通过总结可以更好地了解自己的学习风格和方法,从而提高学习效率。写作时,我们应该注重语言表达的准确性和文采的优美。为了能更好地理解和应用总结的方法,我们来看几个范例。
邻里建房协议书篇一
现有××市革新路一区×××号系**1**2**3**4四兄弟父母×××和×××共有房产,现因扩建(前面四层后面五层占地面积280平方米)资金不足,尚差120万元左右。现两兄弟**2、**3自愿意各出资50万元,还差20万左右,父母兄弟另再想办法筹集。
原则上四兄弟每人平均出资五拾万元参与建房,但因兄弟中有人确实困难,无法提供资金参与建房,为保护出资兄弟的权益,为避免今后兄弟间为房屋财产分配产生矛盾,现由父母及四兄弟**1**2**3**4签定以下协议:
当四兄弟协议签字后协议开始生效,在兄弟四人以自愿原则签定后,必须承担法律责任不得反悔。本协议一式六份由签字人各保管一份。
父亲签字:
母亲签字:
大哥签字:
老二签字:
老三签字:
老四签字:
见证人签字:
20xx年x月xx日。
邻里建房协议书篇二
发包人:________(以下简称甲方)
承包人:________(以下简称乙方)
见证人:________(以下简称丙方)
根据诚实信用原则,经甲、乙双方协定,现就本建设工程施工事项甲、乙双方达成以下协议,特订立本合同,由丙方作为见证人,望双方共同遵守执行。
一、承包方式:甲方建房工程以包工不包料的方式承包给乙方,根据实际施工建筑面积,按层包干计价,每层为16000元(面积为15米*8。4米=126平方米),方角整体另加7000元,层数从承台底脚圈梁地基走平开始计算。
二、工程内容:工程施工内容为主体、屋面和内外装饰。一层门面层高净空3。6米,二层以上层高净空3。0米。楼梯施工至顶。乙方负责墙体批灰外墙3次(包括外墙粉刷)、内墙2次,还要负责标平,地坪为普通清光,卫生间墙砖、室内地板砖、楼梯扶手由甲方自行负责。
三、甲方负责对工程进行质量监督和验收,对施工中发现的问题乙方要积极配合纠正,及时处理。如因乙方原因造成返工,材料由乙方负责。
四、乙方负责施工期间的安全生产责任,从工程开工到工程竣工验收合格为止,所发生的一切安全事故均由乙方全部负责,甲方只按照所购建筑意外保险给予补助。
五、每层楼板厚13公分以上,最顶层加筑幼儿墙,水电安装打孔归水电工。
六、乙方要严格按照甲方提供的图纸进行施工建设,若碰到问题双方协商,不可擅自更改结构。
七、化粪池纳入到工程中,化粪池具体位置和尺寸由甲方指定。
八、付款方式:
1、一层施工完成后支付________元,二层施工完成后支付________元,三层施工完成后支付________元,层施工完成后支付________元,层施工完成后支付________元。整个工程完工验收后再结算余款。
九、保修范围和期限:屋面防渗防漏保修两年,其他保修按国家相关保修条例执行。
十、工程工期:
开工日期:_____年__月__日,竣工日期:_____年__月__日。
十一、未尽事宜,甲、乙双方共同协商解决。
十二、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,丙方一份。此合同自签字之日起生效。
甲方:________乙方:________丙方:________
_____年__月__日
邻里建房协议书篇三
甲方:
乙方:
经双方协商一致,现双方就赔偿事宜,本着平等、自愿、公平、和谐目的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、甲方愿一次性赔偿给乙方已经产生的.医疗费、住院伙食补助费、营养费、误工费、护理费、交通费、继续治疗费、鉴定费、精神抚慰金等合计人民币元(大写)。
二、付款时间及条件:乙方日内收到甲方全款后,自愿不追究甲方的相关民事和刑事责任。乙方同时向公安机关提交撤案申请书,对案予以撤销。
三、上述费用支付给乙方后,由乙方自行安排处理,其安排处理的方式及后果不再与甲方有任何关系。
四、甲方履行赔偿义务后,乙方及其家属保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求。
五、甲方履行赔偿义务后,就此事处理即告终结,甲乙双方之间不再有任何权利、义务。以后因这次赔偿事故的结果亦由乙方自行承担,甲方对此不再承担任何责任。
六、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平、合理。
七、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
八、本协议为一次性终结处理协议,本协议书一式二份,双方各执一份,经双方签字或捺指印后生效,双方当事人各应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。
九、乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关。
十、其它:
甲方:
乙方:
签订日期:
邻里建房协议书篇四
为了改善______公园东侧居民的居住环境,维护社会稳定,经市、区政府批准,建设“______综合楼”。经双方协商订立如下联合建房合同:
______综合楼。
______。
本项目为框架结构______层。总建筑面积______平方米。办公建筑面积______平方米以内,住宅建筑面积______平方米,一至二层为办公用房,一层以下为架空层。
建设单位为甲方,乙方为投资方。甲方委托乙方投资建房。除办公用房外,乙方自行售房,自负盈亏,甲方不负责建房中所发生的债权债务,开工建设后,建设单位为乙方。
甲方的权利和义务。
1、负责办理堤防、规划、土地等前期全部手续,完成规划建筑面积不少于______平方米的批建指标。
2、协助办理立项、拆迁、图纸审查,招投标等手续,协助规划,消防和环保等验收。有关费用由乙方承担。
3、甲方配合乙方负责拆迁工作,处理周边关系。
4、负责规划、工程施工图纸设计。但工程施工图设计费用由乙方承担。
5、甲方协助乙方按有关规定办理水电增容的相关手续。
乙方的权利和义务。
1、乙方负责承担偿还批建总建筑面积的______%即______平方米。该指标实行包干。
2、乙方向甲方交建房承包费______万元,付款方式:第一期付款______万元,于订立本合同时付给甲方,第二期______万元于房屋封顶时付清,第三期于房屋竣工后付清。
3、乙方应在规划批准的办公用房指标内,建办公用房______平方米,该综合楼一至二层为办公用房。甲方收取乙方的建房承包费,主要用来购买该办公用房,每平方米按成本价______元结算,即______万元。该房款甲方在交付办公用房时一次付清。该部分营业税由乙方缴纳。
4、乙方按规定交纳有关的城建配套费,土地出让金等各项税费。
5、负责施工中的人员和财产安全。如施工中发生安全治安等事故,一切损失由乙方负责,甲方不付任何责任。
6、承担图纸设计费、拆迁服务费,流动人口计生管理费,卫生费和治安管理费。
7、乙方负责安排施工队伍和监理单位的招标、投标,并承担相关费用。
8、乙方承担该综合楼办理水电增容的相关费用和办理房产,土地权证应由房地产开发商交的费用。(整栋房屋政策规定由开发商承担的房屋维修基金等费用。)。
9、乙方承担政策规定由开发商负担的营业税等税费。
1、甲方手续不到位和其它的原因造成乙方不能施工,甲方放弃办公用房权利,并承担乙方的损失。
2、乙方不按合同交付办公用房和交付安z还建房,乙方应承担等值赔偿费,并承担甲方的损失。
3、因乙方施工工程不合格,或其它原因导致工程无法交付使用,损失由乙方承担。
乙方应按规划,土地等批建要求施工,保质保量完成工程任务,不得擅自增加建筑面积,擅自增加的后果自负。
此工程从______年______月至______年______月,施工期限______年。
如签订补充协议,连同本合同具有同等法律效力。
该合同在双方签章,乙方付甲方______万元后生效,在工程竣工,交付办公用房和安z换建房双方结算完毕后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
邻里建房协议书篇五
府谷镇高石崖三村贺xx、贺xx(以下简称甲方)府谷镇高石崖三村温xx、张xx(以下简称乙方)。
根据相关法律规定,为了合理利用每寸土地,处好相邻关系,在双方建筑高层楼房互不损害利益,经甲、乙双方在xxxx年七月三十日下午5时许在王振华的办公室友好洽谈,达成一致事宜如下:
一、甲、乙双方建房的'地址:是本村贺家渠旧房宅基地内。
二、土地性质:属本村集体土地。
三、宅基地证号分别为贺xx。
号、贺xx。
号,温xx。
号。
四、乙方建房的座向为:座向西、北、面向东南。
五、乙方建筑房屋的结构为:砖砼结构。
六、甲方准许乙方现建筑的楼层分别为,南面一个单元,靠张建斌地界准建七层(含车库),北面一个单元准建六层(含车库)。
七、因乙方现建筑的房屋在贺xx和贺xx将欲建房的前面,故甲方今后建房的楼层层数不限,乙方准许。
八、甲方今后建房在施工过程中,乙方不得依任何理由阻挠,否则由此造成的损失由乙方承担法律责任,并给予合理赔偿。
九、本协议一式两,甲乙双方合执。本协议甲、乙双方签字捺印生效,并具有同等的约束力。
甲方签印:
乙方签印:中介人签字:
xxxx年七月三十日。
邻里建房协议书篇六
申请人:(写明姓名、性别、出生年月、住址等基本情况)
委托代理人:……(写明姓名、工作单位、职务等基本情况)
被申请人:……(写明单位名称、住所地等基本情况)
法定代表人(或负责人):……(写明姓名、职务等基本情况)
委托代理人:……(写明姓名、工作单位、职务等基本情况)
申请人×××与被申请人×××因××××引起争议,申请人于×年×月×日向本调解委员会提出调解申请,经本委主持调解,双方协商,自愿达成协议如下:
×××××(写明协议的内容,并应当注意履行顺序和可执行性)
上述协议经本委审查,予以确认。
本调解协议书由双方当事人签名或者盖章,经调解会议成员签名并加盖本调解委员会印章后生效,对双方当事人具有约束力,当事人应当履行。一方当事人不履行该调解协议的,另一方当事人可以依法申请仲裁。(因支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金事项达成调解协议的,此部分应写明:本调解协议书由双方当事人签名或者盖章,经调解会议成员签名并加盖本调解委员会印章后生效,对双方当事人具有约束力,当事人应当履行。一方当事人不履行该调解协议的,另一方当事人可以依据有关法律规定申请仲裁或向人民法院申请支付令。)
申请人:(签名或盖章)
被申请人:(签名或盖章)
调解委员会主任:(签名)
调 解 员:(签名)
调 解 员:(签名)
本件与原件核对无异 ×××年××月××日
(调解委印)
书 记 员:(签名)
在城市中,由于人口众多,群聚而居的现象非常普遍。拥挤的楼房及繁重的工作给人们的情绪带来了一定的负面影响,生活中的一点点小事都有可能导致争吵,甚至互殴。表现在邻里关系上就是人们之间的理解和沟通不够,相互之间缺乏谅解礼让、摩擦较多。
20**年3月,儒林社区某单位集体宿舍楼李女士与同楼邻室退休老工人陈某争吵起来,双方互不相让,由口角很快发展到动手。李女士刚搬到此处不到两个月,每天下班后发现门口摆放着数十辆楼上邻居的自行车和助动车,影响了自己家人的出入。于是李女士未和楼内任何人商量便在楼道门旁的公用部位装了一扇铁门。这一下自行车及助动车是进不来了,但引起楼内其它邻居的强烈反映:你怎么有权随便安装铁门把公用部位拦进自己独用?这不成了你自家的停车场了吗?陈某便代表楼上的其他住户与李女士交涉,没想到话不投机半句多,双方很快发生争吵并打了起来。
陈某向五里街镇调解委员会和镇司法所的同志反映了情况,请求法律帮助。司法所助理员陈耀辉同志给予了接待,并带上社区调解主任辜克民同志及时介入调解。调解人员先到现场勘察,再到物业查找相关的规定,并向其他居民及居委会干部了解情况。随后又找来了李女士,告诉她相关的规定,指出,“装防盗门谁也管不着,但按规定要离门20—30公分处,也就是不超过一墙厚。
但你安装的铁门却是走道铁门,已超出1.5米,成了你自家的自行车棚了。”并说陈某打人不对,是有错的,但引起事情的原因与她装铁门是分不开的,是李女士有错在先,并且不接受陈某等人的.反映意见。为此司法所和社区调解人员征询李女士的意见,问她想怎么解决这个问题。没想到李女士脱口说:“还能怎么办,你打我也打了,你骂我也骂了,我岂不是白吃亏呀?现在谁怕谁啊!”调解人员严厉地说:“现在是法治国家,你说的是不对的。还有,举国上下都在建设和谐社会,邻里之间互动友爱是一种美德的体现。
古人都晓得远亲不如近邻,你们怎么不明白呢”。并耐心开导她:“年轻人第一火气不要大,第二要讲法,第三要讲德。你耐心地听我讲,自行车停得太多,影响了你正常出入是他们不对,是不合理的;你可以提出不能停车、保持空间、方便走路的合理要求;可违章装—个铁门把它拦起来有两个不对:第一是违章,第二是占为已有,走道是公用的,不能设障。你的要求是合理的,是为防乱停放自行车,但行为却是违法的,要纠正。另外,整个楼内的18户对你擅自安装铁门都有意见,联名写信反映你,怎么办?只有一条,遵纪守法,尽快拆除。当然了,自行车、助动车乱停乱放也不对,也要协商。”听了这些话,李女士答应回去好好想想,第二天给个答复。
第二天,调解人员召集社区民警、物业、社区调解主任以及18户居民代表和李女士在社区居委会开会协商此事。调解人员草拟了协议书发给双方,提出开会要协商两点,一是李女士要拆除铁门;二是楼上居民不准在此乱停放自行车和助动车。陈某首先发言,为自己的打人行为向李女士道歉,并说协议内容合法合理,应当照顾到两方面的情况。此后大家你一言我一语发表意见,都提出由社区居委会干部监督,由物业人员现场看管,防止走道内自行车乱停乱放,影响全栋楼居民的生活秩序,重新滋生矛盾问题,最后大家协商一致达成协议。
在社区平时生活中,邻里难免会出现一些矛盾和纠纷,如果处理不当或多或少会影响着社区安定。其实邻里纠纷大部分都是些小事,但就因为双方互不相让,导致矛盾激化。邻里双方应当按照“方便生活,团结友善和公平合理的精神”正确处理相互间的通行、通风、采光、卫生、噪音和互不干扰等相邻关系。如给对方造成妨碍或损失的,应当停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失。
调解作为一种方便高效率、经济实用的纠纷处理方式,在处理邻里纠纷中发挥着重要的作用。人民调解委员会分布在我们城市的大街小巷,贴近我们的生活;人民调解工作人员是生活在我们身边的人,他们了解我们的生活。邻里纠纷也就那些小事情,不至于闹的你死我活的,更不至于闹上法庭,而人民调解就很快捷方便的满足了市民的需要,维护了邻里关系的和谐和稳定,促进了社区的健康与文明,是基层构建和谐社会的重要力量。
邻里建房协议书篇七
甲方:
乙方:
丙方:
甲乙双方为楼上下紧邻,居住用房格局上下基本一致,乙方因近一段时间洗漱池处屋顶经常漏水,给生活造成严重不便。20___年3月17号晚上和3月18上午乙方家出现严重漏水现象,乙方父子二人到甲方家查看,发现甲方洗漱池处并未用水,且地面没有水迹。20___年3月18日下午,经甲方住房装修施工代表张师傅、乙方父子、丙方技术人员温师傅、罗师傅及7号楼楼长翁女士一同在甲方洗漱池处进行了试水,并未造成乙方漏水。最终的查验分析未确定漏水原因。本着相邻和睦,消除误解的原则,经双方友好协商达成如下协议:
1、乙方须在甲方施工前须排除其他漏水原因(如管道原因、其他住户责任等),否则将自行承担所有责任。
2、甲方同意将乙方洗漱池楼顶对应的本屋地面可能出现的漏水处进行防水处理及下水管的检查,20___年5月1日前完工。防水层做好后进行防水实验时,甲方将即时通知乙方、丙方配合实验。如乙方洗漱池楼顶不漏水,须在本协议背面空白处签署“经乙方确认防水试验成功,已完全排除甲方可能造成乙方漏水的一切原因,现在同意甲方铺瓷砖”。此项施工费用由甲方承担。
3、乙方房屋内的相应检修费用由乙方自行承担。
4、甲方自本次重做洗漱池防水地面及管道维护后,如乙方再发生相关屋顶漏水问题与甲方无关,丙方及乙方不得就此问题再追究甲方任何责任。
5、如出现乙方洗漱池部分再次漏水,本着邻里和睦原则,甲方应配合。乙方须支付本协议第2项中所述施工项目费用和日后配合维修费用及一切损失。丙方承担连带责任。
6、本协议一式三份,三方约定时间当面签字盖章后立即生效。
甲方(签字):乙方(签字):丙方(签字盖章):
___年___月___日___年___月___日___年___月___日。
邻里建房协议书篇八
电话:______传真:_____。
授权代表:____职务:_____。
乙方:________________。
地址:_______________。
电话:______传真:_____。
授权代表:____职务:_____。
*条前言。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和其他有关法律、法规的规定,基于:
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,签订本合作建房合同,建房合同。
第二条合作建房。
甲方同意提供依现状上述*条所指的地块的土地使用权,乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金,双方合作开发建成_____栋_____层的办公(或商住、住宅)楼,并按本合同第六条的约定进行产权分成。
第三条建房资金。
建房资金预计为人民币__________元,全部由乙方提供,实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。
建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标、拍卖方式取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。
第四条报批手续。
除按规定应由双方共同办理的报批手续外,包括本合同在内的所有报批手续均由乙方负责办理,但甲方有义务协助乙方办理报批手续,包括毫不迟延地提供甲方持有的所需材料。
第五条设计、建筑。
工程设计和建筑的招标、施工监督由甲方负责,但按本合同第条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。
工程设计的招标工作应在本合同生效后第____天内完成,整个建筑工程应在本合同生效后第天内开工,并在第个月内完成竣工验收工作。
第六条产权分成。
全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成:甲方拥有____栋____层房屋的产权,乙方拥有____栋____房屋的产权。
乙方应在工程竣工验收合格后_____日内办理完甲方应分得产权部分房屋的房地产证。
第七条违约责任。
1.如乙方未能按本合同第五条第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、或在本合同生效后第____天内开工、或在第____个月内完成竣工验收工作,甲方有权解除合同,并有权要求乙方赔偿损失。
2.除因甲方的原因造成延误外,如乙方未能按第六条第二款约定的时间办好房地产证,乙方应按主管部门发布的指导租金价格向甲方支付违约金。
3.如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误,当拖延时间在____个月以内时,乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金;当拖延时间超过三个月以上时,乙方有权解除合同,并有权要求甲方赔偿损失。
第八条争议解决。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
邻里建房协议书篇九
甲方:
身份证号:
乙方:
身份证号:
经双方协商一致,现双方就赔偿事宜,本着平等、自愿、公平、和谐目的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、甲方愿一次性赔偿给乙方已经产生的医疗费、住院伙食补助费、营养费、误工费、护理费、交通费、继续治疗费、鉴定费、精神抚慰金等合计人民币元(大写)。
二、付款时间及条件:乙方日内收到甲方全款后,自愿不追究甲方的相关民事和刑事责任。乙方同时向公安机关提交撤案申请书,对案予以撤销。
三、上述费用支付给乙方后,由乙方自行安排处理,其安排处理的.方式及后果不再与甲方有任何关系。
四、甲方履行赔偿义务后,乙方及其家属保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求。
五、甲方履行赔偿义务后,就此事处理即告终结,甲乙双方之间不再有任何权利、义务。以后因这次赔偿事故的结果亦由乙方自行承担,甲方对此不再承担任何责任。
六、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平、合理。
七、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
八、本协议为一次性终结处理协议,本协议书一式二份,双方各执一份,经双方签字或捺指印后生效,双方当事人各应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。
九、乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关。
十、其它:
甲方:乙方:
见证人:见证人:
年月日年月日。
1.定期组织辖区矛盾纠纷排查调处工作。
2.统一受理当事人直接申请、上级指派的矛盾纠纷,协调中心各成员及时调处,化解中心受理的矛盾纠纷,防止矛盾激化,消除不安定隐患。
3.接待群众来信来访,提供法律咨询,开展法律宣传。
4.调研和预测各种不稳定因素信息,及时向街道和有关部门上报辖区内重大疑难复杂纠纷,制定相关应急预案。
5.及时做好矛盾纠纷有关资料报表的收集,整理归档,并按要求向街道反馈、报道。
6.引导当事人对中心无法调处或经调解无法达成协议的纠纷,按法律程序解决。
7.积极完成街道和上级有关部门交办的其他工作任务。
邻里建房协议书篇十
申请人:
被申请人:
申请人xxx与被申请人xxx因xxxx引起争议,申请人于20xx年x月x日向本调解委员会提出调解申请,经本委主持调解,双方协商,自愿达成协议如下:
(写明协议的内容,并应当注意履行顺序和可执行性)。
上述协议经本委审查,予以确认。
本调解协议书由双方当事人签名或者盖章,经调解会议成员签名并加盖本调解委员会印章后生效,对双方当事人具有约束力,当事人应当履行。一方当事人不履行该调解协议的,另一方当事人可以依法申请仲裁。(因支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金事项达成调解协议的,此部分应写明:本调解协议书由双方当事人签名或者盖章,经调解会议成员签名并加盖本调解委员会印章后生效,对双方当事人具有约束力,当事人应当履行。一方当事人不履行该调解协议的,另一方当事人可以依据有关法律规定申请仲裁或向人民法院申请支付令。)。
申请人:(签名或盖章)。
被申请人:(签名或盖章)。
签订日期:
邻里建房协议书篇十一
甲方:
乙方:
由于我家楼房长期无人居住,年久失修,现对房屋进行翻修重做。甲、乙双方本着公平、诚实和信用的原则,就房屋翻修重做事项协商达成一致,订立本协议:
一、工程承包范围、承包形式。
本工程以包工包料形式承包给乙方施工。承包范围:原屋面凿除、升层、内外墙翻新等。
二、质量要求。
严格按图纸及甲方要求施工,质量到达甲方要求。
三、合同工期。
本工程总工期为x天,开工日期以甲方通知为准。
四、价款及工程款支付。
1、升层单介每平方米人民币元,内外墙翻新及升层建筑面积等按实计算。
2、经验收合格后现金一次性付清。
五、礼貌、安全和消防约定。
1、施工期间礼貌、安全、消防、卫生和环境等方面严格按本村要求实行。
2、翻修施工期四邻关系由甲方负责。
3、施工过程中,乙方发生一切安全职责事故,后果由乙方负责。
本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,本协议未尽事宜双方协商解决,签字后生效,完工结算后自行失效。
甲方:乙方:
日期:日期:
邻里建房协议书篇十二
甲 方:
身份证号:
乙 方:
身份证号:
经双方协商一致,现双方就赔偿事宜,本着平等、自愿、公平、和谐目的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、甲方愿一次性赔偿给乙方已经产生的医疗费、住院伙食补助费、营养费、误工费、护理费、交通费、继续治疗费、鉴定费、精神抚慰金等合计人民币 元(大写 )。
二、付款时间及条件:乙方日内收到甲方全款后,自愿不追究甲方的相关民事和刑事责任。乙方同时向公安机关提交撤案申请书,对 案予以撤销。
三、上述费用支付给乙方后,由乙方自行安排处理,其安排处理的.方式及后果不再与甲方有任何关系。
四、甲方履行赔偿义务后,乙方及其家属保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求。
五、甲方履行赔偿义务后,就此事处理即告终结,甲乙双方之间不再有任何权利、义务。以后因这次赔偿事故的结果亦由乙方自行承担,甲方对此不再承担任何责任。
六、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平、合理。
七、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
八、本协议为一次性终结处理协议,本协议书一式二份,双方各执一份,经双方签字或捺指印后生效,双方当事人各应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。
九、乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关。
十、其它:
甲方: 乙方:
见证人: 见证人:
年 月 日 年 月 日。
邻里建房协议书篇十三
甲方:
乙方:
甲乙双方的房屋相邻,甲方将在_________________________号拆建房屋,为了顺利建房,明确房屋四至,处理好邻里关系,经甲乙双方自愿协商,就相邻有关事宜达成如下协议:
甲方建房四至:甲方原旧房拆建,新建房屋整体向东面,即乙方方向迁移约1.5米后重建,并由原1层楼扩建至4层楼。甲方原旧房东面墙体与乙方房屋西面墙体相距约2.8米,甲方房屋新建后约1.5米。
将来乙方建房时,甲方应予以配合,今后乙方在现址上拆建或加盖楼层(不高于4层)及前方右方扩建,甲方不得干涉乙方建房,甲方应无条件接受乙方建房的请求,在乙方建房审批时也无需甲方签字同意,即视为甲方已同意。将来甲方若将产权过户给第三方,甲方应告知第三方此条款,作为房屋转让的前提条件。
三、甲方建房时需柱桩基础施工,应保持乙方房屋安全,如在建房过程中对乙方房屋造成损害的,经相关部门鉴定,应由甲方承担责任的,包括鉴定费用等甲方应负责赔偿。今后乙方拆建时,需柱桩基础施工,也应保证甲方房屋安全,如在建房过程中对甲方房屋造成损害的,经相关部门鉴定,应由乙方承担责任的,包括鉴定费用等乙方应负责赔偿。
四、本协议签订后,双方均不得反悔,不得以任何理由阻止另一方施工。
五、本协议未尽事宜由双方另行协商约定。
甲方:乙方:
邻里建房协议书篇十四
甲方:(姓名,身份证号码)。
乙方:(姓名,身份证号码)。
甲方拟建房屋一座,位置在县镇村组,由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本加工承揽合同。
1、甲方负责供给石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度,乙方应提前天通知甲方购买所需材料。
2、乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验,负责施工建设并交付建房成果。当事人明确,双方不存在雇佣关系。
3、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带,费用由乙方自理。
4、工期从年月日开始建设,工期为天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情景的,可顺延工期。
5、乙方加强对其人员的安全教育,严格管理,遵守国家法律法规,安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责,与甲方无关。
6、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付,与甲方无关。
1、乙方应当本着保质保量的原则,按照图纸施工,加强质量管理。
2、重要施工过程:如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。
3、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时,有权要求乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年内,甲方发现质量问题的,乙方必须进行免费维修。
1、工程款结算方式:以建房面积计算,每平方米人民币元。
2、付款时光:第一次付款在施工开始后天内,第二次付款在,第三次付款在,第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后天内给付。
1、由于工程质量达不到要求的,乙方要进行修理、重作;造成损失的,由乙方赔偿。因乙方原因导致使合同无法履行的,乙方应承担违约金元,并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
2、乙方若无视甲方的合理要求,或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方,视为乙方根本违约,甲方有权解除本合同。乙方应承担违约金元。
3、在乙方无违约行为的情景下,甲方若不按合同约定支付工程价款,应当承担违约金元(或每日承担违约金元)。
1、发生合同争议时,双方应友好协商。
2、如协商不成,双方可将争议提交人民法院进行裁决。
1、本合同一式两份,甲乙双方当事人各执一份。
2、本合同自签订之日起生效。
3、以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
邻里建房协议书篇十五
甲方:代表人:
乙方:
调解事由:
xxx一位有二十余年教龄的代课教师,为教育奉献一生,现年x岁,眼睛视力模糊,不能胜任工作,回家便无法维持生计,曾多次请求甲方解决其生活困难。甲方因其对教育有功,经甲方各领导共同研究,同意给与解决。现经xxx律师事务所xxx律师从中调解,双方同意后,订定如下协议:
一、甲方补贴乙方xxx元。
二、甲方发给乙方x个月代课教师同等待遇工资,每半年发一次,xxxx年底发完。
三、因xxx经xxx残联核定为三级残疾(已发证),甲方表态出面为乙方解决xxxxx。
四、乙方享受上述待遇后,以后不再纠缠甲方。
五、乙方表态自己以后会大力支持甲方工作。
请xxx律师事务所xx律师监督,如有一方违反协议,双方发生争执后所造成的后果由违反协议的一方负责。
此协议一式三份,甲乙双方各执一份,吴律师处保存一份。
甲方签字盖章:
乙方签字:
调解律师签字:
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
邻里建房协议书篇十六
住址:
乙方:姓名性别年龄民族电话。
住址:
甲方因孩子即将结婚需建新房,由于甲方原宅基地向阳度的原因须占用乙方公出路少许,现经甲乙双方商磋,达成以下建房协议。
1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路:北米,南米,西米(详见后附示意图)。
2、甲方同意给乙方带来的占用公出路出入不便一次性补偿金人民币圆整。
3、甲乙双方同意,甲方建房占用乙方公出路部分所有权永远归属乙方、使用权永远归属甲方。
4、甲乙双方同意,甲方建房占用乙方公出路部分,待甲方自行拆除后,一切权属归乙方,但乙方不得要求甲方拆除该建房。
5、甲乙双方同意,甲方建房占用乙方公出路部分,如遇政府征用或规划等相关事项,房屋补偿归甲方,土地补偿归乙方。
6、此协议电脑打印一式两份,甲乙各持一份,均有同等效果。
7、此协议有不尽之处甲乙双方可另作补充。
甲方:(签字盖章)。
乙方:(签字盖章)。
中人:(签字盖章)2019年月日。
邻里建房协议书篇十七
乙方:
甲乙双方本着互利、互惠、公平、公正、自愿的原则,经双方友好协商,决定共同出资在________,即原甲方的宅基地上新建楼房,为明确双方的权利和业务,特订立此合资建房协议。
1.甲方负责该栋住房的一切建修审批手续(该房屋报建手续所需费用全部由甲方负责)、四通一平(水通、电通、气通、路通、场地平整),治安环境整治,房屋修建期间及房屋完工后水、电、气的正常安装和使用。房屋修建过程中及完工后,若发生因手续不健全,邻里不和谐及水电气不能正常使用而造成停工、阻工、误工行为,甲方应负责妥善处理,若因此造成的损失全部由甲方承担。若非乙方原因而导致建房无法继续时,则甲方还须承担乙方实际投资额百分之百的损失,并处建房资金总额百分之二十的违约金给乙方。
(备注:建房资金指房屋建造成本及房屋报建所产生的一切费用。)。
2.甲方必须保证该房在修建前没有债权债务纠纷及产权纠纷。未经乙方同意,甲方不得将其房产证、土地使用证等相关证件、产权作抵押进行经济活动,否则甲方将承担由此产生的各种连带责任及赔偿乙方全部损失并支付乙方违约金叁拾万元整。
1.甲方提供其自有的位于________的宅基地用于建造房屋,该宅基地占地面积为____平方米,可使用面积为____平方米。土地使用权年限自____年____月____日至____年____月____日止,宅基地使用权证编号为:________________________。
2.房屋修建由乙方拆除旧房,费用乙方承担。修建由乙方负责。房屋拆除的材料作建房用。甲方有权监督管理。
3.房屋修建中楼梯间必须建造宽度在三米以上,只要国家政策不征收或征用,楼梯间必须为公用;另如房屋前后面积、房屋左右面积、及外墙(包括山墙),房顶等公摊面积为甲乙双方平均所有,甲乙双方不得以任何理由改变其用途及私自处置。若国家政策性征收或征用,以上公摊面积(包括楼梯间)补偿所得由甲乙双方平均享有。
1.该宅基地房屋在建成后双方对各自分配的房屋均享有居住权、处分收益权及所有权,甲方承诺不得以任何理由和方式对乙方获得的房屋产权主张权利。
2.乙方只负责修建毛坯房(包括防盗门、铝合金门窗、卷闸门)。建成毛坯房后双方对各自约定所有的房屋自行处分(理),如需装修,则该装修费用等由各自自行承担。
3.该宅基地在修建过程中,若国家政策性制约等原因而无法继续修建,客观上造成修建部分事实存在,则该已修建部分所有开支费用由甲乙双方平均承担。
4.若该房屋在建造过程中或建成投入使用后,该宅基地被国家政策性征收或者征用的,甲乙双方作为合资建房人按照各自所得楼层获得相应权利和待遇。
1.该房屋在修建中和修建完工后,若国家政策允许,甲方必须无条件协助乙方办理房屋产权等相关证明。
2.甲方必须将身份证复印件、房产证复印件、土地使用证复印件及其他相关该房屋手续复印件等证件交乙方一份,而乙方必须将身份证复印件交甲方一份,双方共做建房存查。
3.本协议未尽事宜,双方协商解决并签订补充协议,补充协议与本合同同具效力。
4.以上条款对双方均有约束力,任何一方违反该约定致使该房屋不能建成或者造成其他经济损失的,则造成损失的一方负责赔偿另一方的全部经济损失。
本协议共一式五份,双方各执一份,双方请的公证人各执一份。自甲、乙双方及家人签字、盖章、按手印后生效。希双方共同信守,不得违背。
甲方(家人)签(章)字:________。
乙方(家人)签(章)字:________。
____年____月____日。
邻里建房协议书篇十八
鉴于甲方与_________就贷款合同、抵押合同及保证书一案发生纠纷,甲方拟向_________提起诉讼和/或仲裁(下称“该案件”),并需聘请律师代理,为此甲乙双方就甲方聘请乙方代理诉讼和/或仲裁事宜达成以下协议:
第一条甲方在此就甲方与_________的贷款合同、抵押合同及保证书纠纷一案,委托乙方指派其律师担任该案件诉讼和/或仲裁及执行的代理人,但有关承认、放弃、变更诉讼请求和/或仲裁请求,进行和解,提起上诉等事项,必须经甲方对乙方另外出具书面的特别授权。
第二条乙方接受甲方在上述第一条中所作的委托,指派_________律师和/或_________律师作为甲方有关该案件的诉讼和/或仲裁代理人。
第三条甲、乙双方同意,甲方将就乙方代理该案件所提供的法律服务向乙方支付本协议第四条规定金额的律师费,此外乙方就代理该案件所发生的实际开销应另由甲方据实支付。上述实际开销包括乙方发生的与该案相关的电话费、传真费、复印费、中国国内的差旅费、交通费及其他杂费,但乙方律师往返新加坡与甲方讨论案情收集证据的差旅费由乙方自行承担。
第四条甲方根据上述第三条之规定所应支付的律师费及实际开销应按以下规定向乙方支付:
4.1首期律师费为_________美元,应由甲方在本协议签订之日起五日内支付给乙方。
4.2第二期律师费为_________美元,应由甲方在该诉讼的第一审诉讼审结(包括由第一审法院作出判决、调解书)后,或者在仲裁机构作出仲裁裁决后立即支付给乙方。
4.3第三期律师费为_________美元,应由甲方在向法院申请执行该案件的判决书或调解书或仲裁裁决书并得到法院立案后立即支付给乙方。
4.4第四期律师费为甲方在该案件中要求被告或被申请人偿还之贷款本金和利息(包括逾期利息)的1%。在该案件的判决书、调解书或仲裁裁决书被履行或被执行完毕后,或者在甲方以债转股、债务抵销、抵押物或其他财产折价受让、用其他抵押物或担保替代等方式或以其他类似方式完成了该案件请求金额的债务重组或全部或部分受偿后,甲方应立即将该第四期律师费支付给乙方。
4.5乙方就代理该案件所发生的实际开销,应由甲方随时凭乙方的要求补偿给乙方。
第五条甲方根据上述第四条规定应向乙方支付的款项,应由甲方付至乙方书面通知的银行帐户。
第六条本合同自甲乙双方签订时起生效。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点:_________签订地点:_________。
您可能关注的文档
- 2023年大创计划申报书范文范本(模板16篇)
- 2023年场地管理申请书通用(优秀11篇)
- 最新伙食提升申请书(模板20篇)
- 军训取消通知范文如何写 军训免责声明怎么写(4篇)
- 营销培训申请书范本 营销培训通知怎么写(九篇)
- 越南签订和平协议书通用 越南战争签署和平协议(三篇)
- 增加服务申请书如何写 增加服务申请书如何写好(六篇)
- 最新慰问受灾户简报范文通用(精选13篇)
- 最新服装材料行业年度总结范文怎么写(优秀9篇)
- 放弃交公积金协议书简短 公积金放弃说明(八篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
邻 里 搭建 房 屋协议书范本房 屋修建 邻 里 协议(五篇)21下载数 283阅读数 -
邻 里 建 房 协议书怎么取消邻 里 建 房 协议不合理(7篇)20下载数 296阅读数 -
邻 里 建 房 矛盾协议书邻 里 建 房 发生纠纷协议书(6篇)18下载数 295阅读数 -
邻 里 建 房 矛盾协议书邻 里 建 房 协议书范本(9篇)35下载数 608阅读数 -
简易
邻 里 建 房 协议书 自建 房 邻 里 双方协议(3篇)44下载数 128阅读数 -
邻 里 建 房 围墙协议书通用邻 里 之间建 房 协议(4篇)10下载数 251阅读数 -
建 房 子邻 里 协议书房 屋修建 邻 里 协议(五篇)19下载数 617阅读数 -
建 房 子邻 里 协议书通用邻 里 之间建 房 协议(9篇)35下载数 715阅读数 -
邻 里 建 房 裂缝协议书邻 里 之间建 房 协议(九篇)48下载数 949阅读数 -
邻 里 建 房 遮光协议书邻 里 建 房 遮光协议书范本(5篇)43下载数 286阅读数