手机阅读

项目进度滞后情况说明范文范本(优质9篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-09 17:05:33 页码:14
项目进度滞后情况说明范文范本(优质9篇)
2023-11-09 17:05:33    小编:ZTFB

总结不仅是对过去的总结,也是对未来的规划,它给了我们前进的方向和动力。总结应该客观真实,尽量避免主观性因素的干扰。学习一些好的总结范文可以提高我们的写作水平和思维能力。

项目进度滞后情况说明范文范本篇一

深圳市盐田区审计局:

《田东小学教学楼屋面隔热层改造工程审计结果核对通知》已收悉,经会痛人员核对,该工程工期超出合同时间为48天,造成工程工期延误的主要原因如下:

一、该工程实际开工日期为20xx年7月28日(详见《单位工程开工申请报告》)。周一至周五施工影响学校正常教学,学校要求只能利用周六、周日施工。

二、学校出于教育教学需要,有时要求施工暂停。以上两点致使工期延误,施工过程中施工单位将上述情况如实向教育局反映和沟通过,我们同意工期顺延。特此说明,请贵局酌情处理为盼。

深圳市盐田区教育局教育服务中心。

20xx年七月二十三日。

项目进度滞后情况说明范文范本篇二

确保项目的工程总体进度在满足质量标准的前提下达到公司的经营要求。2.适用范围。

适用于中船海装北京新能源投资有限公司的施工过程中的工程进度管理。3.职责3.1项目部:

3.1.1负责召集各相关专业部门编制及修改项目施工进度计划。3.1.2负责进度计划的实施落实,并在实际进度与计划发生偏差时采取有效调整措施。

3.2工程管理运维建设运维中心:3.2.1负责对进度计划落实情况进行监督;3.2.2参与进度计划的调整。3.3投资管理部:

3.3.1参与编制项目整体进度计划。

3.4行政管理部、前期部、财务部、销售部协助办理相关事宜。4.工程进度管理办法具体内容:4.1原则:

4.1.2实效原则:制定的进度计划必须科学合理并具备实际可行性。4.1.3统筹原则:进度计划实施过程中,应保证经济合理的统筹安排,最大限度缩短工期,降低成本,提高效率,保证质量。4.2审批权限:4.2.1项目部:

4.2.1.1负责组织编制项目整体实施进度计划表;4.2.1.2负责制定项目整体计划修正措施;4.2.1.3负责审批施工单位报送的进度计划。4.2.2工程管理建设运维中心:

4.2.2.1负责组织相关部门审核项目整体实施进度计划。4.3工作时间:

4.3.1项目确定后,项目部负责根据公司要求,在10日内编制完成项目施工进度计划书,并保持滚动更新。

4.4.1项目部成立后,项目部负责根据公司要求,编制完成项目施工进度计划书。

4.4.1.1项目部根据项目施工进度计划书中相关内容,组织各专业专工编制项目各期的进度作业计划。该计划由各专业工程师确认,工程管理建设运维中心部长批准生效。

4.4.1.2各施工单位在进度作业计划制定或修改出现争议时,由项目部负责。

协调裁决;

4.4.1.3项目部应要求施工单位在开工前根据合同要求,编制《项目总体施工计划》,报监理单位审核其合理性及可行性,监理单位评审通过之后报项目部审核。

4.4.3.1计划审核及批准:施工单位负责按照批准的项目工程进度作业计划,编制、月度、周工作计划,报监理单位审核,监理单位审核施工单位提交的计划的合理性及可行性,通过后报项目部。项目部上报工程建设运维管理中心审核计划中各节点工期是否符合合同工期及项目施工进度作业计划要求。

4.4.3.2施工过程控制:项目部会同监理单位负责对施工单位的施工组织与管理工作、施工投入和施工作业动态,进行过程测量与控制,发现不符合施工组织设计和计划的施工组织方法、职业安排、工作面管理,或者施工投入不足、效率低下,影响周计划时,应通知施工单位整改,并对整改结果进行验证。

报周计划的完成情况,分析偏差原因,提出纠正措施,评价施工单位的施工组织管理与进度控制能力。当实际进度偏差超过两周时,项目经理部须会同总工办、监理单位共同商定并采取措施,责令施工单位执行,并由项目经理部负责实施的验证。

4.5.1如果已产生的偏差不会影响项目开发进度计划书,则按照实施过程进度控制处理。

4.5.2如果已产生的偏差影响施工单位合同中的约定时,需要对工期进行调整。施工单位负责提交调整申报,监理单位审核合理及可行性,项目经理部审核其对项目施工进度作业计划的影响,并报公司调整项目进度计划书。

4.5.3.项目部拟稿,工程管理建设运维管理中心审核后签署相应补充合同5.表格。

《项目整体进度计划书》(文本);《施工组织设计》(文本);进度横道图。

项目进度滞后情况说明范文范本篇三

  为了扩展服务触角,更好地发挥妇联组织联系、服务妇女儿童及家庭的作用,今年以来,淮安市洪泽县妇联强化指导、合理布局、精心组织,县镇联动推进“心灵家园”流动关爱驿站建设,借助女性社会组织的专业化力量,助力幸福家庭建设,助推和谐社会构建。

一是统筹实施方案。洪泽县妇联紧紧抓住“家庭”这一主阵地,围绕特殊群体在家庭教育指导、家风家训建设、心理辅导援助、物质帮扶关爱等方面需求,于年初制订了《“心灵家园”流动关爱驿站项目实施方案》。为了让“心灵家园”关爱驿站充分发挥阵地作用,我县妇联深入各镇(街道)广泛调研,选取群众基础较好、基础设施较完善的村(社区)妇儿之家建立关爱驿站。二是精心策划指导。指导各镇(街道)村(社区)按照覆盖广泛、资源共享的原则,到6月底,已在各个镇(街道)基层妇儿之家完成关爱驿站建设。为了使关爱驿站的建设更能体现妇联特色,我们统一设计并制作安装了关爱驿站的标识牌,悬挂在显眼处。在驿站内部按照“三室”的要求进行了统一设计和要求,即一间活动室、一间心理咨询室、一间授课室。三是完备关爱数据库。为了进一步了解特殊人群的具体需求,我们主动联系公安、民政、法院等有关部门,分类建立单亲特困母亲、孤困留守儿童、刑释解教女性等特殊人群信息库,目前已经完成72名单亲特困母亲,135名孤困留守儿童及37名刑释解教女性的信息收录登记工作,为个性化服务打下了良好的基础。

上半年来,通过县妇联的指导协调,在各级各地“心灵家园”关爱驿站共开展活动20余次,受益人群达800余人。

一是家庭教育指导。依托我县“心灵家园”志愿服务中心在心理咨询、家庭教育方面的专业性,以亲子阅读、青少年心理健康、家长能力提升等为关注重点,开展“幸福母亲大学堂”家庭教育系列公益活动。除每周六上午在县“心灵家园”关爱驿站举办“亲子阅读”活动外,还组织开展户外亲子活动,组织家长和孩子们走进大自然,通过陪伴成长,助推幸福家庭成长。为了促进我县家庭教育更趋专业化,近日,我们招募了近20名志愿者,在县“心灵家园”关爱驿站开办了洪泽县首期家庭教育指导师面授班。二是家风家训宣讲。组织“心灵家园”志愿者深入各镇(街道)村(社区)“心灵家园”关爱驿站开展“最美家庭讲好家训”系列宣讲活动,自5月份以来,已在高良涧街道、岔河镇、老子山镇、蒋坝镇“心灵家园”关爱驿站开展了宣讲活动6次,共有300余名干群参加。三是特殊人群关爱。组织巾帼志愿者在各镇(街道)心灵家园关爱驿站开展针对单亲特困母亲、孤困留守儿童、刑释解教妇女心理辅导援助,帮助她们树立生活信息,勇敢面对生活。今年5月份,“心灵家园”女性社会组织承接了政府购买困境人群心理关爱服务项目,利用关爱驿站这一平台,关爱23名孤困留守儿童。

推进女性社会组织发展是妇联组织参与社会治理创新、发挥妇女主体作用的重要途径,也是妇联组织推进组织创新、提升服务妇女儿童和家庭能力水平的必然要求。洪泽县妇联将继续以“心灵家园”关爱驿站建设为抓手,持续推进女性社会组织培育行动,使我们的女性社会组织在大湖之畔落地生根,枝繁叶茂,芳香郁人,为共筑妇女儿童及家庭幸福聚力添彩。

项目进度滞后情况说明范文范本篇四

第一节总体施工部署。

施工指导思想及组织原则。

(一)施工指导思想。

本工程以系统工程理论进行总体规划,施工工期以项目管理计划进行控制,施工技术以现场动态管理为基础,工程质量以gb/t19001-2008和gb/t50430-2007质量管理体系进行全面控制,安全生产以“安全第一、预防为主”的方针进行预测分析和控制。整个工程以“精心组织、确保工期;优质高效、安全文明;创优守约、统筹安排;均衡有序,动态控制;从严管理,确保目标”为施工指导思想组织施工。

(二)施工组织原则。

项目进度滞后情况说明范文范本篇五

尊敬的各位“博林学苑”业主:

鉴于各位业主密切关心“博林学苑”项目近况,我公司认为有必要就对“博林学苑”项目的进展情况向各位业主进行通报。

保定市晨翔房地产开发有限公司是一家具有独立法人资格的企业,并于2013年开始独立开发建设“博林学苑”项目。我公司与薛刘营村村委会签订的合作拆迁协议符合相关法律法规的规定,该项目属于城中村改造项目于2015年纳入城中村改造范围,2016年保定市人民政府专题会议对此项目做出了规划要点,同年12月经省国土资源厅审核后上报省人民政府获得批复,并于2017年列入保定市“清遗”项目。20xx年6月根据《保定市人民政府关于加快解决主城区棚户区和城中村改造项目遗留问题的意见》(保政函【20xx】15号)及《保定市人民政府关于加快解决主城区房地产开发遗留问题的补充意见》(保政函【20xx】14号)相关要求,经区政府授权,各方友好协商,就本项目开发等后续问题达成协议,该协议明确我公司为此项目唯一开发企业,并已经通过了莲池区政府联审会审核。现我公司正积极配合政府相关部门进一步完善该项目的后续各项手续,各项工作正在紧张有序的展开。

该项目自从立项开发以来,一直按政府的要求依法合规的展开各项工作,积极按照政府的政策要求进行相关手续的办理。近期有一些谣言传出,影响了业主对本项目真实情况的判断,因此我公司有必要就项目的进展情况作进一步的澄清,希望各位业主不忘初心,不受别有用心的个别人的蒙蔽和蛊惑,以免给自己的经济造成不可挽回的损失。

在此,我公司郑重声明:我公司实力雄厚,在业界享有良好声誉,完全有信心、有能力完成“博林学苑”项目的开发建设,敬请各位业主放心。同时,我公司也正告那些造谣生事、别有用心之人,如继续散布我公司及该项目的谣言、诋毁我公司声誉、影响社会和谐及我公司正常工作的,我公司将通过法律渠道依法维护我们的合法权益,追究相关人员的责任!

保定市晨翔房地产开发有限公司。

20xx年9月12日。

项目进度滞后情况说明范文范本篇六

根据估计,20xx年我国餐厨垃圾产生量为5000万吨,同时,正在以每年约10%的速度递增,据有关企业推算,全国的餐厨垃圾处理市场规模将达1000亿元。而截至20xx年末全国已有2864座污水处理厂,总的污泥处理处置装置市场大约为140亿。

二、对促进相关产业发展、区域发展或社会发展发挥的作用。

餐厨垃圾处理作为一个新生产业在中国还并不成熟,虽然厌氧消化技术在国内研究较多,但针对餐厨垃圾与市政污泥的混合厌氧消化在实际的的工程应用上较少,只有通过借鉴国外的先进技术与经验,并结合中国的实际情况,加以消化吸收与改造,才有可能赶上国际领先水*并伺机超越,真正实现垃圾无害化、减量化、资源化处理。

餐厨垃圾和市政污泥的混合厌氧消化可以实现现两者的减量化、稳定化、无害化及资源化,有效地保护了环境;减少和防止餐厨垃圾被用来饲养“垃圾猪”和提炼“地沟油”而危害人们的身体健康,提高食品安全水*;减少因餐厨垃圾与污泥的不合理处置而可能引起的疫情传播;改善群众的生活环境质量和城市市容;促进城市循环经济水*的提高,建成节约型和谐城市。

三、对节约能源、资源和保护环境的作用。

研发文件:yf-20xx-h02。

湖北博实城乡环境能源工程有限公司。

环境效益主要表现在:

(1)实现了餐厨垃圾与污泥的`减量化、无害化、资源化;。

(2)不产生二次污染,减少了温室气体的排放;。

(4)厌氧微生物能促进垃圾中油类的分解,耐盐毒性较强,且减少能耗。

四、对提升企业技术创新能力和市场竞争力的作用。

编制部门:

项目负责人:

编制人:

项目进度滞后情况说明范文范本篇七

江苏荷普医疗器械有限公司交锁髓内钉项目于xx年xx月立项,于xx年xx月由我公司技术部成立专项小组负责研发,产品于xx年xx月完成,项目成果如下:。

1.产品采用医用钛合金材料制造,弹性模量与人体骨骼接近;。

2.与人体的生物相容性好,无免疫排斥反应;。

3.具有良好的抗疲劳性能和优秀的抗腐蚀性能;。

4.术后患者能够进行mri、ct检查;。

5.产品适用于四肢长管骨骨折的复位固定。

本项目的开发解决了不锈钢材质交锁髓内钉手术后不能进行核磁共振检查,与ct检查成像清晰度差的局限性;钛合金材质制造的交锁髓内钉的生物相容性、抗疲劳性、抗腐蚀性能明显优于不锈钢制造的交锁髓内钉;产品有多种规格可选择,覆盖面广、适应性强,适用于人体四肢长管骨的各种骨折类型。产品配用专用的安装工具,能进行微创手术植入,使手术时出血量小,术后愈合效果好;产品经中国人民*军第四军医大学第一附属医院、第二附属医院临床使用后,对产品的安全性能、愈合效果、产品植入的简捷性获得一致好评。

xxx。

项目进度滞后情况说明范文范本篇八

原定施工进度计划自2012年6月11日开工,总工期60天。按原进度计划,截止到2012年7月18日。本工程目前施工现场实际完成了773根管桩施工。现对工程进度滞后原因进行分析并提出相关赶工措施。

一、进度滞后原因分析。

1、工程场地土地基承载力不足造成工期延误。

在工程管桩施工中,场地土地基承载力不足。在管桩施工前未制定可行的场地硬化施工方案,需对场地土进行换填,待静压桩机械进场施工后才开始对场地内土地进行换填。

2、前期施工进展缓慢,6月份阴雨天气持续,受天气影响,延误工期。

3、施工进度计划编制不合理。

施工方编制的施工进度计划过于理想化,未考虑因雨天滞后及机械维修因素。

4、因2#桩机机械故障较多,出现故障未能及时排除。

5、因受场地内宴会厅等设计变更影响桩基线路,造成桩基线路重复行走。

二、赶工措施。

1、增加劳动力:根据本工程的工程量,适量增加桩机特种作业人员人数,合理安排,在技术可靠,质量安全保证的基础上,以最合理的方式达到工程的各项管理目标。

2、原材料及时供应,提前采购,落实货源,保证及时供应。现场材料堆放合理化。

3、加大设备维修保养投入,现场准备1#、2#桩机易损件,出现故障能及时排除。

4、夜间施工措施:夜间施工不超过有关部门所规定的时间标准。保证夜间施工有足够的照明,并安排专门电工跟班,随时排除电线路及机械故障,尽量减少噪声。合理安排夜间施工的工序,实行两班制连续施工。

5、雨季施工措施:受雨天天气因素影响时,在施工现场搭设防雨蓬,及时抽除场地内积水,以保持场地土地基承载力。增加安全防护措施,确保雨季安全施工。

6、合理组织施工:合理安排施工工序,减少桩机重复行走线路平,保证两台桩基工程同步进行施工。

三、赶工进度计划。

1、1#桩机每天20根基础上增加3根,每天施工达到23根。

2、1#桩机每天18根基础上增加4根,每天施工达到22根。

3、每周增加施工桩数51根,在两周内将上周滞后102根桩施工完成。

项目进度滞后情况说明范文范本篇九

进度控制措施:

项目目标实施的过程中,为使工程建设的实际进度与计划进度要求相一致,使工程项目按照预定的时间完成及交付使用而开展的控制活动。在工程项目建设过程中,工程项目的实际进度往往不能按计划进度实现,实际进度与计划进度常常存在一定的偏差,有时候甚至会出现相当程度的滞后。这是由于本项工程项目建设具有庞大、复杂、周期长等特点,工程施工进度无论在主观或客观上都受到诸多因素的制约。现就如何采取措施加强对施工单位工程进度控制管理提出一些要求和措施。

一、合同措施。

施工合同是建设单位与施工单位订立的,用来明确责任、权利关系的具有法律效力的协议文件,是运用市场经济体制组织项目实施的基本手段。建设单位根据施工合同要求施工单位在合同工期内完成工程建设任务,并以施工单位实际完成工程量(符合设计图纸及质量要求的)为依据按施工合同约定的方式、比例支付工程款。因此,合同措施是建设单位进行目标控制的重要手段,是确保目标控制得以顺利实施的有效措施。

(一)合同工期的确定。

一般来说,合同工期主要受建设单位的要求工期、工程规模的定额工期以及投标价格的影响。工程招投标时,由于工程项目工期紧迫,建设单位通常不采用定额工期而根据自身的现实需要提出要求工期,并由此限定投标工期,只从价格上选择相对低价者中标。多数施工单位为了实现中标这一首要任务,忽视工程造价与合同工期之间的辩证关系,致使在工程实施过程中,由于工程报价低,在要求增加人力、机械设备时显得困难,制约了工程进度,不能按合同工期期限完成。因此,要求工期的科学合理和允许投标工期在平衡投标报价中发挥作用,将有利于减小建设单位在进度目标控制中存在的风险。在本项目中,可考虑如下招投标中标评选方案:

1.按照有关法规规定合同工期一般不应低于工程定额工期的80%,建设单位可根据工程定额工期及此范围确定合理的要求工期并作为标底内容。

2.选取投标工期最接近要求工期的若干家投标单位入围(投标工期一致时以价低者优先)。

3.根据投标工期与要求工期的差距,对投标报价进行增减换算,投标工期相对短的投标报价按比例抬高,投标工期相对长的投标报价按比例降低。

4.对换算后的投标报价进行相对合理低价比选,即以换算后若干家投标报价的算术平均值为标准,以最接近此值者中标。

经过两次比选,投标工期过长的难以入围,而投标工期明显偏短的其投标价格会因为换算后被抬高而不易于中标,促使投标单位在投标价格和投标工期上进行合理优化。

(二)工程款支付的合同控制。

工程进度控制与工程款的合同支付方式密不可分,工程进度款既是对施工单位履约程度的量化,又是推进项目运转的动力。工程进度控制要牢牢把握这一关键,并在合同约定支付方式中加以体现,确保阶段性进度目标的顺利实现。如合同文本对工程进度款支付的约定方式通常为按每月完成工程量计量,可调整为按形象进度计量,即将工程项目总体目标分解为若干个阶段性目标,在每一阶段完成并验收合格后根据投标预算中该阶段的造价支付进度款。这样不但使工程进度款的支付准确明了,更重要的是提高了施工单位的主观能动性,使其主动优化施工组织和进度计划,避免做到哪算哪、做得多少算多少的情况出现。

(三)合同工期延期的控制。

合同工期延期一般是由于建设单位、工程变更、不可抗力等原因造成的;而工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的,两者概念不同。因此,合同约定中应明确合同工期顺延的申报条件和许可条件,即导致工期拖延的原因不是施工单位自身的原因引起的,例如,施工场地条件的变更,建设、合同文件的缺陷,由于建设单位或设计单位图纸变更原因造成的临时停工、工期耽搁,由业主供应的材料、设备的推迟到货,影响施工的不可抗力等。上述原因造成的工期拖延是申请合同工期延期的首要条件,但并非一定可以获得批准。在工程进度控制中还要判断延期事件是否处于施工进度计划的关键线路上,才能获得合同工期延期的批准。若延期事件是发生在非关键线路上,且延长的时间未超过总时差时,例如屋面防水层的设计变更发生在工程结构施工阶段,工期延期申请是不能获得批准的。此外,合同工期延期的批准还必须符合实际情况和注意时效性。通常约定为在延期事件发生后14天内向建设单位代表或监理工程师提出申请,并递交详细报告,否则申请无效。

二、经济措施。

要促使事物朝有利的方向发展,无论在什么时候经济杠杆都是行之有效的重要手段之一,工程项目进度控制也不例外。建设工程项目进度控制的经济措施涉及资金需求计划、资金供应的条件和经济激励措施等。

(一)强调工期违约责任。

建设单位要想取得好的工程进度控制效果,实现工期目标,必须突出强调施工单位的工期违约责任,并且形成具体措施在进度控制过程中就对企图拖延、蒙混工期的施工单位起到震慑作用。如根据审定的工程进度计划对照形象进度,属施工单位原因超过计划时间点未能完成形象进度的,以合同价款的若_例按每延误一日向建设单位支付工期违约金,并在工程进度款支付中实际体现。施工单位在下一阶段目标或合同工期内赶上进度计划的可予以退还违约金;否则,建设单位将继续扣留或累计扣罚违约金,违约金支付上限不超过法规规定的合同总价款的5%。

(二)引入奖罚结合的激励机制。

长期以来,在实现工程进度控制目标的巨大压力下,针对施工单位合同工期的约束大多只采取“罚”字诀,但效果并不明显。从根本上讲建设单位的初衷是如期完工而不在于“罚”,而某些工程项目施工单位在考虑赶工投入的施工成本后会得出情愿受罚的结论,原因是违约金上限不能超过合同总价款的5%,这与增加人员投入、材料周转的费用相接近,且拖延工期直接降低了一定的施工成本。所以,工程进度控制只采用罚的办法是比较被动的,而采取奖罚结合的办法可以引导施工单位变被动为主动。施工单位在合同工期内提前完工奖励的幅度可以约定为一个具体数值或是与违约金支付的比例相当。由于奖励比惩罚的作用更大,争创品牌的施工单位自然会积极配合建设单位的进度控制,尽可能为此荣誉而努力,也有利于促成双方诚信合作的良性循环。

三、组织措施。

组织协调是实现进度控制的有效措施。为有效控制工程项目的进度,必须处理好参建各方工作中存在的问题,建立协调的工作关系,通过明确各方的职责、权利和工作考核标准,充分调动和发挥各方工作的积极性、创造性及潜在能力。在项目组织结构中应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作。进度控制的主要工作环节包括进度目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况、采取纠偏措施,以及调整进度计划。这些工作任务和相应的管理职能应在项目管理组织设计的任务分工表和管理职能分工表中标示并落实。应编制项目进度控制的工作流程。进度控制工作包含了大量的组织和协调工作,应进行有关进度控制会议的组织设计。

1.组织是目标能否实现的决定性因素,因此,为实现项目的进度目标,应充分重视健全项目管理的组织体系.2.在项目组织结构中应由专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作。

(1)定义施工进度计划系统(由多个相互关联的施工进度计划组成的系统)的组成;(2)各类进度计划的编制程序、审批程序和计划调整程序等。

(2)各类会议的主持人和参加单位及人员;(3)各类会议的召开时间;

(4)各类会议文件的整理、分发和确认等。

6、突出工作重心,强调责任。对于参建单位来说,工程项目的三大控制目标都同等重要,但是如果各方对三大控制目标都使用均等的力度来抓就有可能出现顾此失彼的问题。在实践中,比较理想的方案是施工单位、监理单位和建设单位,分别以进度、质量和投资控制作为工作重点,三者并非各自独立,而是强调其主要责任使其有机结合。就进度控制来说,施工单位的主要职责是根据合同工期编制和执行施工进度计划,并在监理单位监督下确保工程质量合格,如造成工期拖延,建设单位和监理单位有权要求其增加人力、物力的投入并承担损失和责任。

四、管理措施。

您可能关注的文档