2023年电工施工合同协议书如何写(优秀14篇)

合同的签订是交易双方达成一致意见的法律行为，是商业活动的基本环节。合同的生效通常需要双方的签字或盖章，表示双方对合同内容的认可。以下是一些成功企业家分享的合同经验，希望对大家有所帮助。

电工施工合同协议书如何写篇一

在社会发展不断提速的今天，越来越多地方需要用到协议，签订协议可以使双方受到法律的保护。那么写协议真的很难吗？以下是小编收集整理的水利水电工程施工协议书范本，希望对大家有所帮助。

合同编号：_________

_________（发包人名称）（以下称发包人）拟修建_________工程，接受了_________（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于_________年_________月_________日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）_________。

1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的.专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2、本合同包括下列文件：（示例）

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术条款；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单；

（9）经双方确认进入合同的其他文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。

6、本合同一式_________份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，发包人执_________份，承包人执_________份，其余副本由发包人分送有关单位。

发包人（盖章）：_________承包人（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

地址：_________地址：_________

网址：_________ 网址：_________

电话：_________电话：_________

电传：_________电传：_________

传真：_________传真：_________

电报挂号：_________电报挂号：_________

邮政编码：_________邮政编码：_________

开户银行：_________开户银行：_________

账号：_________账号：_________

签订地点：_________签订地点：_________

附件

注：若承包人为联合体，除责任方处，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均应在本协议书上签名并盖单位公章。

电工施工合同协议书如何写篇二

_________（发包人名称）（以下称发包人）拟修建_________工程，接受了_________（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于_________年_________月_________日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）_________。

1．本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2．本合同包括下列文件：（示例）

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术条款；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单；

（9）经双方确认进入合同的其他文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3．承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4．发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的`发包人的全部义务和责任。

5．本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。

6．本合同一式_________份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，发包人执_________份，承包人执_________份，其余副本由发包人分送有关单位。

地址：_________ 地址：_________

网址：_________ 网址：_________

电话：_________ 电话：_________

电传：_________ 电传：_________

传真：_________ 传真：_________

电报挂号：_________ 电报挂号：_________

邮政编码：_________ 邮政编码：_________

开户银行：_________ 开户银行：_________

账号：_________ 账号：_________

签订地点：_________ 签订地点：_________

注：若承包人为联合体，除责任方处，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均应在本协议书上签名并盖单位公章。

电工施工合同协议书如何写篇三

乙方（承包方）：__________________________。

甲方现将冲孔桩底溶洞灌浆补强处理工程发包给乙方，经双方友好协商，订立如下协议：

二、工程地点：_______________________。

三、承包范围：

乙方按照甲方的要求，对冲孔桩底溶洞进行钻孔、灌浆及双管旋喷补强处理。

四、承包方式：

乙方负责施工所需的机械、人力、添加剂、管材及消耗辅助材料，钻孔按___________元/米计取（包钻孔、扩孔、扫孔），灌浆及双管旋喷补强（包工不包料，水泥由甲方提供）按___________元/台班计，上述单价已含税金。

五、工期：

应在___________年___________月___________日前完工或按甲方要求变更。因甲方原因造成工程延误，则工期顺延。

六、付款方式：

甲方按乙方___________月实际完成量的___________%付进度款；工程完工，经甲方验收合格办理结算后___________个月内一次性付清工程余款。

七、双方责任：

1.甲方责任：

（1）甲方负责提供场地给乙方施工，并提供施工用水、电源，由乙方自行安装分表计费，施工及生活水电费由乙方承担。

（2）甲方负责提供施工所需的水泥，保证施工正常进行。

2.乙方责任：

（1）按照甲方要求进行施工，并负责施工现场及人员安全。

（2）在整个施工过程中，乙方自行负责施工人员的吃住行，有关施工安全、治安事故、防火等均由乙方负责，与甲方无关。并按要求及时清理施工垃圾。

（3）对质量未合格的桩按甲方要求施工到合格__________为止，因工程质量问题造成的一切经济损失概由乙方负责。

（4）负责保护现场甲方提供的材料，如有损坏、被盗、浪费，乙方按材料价的________倍偿还给甲方。

（5）根据设计要求及有关标准规定进行验收，如未能达到设计要求，乙方施工到达到标准为止。

（6）未按甲方要求完工，每拖延一天，向甲方支付元违约金。拖延超过________天，甲方有权解除合同，并有权要求乙方按合同总价款__________%的标准支付赔偿金。

八、争议解决办法：

在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第__________种方式解决：

1.向武汉仲裁委员会提请仲裁；

2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、本协议在执行过程中有未尽事宜，双方可另签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

十、本协议经双方盖章签字后生效。本协议一式___________份，双方各执___________份，具同等法律效力。

电工施工合同协议书如何写篇四

甲方:（以下简称甲方）。

乙方:（以下简称乙方）。

为了加强承发包工程的安全管理，明确甲、乙双方各自承担的安全责任，确保双方现场工作人员和设备的安全，经双方商定，就工程(含技改、故障抢修)中的安全管理责任签订协议如下：

第一条甲方的权利与义务。

1、负责审查乙方的施工等级资质，负责审查乙方工作负责人和现场工作人员的安全资格。

2、明确指定专人负责分包工程的安全管理，负责向乙方工作负责人进行工程情况交底，交待现场工作内容、作业区域、停电范围、一般安全措施和危险点告知。

3、对工作票负签发责任。

4、负责审查乙方制定的安全措施和技术措施，并对安全和质量情况进行监督检查。

5、负责审查乙方报送的竣工资料是否正确齐全。

6、甲方每年向乙方收取每项工程款的5%作为安全保证金，乙方在一年内没有出现任何安全质量事故的情况下一年后归还。

7、有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为，督促其及时改正，必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失，有权按规定扣除安全风险抵押金，直至诉诸法律。

第二条乙方的权利与义务。

1、提供本企业营业执照和施工等级资质证明，确保与承接工程所需的资质相符，提供所有工作人员施工必要的技术等级和安全资格证明以及缴纳保险证明，确保作业人员持证上岗。

2、负责制定工程施工的安全措施和技术措施，并正确安全的组织实施。

3、负责组织全体工作人员学习《建设工程安全生产管理条例》、《电力安全工作规程》和技术质量标准等相关法律法规，了解工程特点和施工安全措施，督促、监督工作人员遵守甲方有关规程、规定与规章。

4、负责工作前对工作人员交待安全注意事项，并结合实际进行安全教育；对工作票的会签和施工安全措施票的签字负责，对现场工作负责人的选派和工作人员资格负责。

5、负责对施工工作积极采取有效安全措施；施工现场按规定设置安全设施，对安全技术措施的执行负责，对成的工程质量和作业环境保护负责，保证工完场清、保持现场整洁。

6、保证施工机械、起重、运输，防护设施，安全工器具等以及个人防护用品的数量和质量，保证使用前的例行检查和定期校验。杜绝使用劣质和未经试验的产品。

7、整个施工期间，自觉按照《施工现场规范图册》的相关归个进行现场围挡、标识及规范化作业。

8、自觉接受甲方检查和监督，对被查出与施工过程中所出现的问题及时进行整改，直至甲方验收审核通过方可继续施工。

9、乙方为施工安全责任主体，要加强施工作业的安全管理与监督，杜绝各类不安全的作业行为。因违章作业、野蛮施工、工作失误或安全措施不力导致安全事故（包括人身伤亡事故），乙方应负全部责任；造成甲方或第三方损失的，乙方应负责经济赔偿并承担相应法律责任。

第三条本协议为年度安全协议，有效期一年，自甲、乙双方签字后即时生效。未签订本安全协议的乙方，不得承接甲方工程。

第四条本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方安监部门持一份备案。

第五条在本协议执行期间，若有条款与上级颁发的文件精神不符，则应服从上级文件款，不再重新签订。

甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______。

负责人：______负责人：______。

安全员：______安全员：______。

电工施工合同协议书如何写篇五

依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致后订立本协议。

第一条、工程名称。

___________________。

第二条、工程地点。

___________________。

第三条、施工内容。

___________________。

第四条、承包形式。

___________________。

第五条、工程造价。

___________________。

第六条、工程期限。

自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币______元，上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。如遇人力不可抗拒自然灾害，双方经沟通，工期可顺延。

第七条、甲方义务。

1、认真做好乙方施工之前的“三通”工作，无偿提供施工作业场地(堆料、拌料场地)，并彻底为乙方排除施工之前的一切障碍。

2、对乙方在施工期中提前向甲方反映的施工障碍，甲方必须迅速排除。否则，由此而造成的延误工期由甲方负责。

3、甲方在乙方施工期中，每天派出两人负责监督施工质量，掌握工程进度，其人员概由甲方自理。乙方必须服从监督，正常施工。

4、甲方必须积极筹备工程奖金，确保按期向乙方兑现。

第八条、乙方义务。

1、积极做好施工安排(含作业人员、机械配备、材料采运等)，在动工之期下达后能正常施工，确保在天内能按质按量完工。

2、狠抓工程质量管理。严禁偷工减料或采运伪劣材料，否则，甲方有权对乙方加倍处罚。同时，由此而造成的延误工期由乙方负责。

3、严格加强对施工人员的安全教育，杜绝事故发生，否则，甲方不付安全费;同时，由此而造成的经济损失概由乙方负责。

第九条、工程质量标准。

本市政道路工程的质量验收按现行道路工程质量验收标准的合格标准验收，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格为止。

第十条、付款方式。

工程机械进场后先付______元，路床开挖结束，灰土基础结束后再付______元水泥路备料款，其余款项在工程结束验收合格后______日内一次性付清。

第十一条、违约责任。

双方特别约定在违约情况发生时，违约方除需按上述规定向守约方承担违约责任外还需额外向守约方负担1万元/次的违约金。

第十二条、争议纠纷解决。

1、因履行本协议或与本协议有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。

2、如果协商未成，双方同意向______仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规则。该仲裁裁决是终局的，双方将无条件地履行该仲裁裁决。

电工施工合同协议书如何写篇六

甲方（工程发包方）：

乙方（工程承包方）：

1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2、本合同包括下列文件：（示例）。

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术条款；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单；

（9）经双方确认进入合同的其他文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的`所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

1、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

2、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

3、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。

4、本合同一式_________份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，发包人执_________份，承包人执_________份，其余副本由发包人分送有关单位。

发包人（盖章）：_________承包人（盖章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

地址：_________地址：_________。

网址：_________网址：_________。

电话：_________电话：_________。

电传：_________电传：_________。

传真：_________传真：_________。

电报挂号：_________电报挂号：_________。

邮政编码：_________邮政编码：_________。

开户银行：_________开户银行：_________。

账号：_________账号：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

签订地点：_________签订地点：_________。

附件。

注：若承包人为联合体，除责任方处，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均应在本协议书上签名并盖单位公章。

电工施工合同协议书如何写篇七

甲方单位名称：联系电话：

乙方单位名称：联系电话：

一.目的。

为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。

二.施工项目：

三.施工地点：

四.施工时间：

五.协议内容：

1、乙方进厂（站、库）施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，范文参考网top100范文排行甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。

6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。

安全人员在现场监护；

12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

电工施工合同协议书如何写篇八

承包方(以下称乙方)：_________________________。

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条、工程项目。

一、工程名称：_____安装工程。

二、工程地点：_____。

三、承包方式：包工、包机械、包安全。

第二条、工程期限。

合同工期总日历天数_____天。

第三条、工程价款、结算及付款方式。

本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组(一组_____块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方_____日内支付相关工程费用.

第四条、甲乙方责任。

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于_____cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条、件进行维修。

第五条、安全施工。

乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条、奖惩责任。

1、如_____月_____日前安装达到_____光伏板安装，则按_____元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的_____%向守约方支付违约金。

第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条、附则。

本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，自双方代表签字。

电工施工合同协议书如何写篇九

在学习、工作生活中，协议使用的频率越来越高，签订签订协议是最有效的法律依据之一。什么样的协议才是有效的呢？下面是小编为大家整理的电工施工协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

甲方（工程发包方）：

乙方（工程承包方）：

甲方工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：

一、甲方的安全责任：

l、涉及输、变、配电设备上的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题。

2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。

3、在电力生产区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙方单位事先制订工作的“三措”（即:组织措施、技术措施、安全措施），并审查和监督实施。

4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。

5、对起重、油漆、土建等非电力类施工单位以及非电力系统的电力类施工单位承包运行变电所和线路大修、改造、扩建等工程中的分项目，必须指派工作负责人，并由该工作负责人组织开工会和收工会，向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。

6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证，并在上岗时佩戴。

7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。

8、工程竣工后，应组织验收，对工程的安全、质量情况作出综合评价。

二、乙方的安全责任：

1、组织施工人员学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试（或考核）合格的人员，涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目，乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试（或考核）合格的人员进入施工现场工作。

2、复杂或危险性较大的工程，应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。

3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”，并对现场施工安全负责。

4、施工中必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的.有关规定和要求。进入电力生产区域内施工，必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到值班人员的同意。

5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具；不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员；对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。

7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，企业负责人（安全施工第一责任人）对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担；若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。

8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。

9、本工程不得再行转包。

三、施工期间甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定；乙方指派同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。

四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。

五、涉及须明确的本工程业务事项（工作范围、作业区域、工作票签发等），可另外附页。

六、其它需要约定的事项：

七、本协议是工程承包合同的附件，经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。

本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方代表盖章： 乙方代表盖章：

甲方单位盖章： 乙方单位盖章：

xx年xx月xx日

电工施工合同协议书如何写篇十

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本协议。

第一条租赁设备概况。

第二条设备使用地点及工程项目。

本租赁设备仅限于在___________________，用于_____________________工程。

第三条租赁期限。

自________年________月________日至________年________月________日止。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方并办理退场手续，如需继续租用，应在本协议期满前________日内，重新签订协议。

第四条租赁设备的所有权。

1、在租赁期间，协议所列租赁仪器的所有权属于甲方。

2、在租赁期间，乙方如对租赁仪器进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。

3、在租赁期间，乙方如将租赁设备转租给第三人，必须征得甲方书面同意。

4、乙方连续租赁设备时间满________个月并在此期间乙方无任何违约行为，设备所有权以________元(大写________元)的价格转让给乙方，本租赁协议终止。

第五条租金的支付。

1、设备租赁费按________(月、季、年)结算,每________(月、季、年)为人民币________元,先付后用，每期租金于________时交纳。

2、租赁期间，租赁设备原则上每天平均工作时间不超过________小时，每月累计不得超过________小时，确因工作所需超出________小时部分应视为加班，按超出工作小时数另计收加班租赁费。

第六条双方的权利和义务。

1、在租赁期间，租赁设备的所有权属于甲方，乙方对租赁设备只有使用权。

2、甲方为租赁设备配备操作________名，工资由甲方负责承担，乙方负责安排操作操作的食宿。

3、租赁期间，甲方操作人员由乙方统一指挥，甲方人员不得违反，但对违反操作规程或安全规程的指令，甲方操作人员有权拒绝执行，同时甲方操作人员要积极与乙方配合，尽可能通过其它方法完成施工任务;确因甲方操作人员不服从乙方正确、合理指挥的，乙方有权要求甲方更换设备操作人员。

4、在租赁期间，乙方如对租赁设备进行改善或者增设它物，必须以书面形式向甲方申请，征得甲方的书面同意。

5、在租赁期间，乙方如对租赁设备转租给第三人或转移使用地点，必须征得甲方书面同意。

电工施工合同协议书如何写篇十一

_________（发包人名称）（以下称发包人）拟修建_________工程，接受了_________（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于_________年_________月_________日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）_________。

1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2.本合同包括下列文件：（示例）。

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术条款；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单；

（9）经双方确认进入合同的其他文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。

6.本合同一式_________份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，发包人执_________份，承包人执_________份，其余副本由发包人分送有关单位。

发包人（盖章）：_________承包人（盖章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

地址：_________地址：_________。

网址：_________网址：_________。

电话：_________电话：_________。

电传：_________电传：_________。

传真：_________传真：_________。

电报挂号：_________电报挂号：_________。

邮政编码：_________邮政编码：_________。

开户银行：_________开户银行：_________。

账号：_________账号：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

签订地点：_________签订地点：_________。

电工施工合同协议书如何写篇十二

依照《中华人民共和国民法典》及其有关法律、行政法规，遵循平等、资源、公平和城市信用的原则，双方就卷帘门施工项目协商一致，订立本协议。

第一条、工程概况。

第二条、工程承包范围。

图纸设计范围内卷帘门加工制作及安装。

第三条、承包方式。

包工包料。

第四条、工程期限。

自_______年_______月_______日开工，至_______年_______月_______日竣工，遇到人力不可抗拒之原因则相应顺延工期。

第五条、工程质量标准及要求。

1、严格按国家门窗规范及本工施工大样图的标准进行制作安装，并达到______市质监站验收要求。

2、积极配合工程土建工程施工进度安装，做到不误工期。

3、选用优质、配套的门窗小五金及安装配件(按样品)。

4、外墙密封胶选用防水黑色建筑用硅胶，做到美观，密封不渗漏。

第六条、协议价款。

协议价款卷帘门每平方米_______元，卷帘门总面积暂定_______平方米，合计金额______________元整，此价格结算时单价不变(不因市场风险而改变)，窗面积按实计算。

第七条、付款方式。

全部安装完成后，甲方付给乙方协议金额的80%，竣工验收合格后，付至结算总金额的95%，留最终结算总金额5%作为质保金验收一年后付清。

第八条、甲方职责。

1、甲方提供施工设计图纸一套;。

2、甲方协助乙方做好现场的协调工作;。

3、甲方派专人监督乙方工程质量和进度。

第九条、乙方职责。

1、乙方严格按图纸设计要求、业主招投标文件、设计变更和现行施工验收规范标准(gb/t8479-20xx)等要求加工制作和安装，确保工程质量验收合格。因质量达不到的标准要求，应自行返工达到质量要求并承担一切返工费用和后果。

2、乙方自备加工制作及安装工具和设备，确保工程进度要求。

3、乙方严格按照安全文明施工规范化标准要求施工，达到施工现场安全文明施工要求。

第十条、安全施工。

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因乙方的原因发生的安全事故，由乙方承担全部责任。

第十一条、违约责任。

非甲方的原因乙方工期延误，应承担违约责任。违约责任承担从业主、监理对甲方的实施的违约措施相同。

第十二条、争议纠纷解决。

本协议执行中如发生争议，先由双方协商解决，协商不能解决，双方可按下列第_________项解决：

1、申请仲裁机关裁决。

2、向人民法院起诉。

电工施工合同协议书如何写篇十三

工程名称：

合同签约时间：年月日。

委托单位：(公章)设计单位：(公章)。

法人代表：法人代表：

联系人：联系人：

地址：地址：

电话：电话：

单位全称：单位全称：

账号：账号：

开户银行：开户银行：

第一条根据《中华人民共和国民法典》有关规定，制定本合同。

第一条委托方名称：(简称甲方)。

承包方名称：(简称乙方)。

第二条设计依据：

第三条甲方委托乙方设计的工程项目：

设计规模：

收费标准：%。

投资：

预估设计费：元(结算时按实际发生数计)。

预付设计费：元。

第四条甲方应向乙方提供设计所需要的基础资料，技术要求，最终的提交时间为工程设计日开始。

第五条本工程收费标准，按国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》20______年修订本执行(其未尽事宜另定补充协议)。

第六条合同生效后，甲方不履行合同，无权请示返还预付金，设计已进行的工作量按总工作量按总工作量的比例结清。乙方不履行合同时，应返还定金。

工程设计在资料齐备后完成。乙方向甲方提供全套设计文件时，甲方应向乙方结清全部设计费。

第七条双方各自的责任是：

(一)委托方。

1。向承包方提供开展设计工作所需的有关设计资料，并对提供资料的可靠性负责。

2。在设计人员到现场查勘、工作或配合施工时，应负责提供必要的工作条件。

3。按国家有关规定，预付款单到户起五日内，办妥预付设计费的汇付手续。

4。维护承包方设计和设计成果的完整;不得擅自修改、复制或转让给第三方重复使用。

(二)承包方。

1。按合同规定的进度、份数提交符合国家规定的设计标准、技术规范的设计文件和图纸套。

2。方案设计经上级主管部门审查后，在原定计划任务书范围内的少量修改，由承包方负责，不另收费和签协议书。超出原定计划任务书范围的重大修改和变更，其收费双方另协定。

3。负责对所承担设计的工程进行设计技术交底;施工配合、解决施工过程中的有关设计问题。

第九条除确属人力不能抗衡因素之外，各方如因违反合同规定而造成损失的，应按法律承担违约责任。

(三)委托方。

1。由于变更建设计划，提供资料不明确，示按期提交设计基础资料或工作条件等原因，而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计应按承包方实际消耗的工作量增付费用。设计进度、增付款额，由双方协商确定后补入原协议条文，以备查核。

2。中途要求停止设计，应书面通知承包方，已付承包方的费用无权请示返还，并按承包方已进行的工作量和因中途停止设计而造成的损失付所需要费用。

3。超过合同规定日期付费，每日按应付费的万分之五偿付逾期违约金。违约金付至承包方银行账户后，由承包方开列款额与违约金相符合的收费通知单结清。

4。承包方提交初步规划方案，十天内委托方应及时提出修改意见，逾期当作方案确定，正式出图提交成果。

(四)承包方。

1。因设计质量低劣，引起返工或未按期提交设计文件、设计图纸，因而拖延工期造成损失者，除应负责继续完善和完成设计外，并应视造成的损失大小，由双方按受损失部分的价值，协商减收设计费款额，并补入原协议书中，以备查考。

第十条本合同自签定之日起立即生效，工程设计结算后，本合同自动解除。

第十一条本合同依法成立，即具有法律约束力，双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。如本合同有未尽事宜，将根据国家民法典，由双方协商解决。

第十二条本合同正本二份，双方各执一份。

副本份，甲方执份，乙方执份。

甲方。

乙方。

电工施工合同协议书如何写篇十四

甲方：乙方：

地址：地址：

邮编：邮编：

电话：电话：

法定代表人(委托代理人)：

法定代表人(委托代理人)：

开户行：开户行：

账户：账户：

甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

第一条工程名称(指分包部分之间工程名称)。

第二条工程地点。

第三条工程范围。

第四条质量标准可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。

第五条承包人(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。

第六条工程总价本工程包价计人民币元整。

第七条工程包价本工程包价计人民币元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。

第八条付款办法。

第九条工程期限按本合同第三条的工程范围自年月日开工至年月日止全部完工。

第十条中间开工本工程范围内的工程，自年月日开工于年月日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法。

第十二条关于工程保密办法。

第十三条违约责任。

第十四条特殊条款。

第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。

第十六条合同份数本合同正式两份，双方各执一份，副本份，总承包人收执份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执份。

第十七条合同附件。

总承包人：负责人：地址：电话：

分包方：负责人：地址：电话：年月日订立。

备注。