采取设置相应作业平台、上下通道、水平安全绳、防坠装置、安全网等的安全措施，做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。

35)起重机械、物料提升机的使用过程中应定期检查、维护和保养，确保安全可靠和使用。容器、密闭空间内作业前应加强通风，并对容器内有害气体进行监测，符合要求后，方可进入作业，作业过程中应指派专人监护，并有紧急救援措施。

36)在已受电、投运的区域施工，落实设备防护和人身安全措施。

37)乙方如确需对部分施工作业进行分包，应严格对分包单位进行安全资质审查，履行报批手续，报甲方审核批准后，方可签订分包合同和安全协议，明确安全责任，纳入乙方的安全责任范围内。

38)现场一旦发生事故，必须立即进行救援，及时报告甲方，并按要求报告地方安全生产监督和管理部门，做好善后处理工作。

39)对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。

6、安全文明施工考核标准。

1.甲方由陕西延长中煤榆林能源化工有限公司进行评价和考核。

2.乙方由甲方的评价和考核办法进行考核。

3.因乙方负主要责任造成的乙方人身事故，不对甲方进行考核;。

4.因甲方负主要责任造成的乙方人身事故，不对乙方进行考核;。

8、需要补充协议内容。

三、附则。

1、本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

2、本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

3、协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

4、因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

5、其他未尽事宜可另行约定。

6、本协议一式两份份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：

单位名称(盖章)：单位名称(盖章)：

单位地址：单位地址：

法定代表人(或授权代理人)：法定代表人(或授权代理人)：

签订日期：年月日

有关施工电缆协议书通用篇四

（一）一般要求。

1.我们只给出电缆沟的宽度，对于盖板的宽度一般我们不考虑，由土建来定（对于花纹钢盖板一般盖板伸出电缆沟两侧各50mm）。

2.电缆沟的宽度为内壁之间的宽度，深度为盖板下皮距沟底的深度。（国标图集94d101-5）。

3.电缆沟最下层层架的底边距电缆沟底一般为100mm或者最下层层架的上边距电缆沟底一般为150mm。

电缆沟最上层层架的上边距盖板下皮一般为150～200mm（一般为150mm或200mm）。

4.层架间距300mm是安装三芯35kv电缆用；（国标图集94d101-5-p4）层架间距250mm是安装6～10kv交联聚乙烯绝缘电缆及单芯35kv电缆用；（国标图集94d101-5-p4）。

层架间距200mm是安装1k。

第一文库网v、6kv、10kv电缆（即10kv及以下电缆）用；（国标图集94d101-5-p4）。

层架间距120mm（或150mm）是安装控制电缆用；（国标图集94d101-5-p4）当采用难燃槽盒（封闭式）时，层架间距为h+80（h为盒的外壳高度）设计。（国标图集94d101-5-p4）。

1.室外电缆沟一般可分为单层支架沟、单侧多层支架沟、双侧多层支架沟三种（按有无覆盖层可分为无覆盖层电缆沟和有覆盖层电缆沟）。

2.室外电缆沟的沟口宜高出地面50mm，以减少地面排水进入沟内。但当盖板高出地面影响地面排水或交通时，可采用具有覆盖层的电缆沟，覆盖层一般为300mm厚（即电缆沟盖板的上皮至地面之间为300mm）。

室外电缆沟的结构形式、防水处理由土建设计决定。

3.室外电缆沟在进入建筑物（或变电所）处，应设有防火隔墙。

4.室外电缆沟用水泥盖板。一般厂区内的室外电缆沟采用有覆盖层的，边沿地方的室外电缆沟可采用无覆盖层的。不论采用有覆盖层的电缆沟还是无覆盖层的电缆沟，都要用水泥砂浆等将水泥盖板的.四周及缝隙抹死。

5.采用室外电缆沟敷设时，当在过路的地方电缆根数不多时，最好采用电缆穿钢管敷设。如果在过路处还采用电缆沟的话，那么对电缆沟盖板的强度要求就会很高.

6.室外电缆沟的沟宽与沟深的标准配置(国标图集94d101-5)。

1）采用无覆盖层电缆沟(单层支架)时。

沟宽400mm：配沟深400mm；沟宽600mm：配沟深400mm。

2）采用无覆盖层电缆沟(双侧多层支架)时。

3）采用有覆盖层电缆沟(双侧多层支架)时。

1300mm。

有关施工电缆协议书通用篇五

包人(全称)：

分包人(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，承、分包人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就该0.38kv室外电缆安装工程(以下称为“分包工程”)施工事项经协商达成一致，特签订本合同。

一、工程概况。

工程名称：室外电缆安装工程。

工程地点：分院施工现场。

工程承包范围：0.38kv室外电缆安装(包工及主材、辅材、包机械、包安全文明施工、包质量、包验收通过)。

二、合同价款。

本分包工程总价元(大写：)明细见附件一。(此价款为暂定价，最终以发包人审定价格和承包人实际验收工程数量为准，本价款含税金并包含15%总包管理费，承包人在每次付款时相应扣除。)。

三、工期。

年

四、工程质量标准。

本分包工程质量应达到设计图纸、技术规范和国家及湖北省与武汉市施工验收规范标。

五、合同价款的支付。

本合同签订后，待分包人安装完毕且承包人在从发包人处得到相应的工程进度款10日内支付暂定价的60%;工程完工且承包人通电后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后付至暂定价的75%;在该项工程经发包人审计并确定最终决算价款后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后10日内付至最终决算价款的95%;余款作为质量保修金，在工程验收合格一年后十五天内一次性支付。另外，每次付款时分包人必须提供合法发票，并配合承包人财务部门办理相关手续。

六、承包人责任。

1、承包人指派现场代表，对工程质量、进度等进行监督检查;。

2、提供必要的施工现场条件，做好与各个施工单位的协调工作;。

3.开工前由承包人组织有关人员进行设计交底及图纸会审纪要。

七、分包人责任。

1、分包人委派现场管理代表，负责施工期间的现场管理、施工质量、安全等问题。原则上分包人代表不得易人，如确实需要更换的，分包人应提前七天书面通知承包人并应征得承包人同意。后任代表继续承担前任代表应负的责任。分包人驻现场管理代表必须参加承包人、监理等单位主持的工程会议，不得迟到、缺席。分包人驻工地主要管理人员，工程开工到竣工须专职在岗，不得兼任其他项目的任何职务，现场负责人必须保持通讯方式24小时开通，否则承包人有权对分包人进行罚款。

2、分包人必须严格按照承包人提供的工程施工图，设计文件和设计说明以及施工技术规范和操作规范进行施工，按规定做好试件和材料的实验，确保工程质量、按期完成。在工程质量上必须以合格标准贯彻每个工序，接受业主、承包人和监理方的监督。

3.分包人在施工过程中，发现施工图设计有误或不合理之处，重要或关键部位所需材料不符合要求，应立即书面通知承包人、监理，经各方会同协商进行处理并办理技术签证，签字认可后实施。

4.分包人组织供应的材料必须必须符合设计和发包人要求、符合国家验收标准及政府有关规定的合格产品，严禁采购使用不合格的“三无”产品。

5.在施工过程中安全必须达到优良，文明施工必须严格执行《武汉市建筑工地文明施工管理手册》并达到市级以上文明施工现场。分包人应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包人在施工中发生的一切安全事故，由分包人承担承担责任。

6.分包人需遵守有关部门对施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定。

7.在保修期内，接到承包人维修通知八小时内到达现场进行维修，超过规定时间未派专人维修，视为违约，每次罚款壹万元，由分包人承担由此发生的一切损失。

八、工程竣工验收。

1.工程竣工后分包人应及时填制记录表报承包人和监理，承包人及监理接到通知后二十四小时内到场验收，经检验合格由三方签字认可后方可进行竣工移交，并提供3份竣工图纸。

2.工程竣工验收以正式通电后发包人书面认可为准。以设计文件、国家颁发的施工及验收规范和质量标准为依据进行验收。

九、本合同一式肆份，承包人叁份，分包人壹份，均具有同等法律效力。

十、其他。

附件一、详见电缆安装预算书。

承包人：分包人：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：委托代理人：电话：传真：

开户银行：

帐号：开户银行：帐号：

有关施工电缆协议书通用篇六

供方(甲方)：

合同号：

需方(乙方):。

签约地点及时间：

根据《中华人民共和国经济合同法》，经双方友好协商，签订本合同并信守下列条款，共同严格履行。

一、产品名称、规格、数量、金额。

二、交货期限及要求：预付款到账后30天内供货方保证按期、保质保量发到需方指定的仓库或港口。运输费用有供方承担。

三、付款方式：

1、签订合同后支付相应的预付款。

2、产品到达交货地点后，经乙方指定人员初步检验，乙方在检验符合合同附件所规定的数量、规格、型号后，支付合同金额的85%。

3、合同总金额的15%作为质保金，在质保期届满后支付。

4、甲方在乙方每次付款前开具整式增值税发票四、包装要求：简易包装。

五、商标：供方使用的商标符合有关规定。

六、模具尺寸要求：按需方提供的管径大小制定。

七、验收方法及期限：一周内按企标验收。

八、保修期限：一年内免费保修，终身维修，免费上门安装调试及技术培训。

九、违约责任：此合同一经生效任何一方无权单方面变更和解除合同：如一方需变更或解除合同，必须在合同交货前十天书面通知对方。单方面解除合同的，解除合同方需向对方偿付本合同总货款的20%违约金.

十、争议解决：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应提交仲裁。仲裁在供方所在地法院进行，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。

十一、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国经济合同法》有关规定执行。

十二、本合同双方签字、盖章生效。

十三、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，传真件同样生效。

供方：需方：

日期：日期：

有关施工电缆协议书通用篇七

乙方（供方）：                  。

依照《民法典》及其他有关法律、行政法规之相关规定，结合本工程的实际情况，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就       供货事宜，经友好协商达成一致，订立本合同。

一、工程名称：     。

二、交货地点：     。

三、合同范围：     。

四、供货时间：根据工程进度及甲方的供货通知。

4.1 甲方根据施工进度情况于10日前以书面形式或电话通知乙方供货时间、规格、数量的需求计划。

4.2 乙方必须严格按照甲方提供的计划，准时将所购电缆桥架送到施工现场，分楼号卸至指定地点。

五、本合同总价款：

暂定人民币    元（大写：    元整），本合同所约定的单价费用一次包死不再调整。最终结算时实际供货量如有增减，按投标报价中的对应型号价格结算。

5.1产品名称、型号、外形尺寸、数量、单价、总款额见报价总表（附后）。

六、结算及付款方式：

6.1 合同签订后3日内预付10%的预付款。

6.2乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场，经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后，十日内付至全部电缆桥架总款额的90%，余款在竣工验收合格后一次性付清。

七、电缆桥架的质量要求、技术标准及违约责任。

7.1乙方保证所供电缆桥架产品标准和技术要求符合国家标准，并满足图纸设计要求。

7.2 乙方必须保证本合同中关于电缆桥架质量要求、技术标准、验收标准等的规定,同时乙方必须出具相应的批次、合格证（带企业标识牌）、检验报告、生产许可证、营业执照、售后服务承诺书等。

7.3 乙方必须保证所生产的电缆桥架经现场检测全部合格。

7.4 若乙方未按期交货，则视为乙方违约，由乙方向甲方支付1000元/天的违约金，并按甲方的要求重新组织材料进场，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。

7.5甲方不按合同约定支付价款，按每日1000元/天支付违约金。

7.6 若由于甲方要求或不可抗力因素造成乙方未按期交货，交货日期相应顺延。 

电缆桥架，并承担由此给甲方、住户和施工方带来的一切经济损失。如乙。

直接和间接的经济损失及法律责任。

7.9电缆桥架厚度要求： 500宽度桥架板为1.5mm钢板，400宽度桥架板为1.2mm钢板，300宽度桥架板为1.2mm钢板。桥架含外连接片、连接螺栓，材质为热板喷塑，颜色为淡灰色。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           八、合同纠纷的解决方式：

本合同在执行过程中发生争议，双方协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他事项：

9.1 未尽事宜双方协商解决，另行签订补充协议；

9.2 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

或委托代理人（签章）：               或委托代理人（签章）：  。

附：

物资名称规格型号计量。

单位厚度要求数量单价（元）合价（元）备注。

支架500*150个3604320。

支架400*150个。

支架300*100个140700。

接地导线28cm根250500。

合计56110。

有关施工电缆协议书通用篇八

甲方：____(以下简称：____甲方)。

乙方：____(以下简称：____乙方)。

一、工程质量标准。

甲方所属电力设施施工、设备材料质量必须满足gb50217-94《电力工程电缆设计规范》、gb50150-20__《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、gb50168-20__《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》等标准、规范、规程和相关文件要求。

二、甲方的责任及义务。

1、甲方委托的施工单位必须有完善的施工方案和电缆通道内电力设施的安全保护措施，且施工方案、安全保护措施、施工单位资质必须在该项目实施前经乙方审查同意后备案。

2、甲方所属产权电力设施必须有明确的运行维护主体，负责其产权范围内电力设施的巡视、维护、预试、检修、抢修等工作，运行维护单位资质须经乙方审查、备案。

3、甲方及其委托的运行维护单位必须严格按照电力工业部《电力电缆运行规程》、四川省电力公司《电力电缆运行管理规程》等相关规定开展巡视、维护、检修、抢修等工作;并按照国家电力行业标准《电力设备预防性试验规程》要求定期开展电缆预试工作。

4、甲方及其委托的施工或运行维护单位工作人员进入电缆通道进行施工、巡视、维护、预试、检修、抢修等工作前，必须向乙方办理相应的工作许可手续，否则造成的一切后果和损失由甲方承担。

5、甲方及其委托的施工或运行维护单位工作人员工作期间严禁有影响乙方产权电力设施、电缆通道及配套设施安全运行的行为，否则应承担相关的法律责任，并赔偿所造成的一切损失。

6、若因甲方所属产权电力设施与乙方所属产权电力设施同电缆通道敷设导致需增加或完善电缆通道内电力设施及其他设施的安全保护措施时，所涉及费用由甲方承担。

7、因甲方产权电力设施故障造成乙方产权电力设施或通道及配套设施损失时，相关责任由甲方承担，并赔偿乙方相关损失。

8、因甲方及其委托的施工或运行维护单位进行其所属产权电力设施施工、巡视、维护、预试、检修、抢修等工作导致乙方所属产权电力设施或通道及配套设施损毁的，相关责任由甲方承担，并赔偿相关损失。

9、甲方及其委托的施工单位在本协议约定电缆通道范围内进行相关作业以后，有义务及时清扫、修复作业现场，否则因甲方未清扫或修复作业现场所造成的乙方一切损失，甲方应当足额赔偿。

三、乙方责任及义务。

1、乙方负责乙方所属产权范围内设备、电缆、通道及附属设施的巡视、维护、预试、检修、抢修等工作。

2、甲方及其委托的施工单位必须严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》等规程、规定进行施工作业，乙方可提供相应的有关保护电缆通道和其他电力设施的技术服务支持。

3、甲方及其委托的运行维护单位必须严格按照电力工业部《电力电缆运行规程》、四川省电力公司《电力电缆运行管理规程》、《电力设备预防性试验规程》等相关规程要求开展电缆巡视、维护、预试、检修、抢修等工作，必要时，乙方可提供相应的技术支持。

4、因乙方所属产权电力设施故障造成甲方所属产权电力设施损失时，乙方不承担任何责任，不赔偿相关损失。

5、因乙方施工、巡视、维护、预试、检修、抢修等工作导致甲方所属产权电力设施或通道及配套设施损毁的，相关责任由乙方承担，并赔偿相关损失。

6、甲方在施工或运行维护过程中拒不执行或不满足有关国家标准时，乙方有权要求甲方进行整改。甲方拒不整改时，乙方有权要求甲方将其所属产权电力设施移出电缆通道，由此造成的损失和其他责任均由甲方自行承担。

7、安全协议签订后，若甲方未按照设计要求完善相关安全保护措施，乙方有权拒绝甲方所属产权电力设施与乙方所属产权电力设施同通道敷设，有权要求甲方将其所属产权电力设施移出电缆通道，由此造成的损失和其他责任均由甲方自行承担。

四、运行维护工作协调。

为确保电缆及通讯光缆施工和运行维护等工作的顺利开展，甲方委派(联系电话：____),乙方委派康旭东(联系电话：__________________)作为工作的具体联络人进行联系。

五、本协议经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

六、本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，各份具备同等法律效力。

七、本协议未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：____(盖章)乙方：____(盖章)。

法定代表人：____法定代表人：____。

或委托代理人：____或委托代理人：____。

年月日年月日。