无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。
有关外墙脱落赔偿协议书范本一
乙方:_________________
甲乙双方就甲方承包给乙方的e区号楼外墙保温工程达成以下协议:_________________
一、建筑作法:_________________
1、外墙现喷硬塑聚氨酯复合做法分两种,分别为保温涂料外墙及保温面砖外墙。
保温涂料外墙为:_________________
(1)20厚现喷便泡聚氨酯保温层(内加阻燃剂,干密度大于35kg/m)
(2)喷聚氨酯界面砂浆。
(3)20厚胶粉聚苯颗粒找平。
(4)3-5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布。
保温面砖外墙作法为:_________________
(1)20厚现喷硬泡聚氨酯保温层(内加阻燃剂,干密度大于35kg/m)
(2)喷聚氨酯界面砂浆。
(3)20厚胶粉聚苯颗粒找平。
(4)5-10厚抗裂砂浆复合热镀电焊网,塑料锚拴双向中距500锚固。
有关外墙脱落赔偿协议书范本二
需求方: (以下简称甲方)
供应方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,乙方向甲方提供外墙节能保温材料。为明确双方权益和义务,特签订如下协议以共同遵守:
一、 材料供应范围:
乙方向甲方承建的 铜冠花园一期b区 工程工地提供外墙节能所需外墙保温材料。
二、 施工质量要求及验收:
1、乙方严格按保温材料行业标准及国家有关规范,确保材料质量。
2、乙方负责甲方保温材料现场取样送检一次(费用由。并配合甲方组织验收。
3、乙方须保证外墙保温材料验收合格,如因检验不合格,损失由乙方承担。
三、 材料单价:
数量为暂定,具体以现场收量为准。
四、 付款方式: 当月送货至25日上报业主,次月25按业主单列款数金额支付材料款,该材料款业主同意单列费用支付
五、 双方职责和义务:
a:甲方:
1、甲方需按合同约定及时支付乙方材料款,否则乙方有权停止供料。
2、甲方负责提供材料进场计划,提前一星期申报计划,乙方凭甲方电话通知发货。
3、略
4、甲方因严格按乙方提供的施工方案施工。
b:乙方:
1、必须按照甲方订购的数量提供材料送至乙方工地,并随货提供产品出厂检验报告(复印件)、合格证(原件)、使用说明书(原件)、施工方案、生产厂家资质证明(复印件)等资料,复印件需加盖公章。
2、如因乙方提供材料质量问题导致外墙保温系统验收不合格由此给甲方造成的损失由乙方承担。
3、乙方承诺配合甲方保温工程质量的验收工作。
六、 本合同自乙方所供第一车货到甲方施工现场之日起生效。
七、 本合同在执行中发生争论或纠纷,甲乙双方协商解决,解决不了时按以下方案处理。1、申请仲裁机构仲裁 2、向管辖地人民法院起诉。
八、 本合同一式五份,甲乙双方各执二份,业主执一份,货款结清后自行失效。
甲方单位(盖章) 乙方单位(盖章)
甲方委托人: 乙方委托人:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
有关外墙脱落赔偿协议书范本三
发包单位: 风力发电有限公司 (以下简称:甲方)
承包单位: 装潢有限公司 (以下简称:乙方)
甲方将本电力工程项目发包给乙方施工,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据地方承包工程有关管理规定、国家电力公司有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定,明确双方的安全责任,确保施工安全,双方在签订施工合同的同时签定本协议。
1、电力工程项目:
1.1工程项目名称: 风电场中控楼外墙装饰。详见工程合同(合同编号: )。
1.2工程地址:
2、工程项目期限:
年 月 日 至 年 月 日工程完工。
3、甲方的权利和义务:
3.1由甲方对乙方进场人员进行电力安全生产规程介绍。
3.2甲方在施工过程中有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及监督检查的义务,当乙方出现有违反电力生产相关规定和风电场安全运行规定时,甲方有权作出停工整顿,限期整改。
3.3甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式提出。
4、乙方的权利和义务:
4.1乙方在施工前要认真勘测施工现场,详细了解电力生产区域内作业的可施工范围和停电范围,根据工程项目内容、特点做好安全措施。
4.2在有可能发生火灾、触电、高空坠落、机械伤害等危险或引起严重设备事故的情况下,乙方应事先向甲方详细了解清楚,并制定安全技术措施。
4.3乙方一经开工,就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具等等符合安全要求和处于安全状态,乙方对施工过程的安全负全面责任。
4.4乙方施工还应履行风电场工作票手续,在得到许可后方可作业。
5、本协议经双方签字后生效,作为主合同的附件与合同正本具有同等法律效力。本协议一式2份,甲、乙双方各执一份。
甲方:单位名称:———————— 乙方:单位名称:————————
甲方代表:———————— 乙方代表:————————
年 月 日 年 月 日
有关外墙脱落赔偿协议书范本四
供方:
需方:
为了明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商同意签订本合同,条款如下:
一、产品名称、型号、数量、金额
产品名称
型号
数量(吨)
单价(元)
金额(元)
拉毛漆
据实
外墙弹灰漆
据实
外墙弹白漆
据实
底漆(黑)
据实
底漆(白)
据实
外墙柔性腻子
据实
备注:以上价格不含税金及材料检测费。以上材料除拉毛仿砖漆外其余材料剩余后均按原价退货。
二、付款方式:供方按需方质量要求提供样品,货到经验收合格付款50%,工程竣工验收合格后付总货款的95%,质量保证金5%两年质保期满后一次性付清。
三、供货方式:按照双方约定的质量、数量、时间将货物送至需方指定仓库,运费由供方负担。
四、质量要求和提出质量异议的时间:供方保证所提供的涂料在正常条件下五年不脱落,无严重褪色现象,需方在收到货后如对产品质量有异议,有权在15日内退货。
五、施工要求:
1、 需方在施工时应按照正确的施工要求进行施工,墙体要平整、坚硬,墙面要整洁、干燥、无油污和其他残留附着物,含水率应在10%以下。
2、 不能在雨天、雾天和雪天施工。
3、 产品储存施工时温度应在5-35度。
六、违约责任:
1、 供方因产品质量问题给需方造成的经济损失由供方负责赔偿并需方对供方进行合同总价1%-5%的罚款。
2、 需方应按照约定的时间付款,如未按约定付款供方有权停止供货。
3、 需方要严格按照施工的条件和施工要求施工,否则造成的损失供方不承担任何责任。
七、其他条款:本合同如出现争议,甲乙双方协商解决或由需方当地人民法院起诉。
供方: 需方:
法定代表人或委托人: 法定代表人或委托人:
有关外墙脱落赔偿协议书范本五
建设单位: (以下简称甲方)
施工单位: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本专业分包工程施工事项协商一致,订立本施工合同。
第一条 工程内容和工期
1.1、工程内容:
1.2、工程地址:上饶县武夷山大道以东、规划惟义路以南
1.3、工期:
第二条、工程承包范围及方式
2.1、承包范围:
施工图范围内外墙的全部保温部位和抹灰部位(包括屋顶造型部分),面积约为 ㎡。 工程主体外墙粉刷真石漆。具体工程内容以甲方提供的图纸,资料,文件及说明为准。
②合同单价:
同暂定总价:
本合同为固定单价合同,此单价包含人工费、材料费(含材料检测费)、管理费、税金、运输费、施工措施费及施工所用水电费等一切费用。
③工程做法:
2.2、承包方式:乙方包工包料。
2.3、进场材料:乙方应及时递交有关材料样品及检验报告。乙方进场材料必须与投标样品及资料说明一致。
2.4、材料进场均须提供在上饶县墙改部门的备案证明、产品合格证、性能检测报告和进场验收记录,确保施工顺利进行。
第三条、工程造价及工程款拔付
3.1、工程量根据实际施工面积,变更及甲方签证据实结算。
3.2、付款方式及期限:甲方在乙方全部材料进场后预付全部材料款的 %,外墙保温完成付至保温工程量的 %,通过竣工验收后付至95﹪; 施工完付至 %),通过竣工验收后付至95﹪。留5﹪保修金,保修期满,乙方进行业主回访无质量问题或维修完毕后付清。
第四条、工程保修及结算
4.1、本工程保修金额为工程结算款的5%,在保修期内如发生施工质量问题,乙方应按国家和本市有关建设工程质量管理的规定负责保修。
4.2、保修期限:自工程竣工验收取得竣工验收单之日起一年;
4.3、保修责任:本工程保修期内如发生质量问题,在甲方以电话与书面通知方式向乙方发出质量修理通知后24小时之内,乙方必须及时到达现场与甲方共同明确责任方,商议返修内容,属乙方责任的如乙方未能按期到达现场,甲方有权动用乙方的保修金并按原设计标准自行或雇请第三方进行返修,所发生的费用由乙方承担。
4.4、自甲方收到乙方该工程预算书之日起,甲方必须在7天之内对该工程审计定案,否则按乙方对该工程的预算为准。
第五条、施工管理
5.1、甲方工作
5.1.1、甲方驻工地代表为 ,协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。组织监督检查工程质量进度,负责设计变更的签证、工程验收、工程进度拔款签证等工作。 提供本工程相关的施工图纸、设计效果图,确定颜色色号。提供乙方设备材料放置场地,协调水电。
5.1.2、对乙方施工的工程,甲方工地代表负责进行监督,对不合格的工程(工序)甲方有权责令其返工或停工。
5.2、乙方工作
5.2.1、乙方不得对本工程进行分包。本合同签订生效后三天内,将本工程的施工组织设计、 详细的施工工艺流程等交给甲方、监理方审定。
5.2.2、乙方指定 为该项目的驻工地负责人,负责本工程项目的日常施工管理工作。
5.2.3、乙方必须对所有与本工程有关人员进行安全教育,采取防患措施。必须服从甲方管理,遵守各项安全管理制度,严格按照诸城市有关安全标准组织施工,确保施工安全和第三者安全,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,接受安全管理。凡施工中出现安全事故分清责任其费用由责任方负担并立即报甲方并按规定上报主管单位备案。
5.2.4、乙方必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。乙方不得以任何理由拖延工期(因不可抗力或非乙方的其他工种原因造成的工期延误除外)。
5.2.5、工程竣工后三日内清理完现场的建筑垃圾、余土和其他堆积物,拆除生产、生活的临时设施,做到工完场清。
5.2.6、乙方必须确保该工程顺利通过上饶县墙改节能部门的最终节能验收。
5.3、共同责任
乙方负责成品保护,但由其他工种破坏的成品由甲方负责协调责任方维修。
第六条、工程质量
6.1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx)、《建筑装饰装修质量验收规范》(gb50210-20xx)等现行相关专业规范、标准的规定,质量等级合格以上。若工程质量达不到要求,乙方应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用。
6.2、外墙涂刷抗碱封闭底漆,墙面必须坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝,并清理干净。凡隐蔽工程,经乙方自检后,应分批填写隐蔽记录,24小时前书面通知甲方,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序施工。如果甲方未能按乙方要求在24小时之内到达现场验收,则被确认乙方自检合格,乙方可以继续下一工序的施工。
6.3、甲方对违反施工程序、操作工艺规程的施工或材料不合格等不合质量要求的情况,有权指令乙方停工,返工费用由乙方承担,所影响的工期不予延长。如果乙方拒绝执行甲方的指令,甲方有权雇用第三方完成上述工程内容,其费用从乙方工程款中扣除。
6.4、甲方有权对已完成未检查验收的工序进行复查检验,复查费由乙方承担,工期不予延长。如果复查结果达不到设计要求及本合同质量标准,则必须返修至标准要求为止。
第七条、违约责任
7.1、除经甲方批准外,任何理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付给甲方违约金为工程总结算价的 。
7.2、本工程如果达不到甲方要求的合格标准,乙方应向甲方支付违约金为工程总结算价的 ,且返工修至合格标准。
7.3、乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的其他损失。
第八条、合同生效与终止
8.1、由于一方在本合同约定的期限内没有履行合同,给予合理延期后仍不履行时,另一方有权通知违约方解除合同。因解除合同使非违约方遭受的损失违约方负责赔偿。
8.2、合同一经双方签字,加盖双方单位公章即视为合同生效,本合同一式六份,均具有同等法律效力。保修期满,结清工程尾款后终止。
第九条、其他
9.1、其他事宜经双方协商签订补充协议,与本合同有同等法律效力,与本合同发生矛盾时,以补充协议为准。
9.2、合同发生纠纷时,甲乙双方协商解决;经协商仍不能解决时,任何一方可依法向上饶县人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
有关外墙脱落赔偿协议书范本六
发包方(甲方):__________________________
承包方(乙方):__________________________
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,双方达成如下协议。
一、 工程概况:
1、 工程名称:
2、 工程地点:
二、 外墙腻子、涂料分项工程施工。
三、 工期:
本工程双方在施工现场确定符合施工条件后,施工工期 为有效工期。
四、 工程质量要求:
保质期为 年,如有质量问题造成的经济损失乙方全部负责。
五、 工程价格:
以现场实际施工发生的展开面积平方米计算,单价______元/平方米。
六、 验收:
本工程质量达到国家质量评定合格标准。经监理、业主检查,不能满足质量要求的必须立即整改或返工。
七、 工程款支付
外墙腻子施工完成并经验收合格付30%,全部施工完验收合格付50%,工程竣工后一个月内付工程款95%,5%两年内付清。
八、 工程从进场到竣工期间的一切安全事故费用均由乙方承担,甲方概不负责。
九、 附则
1、 本合同一式两份,双方各执一份。
2、 本合同履行完后自行终止。
3、 本合同自双方签字后之日起生效。
甲方(签字): 乙方(签字):
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
有关外墙脱落赔偿协议书范本七
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》城乡建设部《建筑安装工程总公包实施办法》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严格履行。
第一条 工程项目
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程涂饰类别:
4、分包工程范围:
5、工程量:
6、乙方严格按照甲方所提供的图纸、相关变更资料及国家有关施工规范的相关技术要求进行施工。分包工程期限 年 月 日开工, 年 月 日竣工。乙方投入工种应具有专业证上岗技术人员进行施工。
第二条 工程结算
1、 单价: 按每平方米 元计算劳务费(包括人工费、辅料等),结算按图纸和现场签证汇总计算;
2、 本工地安装、移动、拆卸吊篮单独承包给乙方,按 元/平方米结算。行结算。
3、 劳务费支付方式: 每月月底支付到工程进度的80% 。
4、 结算:工程结束并竣工验收后结算完成 15 日内结算劳务费总额的97%,一年后无质量问题 15 日内付清尾款。
第三条 工程质量
1、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
2、乙方在施工过程中,单道工序完成后需提前告知甲方,甲方按技术要求、分工序进行检查验收、符合要求方可进行下道工序施工。
3、基层平整度偏差在分割板块内控制在1mm内。
第四条:工艺和用量用料要求:
1、外墙平面氟碳涂料工序如下:
乙方在施工过程中应用心组织施工,合理使用甲方供应的材料。如因基层原因造成用量增大,乙方应通知甲方。根据实际情况,按以上用量确实达不到施工要求的,可以进行调整。非上述原因导致用量增加的,由乙方承担材料损失。
第五条:安全生产
1、 甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因乙方原因造成的任何安全事故,由乙方承担一切损失。
2、 在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
3、 专项设备的安全技术要求另行补充。
4、 乙方工人进场前向甲方提交安全组织实施计划。
第六条 材料供应管理
甲方、乙方所进施工材料到现场施工时,施工材料由乙方保管。乙方在进行材料加工时,应在甲方所指定区域内进行材料加工,保证现场整洁。
第七条 施工机具
乙方在施工时所需工具由乙方自行负责。
第八条 现场管理
1、甲、乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度和进行不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
3、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同以外人员出入现场和住宿。
4、乙方因根据现场实际情况合理组织工人进行施工,如因乙方人员组织管理不到位,导致我单位工期损失、吊篮租金损失的由乙方承担。
第九条 违约责任
1、 乙方分包的工程项目,不得再进行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工损失情况,乙方应予赔偿。
2、 合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方应影响施工计划安排造成的经济损失;如因乙方不能保证在合同期内按时完成该项目的施工,甲方有权终止此合同,另外安排其他人继续施工。如无理由,甲方不得中途解除合同。
3、 乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费2%的逾期违约金。
4、 甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金。
第十条 附则
1、 本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的,可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。
2、 本合同一式肆份。甲乙双方各执正副本一份。
第十一条 双方商定的其他条款:
1、 如在施工期间出现安全问题双方另行签定安全管理协议。
2、 本合同所计单价为最终单价,在本合同执行期间内,乙方不得以任何理由向甲方提出涨价或降低标准的要求。
3、 乙方必须做到工完料净、场地清,乙方施工过程中所遗留在现场工作面上的杂物,必须清扫完后方能交工。
4、 乙方要注意做好成品保护工作,不得有意损坏门窗及墙面,如有发现,甲方可根据所损坏的程度面积扣除乙方工程款。
第十二条本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
您可能关注的文档
- 2023年专业专业申请书范本(汇总18篇)
- 污水检测超标情况说明范文范本 污水处理厂水质超标报告说明(九篇)
- 最新货物配送承包协议书(模板15篇)
- 扶贫种植回收协议书怎么写 种植回收协议书范本(六篇)
- 最新加装电表申请书(实用12篇)
- 2023年职位申请书范本(大全18篇)
- 2023年医疗免责协议书(模板20篇)
- 物流运输申请书 物流运输申请书范本(5篇)
- 最新领导转学申请书怎么写(模板19篇)
- 最新为祖国祝福的范文如何写(优秀16篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
外 墙 脱 落 修整申请书外 墙 脱 落 修整申请书范文(八篇)47下载数 417阅读数 -
外 墙 脱 落 修整申请书墙 皮脱 落 维修请示报告(8篇)16下载数 377阅读数 -
墙 面脱 落 报告申请书外 墙 脱 落 报告(六篇)34下载数 605阅读数 -
职工宿舍
外 墙 脱 落 通告范文 关于外 墙 脱 落 温馨提示(九篇)11下载数 527阅读数 -
外 墙 砖脱 落 排查方案范文外 墙 砖脱 落 整改通知(6篇)37下载数 568阅读数 -
外 墙 脱 落 风险评估报告范文汇总外 墙 脱 落 预案(八篇)47下载数 282阅读数 -
外 墙 脱 落 风险评估报告范文汇总外 墙 脱 落 情况说明(七篇)20下载数 1000阅读数 -
外 墙 脱 落 物业告知书范文外 墙 脱 落 物业安全告知书怎写(6篇)12下载数 179阅读数