最新选矿生产协议书通用(优秀13篇)

总结是一个反思和自我认知的过程，可以帮助我们改进和成长。怎样塑造良好的品德和道德观念？阅读一些成功人士的总结经验，可以帮助我们更好地提升自己的总结能力。

选矿生产协议书通用篇一

为加强建设工程安全管理，预防和减少生产安全事故，保障从业人员生命和财产安全，明确发、承包双方安全责任，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规规定，经双方协商签订本协议。

工程名称：____________。

工程地址：____________。

协议期限：同本工程《施工合同》。

一、发包人的安全责任：

1、发包人不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

2、发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

3、工程项目开工前，发包人必须对承包人安全资格和安全保证条件进行审查，合格后方可施工。

对承包人的安全资格和安全保证条件审查，应包含下列内容：

(1)《营业执照》、《资质证书》和《安全生产许可证》。

(2)法定代表人证书或法人授权委托书。

(3)项目经理的《注册建造师证书》、《安全生产考核证》。

(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员的配置及持证上岗情况。

(5)配备的机械、安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。

4、开工前发包人必须对承包人项目负责人等进行全面的安全技术及文明施工交底。

5、承包人的《施工组织设计》须经总监理工程师、发包人现场代表和安全部门审查批准后方可施工。

6、不定期检查施工现场，对承包人在施工中违反安全生产规定的行为予以制止和纠正，必要时发出书面《整改通知书》，对严重违章的行为可令其停工整改。

二、承包人的安全责任：

1、承包人应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

2、承包人主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。

承包人的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

3、承包人必须贯彻执行国家、行业及一拖公司有关安全、文明施工的各项规章制度。严禁使用未成年人和有职业禁忌的人员进行施工作业。

4、承包人应当设立施工现场安全生产管理机构，施工人员超过30人的，需设置专职安全员;施工人员在30人以内的，需设置兼职安全员。

5、承包人对所承担的施工项目须编制《施工组织设计》，对特殊作业、危险作业项目须编制《专项施工组织设计》，《施工组织设计》和《专项施工组织设计》须经总监理工程师、发包人现场代表和发包人安全部门审核同意后方可施工，特殊作业、危险作业施工时安全员须现场监督。

6、承包人的特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

7、建设工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

8、承包人应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

施工现场暂时停止施工的，承包人应当做好现场防护。

9、承包人应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。承包人不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

10、承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

11、承包人应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

12、作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

13、承包人采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验并配专人管理。

14、承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，验收合格后方可使用。

15、作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

16、承包人应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

17、承包人应自觉接受发包人安全部门的监督和指导。对发包人安全部门提出的安全整改要求必须及时整改。施工过程中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告发包人安全部门。

18、承包人应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责;如因承包方采取的安全措施不当、违反有关安全操作规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由承包人承担所造成的经济损失及法律责任。

三、施工现场安全由建筑施工企业负责。建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。承包人必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。施工中发生事故时，承包人应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

四、本协议一式四份，发包人、承包人各执二份，与工程施工合同同时签署、同时有效。

发包人：________(签章)承包人：________(签章)。

定代表人：________法定代表人：________。

委托代理人：________委托代理人：________。

____年____月____日____年____月____日。

选矿生产协议书通用篇二

设备备案方（甲方）：

产权拥有方（乙方）：

设备名称

型号

生产厂家

出厂日期

（1）设备备案的相关资料，手续由甲方统一整理报送；

（2）设备备案的相关资料由乙方提供，并保证其真实性；

（3）设备的备案登记证由甲方统一保管；

（4）乙方在办理使用登记及其它事务时，可由甲方资料室借用；

（5）设备备案登记费收取，无论设备的大小、型号，按每台每次_____元收取。

1、双方权利与义务：

（1）根据相应的法律法规、标准规范，建立健全安全生产责任制和安全生产教育培训制度，制定设备安全操作规程、保证本单位安全生产所需资金的投入和使用。

（2）设备进场前，双方应共同确定设备的型号、规格和安装平面位置。对多塔作业确定防碰撞措施，对作业范围内有架空输电线路的制定有效的防护措施。

（3）设备进场安装调试完毕后，应办理备案手续，经有关法定程序检测单位检测合格，经双方共同验收合格后方可投入使用。

（4）设备的安装、维修和操作，指挥人员必须由建设厅颁发的从业资格，持证上岗。

（5）严禁违章指挥，及时制止违章作业。

（6）发生事故或险情，应当迅速采取有效措施，组织抢救并按规定上报。

2、甲方责任与义务：

(1)所备案的设备必须由甲方进行安装拆卸。费用以安装合同为准。在安装、拆卸和顶升过程中发生的生产安全事故责任由甲方承担。

（2）设备的安全检查由甲方承担；检查费用由乙方承担；市内每台每次________元。外县每台每次________元。

（3）设备的维修保养由甲方承担；配件、人工及修理费用由乙方承担。

（4）设备的安全管理由甲方承担，管理费用由乙方承担，每台每月_____元（未使用的，停置不记）

3、乙方责任与义务：

（1）做好设备的日常安全使用的管理工作，定期对设备进行维护保养，认真填写设备的运转及维修保养记录。

（2）配置设备的操作人员，指挥、司索人员并承担因此而发生的所有事故责任。

（3）负责对操作、指挥司索人员进行经常性的安全教育培训和安全技术交底，及时纠正违章行为。

（4）接收甲方的安全监督管理，对检查提出的问题和隐患及时整改，不得以任何理由拒绝整改，承担由此而导致的安全事故。

（5）操作人员有权拒绝违章指挥和冒险作业，发现直接危及人身和财产安全的紧急情况；有权停止作业或采取必要的措施。

（6）双方协商无法达成共识的，有权对设备产权备案在市中心站进行产权变更。

（1）挂靠期限：自____年__月__日至____年__月__日止。

（2）挂靠合同期满后，乙方无违约行为，并且交清挂靠期间的全部费用，甲方将其挂靠的设备转户给乙方，转户费用乙方自理，双方终止本合同。

（3）挂靠合同期满，如乙方愿意继续挂靠，经甲方同意，乙方与甲方另行签订挂靠合同。

（4）挂靠期间，乙方应自行承担乙方雇佣人员的行政、民事、刑事责任。自行承担设备在经营期间的营业税，个人所得税等各种税费，维修人工及材料费，保险费（含人和设备）、检测费、塔吊司机的工资。及本合同明确规定的乙方应付的其他费用。

（5）设备挂靠期间，未经甲方同意。乙方不得将设备转让和拍卖。

（6）乙方在挂靠营运期间，必须遵守国家有关法规和税收、物价政策，否则，因此造成的一切后果由乙方自行承担。

甲方（签章）：乙方（签章）：

____年__月__日____年__月__日

选矿生产协议书通用篇三

甲方：金秀瑶族自治县天云茶叶有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了加强茶叶地的管理，提升茶叶品质，振兴当地经济，带动村民走上致富的快车道，为明确双方的职责，确保双方的经济利益，甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，现就有机茶种植、收购的“公司加农户”经营模式签订本协议。

一、甲方的职责。

1、甲方依照乙方自定的种植计划，确保乙方优质种苗种植的需要，有偿提供优质优价种苗，乙方在向甲方签定购种苗合同提苗时，苗木款按80%付给甲方，余款20%在回收乙方产品中扣除。甲方开具收据给乙方，作以后产品收购和技术服务的依据。

2、甲方向乙方有偿提供种植所需的有机肥（以每穴施有机肥？斤，每亩施？斤为标准），有机肥由甲方指定的生产厂家提供。化肥价格按采购成本价格结算，甲方按乙方每年提供茶青的合格数量，按每亩每年不低于？市斤茶青标准，达到或超过该标准的则返还所购化肥金额的`？％作为奖励。

3、甲方无偿向乙方提供茶树种植、管理的相关技术指导，无偿跟踪服务，确保乙方在种植茶树上的技术指导。

4、甲方收购茶青的价格按当年金秀县产地市场价同一品种价格结算，如甲方不回收乙方产品，或乙方不按质按量交售产品，均视违约并赔偿对方一切损失。

二、乙方的职责。

1、乙方自愿栽种茶叶地？亩，并按甲方要求种植？茶。

2、乙方严格按照甲方技术要求进行栽植、抚育、施肥、管理等。

3、乙方在本合同项下所生产的茶青必须全部出售给甲方，不得私自出售给他人或留给自已加工。

4、乙方有权要求甲方回收产品，对甲方违约行为有权要求索赔经济损失。对甲方在技术指导上失误及工作服务质量等问题有权提出意见。

三、合作期限。

合作期限暂定？年，自20xx年月日至年月日。

四、本协议经双方签字、盖章后生效。

五、作为协议附件的《茶青等级标准》作为本协议附件。并具法律效力。

六、本协议未尽事宜由双方协商解决。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：（签章）乙方：（签章）年月日。

选矿生产协议书通用篇四

为了切实落实安全生产的'责任，确保机械设备及人员在生产过程中的安全与健康，保证施工顺利进行，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规、遵循平等、公平和诚实信用的原则，机械租赁方与工程总承包单位双方就柴油发电机安全使用管理，订立本协议。

1、责任范围：

机械租赁方应承担机械进场后的安装、使用、日常检修保养、以及维修、等过程中和机械设备操作人员的人身安全和机械设备及环境的安全。

2、责任期：

自_____年____月_____日起至机械租赁方所承担的工程项目经总承包单位同意拆除，人员撤离现场为止。

3、双方义务

（1）认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规定、标准。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程。

（2）对从业人员进行安全生产、文明施工教育和安全技术交底。

（3）严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反安全劳动生产纪律的行为。

（4）对机械操作人员必须按照要求持证上岗，证件和人员应相符，严禁无证上岗。

4、机械租赁方的义务：

（1）遵守工程安全生产有关管理规定，并随时接受行业、监理单位等安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于机械租赁方安全措施不力造成责任事故和因此而发生的费用，由机械租赁方自行承担。遵守施工现场安全生产管理制度和劳动纪律，必须服从工程承包单位的安全生产管理，对因机械故障或人为因素导致安全生产事故的发生，由机械租赁方承担全部责任，承包单位有权就事故造成的损失向机械租赁方索赔。

（2）人员进场，必须及时如实向总承包单位填报进场人员的姓名、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号和相应的特殊工种操作上岗证等情况；严禁雇佣童工、未成年工、年龄超过55岁以上者以及身体有智障和没用特殊工种操作上岗证的人员和身份不明的人员（如违法犯罪人员）等。

（3）负责本机械操作人员的安全生产、文明施工管理，保证操作人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下应急避险措施，并督促操作人员自觉填写交接班记录和日常保养维修记录、严格遵守安全生产的各项规章制度。

（4）负责为本机械操作人员提供必要的劳动保护用品（如绝缘手套、工作服、安全帽、绝缘鞋等）督促操作人员正确使用劳动防护用品。及时制止违章行为。

（5）接受总承包方的安全监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实人力资源及时整改，不得以任何的理由拒绝整改或设置障碍。

（6）有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

5、协议份数

本协议一式两份，工程总承包方、机械租赁方双方各持一份。

总承包方：（公章） 机械租赁单位：（公章）

代表人_____： 代表人：_____

（或委托代理人）：_____ （或委托代理人）：_____

签订时间：_____

选矿生产协议书通用篇五

委托生产协议书由本站会员“qq614443031”投稿精心推荐，小编希望对你的学习工作能带来参考借鉴作用。

在社会发展不断提速的今天，我们用到协议书的地方越来越多，签订协议书可以保护当事人的合法权益。相信很多朋友都对拟协议书感到非常苦恼吧，以下是小编整理的委托生产协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

甲方(委托方)：_______乙方(受托方)：________。

甲、乙双方在平等互利、自愿的基础上，经充分协商，就甲方委托乙方生产“xx“事宜，达成如下协议：

一、甲方责任：

1、甲方负责委托生产产品的销售。

2、甲方负责。

提供委托生产产品的技术和质量文件，包括生产工艺、物料要求、中间产品质量控制、成品出厂质量标准、包装要求等。

4、甲方负责提供(除化验用试剂外)委托生产产品的所有原辅料、包材。

3、对生产的前三批，甲方应对乙方的生产全过程进行监督指导。

4、甲方定期派专人对乙方的生产过程进行监督;定期对产品进行抽查检验。

5、生产过程中乙方需甲方协助时，甲方有协助的义务。

6、甲方承担最终产品的批准放行责任。负责对每批产品进行稳定性留样。

7、甲方按照双方协定的价格向乙方支付委托生产费用。

二、乙方责任：

1、乙方负责按照甲方提供的产品质量标淮，提供合格的产品，并负责生产过程及质量控制。

2、乙方负责产品取样及全程检验。

3、乙方应当按按照规定保存所有受托生产文件和记录，保存至产品有效期后一年。

6、乙方对甲方提供的技术和质量文件，负保密的义务。

7、乙方应允许甲方对生产现场进行检查或质量审计，并予以协助。

8、未经甲方同意，乙方不得将受托产品委托第三方生产。

9、乙方应按照甲方的`计划及时安排生产，按时供给甲方产品。

三、

加工量、加工费用及付款方式：

1、每次加工量×××××××。

2、加工费用：

产品名称。

规格。

加工费。

成品率(%)。

××××。

××元/片(含税)。

××。

3、根据实际产成品数量次月结算上一个月的加工费用，乙方开据正式发票。

四、风险：

在本协议规定的相应履行期限内，在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的损失，甲方应承担责任，并赔偿乙方由此造成的损失。

五、其它：

1、规定提货结算时间自乙方通知日起不超过15天。乙方给甲方提供货物30天之内，甲方应结清所有加工费。

2、在合同规定的履行期限内，由于不可抗力造成的损失，双方协商解决。

3、加工过程中发生纠纷时，甲乙双方协商解决，协商不成时任何一方可向合同履行地人民法院起诉。

4、本合同签字之日生效，合同履行完毕后即失效。

5、本合同正本一式肆份，甲乙双方各执两份。

六、适用法律：

中华人民共和国法律为本合同的适用法律。

甲方：乙方：

法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：

__年__月__日。

委托生产协议书如果还不能满足你的要求，请在本站搜索更多其他委托生产协议书范文。

选矿生产协议书通用篇六

为了切实落实好《关于进一步加强工程建设施工安全生产监督管理的通知》（京建法[20xx]0446号）文件精神，加大安全生产管理力度，结合当前施工安全实际对北京花园商贸批发交易大楼工程提出如下安全管理措施：

1、施工单位是施工安全生产第一责任人，施工单位建立和完善施工安全生产保证体系，健全安全生产组织管理系统，提高全员安全生产意识，逐级落实安全生产责任制。

2、建设单位应当建立安全生产制度，切实履行安全生产责任，依法办理有关申请批准手续，加强对工程施工安全生产监督。

3、监理单位应对施工过程进行严格管理。对施工单位执行安全生产强制性规范标准的重点监督，施工中发现问题要及时报告处理。

1、建设单位与施工单位应以国家和本市的工期定额为依据，确定合理的施工工期。建设单位要求缩短工期的，必须明确施工安全保障措施和措施费用。

2、建设单位必须向建设工程施工、工程监理等单位提供电力设施、电信设施、广播电视设施、燃气、自来水、排水等地下管线资料，应提供而未提供造成安全事故的依法予以处罚。

3、监理单位或建设单位应依法对施工组织设计进行严格审查，并对施工安全生产内容进行重点检查。对于施工安全生产保证措施不到位或违反有关法律、法规和规范内容的，应要求施工单位进行改正。施工单位拒不改正的，总监理工程师或建设单位主要技术负责人不得在建设工程施工许可蒸申请表中签字。

4、工程监理单位在工程项目监理中，应当监督施工单位安全技术措施的实施。工程监理单位发现存在施工安全隐患的，应当要求施工单位整改；情节严重的，可立即要求施工单位停工，并及时向建设单位有关主管部门报告。

5、施工安全生产由总包单位负责。施工单位应当设立安全生产管理机构，配合与施工规模相适应的专职安全施工管理人员。

6、施工单位在编制施工组织设计时，应当根据工程特点制定相应的安全技术措施。对专业较强的工程，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。

7、施工单位和作业人员在施工时，应当严格遵守有关安全生产法律、法规和规范，不得违章指挥或者违章作业。作业人员有权拒绝违章作业。

8、施工单位必须向施工作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并按照规定及时进行检查、维护和更新。

9、专业分包企业和劳务企业未依法履行招投标程序或办理分包项目合同备案，或不具备安全保证措施和上岗资格的，不得进行项目施工。

建设单位：（签章）

施工单位：（签章）

监理单位：（签章）

日 期：

选矿生产协议书通用篇七

一、甲乙双方安全责任。

1、甲方责任。

负责对乙方在施工过程中的安全生产、文明施工、劳务使用等，有教育、协调、监督、检查、处罚的权利。甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等，如因甲方指挥不当造成的事故或损失由甲方承担。

对违反公司管理制度的行为，甲方对乙方有行使经济赔偿和辞退的权利。

2、乙方责任：

严格执行公司所制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。有权拒绝违章指挥，杜绝违章作业。不发生人身伤亡、机械、火灾事故，如若由于违章或操作不善而发生的安全事故由乙方承担。

二、具体要求。

1、遵守工作时间，有事请假，不得擅离工作岗位。

2、努力学习安全技术知识，熟悉各种安全技术措施，精通安全技术操作要求，熟悉公司规章制度、管理标准。

3、坚决制止违章作业，按章办事，不徇私情。遇险情要停止作业，立即报告。

4、积极参加安全活动，认真执行安全交底。不违章作业，服从安全人员的指导。发扬团结友爱精神。在安全生产方面做到互相帮助，互相监督。维护一切安全设备和防护用具，不擅自拆改任何安全技术设施。对不安全作业要积极提出意见，并有权拒绝违章指令。

5、遵守国家的法律、法规，不发生打架斗殴、、流氓行为。

6、严禁在工作期间饮酒，如在工作期间饮酒发生任何安全事故，均与公司无关，视为乙方违约，甲方有权追究乙方的责任。工人下班后的时间属于个人业余时间，除加班外，不归公司管理。故下班后发生的一切安全事故均与甲方无关。

三、本安全生产协议一式两份，各自双方签字后生效。

甲方：______乙方（签字）：______。

公司法人或授权代理人：______工种：______。

身份证号码：______。

选矿生产协议书通用篇八

委托合同是指受托人为委托人办理委托事务，委托人支付约定报酬或不支付报酬的合同。其特征有：委托合同是典型的劳务合同；受托人以委托人的费用办理委托事务；委托合同具有人身性质，以当事人之间相互信任为前提；委托合同既可以是有偿合同，也可以是无偿合同；委托合同是诺成的、双务的合同。

委托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

受托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日。

第一条委托人委托受托人处理＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿事务。

第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求：

第三条委托期限自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日止。

第四条委托人（是／否）允许受托人把委托处理的事务转委托给第三人处理。

第五条受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的义务。

第六条受托人将处理委托事务所取得的财产转交给委托人的时间、地点及方式：

第七条委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式：

第九条本合同解除的条件：

第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第＿＿＿种方式解决：

（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十三条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

委托人（章）：

住所：

法定代表人（签字）：

电话：

开户银行：

邮政编码：

监制部门：

受a4自由编辑最新最热托人（章）：大小住所：

法定代表人（签字）：

标准模板电话：

开户银行：

邮政编码：

印制单位：

选矿生产协议书通用篇九

甲方：

乙方：

彻“安全第一，预防为主”的方针，保护国家、企业的财产免遭损失，保障职工的生命安全和人体健康，保障施工生产的顺利进行，明确双方的安全管理职责，特签定本安全协议书。

内容如下：

1、负责贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和保卫、消防工作的各类法规、条例规定。遵守企业的各项安全生产管理规定及要求。

2、负责施工项目的安全生产管理及保卫、消防管理工作。做好文明施工、环境保护及安全生产消防检查等工作。协助乙方解决和消除安全隐患。

3、负责乙方施工人员的入场安全教育和协助检查乙方安全生产责任制的执行落实情况以提高从业人员的安全意识。

4、负责提供合同内生产需用的各种材料及安全防护措施，并保证使用安全，负责施工区域的安全防护设施和管理工作。

二、乙方职责。

1、依照“生产必须安全”的原则，乙方必须明确本队的安全负责人，主管本队日常的安全生产管理工作。并设立一名专（兼）职安全员，班组有兼职安全员。

2、保证本单位人员相对稳定，如需增加或调换人员时必须事先向甲方申报，经审核批准后方可进场，增换人员入场必须进行三级安全教育后方可上岗。未经审核教育人员一经发现追究其责任。

3、乙方领导必须对本队人员进行经常性安全生产和法制教育，必须服从甲方各级管理人员的管理指导，甲方管理人员有权按照规章制度对违章冒险作业人员和违反施工现场规定的人员进行经济处罚或停工整顿。

4、乙方施工队必须加强本队人员的安全生产教育，提高技术素质和安全生产的自我保护意识，认真执行班前安全检查制度，建立每周一次安全生产活动日制度，讲评一周安全生产情况，学习有关安全生产规章制度，研究解决存在的不安全隐患并有活动记录。

5、乙方负责人、安全员应在本队人员作业过程中巡视检查，随时纠正违章行为，解决作业中人为形成的隐患，下班前对作业中使用的机具设施、设备进行检查，确认是否拉闸断电，用火是否熄灭，作业场地是否活完料净场地清，确认无误后方可离开现场。

6、乙方施工队领导或专（兼）职安全员必须每日上班前对本队的工作环境、设施设备的安全状态进行认真的检查，对检查发现的隐患凡能解决的立即解决，检查中发现的重大隐患应立即报告项目部和安全管理人员。

7、特种作业人员必须持证上岗，严禁无证人员违章操作，教育培训职工学习明关消防知识，掌握一定的灭火技能，人人会使用灭火器等消防器材。

8、乙方负责给自己的施工作业人员上施工工伤保险并承担其费用，并将有效的保险凭证提供给甲方，甲方做备案登记，发生任何事故乙方自行承担其所有事故责任并妥善处理事故带来的连带责任。

9、乙方施工作业人员外墙脚手架上施工必须配戴安全带、戴安全帽、保险绳等安全防护护具，乙方领导或专（兼）职安全员需督促检查施工作业人员的安全作业护具配戴情况，并做检查记录。

10、吊蓝操作流程，乙方必需按吊蓝规定的操作规程操作，严禁违章操作，因此带来的事故，乙方付全部负责。

11、乙方服从甲方现场管理人员的管理与指挥，进场施工前应先办理乙方公司规定的施工安全协议书、施工人员安全生产责任书、施工人员安全技术交底、施工安全用电协议、施工作业人员考试、人员登记等相关所有手续。

12、乙方施工过程中发现有安全隐患，有义务告知甲方及时消防安全隐患。

13、乙方在施工中严禁在脚手架上存入过多的材料，以免影响脚手架的整体安全。

三、施工过程中，如乙方职工违反现场各项管理规章制度和违章操作而造成。

的经济损失或伤亡未遂事故，将根据有关规定追究乙方负责人的领导责任，其经济损失乙方自负。

四、以上条款双方应各自履行职责，本协议书一式三份，签订双方各持一份，一份归档。

五、本协议书自签订之日起生效，至本项目工程结束为止。六、

附件：

2、施工现场保卫、消防管理制度。

甲方（签字、盖章）：乙方（签字、盖章）：

_____年_____月____日_____年_____月____日。

选矿生产协议书通用篇十

委托方(以下称“甲方”）:北京**有限公司加工方(以下称“乙方”)：天津市**合作社鉴于：

1.甲方属于从事食品销售及经营的有限公司，具有独立的品牌和足够的市场销售能力。而乙方是获得食品生产许可资质的厂家，具有本协议相关食品的生产资质及能力。

2.甲方委托乙方贴牌生产（本协议中均称为委托生产）“打打麻将”及“打打麻”牌及系列卤味食品，甲方利用自身的营销网络负责食品的销售，乙方利用其技术、设备、人力等资源生产制造符合国家食品强制性标准和本协议相关条款要求的贴牌食品，并承担全部食品质量安全责任。

为此，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品安全法》和《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等相关法律、法规的规定，经自愿、平等、充分协商，就本协议食品的委托生产事宜达成协议如下，以资双方共同遵守执行。

甲方委托乙方生产的为贴牌“打打麻将”及“打打麻”牌及系列卤味食品,“打打麻将”及“打打麻”牌包装由甲方提供。

第二条委托加工的订单。

乙方为甲方委托加工的每批次生产的食品数量等以甲方签发的书面订单或者甲方向乙方发送的电子邮件订单为准。

2.乙方收到甲方的订单后，应以签发的书面或者电子邮件的方式确认甲方提交的订单。

3.如乙方对甲方的订单有异议，应在收到甲方的订单当日内向甲方提出；如乙方对甲方订单提出异议，乙方必须当日内提交异议，甲方收到乙方异议并修改订单后应再次向乙方提交，再次提交的订单为新订单。4.乙方为保障甲方的正常合理经营，为了避免甲乙双方对订单无法达成一致时给甲方经营带来的损失，乙方承诺向甲方提供保障甲方所需要的每三个自然日的最低加工量，即为三个自然日内向甲方提供，“打打麻将”及“打打麻”牌及系列卤味食品系列产品共800斤，其中包含所有产品的包装封装等工序，交付时间在订单生效的24小时内需交付甲方。

如甲乙双方对订单无法达成一致时，甲方可根据自身需要在每三个自然日最低加工量及交付时间范围内按照全部量或者部分量要求乙方执行并生产订单内所约定的产品，该加工生产需求甲方将以签发的书面订单或者电子邮件方式向乙方提交订单。

5.如乙方在收到甲方的订单当日内既没有提出异议也没有确认订单，则视为乙方默认接受该次订单。

7.如乙方在确认订单后，甲方不得以任何理由取消订单，否则应向乙方支付该笔订单加工费300%的违约金。

第三条食品包装。

甲方向乙方提供“打打麻将”及“打打麻”牌包装，由乙方将代为生产完毕的系列卤味食品进行贴牌（内、外包装处理）后，按照合同约定向甲方交付。

如适用于该包装物的食品因甲方原因停止委托生产，导致已制作的包装物剩余，经双方确认后由乙方返还甲方。

第四条委托加工费及支付。

1.甲方向乙方支付的加工费双方可根据市场价格另行协商，或在甲方提交的订单中明确约定。

2.甲方应在向乙方发出订单后一日内或者同时，向乙方支付该笔订单的所有加工费。

3.甲方支付的加工费包含使用乙方生产的原辅料的费用。4.乙方在收到甲方的加工费后开始加工委托的食品。

5、甲乙双方在签订本合同的同时，约定本合同项下“打打麻将”及“打打麻”牌及系列卤味食品的加工费的单价价格单，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力；如果双方需要变更上述单价，需要双方另行协商确定，单价变更后双方签订书面或者电子邮件方式的单价变更价格单。

第五条质量及安全标准。

1.本协议委托生产全系食品的原材料供应商由甲乙双方共同选定，（内外）包装由甲方提供（特别约定的除外），委托生产过程中的所有工序也均由乙方负责验收,乙方必须严格按照国家颁布实施的相关法律法规及行业标准(如国家对相关食品生产安全标准及规定进行调整和提高，乙方须自行严格按调整和提高后的标准执行)进行生产、包装。

乙方负责对本协议委托生产食品的质量承担全部的法律责任。

2．技术及工艺标准。

委托生产的成品各项理化指标由乙方负责提供，乙方须严格按照国家相关食品生产工艺进行委托生产。乙方必须向甲方提供具有检测资质的第三方出具的具有法律效力的食品检测报告。

3.甲方将不定期进行对乙方生产抽查，或将产品呈送具有食品检验资质的食品检验机构进行产品检验，相关费用由甲方自行承担；但乙方应提供各项必要的条件予以配合，不得阻扰或拒绝。如发现乙方生产的食品、采购的原材料或包装物质量低劣、不符合产品质量标准的，甲方有权责令改正，情节严重或据不整改的，甲方有权单方解除本协议，甲方并有权要求乙方赔偿损失，承担相应违约责任。

4.甲方按照相关规定将委托生产的食品提交相关检疫检验部门进行检验，相关费用由甲方承担。如乙方生产的食品经国家相关检验检疫部门认定不合格食品或不符合食品安全标准食品，甲方有权单方解除本协议，甲方并有权要求乙方赔偿损失，承担相应违约责任。

5.凡经有关部门抽样检验不合格、发生食品安全事故、或者因食品质量问题被消费者向有关部门投诉等所产生的法律责任及经济赔偿等皆由乙方负责处理及承担。如需甲方配合或处理，产生的相关费用由乙方承担。

6.乙方必须严格按国家相关规定建立食品原料、食品添加剂、食品相关食品的进货查验制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关食品的名称、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，供甲方查验及监督。乙方并应严格建立和执行委托生产食品的生产过程控制制度、出厂检验记录制度、不合格品管理制度等相关制度，对食品质量问题进行严格控制和把关，并向甲方提供食品合格的证明文件。如乙方不能向甲方提供或不能如实提供上述国家强制性规定的制度文件及操作执行等相关资料，甲方有权对当批次委托加工食品不予验收。情节严重拒不改正的，甲方并有权单方解除本协议，并不予承担任何法律责任及后果。

7.甲方在本条款及本协议中约定对乙方委托生产食品的检查、监督等对食品质量控制的条款不能作为乙方拒绝承担委托生产食品质量责任的理由。乙方对于委托生产食品严格按国家相关法律法规承担全部食品质量责任。

第六条食品验收及交付。

1.在乙方为甲方完成每批次订单及食品到达甲方指定的地点交货时,由甲方委派及指定的全权代表进行初步验收,甲方确认验收该批次食品在食品质量,数量以及外包装均符合标准后,乙方方可向甲方交货。不符合双方约定的验收标准的，甲方应当在一日内提出，并有权拒付或收回货款。甲方不对食品内在质量进行检验，乙方应当保证食品在保质期内符合相关国家标准及要求。

2.交货方式及地点：无论采取何种方式交货，其风险均为当期委托加工食品到达甲方所在地或甲方指定的场所并完成交付后转移；到达甲方所在地或甲方指定的场所前的风险由乙方承担；如果有证据证明属于甲方接收后造成的损失风险，由甲方自行承担。

第七条转委托。

乙方应当严格按照甲方的委托事项及要求生产食品，非经甲方书面同意，不得擅自再委托他人代为生产。否则甲方将有权直接单方解除本合同，不承担任何法律责任及后果，由此给甲方带来的所有损失和后果由乙方全部承担。

第八条知识产权保护特别约定。

乙方代为生产食品的包装设计的全部知识产权（包括但不限限于商标、专利等）均属于甲方所有。甲方商标以及标有甲方单位名称、商标的包装物专用于甲方食品，乙方不得挪作他用。未经甲方许可，乙方不得擅自将甲方委托生产的食品自行任何形式的销售。

非经甲方书面同意，乙方不得自行使用或以销售甲方标识或包装物等任何方式许可或变相许可任何人使用甲方的商标、商号或包装等物品。

乙方应当严守在双方合作中知悉的甲方的所有商业秘密。第九条特别约定（关于双方共同出资购买气调包装机设备）。

1.鉴于本协议履行过程中的加工食品需要购进苏州市凯康机械设备有限公司设备型号为kk580真空气调包装机设备，加之乙方也欲增设此设备，双方一致同意，甲乙双方各出资一半购进设备。

2.如果甲乙双方在该设备的使用寿命范围内解除本协议，甲乙双方均同意该设备所有权归乙方，乙方将该设备的未使用的残值的一半补偿甲方，具体设备的型号、标准、补偿方案等另行签订补充协议，作为本协议的附件。

第十条违约责任。

除本合同有关条款的相应约定外，双方按下列约定承担违约责任：

1.甲方逾期1个月未向乙方支付货款，乙方有权解除合同；甲方除仍需支付相应货款外并应当向乙方支付银行同期贷款利息。

2.乙方未按甲方要求的时间交货，乙方应每天承担未到货货款金额30%的违约金，如甲方损失超过该违约金的，甲方并有权就超出部分要求乙方进行赔偿。

乙方逾期交货超过2天，甲方除按上述约定追究乙方违约责任外，并有权单方解除该笔订单或解除本协议，并不承担任何法律责任，如因此造成甲方其它经济损失，甲方并有权要求乙方予以全部赔偿。

3.乙方违反本合同约定擅自销售甲方食品，应当向甲方承担该食品甲方市场销售价两倍的违约金。

4.双方违反本合同其他各项条款的，除承担法律规定的有关责任外，应向对方承担当批次货物价值300%的违约责任及相关损失。5.因乙方原材料、食品添加剂、包装物等的采购、生产、交付前运输等所导致的所有食品质量责任及运输风险等均由乙方承担全部责任。如因此给甲方造成经济损失，乙方负责赔偿，该损失包括甲方对消费者的先期赔偿、行政处罚以及诉讼费、律师费等甲方各种直接或间接损失。

第十一条本协议有效期。

本协议有效期限为个月，自年月日起至年月日止；协议履行过程中，双方协商一致可以解除本协议，但是需要提前三个月当面和邮件确认通知对方。

双方采取每年签署当年度委托生产合同的方式进行合作，并根据上年度合作情况对相应合作事项进行商议调整。

本协议终止后，甲方于协议终止后30个工作日之内提走属于甲方的剩余的食品及包装材料等甲方物品。

第十二条争议解决。

甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条本协议签订后，乙方根据《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》的要求自行向其所在地质量技术监督部门报告及办理相关手续，否则所导致的一切法律后果及责任由乙方自行承担。

第十四条其它。

1.本协议未尽事宜，双方另行协商订立补充协议，连同甲方签发的订单成为本合同的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

2.本协议附件与本协议同时签署，与本协议具同等法律效力。

3.本合同一式。

（四）份,甲乙双方各执（两）份，具同等法律效力；本协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

4.双方在本协议中确认双方电子邮件地址如下：甲方：乙方：5.本协议签订及生效日期：年月日。（以下无正文）

甲方（盖章）:北京**有限公司。

地址：法定代表人或授权委托人：

联系人及联系电话：_____________。

乙方（盖章）:天津市**合作社地址：

法定代表人或授权委托人：

联系人及联系电话：签约日期：年月

日

选矿生产协议书通用篇十一

(法人代表)乙方：

一、经甲乙双方共同签定开湖坑村：大坑瓷砂矿，土石、砂瓷源特此签订如下条款供双方遵守执行不得违反。

二、甲方现将活道镇湖坑村大坑砂场土、石、砂、资源发包给乙方经营开采，外运输销售：甲方发包期限为一年。从年月日起至年月日止。

三、乙方给甲方付款方式：乙方从承包之日起一次性支付矿山开彩资源款给甲方)。以后甲方不再收取乙方任何费用。

四、乙方经甲方同意指定开采范围从矿口大坑中心起点横直米。东至;北至权属乙方开采范围。

五、甲方保证免收提供从大坑矿山至山省道此路段给乙方任由装货出入运瓷土砂。

六、乙方在开采时间如有手续费不清及地方的集体民众进行有任何干涉乙方的造成停止生产的，乙方无法开采的、道路人为破坏的无法运输的，甲方必须赔偿乙方所有实际经济损失，赔偿金额不小于年租金三倍：叁拾(小写：300000元)给乙方。

七、乙方在开采经营期间一定做安全生产工作，如有在矿山出现意外一切安全责任由乙方负责与甲方无关。

八、甲方不能用各种借口为依据故意违约合同令乙方造成严重损失的甲方无条件赔偿乙方所投资款项以及各项费用等等，特立之间为据!

九、甲乙双方一定搞好团结友谊，发扬友爱精神，甲方必须维护乙方的开采权益，确保乙方顺利生产。

十、本合同壹式贰份，甲乙双方各执一份，自签订之日起合同生效。

甲方法人代表：乙方签名：

日期：年月日

选矿生产协议书通用篇十二

甲方：（以下简称甲方）。

乙方：（以下简称乙方）。

为了加强企业横向联合，提高企业经济效益，利用双方有利关系，推动新产品的开发和创造名牌战略，双方本着“互惠互利，共同发展”的原则，联合生产汽车喇叭，现经双方商定制订如下协议：

一、甲方作为认证的申请人和制造商，所生产的认证产品质量问题的法律责任由乙方承担，乙方作为甲方的生产厂。

二、双方必须自觉遵守国家工商、税务、技术监督部门规定的有关政策法令，共同维护企业信誉和品牌。双方联合生产的产品为盆型电喇叭总成/dl-80f；dl-65f；dl-70f；dl-70fc；dl-90f；dl-100f；dl-125f产品依据国家gb15742-20xx标准（新版为准）进行生产，产品质量必须符合和达到相关的技术要求和质量要求。

三、本次联合生产的产品型号和乙方的产品型号规格、结构型式完全相同，乙方利用同一设计、质量体系及生产过程控制及检验要求进行生产。

四、双方规定；由甲方负责产品设计和生产监督责任，由乙方提供产品的模具图纸、产品标准文件和相关的`技术文件，并根据产品图纸制造模具并组织生产。乙方在保证完成甲方生产任务的前提下，得到甲方同意可生产少量产品进行销售。

五、双方规定：产品模具制造由乙方负担，产品上应加施甲方的商标或标识；产品内外包装委托乙方办理，甲方提供有关联营生产相关资料（营业执照、委托书等）。

六、双方规定：乙方生产的产品质量乙方检验人员把关，由于质量问题和客户的纠纷及造成客户经济损失，应由乙方承担全部责任，双方必须做好产品售后服务工作，产品承诺“三包”。

七、双方规定：乙方生产的产品价格，本着互惠互利的原则，根据市场材料价格，另行作价。

八、双方规定：双方销售人员不准同时或重复对同一个单位订货或销售，以早进入为原则，如发现要自觉退让，决不允许用压价等不正当手段损坏另一方利益。

九、双方规定：双方的经济独立核效，自负盈亏，各自的责权、债务由各自承担。

十、双方规定：甲方有义务维护认证证书有效性，并保证ccc标志的正确使用和管理；应保留与乙方之间的odm协议；甲方在名称变更、地址搬迁，产品名称变更等认证证书相关信息变化时，未经指定认证机构批准不得使用ccc证书及标志；甲方有义务接受认证机构的证后监督检查；甲方有义务承担产品质量法律责任并应具备对认证产品安全质量进行有效控制的能力；甲方应保留乙方认证产品接受记录。乙方负责产品的出厂检验记录，接受甲方产品的记录，适用时包括：ccc认证标志、包装、铭牌等，当甲方连续12个月未批量生产甲方的认证，乙方应在1个月内向指定机构备案；乙方有义务确保甲方接受认证机构的证后监督检查。

十一、本协议未提及的其它事宜，双方协商解决。

十二、本协议自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，有效期五年。

十三、本协议一式两份，双方各执一份。

甲方：乙方:。

法人代表（签字）：法人代表（签字）：

选矿生产协议书通用篇十三

甲方：

身份证号码:

乙方：

身份证号码:

住址：

住址：

甲、乙双方就共同生产、经营环保型鞋用粘合剂事宜，本着友好协作、互惠互利的原则达成以下协议：

1、甲、乙双方自愿合作生产、经营“环保型鞋用粘合剂”项目(以下简称合作项目)。

2、双方一致同意，合作项目对外以甲方现有的名义及“燕山”牌商标开展生产经营活动。双方一致确认，开展合作项目生产经营活动的一切法律后果由双方按照各自持股比例共同承担，与厦门南燕山工贸有限公司无关。

3、乙方负责提供生产经营“环保型鞋用粘合剂”所需要的产品配方及主要原材料中的和，其他原材料由甲方按生产进度自行采购。

4、乙方全权负责产品的销售及回款工作，并保证年销售额最低不少于万元.

5、双方一致同意生产用地租用的经营场所(具体地址)，双方按每月元租金的标准向支付租金，每月支付一次。

6、在双方合作期间，甲方对外作为合作项目的代表，负责对外签署日常生产经营活动所需的法律文件，甲方所签署的文件均视为已经获得1/5乙方的认可。

1、合作项目的出资额为人民币柒拾万元整，甲方出资额为人民币伍拾万元整，乙方出资额为人民币贰拾万元整。

2、双方均应在年月日前将各自的出资额足额交付至双方共同开设的合作项目资金管理账户。逾期出资的一方应按出资额每日千分之一的利率向对方承担违约责任。

3、双方约定甲方所持股份比例为51%;乙方所持股份比例为49%。双方按各自持股比例分配盈余并承担亏损。

4、一旦项目终止，双方在按持股比例对外承担债务、弥补亏损及分配利润的前提下，按照双方的原出资额的比例分配剩余财产。

1、为共同管理合作项目资金，双方以的名义开设合作项目资金管理专门账户，专门账户开户行为，账号为，专门账户私人印签由甲、乙双方分别保管。

2、所有合作项目运作资金均应存入上述合作项目资金管理账户，实行专款专用，任何一方不得私自挪作他用。

3、合作项目生产经营期间，如遇流动资金不足，由乙方负责对外筹措资金，乙方承诺所筹措资金的资金利息费用不超过1%，在1%内的利息费用由甲、乙双方按照持股比例共同承担。

1、甲方负责合作项目的具体生产管理工作。生产所需设备经双方共同确认后由甲方负责采购。甲方在收到乙方安排客户下的订单后，安排工作人员，组织生产。

2、乙方负责提供合作项目的生产技术，并提供本协议第一条第三款中约定的原材料，原材料的采购价格应经甲乙双方共同协商制定。

3、乙方全权负责合作项目的销售工作，产品的销售价格应经甲乙双方共同协商制定。

4、为保证生产经营活动的顺利进行，乙方应保证及时回收销售款项，当未回收销售款项达到万元时，乙方提供给甲方用以生产的原材料可暂不计收材料款。

5、甲、乙双方均应自觉遵守相关法律法规的规定，依法开展合作项目的一切生产经营管理活动。

6、甲方应当按照行业标准严格进行产品生产的质量控制。因生产技术及乙方提供原材料引起的产品质量责任由乙方承担，因生产管理上重大疏漏引起的产品质量责任由甲方承担。如因不可抗力及其他意外情况造成的各种损失，则应由甲、乙双方按照公平的原则以各自持股比例共同分担。

1、生产过程中的人工费、相关税费及其他一切与合作项目相关的费用均计入合作项目运营成本。

2、甲方安排专门人员每月对生产销售的情况汇总，制作专门合作项目财务报表，供乙方随时查看。

3、重大资产的采购及大笔费用支出需经甲、乙双方共同确认。在生产过程中随时产生的小额经营管理费用则由甲方自行安排支出。

4、双方在每个会计年度末核算项目运作成本及利润，双方将合作项目的净利润作为利润分配的依据，按照甲乙双方各自持股比例进行分配。在经营需要时，双方可协商确认留存一定比例的净利润作为合作项目运作的流动资金。

1、乙方庄民与陈文平作为共同主体在本合作项目中出资、持股，并共同按照本协议约定承担乙方义务、享受乙方权利。除本协议特别约定之处外，“乙方”均指乙方庄民与乙方陈文平两人。

2、除在领取利润分配款项等甲、乙双方重大结算事项外，乙方庄民均可作为乙方的代表，其与甲方确认签署的与日常生产经营有关的文件均视为已经获得乙方陈文平的认可。

3、乙方陈文平承诺拥有合法使用有关“环保型鞋用粘合剂”技术资料及产品配方的权利。乙方提供的技术及原材料日后如涉及技术专利及知识产权类纠纷，相应法律责任由乙方陈文平一人承担，与乙方庄民及甲方无关。

4、双方一致确认合作项目中需经双方确认的事项，可选用书面或本协议约定的传真、手机短信或电子邮件的方式进行送达，所有送达方式均具有同等法律效力。任何一方改变协议中所约定的传真、手机及电子邮箱，应及时通知对方。

本合作项目的合作期限为五年，自20xx年12月9日至20xx年12月8日止。合作期满，如双方仍有合作意向，可另行签定合作协议，本协议自动终止。如到期未经签订新的合作协议而双方继续组织生产经营活动，本协议中约定的除合作期限外的其他条款对双方仍具有法律约束力。

1、本协议未尽事宜，双方本着友好协商的原则另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2、在本协议履行的过程中，任何关于本协议项下条款的修改，必须经过甲乙双方协商一致并达成书面修改意见或补充协议。

3、在合作期限内，任何一方不得无故单方解除本协议。如双方合作的条件已发生重大改变，双方经协商一致可提前终止本协议。

4、因不可抗力致使本协议无法履行的，遭受不可抗力一方必须及时书面通知对方，协议自通知到达对方时终止，双方应友好合理地解决后续问题。

1、未经对方同意，甲乙双方均不得擅自将本协议项下的权利义务转让给第三人。

2、在双方合作期限内，除本协议约定的合作项目外，双方均不得另行经营与合作项目同类竞争的业务。一经发现，违约方应向对方支付人民币万元的违约金。

1、本协议履行过程中，如发生一切分歧与争议，双方应本着互让互谅的原则协商解决。

2、双方无法就分歧与争议协商并达成一致时，任何一方均有权向厦门市人民法院提起诉讼。

1、本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

2、本协议自签订之日起生效。

甲方(签名)：

乙方(签名)：

约定的电话：

约定的电话：

约定的传真号：

约定的传真号：

约定的电子邮箱：

约定的电子邮箱：

签署日期：20xx年12月8日