人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。
最新地址变更函格式范文一
一、本公司于x x x x 年x x 月x x 日奉准变更登记,领到工商局设新字第x x 号
执照。修改章程更改公司名称
二、兹因增加营业项目申请变更登记:
迁移地址
改选董事监事
三、遵照公司法规定,检具有关文件,随缴登记费xx元,执照费xx元,缴销原领执照,敬请准予变更登记换发执照。
此致
申请人:股份有限公司
地址:
董事长:
x年xx月xx日
最新地址变更函格式范文二
会议时间:20xx年xx月xx日
会议地点:温州市号
会议主持人:
会议通知时间及方式:20xx年xx月xx日以电话方式通知。
到会股东:、拥有公司100%股东表决权。
会议性质:第 x 次股东会会议
经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:
一、将我公司原地址:温州市号 变更为:温州市号
二、同意将《温州x有限公司章程》第x章第x条原为:“公司住所:温州市号”,修改为:“公司住所:温州市号”。
全体股东签字:
20xx年xx月xx日
最新地址变更函格式范文三
employmentcontract
甲方(用人单位)
partya:_________________
地址:_________________
法定代表人:_________________
乙方(劳动者)
partyb:_________________
身份证号码:_________________
idno:_________________
住址:_________________
依照《中华人民共和国劳动法》有关规定,结合本公司实际,甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则达成如下协议
accordingtothelaborlawofprcchina,partyaandpartybagreeasfollows
最新地址变更函格式范文四
第一章 公司名称和住所
第一条 公司名称:x有限公司(以下简称公司)
第二条 公司地址:
第二章 公司经营范围
第三条 公司经营范围: 。
第三章 公司注册资本
第四条 公司注册资本:人民币x万元。股东以认缴资本承担有限责任。 公司增加或减少注册资本,必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本,应当在报纸上登载公司减少注册资本公告,并自公告之日起45日后依法向登记机关办理变更登记手续。
第四章 股东的名称、出资方式、认缴额
第五条 股东名称、出资方式、出资额、出资比例及出资时间如下:
第六条 公司成立后,应当向股东签发出资(或首期出资)证明书。
第五章 公司注册资本约定
第七条 公司注册资本约定如下:
(一)股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
(二)股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额,股东不按照规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
(三)股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
第六章 股东的权利和义务
第八条 股东享有如下权利:
⑴ 参加或推选代表参加股东会并根据其出资比例行使表决权; ⑵ 了解公司经营状况和财务状况; ⑶ 选举和被选举为执行董事和监事; ⑷ 依照法律、法规和公司章程的规定获取股利; ⑸ 优先购买其他股东转让的出资; ⑹ 优先购买公司新增的注册资本; ⑺ 公司终止后,依法分得公司的剩余财产; ⑻ 有权查阅股东会会议记录和公司财务报告。
第九条 股东承担以下义务:
⑴ 遵守公司章程; ⑵ 按期缴纳所认缴的出资; ⑶ 依其所认缴的出资额为限承担公司债务; ⑷ 在公司办理登记注册手续后,股东不得抽回投资。
第七章 股东转让出资的条件
第十条 股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。
第十一条 股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的人转让其出资时,必须经全体股东一致同意;不同意转让的股东应当购买该转让的出资,如果不购买该转让的出资,视为同意转让。
第十二条 股东依法转让其出资后,由公司将受让人的名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。
第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第十三条 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权: ⑴ 决定公司的经营方针和投资计划; ⑵ 选举和更换执行董事,决定有关执行董事的报酬事项; ⑶ 选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项; ⑷审议批准执行董事的报告; ⑸ 审议批准监事的报告; ⑹ 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; ⑺ 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案; ⑻ 对公司增加或者减少注册资本作出决议; ⑼ 对股东向股东以外的人转让出资作出决议; ⑽ 对公司合并、分立、变更公司形式,解散和清算等事项作出决议; ⑾修改公司章程; ⑿聘任或解聘公司经理。
第十四条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
第十五条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
第十六条 股东会议分定期会议和临时会议,并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次,临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议,行使委托书中载明的权力。
第十七条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时,由执行董事书面委托其他人召集并主持,被委托人全权履行执行董事的职权。
第十八条 股东会会议应对所议事项作出决议,决议应由全体股东表决通过,股东会应当对所议事项的决定作出会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第十九条 公司不设立董事会,设执行董事x人,执行董事为公司的法定代表人,对公司股东会负责,由股东会选举产生。执行董事任期叁年,任期届满,可连选连任。执行董事在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。
第二十条 执行董事对股东会负责,行使下列职权:
⑴ 负责召集和主持股东会会议,检查股东会会议的落实情况,并向股东会报告工作; ⑵ 执行股东会决议; ⑶ 决定公司经营计划和投资方案; ⑷ 制订公司的年度财务方案、决算方案; ⑸ 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; ⑹ 制订公司增加或者减少注册资本的方案; ⑺ 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案; ⑻ 决定公司内部管理机构的设置; ⑼ 提名公司经理人选,根据经理的提名,聘任或者解聘财务负责人,决定其报酬事项。 ⑽ 制定公司的基本管理制度; ⑾、代表公司签署有关文件; ⑿、在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下,对公司事务行使特别裁决权和处置权,但这类裁决权和处置权必须符合公司利益,并在事后向股东会报告;
第二十一条 公司设经理x名,由股东会聘任或解聘,经理对股东会负责。
第二十二条 经理行使下列职权: ⑴主持公司的生产经营管理工作; ⑵组织实施公司年度经营计划和投资方案; ⑶拟定公司内部管理机构设置方案; ⑷拟定公司的基本管理制度; ⑸制定公司的具体规章; ⑹提请聘任或者解聘公司财务负责人; ⑺聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。
第二十三条 公司设立监事x人,由公司股东会选举产生。监事对股东会负责,监事任期为三年,任期届满,可连选连任。监事行使下列职权:
①检查公司财务; ②对执行董事、经理执行公司职务时违反纪律、法规或者公司章程的行为进行监督; ③当执行董事、经理的行为损害公司的利益时,要求执行董事、经理予以纠正;
④提议召开临时股东会; 监事列席股东会会议。
第二十四条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。
第九章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第二十五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度,并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告,并应于第二年三月三十一日送交各股东。
第二十六条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、行政法规、国务院财务主管部门的规定执行。
第二十七条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
第十章 公司的解散事由与清算办法
第二十八条 公司营业期限n年,从《营业执照》签发之日起计算。
第二十九条 公司有下列情形之一的可以解散:
⑴ 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时; ⑵股东会决议解散; ⑶因公司合并或者分立需要解散的; ⑷公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的; ⑸因不可抗力事件致使公司无法继续经营时; ⑹宣告破产。
第三十条 公司解散时,应依《公司法》的规定成立清算组对公司债权债务进行清算。清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者有关主管机关确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。
第十一章 股东认为需要规定的其他事项
第三十一条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触,修改公司章程应由全体股东表决通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案,涉及变更登记事项的,同时应向公司登记机关做变更登记。
第三十二条 公司章程的解释权属于股东会。
第三十三条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第三十四条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的,以国家法律、法规为准。 第三十五条 本章程经各方出资人共同订立,自公司设立之日起生效。 第三十六条 本章程一式四份,公司留存一份,并报公司登记机关备案一份。
全体股东签字(盖章):
年 月 日
最新地址变更函格式范文五
原告:________________王小,女,生于1992年1月2日,北京_______________中学学生,住_______________区_______________街______号院______楼______号。
法定代理人:________________张_______________,女,生于1963年1月6日,_______________单位职工,住址同上,系原告之母。联系方式:________________
被告:________________王_______________,男,生于1963年7月8日,_______________单位干部,单位地址:_________________大街_______________号。联系方式:________________
案由:________________抚养费纠纷
诉讼请求:________________1、判令被告根据现状,将原120元抚养费增加到合理水平;
2、由被告承担诉讼费。
事实与理由:________________
原告父亲王_______________与母亲张_______________于1996年4月2日经_______________市中级人民法院(1996)中民终字第_______________号调解书调解离婚,婚生女王小由母亲抚养,父亲每月给付子女抚养费120元,自1995年12月起给付。
至起诉日,现实的生活水平、教育费用、医疗费用已经发生了巨大的变化,而被告还一直按每月120元的标准给付原告抚养费,这已经完全不能满足原告的日常生活、教育、医疗费用。原告虽然多次与被告协商,但被告拒绝增加抚养费。
故起诉至法院,恳请法院依法判决。
此致
_______________区人民法院
具状人:________________
年月日
起诉变更抚养费起诉状可以参考以上范文
最新地址变更函格式范文六
原告:_________________姓名、性别_______________、出生_______________年_______________月、_______________民族、工作单位_______________、职业、_______________住址、_______________联系方式_______________
被告:_________________姓名、_______________性别、_______________出生_______________年_______________月、民族、_______________工作单位、_______________职业、_______________住址、_______________联系方式_______________
请求事项:_________________(写明向法院起诉所要达到的目的)。
事实和理由:_________________(写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据,包括证据情况和a证人姓名及联系地址)。
此致
_____________人民法院
原告人:_________________(签名或盖章)
_____________年_____月_____日
附:_________________1.本诉状副本_____份(按被告人数确定);
2.证据__________份;
3.其他材料__________份。
最新地址变更函格式范文七
合同号:____________________________
甲方:______________________________
乙方:______________________________
甲乙双方于______年___月___日签订了____________合同(合同号:___________________________,下称“原合同” )。由于__________________原因,甲乙双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,对原合同内容作出如下变更,并由双方共同遵守:
1、原合同条款:__________,现修改为:____________________________________
2、原合同条款:__________,现修改为:____________________________________
3、删除原合同条款:______________________
4、生效及其它
本协议是原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等法律效力。除本协议变更的内容外,原合同中的其他条款仍然适用,对双方有约束力。
本协议自双方签字盖章之日起生效,一式___份,双方各执__-份,具有同等法律效力。
甲方:__________________ 乙方:__________________
法定代表人:__________ 法定代表人:______________
地址:__________________ 地址:__________________
经办人:______________ 经办人:__________________
电话:__________________ 电话:__________________
最新地址变更函格式范文八
建设单位:
施工单位:
项目名称:
国家工商行政管理局
制定
中华人民共和国建设部
第一部分 协议书
发包人(全称): (简称甲方)
承包人(全称): (简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程规模:
工程立项批准文号:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围: 。
承包方式: 。
三、合同工期
1)、计划开竣工日期: 年 月 日至 年 月 日(实际开工日期以双方确认的书面开工报告或开工令所明确日期为准)。
2)、合同实际施工工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准: 。
五、合同价款
金额(大写): (人民币)。
¥: 元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
(1)本合同协议书;
(2)中标通知书;
(3)专用合同条款;
(4)通用合同条款;
(5)投标文件;
(6)标准、规范及有关技术文件;
(7)工程报价单或预算书;
(8)工程量清单;
(9)图纸。
双方有关工程的洽商、变更、工程联系单、签证单、会议纪要、工程进度计划等书面协议或文件视为本合同协议书的组成部分。上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,按本条排序在先的文件进行优先解释。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点: 娄底市娄星区
本合同约定由双方 签字、盖章 后生效。
发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人或委托代理人:(签字) 定代表人或委托代理人:(签字)
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
邮政编码: 邮政编码:
第二部分 通用条款
按建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同》(建建[1999]313号)通用条款执行。
第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用汉语外,还使用 / 语言文字。
3.2 适用法律和法规:
需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》等现行相关法律法规。
3.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称: 。
发包人提供标准、规范的时间: 。
国内没有相应标准、规范时的约定: /。
4. 图纸
发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前的 日内提供完整施工图纸叁套。
发包人对图纸的保密要求: 。
使用国外图纸的要求及费用承担: 。
5. 通讯联络
5.1 发包人的地址: 邮编:
5.2 承包人的地址: 邮编:
5.3 如一方拒绝签收另一方资料,另一方以邮寄方式将文件资料送至上述指定的地址,视为送达。
二、双方一般权利和义务
5.工程师
5.2 监理单位委派的工程师
姓名: 职务:
发包人委托的职权:对本工程进度、质量控制等工作进行协调和管理,审批承包人提交的开竣工报告、进度计划、隐蔽报验及材料报验等相关文件,及时向承包人提供工作所需的指令、批准和通知等。
发包人应在开工前向承包人提供一份监理合同及监理工程师授权文件,并明确相应的权力,如发包人没有提供的,监理工程师的所有签认行为视为得到发包人的授权。
5.3 发包人派驻的工程师
姓名: 职务: 项目负责人
电子邮件: 电话:
职权:代表发包人负责合同权利和义务的履行,负责施工现场的全面管理、协调、签证等工作。
5.6 不实行监理的,工程师职权: 。
7.项目经理
姓名: 职务:
电子邮件: 电话:
职权:代表承包人负责合同权利和义务的履行;接收工程款、确认最终结算价及签署补充协议或出具承诺文件,须加盖承包人公章后有效或承包人另行书面授权。
8.发包人工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
1)、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 。
2)、将施工所需的水、电、电讯接至施工场地的时间、地点和供应要求: 。
3)、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 。
4)、工程地质和地下管线资料的提供时间: 。
5)、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 。
6)、水准点与坐标控制点交验要求: 。
7)、图纸会审和设计交底时间: 。
8)、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 。
9)、双方约定发包人应做的其他工作: 等。
8.3 按通用条款8.2执行。
9.承包人工作
9.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
1)、需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: 。
2)、应提供计划、报表的名称及完成时间: 。
3)、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 。
4)、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 。
5)、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续及费用: 。
6)、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担: 。
7)、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 。
8)、施工场地清洁卫生的要求: 。
三、施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:开工日期以前7日内提供。
工程师确定的时间:收到后三天内。
10.2 群体工程中有关进度计划的要求: 按通用条款的约定执行。
13. 工期顺延
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
1)、发包人未按照约定提供需发包人协助完成的工作。
2)、工程按国家政策停建或缓建、政府行为要求暂停施工的。
3)、其他施工单位未在规定时间内完成有关衔接配合工序,导致承包方无法进行下道施工工序以及发包方原因等造成的延误、障碍、阻止。
4)、发包方自身供应或发包人指定供应商的材料供应延迟。
5)、监理或发包人未及时答复、批复、确认有关签证单、工作联系单等,逾期批复的时间作为顺延的时间。
6)、发包方和监理同意予以顺延的其他情况。
承包方在发生合同约定可顺延的情况后,就延误的内容和因此发生的经济支出向发包方或监理提出报告。发包方或监理在收到报告后四十八小时内予以确认答复,逾期不予答复,视为承包方的延期要求已被确认。
四、质量与验收
17.隐蔽工程和中间验收
17.1 双方约定中间验收部位: 按通用条款约定执行。
19.工程试车
19.5 试车费用的承担: 。
六、合同价款与支付
23.合同价款及调整
23.1 本合同采用固定总价价格合同,双方确认的工程量清单包干。
23.2 因相关因素影响引起的合同价款需要调整时,调整因素及方法:
1)、发包人提出或确认的设计变更和材料变更、因施工质量安全要求提高由现场监理工程师或发包人现场项目负责人确认的单价、工程量签证单、技术核定单、因变更造成承包人废弃已施工部分工作量或待进场及已进场的原材料等均作为合同价款调整的依据;
2)、因发包人原因未完成相应工作或造成的工期延误所造成的承包人经济损失;监理、发包人书面认定的现场签证的工程量增减以及由此引起的措施费的变更;
3)、主要材料价格涨跌超过有经验的的承包商可以遇见的范围时,材料单价可以调整。调整方法为:在按合同约定支付工程款时,若工程所在地造价管理部门发布的材料指导价上涨或下跌超过开标时材料指导价(材料单价)的 %, %以内部分由承包人承担或受益, %以外部分由发包人承担或受益;
4)、行政法规和国家有关政策变化、造价管理部门有关规定影响合同价款。
23.3承包人在上述情况发生后将调整原因、工程量、材料价格或点工工日以书面形式通知监理或发包人,监理或发包人按程序审批并书面批复。
24.工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例: 本合同签订后七日内支付合同价的 % 。
25.工程量的确认
25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月25日提供当月已完工工程量的统计报表及增减内容一式三份,发包人及监理按程序审批并书面批复。
26.工程款(进度款)支付
1)、进度款按月支付,发包人于收到月完工量报告后的次月10日前向承包人支付工程进度款,每月支付完成工程量价款的 %。
2)、工程竣工验收合格或交付后7日内付至工程总价的 %。
3)、发包人与承包人确认结算价款后7日内付至结算价的 %,留结算价的 %作为保修金。
因设计变更及工程量增加产生的追加工程价款同期同比例付款。
七、材料设备供应
27.发包人供应材料设备:
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人按通用条款27.4条(1)-(6)项承担责任。
27.6发包人供应及发包人指定供应商材料设备的结算方法: 。
由于甲供材质量原因造成承包人返工时,承包方不承担责任,承包方得以请求工期顺延和费用的索赔。
28.承包人采购材料设备
28.1承包人按照设计和规范要求采购工程需要的材料。对于承包人提请确认的材料品牌、规格、型号、价格等,发包人应在收到相关书面申请后7日内予以批复,逾期不予确认或提出意见视为认可。材料设备进场24小时前通知发包人、监理单位确定验收时间给予验收。监理或发包人不到场验收的,视为已验收确认合格。发包人或监理对到场材料完成验收确认后视为该部分材料符合合同要求,材料价款按合同价格结算。
28.2若发包人、监理单位要求降低材料等级或要求以其他材料代用或因指定供应商供应的材料或发包人及监理工程师(包括其指定人员)的不正确指令等非承包人原因,而造成材料达不到合同标准或引起工程质量达不到合同标准,则因此造成工期延误、工程的损失及一切责任承包人不承担。
28.3承包方购买的材料应附有质保书或检测证书,如发包方及监理要求承包方二次检测的,检测试验合格由发包方承担费用,测试不合格的检测费用由承包方承担。如需做室内整体空气质量检测的,费用由发包方承担。
八、工程变更
按通用条款29、30、31执行。
九、竣工验收与竣工结算
32.竣工验收 按通用条款约定执行。
32.1承包人提供竣工图的约定: 。
33.结算
33.1结算方式: 综合单价及材料价格按承包人报价书中的单价为准,报价书中没有包含的材料或未定部分,按市场价格或双方签价执行。有变更或签证材料,按双方签证确认价格结算。费率和人工单价按照预算书所报为准计算,如无相应参照双方另行协商确认的费率及人工单价计算,其他价款调整按合同约定执行。
33.3发包人批准结算报告的时间:发包人可委托社会第三方或娄底市审计监督中心进行审价,工程结算金额以审计机构最终审定的金额为准。
十、违约、索赔和争议
35.违约
35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
1)本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:按通用条款规定执行。
2)本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:按通用条款规定执行。
3)未按合同约定支付结算价款时发包人应承担的违约责任:参照本条第一款约定执行。
双方约定的发包人其他违约责任:未按合同约定履行其他义务,支付因违约导致承包人增加的经济支出,相应顺延工期,支付违约金等。
35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
1)本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:按通用条款执行。
2)本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:返工维修,并承担维修费用。
3)关于承包人违约解除合同的特别约定:承包人承担损失并支付违约金,违约金按签约合同价未完工程的2%计算。
36.索赔
按通用条款执行。
37.争议
37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:请上级主管部门进行调解,或向项目所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他
38.工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程: 。
分包施工单位为: 。
39.不可抗力
39.1 双方关于不可抗力的约定:战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非承包人原因造成的爆炸、火灾、洪水、地震等自然灾害及异常恶劣天气;政府指令停工;政府指令导致道路不通无法施工;突发传染性流行疾病及公共卫生事件等。
40.保险
40.1 本工程双方约定投保内容如下:按通用条款执行。
41.担保
41.1 本工程双方约定担保事项如下:
1) 发包人向承包人提供履约担保,担保方式为: 。
2) 承包人向发包人提供履约担保,担保方式为: 。
3) 双方约定的其他担保事项: 。
46.合同份数
46.1 双方约定合同副本份数:本合同正本贰份,双方各执壹份;副本陆份,双方各执叁份,合同备案部分根据需要自行解决。
47. 其它条款 :
47.1所有工程款由发包人支付至承包人账户,如需支付给第三方或个人,须由承包人另行书面授权。
47.2本工程施工过程中,承包人将使用部分自有高新技术和专利技术,其知识产权归承包人所有,请相关各方予以保护。
47.3其他未尽事宜,由双方另行协商。
附件清单:
附件1:《工程质量保修书》
附件2:《工程预算书》
(以下无正文)
附件1
工程质量保修书
发包人(全称):
承包人(全称):
为保证 (工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
具体质量保修内容双方约定如下:合同条款中承包人所进行的工程项目、内容,由承包人负责。但因发包人使用过程中的人为损坏,工程的易损耗、易碎品及其他根据国家规定列入易损耗及易碎物品的(如灯泡、灯管、玻璃等)损坏,不可抗力因素损坏以及非承包人原因造成的损坏除外,若发包人委托承包人修理,其修理费用由发包人承担。
二、质量保修期
本工程的质量保修期为 年,质量保修期从工程实际竣工之日算起(工程未验收的,以工程交付使用之日起计算)。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 %。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为(大写) 。质量保修金银行利率为 。
五、质量保修金的返还
双方约定按以下第 种方式返还质保金:
(1)、发包人在第一年质量保修期满后14天内,返还质量保修金的 %;第二年保修期满后14天内将剩余质量保修金返还承包人。
(2)、在双方确认工程结算价后,由承包人提供结算价5%的质量保修保函,发包人在收到后14天内,将全部质保金支付承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发 包 人(公章): 承 包 人(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
最新地址变更函格式范文九
尊敬的新老客户、朋友们:
机械制造有限公司成立于x年7月3日,现因企业发展需要,从x年8月18日起,正式升级为机械科技有限公司,更名后原机械制造有限公司的所有业务往来、债权、债务转入机械科技有限公司。原单位地址、邮编、联系电话、传真、银行帐号、开户行不变。
开户名称:机械科技有限公司
开 户 行:xx市建行营业部
帐 号:
行 号:
税 号:
地 址:xx市经济开发区飞云新区纬十一路
邮 编:
电 话:
传 真:
法人代表:
xx公司热忱欢迎海内外客商莅临考察,共创双赢!
-8-18
机械科技有限公司
您可能关注的文档
- 供水公司行政总结范文汇总(模板16篇)
- 学生食堂档口装修申请书 学校食堂档口装修效果图(2篇)
- 2023年付款转让协议书简短(精选8篇)
- 煤矿矿长招聘公告范文 矿务局煤矿招聘(6篇)
- 2023年装修问题协议书范本(实用19篇)
- 最新承诺理赔协议书汇总(大全10篇)
- 最新联通就业协议书汇总(精选11篇)
- 班主任带孩子复学申请书 班主任带孩子复学申请书范文(4篇)
- 最新各种食品分析报告范文(通用10篇)
- 假一赔三再审申请书(精选8篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
2023年
变 更 地 址 的申请报告地 址 变 更 申请书(模板8篇)24下载数 148阅读数 -
2023年
地 址 变 更 申请书网地 址 变 更 申请书(精选9篇)16下载数 456阅读数 -
变 更 执照地 址 申请书如何写 怎么变 更 执照地 址 (四篇)47下载数 938阅读数 -
门店
地 址 变 更 申请书如何写 店面地 址 变 更 流程(五篇)30下载数 441阅读数 -
变 更 上班地 址 协议书变 更 上班地 址 协议书模板(七篇)16下载数 118阅读数 -
地 址 门牌变 更 申请书如何写 门牌号地 址 变 更 范本(5篇)20下载数 169阅读数 -
企业
地 址 变 更 协议书范本 企业地 址 变 更 申请书(6篇)49下载数 499阅读数 -
企业
地 址 变 更 协议书 企业地 址 变 更 申请书(6篇)41下载数 294阅读数 -
gsp
地 址 变 更 申请书如何写 药店变 更 地 址 申请书(3篇)30下载数 282阅读数 -
变 更 地 址 扣税协议书变 更 地 址 扣税协议书模板(九篇)27下载数 147阅读数