工程保证退还协议书通用(汇总19篇)

总结是一种有益的思维训练，可以培养我们的逻辑思维和批判思维能力。怎样管理好自己的时间，提高效率？通过阅读这些总结范文，我们能体会到不同作者的写作思路。

工程保证退还协议书通用篇一

我公司于______年______月______日向贵中心交纳的(填项目名称、项目编号)履约保证金计________元(人民币大写：______)，按合同约定已到期，并无质量缺陷，请予退还。

公司开户名：______。

开户行全称：

帐号：______。

联系人：______。

联系人电话(手机)：______。

用户(合同甲方)意见：________。

用户(合同甲方)公章______。

投标单位公章：________。

时间：________年________月________日。

工程保证退还协议书通用篇二

甲方：

法定代表人:。

住所地:。

乙方：

法定代表人:。

住所地:。

为明确甲乙双方在电力使用和管理中的权利和义务，使乙方安全、合理、有序地用电，经双方协商一致，达成以下协议，共同信守、严格履行。

乙电方要写出用电申请(其中包括电压等级、容量和用电地址)，经甲方办公室和公司领导签字同意后，由机动处负责安排专业电气人员根椐情况在合适的地方进行对接操作。

1、甲方与乙方之间的供配电设施，其产权分界点在用户计量表计处，即：分界点电源侧供电设施由甲方负责运行维护和管理;分界点负荷侧用电设施属乙方，由乙方自行运行维护和管理。

2、双方分管的供电设施，除另有约定外，未经对方同意，不得操作或更动。当遇到危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡、设备损坏，或违约用电、窃电、欠费时，甲方可根据实际情况更动或操作乙方的供电设备。

3、在乙方受电装置内安装的用电计量装置及电力负荷管理装置由甲方负责管理、保护并监视其正常运行，如有异常，及时通知乙方。

4、甲方可不定期对乙方的用电情况进行检查，乙方应予配合。

1、乙方对其所有的电气设备应定期进行检查、检修和试验，做好防触电措施，及时消除设备隐患，预防电气设备事故。

2、乙方严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的.导线接电。

3、乙方严禁私自改变低压系统运行方式，禁止采用"一地一线"方式用电。

4、乙方严禁拾取断落的电力导线;发现电线松弛对地安全距离不够或断落时，任何人不得靠近，要远离导线危险点、断落点8米，并保护好现场，同时立即报告电工处理;以免扩大事故范围。

5、乙方发现有人触电，不要赤手拉触电人，应尽快断开电源。

6、乙方应及时对可能危及受电线路廊道的树木、竹子进行修剪或砍伐。

7、乙方应按规定安装漏电保护器;乙方未按要求安装漏电保护器、私自解除已安装的漏电保护器及擅自调整漏电保护器整定值，而引起的事故责任由乙方负责。

8、乙方漏电保护器的维修应由专业人员进行，运行中遇有异常现象应找甲方电工处理。

1、乙方未依照约定履行维护检查的义务，导致电气设备带病运行，存在安全隐患的，甲方有权对乙方直接中止供电。

2、甲方应对乙方电气设备存在的隐患提出书面整改意见;乙方整改后，应及时进行验收。

3、乙方临时用电应事先向甲方书面申请，电力设备安装、临时用电所需电线、插头、插座、开关应符号安全用电的要求;临时用电期间应设专人看管临时用电设施，用完及时拆除。

4、乙方私拉乱接、违章用电，由此造成的触电事故，乙方必须依法承担全部法律责任。

5、乙方未执行本协议或管理不到位，给甲方或社会带来人身、设备损害的，乙方必须依法承担全部法律责任。

甲方：

乙方：

日期：

工程保证退还协议书通用篇三

协议书。

是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。下面本站小编给大家带来保证金退还协议书范文，供大家参考!

申请人。

法定代表人职务。

单位地址。

联系电话。

委托代理人职务联系电话。

申请事项：

事实与理由：

申请人于年月日在(丢票地址)因(丢票原因)。

丢失汇票/支票张，支付银行全称为，

出票人名称为，

收款人名称为，

票据号码为—，票面金额为，

法院于年月日出具了公告，现公告期已满，不须出具除权判决书特向法院申请退还保证金。

此致

*区人民法院。

申请人。

合肥市政府采购中心：

我公司于年月日向贵中心交纳的(填项目名称、项目编号)履约保证金计元(人民币大写：)，按。

合同。

约定已到期，并无质量缺陷，请予退还。

公司开户名：

开户行全称：

帐号：

联系人：

联系人电话(手机)：

用户(合同甲方)意见：

用户(合同甲方)公章。

投标单位公章：

时间：

致：广东省机电设备招标中心。

我方为东莞市z物业管理有限公司投标「招标编号为：gmtczz」所提交的投标保证金贰万元，请贵中心退还时划到下列帐户：

收款单位：东莞市z物业管理有限公司。

开户银行：东莞市z银行运河岗贝支行。

帐号：5z9。

特此申请!

投标人：(盖公章)东莞市z物业管理有限公司。

日期：年7月20日

工程保证退还协议书通用篇四

________招标中心：

我方为________物业管理有限公司投标，招标编号为：________，所提交的投标保证金________元，请贵中心退还时划到下列帐户：

收款单位：________________。

开户银行：________________。

帐号：________。

特此申请!

投标人：

日期：

工程保证退还协议书通用篇五

甲方：身份证号码：联系电话：

乙方：身份证号码：联系电话：

经甲乙双方协商一致，依据《合同法》、《物权法》等法律，现订立如下共有协议，以维护双方权利。

于年月日，甲乙双方共同出资购买重庆成晋实业有限公司开发的位于重庆市合川区草街镇街道办事处育才路育才天街3幢号房屋。由于办理房产使用权时只登记办理了一方的名字，根据法律的规定，该房产应当归甲乙双方共同拥有，双方都享有该房产的土地使用权房屋产权共有协议书5篇房屋产权共有协议书5篇。甲乙双方现将今后该房屋的产权及归属达成以下协议。

二、房屋处分。共有产权房屋未经共有产权人双方同意并签字，任何一方及第三人不得擅自转让该共有房屋。任何人在没有经过共有人一致同意并签字的情况下，转让房屋的行为无效，由此给共有人造成的损失，应当由无权处分权人进行赔偿。

三、房屋共有产权人的继承人共该共有房产，且拥有对此处共有房产的共有权，继承人共同享有该房产的使用、收益、处分等产权房屋产权共有协议书5篇合同范本。

四、共有产权房屋争议解决方式：如在共有产权房屋转让、居住等。

过程中发生争议，应由双方当事人协商解决，协商不成，可以向房屋所在地人民法院起诉。

五、本协议一式2份，

房产共有签名：

甲方(签名或盖章)。

签订日期：

乙方(签名或盖章)(单间租房协议书)。

xx年xx月xx日。

工程保证退还协议书通用篇六

单位地址。

联系电话。

委托代理人职务联系电话。

申请事项：

事实与理由：

申请人于年月日在(丢票地址)因(丢票原因)。

丢失汇票/支票张，支付银行全称为，

出票人名称为，

收款人名称为，

票据号码为—，票面金额为，

法院于年月日出具了公告，现公告期已满，不须出具除权判决书特向法院申请退还保证金。

此致

*区人民法院。

工程保证退还协议书通用篇七

广东省机电设备招标中心:。

我方为东莞市z物业管理有限公司投标「招标编号为：gmtczz」所提交的`投标保证金__元，请贵中心退还时划到下列帐户：

收款单位：东莞市z物业管理有限公司。

开户银行：东莞市z银行运河岗贝支行。

帐号：

特此申请!

投标人：(盖公章)东莞市z物业管理有限公司。

日期：

工程保证退还协议书通用篇八

立契约书承买人_________（以下简称甲方）出卖人_________（以下简称乙方），兹因建地买卖事宜，双方协议订定本契约书，各条款如下：

第一条乙方投资兴建_________第_________层_________号房屋一户，其基地应有持分面积的所有权出卖予甲方。甲方承买基地坐落_________地号土地_________笔，持分面积约_________亩，基地须办理分割分笔登记，其产权移转登的精确面积以当地政府机关分割测量结果为准。

第二条本约建筑买卖价款总额_________万_________仟_________佰_________拾元整（本价款包括补偿及整地等费用）。其付款办法如下：

第一期：人民币_________万_________仟_________佰_________拾元整于订购时交付。

第二期：人民币_________万_________仟_________佰_________拾元整于签约时交付。

第三期：人民币_________万_________仟_________佰_________拾元整于房屋开工时交付。

第四期：人民币_________万_________仟_________佰_________拾元整于壹楼地板完成时交付。

第五期：人民币_________万_________仟_________佰_________拾元整于贰楼地板完成时交付。

第六期：人民币_________万_________仟_________佰_________拾元整于叁楼地板完成时交付。

第七期：人民币_________万_________仟_________佰_________拾元整于肆楼地板完成时交付。

第八期：人民币_________万_________仟_________佰_________拾元整于伍楼地板完成时交付。

第九期：人民币_________万_________仟_________佰_________拾元整于交屋时交付。

第十期：人民币_________万_________仟_________佰_________拾元整于办妥抵押贷款时交付。

贷款部分并应另行支付自交屋后，至乙方取得该贷款时止，依银行放款利率计算利息。若甲方于房屋开工后始行承买，应于签约时一次付清所应交付的前面各期款项。若甲方以支票付款，倘支票全部或一部分不能兑现时，视为违约。

第三条甲方于接到乙方缴款通知时三日内，应准时交付当期款项，若未按约定日期交付时，其延迟欠缴金额应依银行放款利率计算利息予乙方。惟甲方的延迟缴款不得超过一星期，若超过一星期，经乙方催告仍未缴付时，视同甲方自愿放弃承买权利，无须乙方以甲方违约的声明通告，乙方即可将甲方已缴款项全部无条件没收，充作乙方房屋兴建工程上所受损害的赔偿。至所承买的土地，由乙方另行处理，若甲方于签约付款后自愿解除契约时，该已缴付的各期款项，应由乙方全部无条件没收，甲方不得有任何异议。

第四条若各期土地价款缴付后，对于应缴付的房屋买卖各期款项有房屋买卖契约书第三条规定现象发生时，甲方所已缴付的土地价款，亦由乙方无条件没收，甲方绝无异议。

第五条本约土地，非经乙方同意，甲方不得擅自让与第三者，若因此可归责于甲方的事由，导致发生纠纷时，应由甲方负责处理，概与乙方无涉。

第六条本约土地，乙方保证来历清白，而无任何纠葛，若有第三者主张异议时，无论产权或债务的纠葛，均由乙方负责理清，不得连累甲方，若因纠葛致使甲方受有损害时，乙方愿负赔偿责任，绝无异议。

第七条本约土地所有权移转登记，与地上房屋同时办理，并于交屋时一并点交。于点交之日以前，乙方如有应缴而未缴的任何税费，悉由乙方负责缴清，点交之日以后，由甲方负担。

第八条本约土地，于办理所有权移转登记时，甲方的权利人名义，应与地上房屋甲方的权利人名义相符，俾使产权清楚一致以利登记。

第九条本约土地所有权移转登记等一切手续，由乙方特约的登记代理人统一办理，所需甲方有关的书件证章，经乙方通知，应即提供配合办理，至所需印花税、地政规费、代书费等由甲方负担，并按通知期限内缴付乙方。土地增值税依法由乙方负担。

第十条本约土地，未点交前如遇天灾地变或其他非可归责于甲方的原因致受有损害时，由乙方负责，概与甲方无涉。

第十一条本约有未尽事宜，适用社会一般惯例或现行有关法律的规定。

第十二条本约同文一式_________份，双方各执一份为凭。

甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________。

住址：_________住址：_________。

身份证统一号码：_________身份证统一号码：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程保证退还协议书通用篇九

为约束甲乙双方有效执行相互协商并达成的节电工程施工协议。特签定如下条款：

第一条设备安装使用的条件、经济效益。

1、甲方提供整体用电费用、用电负荷情况的准确资料，并协助乙方对以上各项资料测试核准。

2、乙方依据甲方提供并经测试核准后的资料，给甲方做节电工程的方案和预算。

3、经济目的：按照乙方的改造工程方案将使甲方的总体节电率达到_________%。

第二条所安装节电设备名称、型号、质量、单价、数量、金额。

第三条使用、维护、保修责任。

本公司的产品保修期_________年，_________年维修。使用年限在十年以上。

第四条安装条件和结算条件。

1、甲乙双方共同确定节电设备安装前后同一负载，同一时段用电量情况进行测试。测试结果甲乙双方签字作为协议附件，如果测试结果达到第一条第三款节电率后。甲乙双方则按改造方案实施全部改造工程内容。该节电设备计入总工程款中；如果甲方因故不能实施进一步改造工程，则需要将乙方已安装节电设备款在甲乙双方共同认定的测试结果签字后即付给乙方。

2、甲方认可乙方的测试结果，同意进行总体工程实施安装前，甲方应向乙方支付总工程款的30%。乙方将节电设备运到安装现场安装施工前，甲方应向再次乙方支付总工程款的30%。安装结束并远行正常后十个工作日内结算所有工程款。否则视为违约。

3、甲方可以按照乙方开户银行的要求进行节能贷款。专款专用，贷款将全部付给施工单位。施工单位保证工程质量和用电设备的正常运行。甲方要用节电费用负责按规定时间分期还贷。

第五条双方责任及义务。

1、甲方须提供准确用电量及负载等情况和提供必要的条件及帮助。

2、甲方在节电设备安装后，须严格按照产品说明书要求对设备进行操作和维护，如未能按照规程操作，造成设备损坏，则乙方不负责任。

3、甲方保证在节电设备安装后的测试期内，不增减该条线路的用电设备数量和负载。否则因此未达到约定的节电效果，乙方不承担责任。

4、乙方须按本协议规定的质量标准和保证提供合格的产品，并达到本协议约定的效果指针。

5、在以上前提下，如乙方设备达不到本协议约定的节电率，则无条件撤回设备。并将试用部位恢复原状，如造成经济损失，则如数给予赔偿。

第六条违约责任。

如双方任何一方违反本协议项下条款规定，造成本协议无法执行，则须给对方赔偿不少于本协议标的额5%的经济损失。并在协议签定地的经济仲裁委员会裁决后一个月内付给对方。

第七条本协议如有未尽事宜，双方协商解决，以补充文件为准。

第八条本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。如需公正双方另行协商。

第九条本协议自签字盖章日起生效，双方自觉遵守。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

签订地点：_________签订地点：_________。

工程保证退还协议书通用篇十

地址：_________。

邮码：_________。

电话：_________。

法定代表人：_________。

乙方(被拆迁人)：_________。

地址：_________。

邮码：_________。

电话：_________。

甲方因建设需要，须拆除乙方使用的房屋，根据城市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定，甲乙双方经协商，就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。

第一条　项目名称、地点。

建设项目名称_________，建设地点_________，建设单位_________，《拆迁许可证》文号_________。

第二条　被拆房屋现状。

(一)乙方在拆迁范围内有房屋_________间，建筑面积_________平方米，使用面积_________平方米，居住面积_________平方米。

(二)乙方有正式户口_________人，常住人口_________人，应安置人口_________人，分别是_________。

(三)被拆迁房屋的产权属于_________。

第三条　拆迁安置。

(一)乙方安置到_________，房屋_________间，建筑面积_________平方米，使用面积_________平方米，居住面积_________平方米。甲方负责为乙方办理住房进住手续。

(二)乙方临时过渡到_________，房屋_________间。

(三)乙方临时过渡期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

甲方保证乙方在过渡期限内回迁，乙方在收到正式安置通知_________日内，应迁入安置用房内。

第四条　安置房屋的标准。

(二)建造质量应当符合_________;。

(三)房屋内应当有以下设施：_________。

第五条　拆迁安置房屋产权。

(一)乙方被安置房屋的产权属于_________。乙方应与_________签订房屋租赁协议并交纳房租及其他费用。

(二)乙方被安置房屋的'产权属于_________。甲、乙双方应另行签订房屋买卖协议，持该协议办理房屋产权转移手续，该协议作为本协议附件与本协议具有同等法律的约束力。

第六条　房屋拆迁补助。

甲方支付乙方搬家补助费_________元;临时过渡费(含交通补助、供暖补助等)_________元;转学补助费_________元;提前搬家奖励费_________元;其他补助费_________元;共计人民币_________元。

第七条　被拆迁房屋补偿。

甲方对被拆除房屋的产权人按以下方式进行补偿：

(一)作价补偿。被拆迁房屋_________间，建筑面积_________平方米，按每平方米_________元作价补偿，甲方支付乙方拆迁补偿费_________元。本协议签订后，由乙方负责办理被拆除房屋产权注销手续。

(二)产权调换。甲方以_________地点，_________房屋，_________间，_________平方米，补偿乙方;乙方需支付：_________。

(1)结构差价_________元;。

(2)面积差价_________元;。

(3)房屋成新差价_________元。

_________。

第八条　乙方在_________年_________月_________日前应将原住房腾空，并交甲方拆除。

第九条　乙方私自搭建的违章建筑或附属设施应在_________年_________月_________日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有权拆除。

第十条　乙方安置属于临时过渡的，应在收到甲方正式安置通知_________日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的，不再享受各种补助费，并每逾期一天罚款_________元。

第十一条　乙方安置属于临时过渡的，在临时过渡期内，甲方按每月_________元支付乙方临时过渡费。

第十二条　甲方应在本协议第三条第三项约定的临时过渡期期满前保证乙方按期回迁，逾期不能回迁的，甲方应在临时过渡期满_________天前通知乙方，并按以下方法_________处理：

(一)甲方提供同面积、同质量的安置房屋。

(二)逾期_________个月内，甲方按本协议第十一条约定的临时过渡费的_________%向乙方加付临时过渡费，逾期超过_________个月，甲方按本协议第十一条约定的临时过渡费的_________%向乙方加付临时过渡费。

_________。

第十三条　特殊情况下安置逾期的处理。

如果出现下列情况，乙方同意甲方逾期提供安置房屋：

(一)不可抗力造成安置房屋建设延期;。

(二)因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期;。

_________。

出现上述情况，甲方应当在情况发生的_________天内通知乙方。

因以上情况造成或安置延期时，逾期安置时期的临时过渡费按以下方法处理：_________。

第十四条　本协议自双方签字盖章之日起生效。

第十五条　本协议一式_________份，甲、乙双方各持_________份，留存一份报房屋拆迁主管部门备案。

签订地点：_________签订地点：_________。

工程保证退还协议书通用篇十一

甲方：

乙方：

甲方为确保厂区内所有的监控系统、设备正常使用，委托乙方负责现有监控系统设备的安装、调试、维修与保养，经双方友好协商特签订如下协议：

甲方厂区内所有的监控系统设备定期保养、故障排除及安装。

1、乙方为保障甲方厂区内所有的监控系统设备正常运转，乙方将指定技术人员为甲方服务。

2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内赶到甲方公司尽快排除故障。

3、监控设备及配件、网线等监控器材由乙方负责购买并安装、调试、维修与保养安装网络协议书安装网络协议书。

(1)甲方的责任。

2、乙方在为甲方软、硬件维护的过程当中，如碰到软、硬件重要的'商业数据需提前告知。

(2)乙方的责任。

1、乙方在维护过程中为甲方的商业数据保密，不可泄露第三方知道。

3、保障甲方手机、电脑能掌控厂区内所有平面图像。

4、乙方在为甲方软、硬件维护的过程中，如碰到软、硬件寿命终止或无法维修时，乙方需出资购买新件。

服务费用总额(小写：)，维修验收合格后付款(小写:)，预留(小写：20xx)质保金，质保期xx年安装网络协议书工作报告。

自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章后生效。任何一方不得擅自变更或取消。单方面解除或变更本协议承担全部相关责任。

甲方：

乙方：

签字：

地址：

签字：

电话:。

传真：

电话：

年xx月xx日。

工程保证退还协议书通用篇十二

协议编号：_________（由勘察人编填）。

勘察证书等级：_________。

发包人：_________。

勘察人：_________。

签订日期：_________年_________月_________日

签订地点：_________。

发包人委托勘察人承担_________任务，根据《中华人民共和国协议法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本协议，共同遵守。

第一条工程概况。

1、1工程名称：_________。

1、2工程建设地点：_________。

1、3工程规模、特征：_________。

1、4工程勘察任务委托文号、日期：_________

1、5工程勘察任务（内容）与技术要求：_________。

1、6承接方式：_________。

1、7预计勘察工作量：_________。

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2、1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2、2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2、3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2、4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2、5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料_________份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4、1开工及提交勘察成果资料的时间。

4、1、1本工程的勘察工作定于_________年_________月_________日开工，_________年_________月_________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本协议第六条规定办理。

4、1、2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或协议规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4、2收费标准及付费方式。

4、2、1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

4、2、2本工程勘察费预算为_________元（大写_________），协议生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计_________元（本协议履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_________%时，向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款，计_________元；勘察工作外业结束后_________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_________%，计_________元；提交勘察成果资料后_________天内，发包人应一次付清全部工程费用。

第五条发包人、勘察人责任。

5、1发包人责任。

5、1、1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5、1、2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

5、1、3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。

5、1、4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5、1、5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5、1、6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5、1、7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_________元。

5、1、8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6。1）；发包人若要求在协议规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。

5、1、9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本协议外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5、1、10本协议有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5、2勘察人责任。

5、2、1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本协议规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5、2、2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_________%。

5、2、3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5、2、4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5、2、5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5、2、6本协议有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条违约责任。

6、1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6、2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6、3协议履行期间，由于工程停建而终止协议或发包人要求解除协议时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_________元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6、4发包人未按协议规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6、5由于勘察人原因未按协议规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6、6本协议签订后，发包人不履行协议时，无权要求返还定金；勘察人不履行协议时，双倍返还定金。

第七条本协议未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

第八条其它约定事项：_________。

第九条本协议发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本协议中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第十条本协议自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完协议规定的义务后，本协议终止。本协议一式_________份，发包人_________份、勘察人_________份。

发包人名称（盖章）：_________承包人名称（盖章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________。

住所：_________住所：_________。

邮政编码：_________邮政编码：_________。

电话：_________电话：_________。

传真：_________传真：_________。

开户银行：_________开户银行：_________。

银行帐号：_________银行帐号：_________。

建设行政主管部门备案（盖章）：_________。

备案号：_________。

备案日期：_________年_________月_________日

工程保证退还协议书通用篇十三

协议编号：_________。

委托单位(以下简称甲方)：_________。

设计单位(以下简称乙方)：_________。

根据《中华人民共和国协议法》、《建筑工程勘察设计协议条例》，以及北京市的有关规定，经双方协商，签订本协议，并共同履行。

第一条工程项目。

甲方委托乙方承担以下工程设计任务：

工程地址：_________。

工程任务批准文件：_________(见附件1);。

城市规划管理部门批准文件：_________(见附件2);。

本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)。

第二条设计资料、设计阶段及设计文件的提交。

本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期，并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能，经甲乙双方共同协商，约定如下：

1.甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料：

提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准，超出部分另行收费。

2.乙方按约定的时间提交下列设计文件：

3.设计文件提交日期在双方签订协议时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》，作为本协议的附件执行。

第三条设计收费及支付方法。

1.本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸，设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费，具体数额由甲乙双商定。

2.本工程设计收费详见附件3“委托设计项目表”。本协议生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为协议定金，设计工作完成后，定金抵做工程设计费。

3.乙方向甲方提交初步设计文件时，甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。

4.乙方向甲方提交施工图设计文件时，甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。

5.对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计，经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后，可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行，未定具体标准的，由甲、乙双方商定。

6.本协议在执行期间，如遇国家规定的设计收费标准调整时，甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定，并按核定后的设计收费额进行结算。

第四条双方责任。

甲方责任。

1.如期向乙方提交本协议规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

2.按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。

3.负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果正式书面通知乙方。

4.甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时，应向乙方正式发出邀请书，并且负责乙方必要的工作条件，所需费用由甲方负担，不计入工程设计费总额之中。

5.本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

6.在不增加工程设计费总额的情况下，甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助乙方办理技术协议中应由甲方办理的有关手续。技术协议可作为本协议的协议附件与本协议具有同等效力。

乙方责任。

1.如期向甲方将付本协议规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家和北京市的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。

2.负责本协议所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。

第五条工程设计版权。

本工程的设计版权全部属乙方所有，甲方有责任对此给予保护，不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

第六条违约责任。

1.由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给乙方造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用，每日按_________元计算。如变更导致重新设计的，则按本协议第七条执行，结清应付设计费，结束本协议关系并重新签订协议。

2.甲方未在本协议第三条所约定的时间内交付工程设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付工程设计费的_________%偿付违约金。

3.由于甲方违反本协议第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。

4.由于乙方原因而没有按本协议规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_________%违约金。

5.由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

6.甲方不履行协议时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行协议时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。

第七条协议生效、中止与结束。

本协议需经甲乙双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字(或盖章)方为有效。本协议生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

甲乙双方因故需变更或终止本设计协议时，应提前一个月书面通知对方，对本协议中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本协议附件执行。未达成协议前，本协议继续有效。

因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还;当设计工作进行相应设计阶段不足一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段的全部设计费。同时，按本条第二款办理，结束本工程甲乙双方协议关系。

本协议以乙方向甲方提供本协议中规定的全部工程设计文件，甲方按本协议规定付清全部设计费之日起，结束本协议关系，本协议另有条款约定的除外。

第八条不可抗力。

本协议在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本协议不能履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本协议有关条款的约束。

第九条协议纠纷解决方式。

本协议在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第_________种方式解决：

1.向_________市城乡规划委员会申请调解;。

2.向有管辖权的工商行政管理局经济协议仲裁委员会申请仲裁;。

3.向有管辖权的人民法院起诉;。

4.其它解决方式：_________。

第十条未尽事宜与附加条款。

本协议未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本协议附件执行。

本协议附加条款如下：_________。

第十一条协议文本。

本协议正式一式两份，甲乙双方各执一份。副本_________份，甲方执_________份，乙方执_________份。

建设单位(盖章)：_________设计单位(盖章)：_________。

单位法人代表(签字)：_________单位法人代表(签字)：_________。

委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________。

单位地址：_________单位地址：_________。

单位电话：_________单位电话：_________。

邮政编码：_________邮政编码：_________。

开户银行：_________开户银行：_________。

开户帐号：_________开户帐号：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

签订地点：_________签订地点：_______。

工程保证退还协议书通用篇十四

甲乙双方经过友好协商，愿意在互惠互利、风险共担的原则下，共同发展_________品牌时装销售。乙方在承认和尊重甲方的专利行使权、商誉、业务水平和经营管理的原则下，达成以下协议，共同遵照执行。

甲方同意乙方在_________进行_________品牌时装之代理销售;在协议期内，乙方享有该市由甲方所授予的代理/销售_________品牌时装的权利和义务，并使用_______形式装修店铺。乙方所开的专卖店及专卖柜地点需征得甲方同意，专卖店面积不可小于_______平方米/店，专卖柜面积不可小于_________平方米。

1.甲方向乙方提供相关有效证件(复印件)，包括营业执照，商标注册证书。

2.乙方则需向甲方提供有效的营业执照(复印件)，乙方在专卖店(柜)内必须销售甲方提供之商标货品，不可销售、储存或以任何形式宣传非由甲方提供之货品。

3.乙方为_________时装之经营者，自负盈亏，一切有关租赁、税务问题由乙方自行处理，甲方不负任何责任。

1.在协议期乙方购买甲方货品的价格为参考零售牌价折。(其它特价商品另议)。

2.每笔交易独立结算，款到出货。

1.甲方于每季商品发表会时，乙方可现场预定货，预定货品需预付货额定金。

2.开季后，追加货品时，一律现款现货。

3.甲方应将预定金的`货品、货源确定，按时、按量、按质送交乙方。

4.若甲方在全国范围内打折，提前二周通知乙方，相应让扣1%-5%。

5.该地区由甲乙双方协商设定最低进货额为_________，月平均进货额为_________。若当月进货额超出最低平均进货额，则多余部分可转入下月计算;若当月进货额不足月最低平均进货额，则不足部分需保留于甲方。达到目标进货额甲方将返扣1%-2%作为奖励，在以后货款中抵扣。

乙方开设专卖店的装修格调需按甲方的同意要求完成;。

甲方将提供装修格式、图纸和材料的资料，装修费用由乙方承担。

甲方提供宣传推广指导性策略、相应的宣传资料及宣传品;。

乙方在协议期间的广告宣传，必须符合_________品牌产品形象。任何损害、破坏行业将导致追究及赔偿，甲方有权终止本协议。

乙方指定货物的交运方式，甲方负责代理交运手续，乙方在提货后，一切有关保险、运费由乙方自行承担。

甲方向乙方提供店面管理的整套资料文件，对乙方所开店面不符合甲方要求之处，甲方有权提出改进意见。

乙方所聘用的人员于上岗前应进行岗前培训，如因条件所限不能培训，甲方可替乙方代为培训。

乙方每周一传真上周销售明细、销售状况分析。每月25日将实际库存情况以传真的形式报给甲方。甲方应及时发货及补货，帮助乙方分析市场情况。

1.甲方允许乙方在协议期间在营业范围内使用甲方商标和文字。

2.乙方未经甲方书面同意，不得将商标的标识和文字用于经营范围外。

3.乙方不得直接或间接参与或牵涉任何与甲方商标相似近似之货品的制造、运送和销售行为。

4.乙方如发现任何仿冒甲方商标之货品，需及时通知甲方，并全力协助甲方之取缔行为。

1.甲方同意予乙方依每月交易总额、于次月15日前提出_________%的退货率，逾时概不受理。

2.乙方二次追加的商品，甲方概不受理退换货。

此协议一式_________份，甲乙双方各执_________份，具同等法律效力，其他未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方(盖章)：_________。

乙方(盖章)：_________。

代表人(签字)：_______。

代表人(签字)：_______。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

签订地点：_____________。

签订地点：____________。

工程保证退还协议书通用篇十五

协议编号：_________。

委托单位（以下简称甲方）：_________。

设计单位（以下简称乙方）：_________。

根据《中华人民共和国协议法》、《建筑工程勘察设计协议条例》，以及北京市的有关规定，经双方协商，签订本协议，并共同履行。

甲方委托乙方承担以下工程设计任务：

工程地址：_________。

工程任务批准文件：_________（见附件1）；

城市规划管理部门批准文件：_________（见附件2）；

本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资（见附件3）。

本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期，并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能，经甲乙双方共同协商，约定如下：

1、甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料：

提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准，超出部分另行收费。

2、乙方按约定的时间提交下列设计文件：

3、设计文件提交日期在双方签订协议时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》，作为本协议的附件执行。

1、本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸，设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费，具体数额由甲乙双商定。

2、本工程设计收费详见附件3“委托设计项目表”。本协议生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为协议定金，设计工作完成后，定金抵做工程设计费。

3、乙方向甲方提交初步设计文件时，甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%（不含定金）。

4、乙方向甲方提交施工图设计文件时，甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。

5、对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计，经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后，可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行，未定具体标准的，由甲、乙双方商定。

6、本协议在执行期间，如遇国家规定的设计收费标准调整时，甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定，并按核定后的设计收费额进行结算。

甲方责任。

1、如期向乙方提交本协议规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。

3、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果正式书面通知乙方。

4、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时，应向乙方正式发出邀请书，并且负责乙方必要的工作条件，所需费用由甲方负担，不计入工程设计费总额之中。

5、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

6、在不增加工程设计费总额的情况下，甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助乙方办理技术协议中应由甲方办理的有关手续。技术协议可作为本协议的协议附件与本协议具有同等效力。

乙方责任。

1、如期向甲方将付本协议规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家和北京市的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。

2、负责本协议所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。

本工程的设计版权全部属乙方所有，甲方有责任对此给予保护，不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

1、由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给乙方造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用，每日按_________元计算。如变更导致重新设计的，则按本协议第七条执行，结清应付设计费，结束本协议关系并重新签订协议。

2、甲方未在本协议第三条所约定的时间内交付工程设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付工程设计费的_________%偿付违约金。

3、由于甲方违反本协议第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。

4、由于乙方原因而没有按本协议规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_________%违约金。

5、由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

6、甲方不履行协议时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行协议时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。

本协议需经甲乙双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字（或盖章）方为有效。本协议生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。

甲乙双方因故需变更或终止本设计协议时，应提前一个月书面通知对方，对本协议中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本协议附件执行。未达成协议前，本协议继续有效。

因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还；当设计工作进行相应设计阶段不足一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半；设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半；设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段的全部设计费。同时，按本条第二款办理，结束本工程甲乙双方协议关系。

本协议以乙方向甲方提供本协议中规定的全部工程设计文件，甲方按本协议规定付清全部设计费之日起，结束本协议关系，本协议另有条款约定的除外。

本协议在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本协议不能履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本协议有关条款的约束。

本协议在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第_________种方式解决：

1、向_________市城乡规划委员会申请调解；

2、向有管辖权的工商行政管理局经济协议仲裁委员会申请仲裁；

3、向有管辖权的人民法院起诉；

4、其它解决方式：_________。

本协议未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本协议附件执行。

本协议附加条款如下：_________。

本协议正式一式两份，甲乙双方各执一份。副本_________份，甲方执_________份，乙方执_________份。

建设单位（盖章）：_________设计单位（盖章）：_________。

单位法人代表（签字）：_________单位法人代表（签字）：_________。

委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________。

单位地址：_________单位地址：_________。

单位电话：_________单位电话：_________。

邮政编码：_________邮政编码：_________。

开户银行：_________开户银行：_________。

开户帐号：_________开户帐号：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

签订地点：_________签订地点：_______。

工程保证退还协议书通用篇十六

甲方(委托人)：石家庄华凯电力工程有限公司乙方(被委托人)：

甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实原则，达成以下协议：

一、甲方委托乙方办理110kv增村二回线路()界内的线下伐树木()棵，由甲方赔偿金额元，(大写)并保证本工程施工顺利进行。

二、工作进程1、工期：竣工日期为年月日。2、如果乙方不能保证甲方顺利施工，甲方不支付乙方任何费用，一切责任完全由乙方负责。

三、甲乙双方责任和义务1、甲方责任和义务(1)甲方有义务给乙方提供必要的资料、施工工期。以保证工程的顺利进行。2、乙方责任和义务(1)乙方应在本协议约定的时间内开始工作。(2)乙方应全程跟踪协调施工工作的办理，保证施工的顺利进行，直至工程结束。

四、违约责任1、因甲方未能及时支付协调费用并由此引起的时间延长，由甲方负责。2、甲乙双方均不得擅自修改或解除本协议。协议中如有未尽事宜，须经双方共同协商，协商不成的，按以下两种方式项解决：(1)提请仲裁机构仲裁;(2)向有管辖权的人民法院起诉。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日起生效，工程结束并付清乙方费用后自动解除。

甲方：石家庄市华凯电力工程有限公司乙方：

签字：签字：

盖章：盖章：

年月日年月日。

工程保证退还协议书通用篇十七

甲方：

身份证号码：

联系电话：

乙方：

身份证号码：

联系电话：

经甲乙双方协商一致，依据《合同法》、《物权法》等法律，现订立如下共有协议，以维护双方权利。

于年月日，甲乙双方共同出资购买重庆成晋实业有限公司开发的位于重庆市合川区草街镇街道办事处育才路育才天街3幢号房屋。由于办理房产使用权时只登记办理了一方的名字，根据法律的规定，该房产应当归甲乙双方共同拥有，双方都享有该房产的土地使用权房屋产权共有协议书5篇房屋产权共有协议书5篇。甲乙双方现将今后该房屋的产权及归属达成以下协议。

二、房屋处分。共有产权房屋未经共有产权人双方同意并签字，任何一方及第三人不得擅自转让该共有房屋。任何人在没有经过共有人一致同意并签字的情况下，转让房屋的行为无效，由此给共有人造成的损失，应当由无权处分权人进行赔偿。

三、房屋共有产权人的继承人共该共有房产，且拥有对此处共有房产的共有权，继承人共同享有该房产的使用、收益、处分等产权房屋产权共有。

四、共有产权房屋争议解决方式：如在共有产权房屋转让、居住等过程中发生争议，应由双方当事人协商解决，协商不成，可以向房屋所在地人民法院起诉。

五、本协议一式2份，

房产共有签名：

甲方(签名或盖章)。

签订日期：

乙方(签名或盖章)。

签订日期：

工程保证退还协议书通用篇十八

甲方：法定代表人:住所地:。

乙方：法定代表人:住所地:。

为明确甲乙双方在电力使用和管理中的权利和义务，使乙方安全、合理、有序地用电，经双方协商一致，达成以下协议，共同信守、严格履行。

一、办理用电申请乙电方要写出用电申请(其中包括电压等级、容量和用电地址)，经甲方办公室和公司领导签字同意后，由机动处负责安排专业电气人员根椐情况在合适的地方进行对接操作。

二、用电设施维护管理责任1、甲方与乙方之间的供配电设施，其产权分界点在用户计量表计处，即：分界点电源侧供电设施由甲方负责运行维护和管理;分界点负荷侧用电设施属乙方，由乙方自行运行维护和管理。2、双方分管的供电设施，除另有约定外，未经对方同意，不得操作或更动。当遇到危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡、设备损坏，或违约用电、窃电、欠费时，甲方可根据实际情况更动或操作乙方的供电设备。3、在乙方受电装置内安装的用电计量装置及电力负荷管理装置由甲方负责管理、保护并监视其正常运行，如有异常，及时通知乙方。4、甲方可不定期对乙方的用电情况进行检查，乙方应予配合。

三、供用电设施安全管理责任1、乙方对其所有的电气设备应定期进行检查、检修和试验，做好防触电措施，及时消除设备隐患，预防电气设备事故。22、乙方严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。3、乙方严禁私自改变低压系统运行方式，禁止采用“一地一线”方式用电。?4、乙方严禁拾取断落的电力导线;发现电线松弛对地安全距离不够或断落时，任何人不得靠近，要远离导线危险点、断落点8米，并保护好现场，同时立即报告电工处理;以免扩大事故范围。5、乙方发现有人触电，不要赤手拉触电人，应尽快断开电源。6、乙方应及时对可能危及受电线路廊道的树木、竹子进行修剪或砍伐。7、乙方应按规定安装漏电保护器;乙方未按要求安装漏电保护器、私自解除已安装的漏电保护器及擅自调整漏电保护器整定值，而引起的事故责任由乙方负责。8、乙方漏电保护器的维修应由专业人员进行，运行中遇有异常现象应找甲方电工处理。四、约定事项及违约责任1、乙方未依照约定履行维护检查的义务，导致电气设备带病运行，存在安全隐患的，甲方有权对乙方直接中止供电。2、甲方应对乙方电气设备存在的隐患提出书面整改意见;乙方整改后，应及时进行验收。3、乙方临时用电应事先向甲方书面申请，电力设备安装、临时用电所需电线、插头、插座、开关应符号安全用电的要求;临时用电期间应设专人看管临时用电设施，用完及时拆除。4、乙方私拉乱接、违章用电，由此造成的触电事故，乙方必须依法承担全部法律责任。5、乙方未执行本协议或管理不到位，给甲方或社会带来人身、设备损害的，乙方必须依法承担全部法律责任。

工程保证退还协议书通用篇十九

法定代表人职务____________。

单位地址____________。

联系电话____________。

委托代理人职务联系电话____________。

申请事项：____________。

事实与理由：____________。

申请人于年月日在(丢票地址)因(丢票原因)。

丢失汇票/支票张，支付银行全称为，

出票人名称为，____________。

收款人名称为，____________。

票据号码为____________，票面金额为____________，

法院于年月日出具了公告，现公告期已满，不须出具除权判决书特向法院申请退还保证金。

此致

区人民法院。

申请人：__________。

___年___月___日。