2023年交房签用电协议书通用(精选18篇)

对于一个国家来说，若想站在世界舞台的中央，就必须跟上时代的步伐，不断地创新和发展。写总结时要注重语言的简洁明了，让读者一目了然。以下是一些常见面试题和回答范例，供大家参考面试准备。

交房签用电协议书通用篇一

甲方：(以下简称甲方)。

乙方：(以下简称乙方)。

甲方为五原县供电机构，有完善的电网系统。乙方为五原县招商引资的牲猪屠宰企业，根据《全国供用电规则》的有关规定，经甲、乙双方充分协商，共同达成如下供、用电协议，以便共同遵守。

1、乙方受电地点：五原县荣丰工业园区。

2、乙方受电容量：三相变流500千伏安，新增变压器一台最新用电协议书范本最新用电协议书范本。

3、合同期限：自20xx年10月28日起至企业生产终止。

4、乙方新装或增加用电，应按国家有关规定，均应向甲方办理用电申请手续。

5、乙方提出减少用电容量，甲方应根据用乙方所提的期限，保留其原容量。停止用电时乙方应向甲方提出申请，同时应将电费结清。

6、乙方的冲击性负荷、不对称负荷和整流用电等对供电质量和安全经济运行有影响者，应采取技术措施消除影响，否则甲方可不供电。

7、乙方发生人身触电伤亡事故;主要电气设备损坏及因乙方的原因引起电网停电等事故时，应立即向甲方报告。

8、甲方对乙方的安全用电工作督促检查，并积极协助有关主管部门及乙方共同做好对乙方电工的技术培训和管理工作，定期进行安全技术考核。

9、乙方应定期编制节约用电措施计划，完成节约用电任务;甲方应督促、检查、帮助乙方的节约用电工作。

10、乙方应积极采用节约用电的新技术措施，推广有效的节约经验。

11、甲方和乙方分工维护管理的供电、用电设备，未经分管单位同意，不得操作或更动。如因紧急事故必须操作或更动者，事后应迅速通知分管单位最新用电协议书范本合同范本。

12、甲方应固定抄表日期，按期抄表收费。乙方应按甲方规定的期限交付电费。对逾期不交者，按规定加收迟纳金，并可停止供电。

13、本合同生效后，甲、乙双方均不得擅自修改或废止，合同中如有特殊情况需要修改，或有未尽事宜，须经双方协商，根据《全国供用电规则》作出补充协议，补充协定与本合同具有同等效力。

14、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份;。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)。

20xx年月日20xx年月日。

交房签用电协议书通用篇二

甲方：

乙方：

甲乙双方依据《合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就乙方室内分布系统在甲方用电事宜，达成一致，特签订如下协议：

1、供电单位：

2、联系方式：

3、供电地址：(市、区、县、路、号、楼宇名称、竖井位置)。

1、电费标准：元/度。

2、其他：乙方自行新装电表，该电表起始读数为零。

3、支付方式：

(1)乙方所发生的电费由甲方向供电部门统一交纳。

(2)乙方电费支付时间：每季度支付一次。

双方根据电表读数，据实结算。

1、上述第二项第1款中的电费标准随政府电力部门的公示价格进行调整，该调整发生时，甲方应及时通知乙方。

2、乙方按照上述第二项第3款中规定的时间向甲方交纳电费最新用电协议书范本最新用电协议书范本。

3、在乙方按时向甲方支付电费的前提下，甲方应确保乙方基站的正常供电，不得随意停电。特殊情况下需停电预计在3小时以上时，甲方必须提前通知乙方，并由乙方为基站机房准备其他应急供电设备。

4、结算电费时，甲方提供电费往来收据，以及加盖公章的电费发票复印件。

6、乙方人员不得借婚、丧、嫁娶、过生日等事宜，接收甲方的变相送礼。不得接受甲方的吃喝、娱乐、洗浴、旅游等各种消费招待。

本协议有效期限为________年，自________年________月________日至________年________月________日止。

1、乙方逾期向甲方交纳电费超过三个月时，乙方应向甲方支付违约金，违约金的数额为逾期支付电费数额的千分之三。

2、由于甲方的过错或责任导致设备停电超过8小时，(电力部门正常检修停电除外)给乙方造成的损失应由甲方赔偿，此时乙方有权拒绝向甲方支付部分或全部电费。六、其他：

1、本协议一式陆份，甲方执两份，乙方执肆份，具有同等法律效力。

2、本协议自甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方：乙方：

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日。

交房签用电协议书通用篇三

甲方：

乙方：

为加强安全生产工作，切实落实安全生产责任制和安全技术措施，保障联营单位作业人员的职业健康、机械设备安全、临时用电安全等工作，明确甲乙双方在安全管理中的责任和义务，特制定此协议。

一、甲方责任和义务。

1、建立施工项目安全生产组织，配备专职安全管理人员。

2、督促联营单位人员认真学习贯彻安全技术规程、规范、标准；督促联营单位对作业人员进行安全生产教育，检查特殊工种持证情况。

3、针对施工特点，做好切实可行的安全技术交底，履行双方签字手续并严格执行安全技术交底，落实安全措施，监督其执行。

4、坚持定期和经常的安全生产检查，对查出的安全隐患，及时向乙方提出整改意见或下发限时整改通知单，并监督落实。

5、督促联营单位电工及机械设备维修人员按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行作业。

6、对联营单位提出的不安全因素，要给以重视，分清责任，及时解决，不能解决的，要及时上报上级单位，杜绝带隐患冒险违章施工。

7、检查监督联营单位落实安全措施，搞好现场的各项安全防护工作。

二、乙方责任和义务。

1、联营单位应建立健全安全生产组织，配好专职和兼职的安全员，落实安全教育制度。

2、全体作业人员都应遵守《建筑施工安全技术操作规程》、《施工临时用电安全技术规程》、《建筑施工高处作业安全技术规程》等有关方面的规定，实施文明施工，杜绝野蛮施工。

3、全体作业人员应遵守甲方在安全生产方面的.各项管理制度、标准，服从甲方管理；认真落实国家和政府关于安全生产方针、政策和各项法规。

4、施工现场应重点抓好以下方面工作：

（1）按规定使用安全帽、安全带、安全网等安全防护用品（具）；

（2）机械设备防护装置一定要齐全有效，所有机械均要及时维修保养，禁止“带病”运转。

（3）现场用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求，必须采用三级配电三级保护，使用标准电闸箱，固定式配电箱应设围栏，并有防雨防砸措施。电器设备必须采用tn—s系统、设置专用的保护零线，电动机械和电动手持工具要设漏电保护装置，一机、一箱、一闸、一保护。机械和电动工具的维修和检查应由专业人员负责。

（4）电焊机应使用专用电闸箱，一次线长度应小于5米，二次线长度应小于30米。电焊机两侧接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。电焊把线双线到位。电焊把线应使用专用电缆线，线路应绝缘良好，无破损、裸露。电焊机装设专用防触电保护装置。

（5）脚手架材料及脚手架搭设必须符合规范要求及施工方案，使移动操作平台的.，操作平台要有合格证。

（6）严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场；高空作业不准穿硬底和易滑的鞋靴，严禁酒后或服药后作业。

（7）电工、电气焊工、架子工、各种机动车辆驾驶员及其他特殊工种，必须持证上岗，并根据岗位需要定期体检。

（8）坚持班前讲话制度、安全日检、随检制度，及时消除安全隐患。

（9）配合甲方各项安全检查，并对提出的问题按要求进行整改。

三、甲乙双方。

应自觉履行上述所指定的条款，严格按本协议所赋予的职责监督检查，确保施工生产安全顺利进行。凡违反上述协议规定，不履行自己的职责和义务，造成伤亡事故，由责任方承担一切责任。

四、本协议由甲、乙双方负责人（代表）签字，单位盖章。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表签字：

乙方代表签字：

日期：

交房签用电协议书通用篇四

编号：

出卖人（下称甲方）：

注册地址：

营业执照注册号：

法定代表人：

联系电话：20___年__月__日。

邮政编码：20___年__月__日。

购买方（下称乙方）：

姓名：身份证号码：

地址：电话：

公司或机构名称：

法定代表人：

委托代理人：

代理人身份证号码：

电话：

公司或机构地址：

甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内，邑海家园住宅事宜，达成如下协议：

1、乙方预定房屋为_____号楼_____单元_____室，建筑面积____平方米。该房屋附带地下室为______号，建筑面积________平方米。

2、交房时间定于20___年__月__日。

4、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续，并按合同约定及时补齐该套房产的应付款，乙方未履行本协议有关约定，逾期则视为乙方自动放弃，甲方有权将该套房产另行处理，同时乙方所交定金不予退回。

5、乙方按本协议约定付清款项后，如甲方自行将该套房产另行出售，甲方应双倍返还乙方所交定金。

6、本协议一式两份，甲方、乙方签章即生效，双方各执一份，均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后，本协议相关条款自动作废。

甲方（签字）：乙方（签字）：

（盖章）（盖章）。

签署地点：

签署时间：20___年__月__日。

交房签用电协议书通用篇五

总包方：______（以下简称甲方）。

分包方：______（以下简称乙方）为了确保安全施工生产和安全用电的有效进行，认真贯彻《北京市施工现场临时安全用电》、《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46－20xx、《施工现场临时用电安装标准》的规定，甲乙双方应贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，明确安全用电责任和达到施工现场安全用电、安全生产的目的，经甲、乙双方协调，鉴定此协议，望甲乙双方认真遵照执行：

一、甲方的责任：

1、甲方对乙方在施工现场的所有临时用电有权进行监督和管理。

2、甲方有权制止乙方在施工现场的违章用电和没收其违章用电设备并进行罚款处理。

二、乙方的责任：

１、乙方进入施工现场布置和安装临时用电设施时必须要通知甲方电工负责人、经同意后方可进行。

２、乙方进入施工现场时必须配备两名以上持有北京市安全生产监督局颁发的低压运行维修电工操作证，方可进行电工作业，严禁非电工操作。

３、乙方在布置和安装临时用电设施时、必须严格按照《北京市施工现场临时安全用电》、《施工现场临时用电安全技术规范jgj46—20xx》、《施工现场临时用电安装标准》进行安装和敷设。

４、乙方所有进入施工所用的临时分配电箱、开关箱、各种漏电断路器和开关、以及各种电动工具、电源线等其他电器设备必须由生产厂家的安全生产许可证、检验报告、合格证以及国家的'认证３ｃ认证标志，严禁不合格产品进入施工现场使用。

５、乙方应在工人进场当天对其进行施工现场安全用电知识的教育和培训，并做好施工现场临时用电安全技术交底，使每个工人都懂得安全用电的重要性。

６、乙方自进场一周之内将临电电工的操作证复印件、身份证复印件和照片报甲方备案、以备查验。

７、精装修队伍在施工现场内严禁使用碘钨灯，走廊、楼梯间、各个房间内应装设３６ｖ低压照明。

８、施工现场及生活区宿舍内严禁私拉乱接电源线或安装插座，严禁使用电热水器、电炉子、电饭煲、电热毯、电褥子等其它自制的各种用电设备进行做饭、烧水、取暖等，一经发现将其没收并处以罚款，如因特殊原因需要使用以上设备时，必须报甲方审批。

９、施工现场内严禁使用滚线轴、多用插座板。

１０、施工现场对电焊机作如下规定：

１〉电焊机必须社设置焊机专用箱、专用箱必须是正规生产厂家生产的，箱体的厚度必须达到1。2mm，箱腿高度为0。6m—1。6m，箱体和箱腿应为一体。２〉电焊机的防护罩必须齐全而且必须牢固可靠。

３〉电焊机的一次线不得超过5m，二次线不得超过30m。

４〉二次线必须双线到位，严禁使用钢筋、各种金属管、条、丝等待铁二次线。

５〉电焊机的一次线必须有临电电工进行压接和拆除，焊工人员只能在不带电的情况下连接二次线，违者重罚。

１１、所有进场的机械设备、配电箱必须符合要求。

１２、使用机械设备时，必须做到一机、一闸、一箱、一漏。

此协议一式两分，从______年______月______日起至______年______月______日止，不足的地方由临时用电技术交底补充。

甲方：______（章）乙方：______（章）。

交房签用电协议书通用篇六

甲方：

_________市_________化工厂。

地址：_________。

乙方：

_________市_________供电局。

地址：_________。

甲乙双方于_________年_________月_________日于_________市_________区签订供电合同如下：

为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用秩序，安全、经济合理地使用电力，根据《民法典》以及《全国供用电规则》的规定，经供用电双方充分协商、特订立本合同，以便共同遵守。

1、双方因_________市_________区现只有_________千伏工农线供电，线路已满负荷运行，电压质量不良，不能再增加供电负荷。甲方_________千伏变电所现轻负荷运行。为了解决_________区用户生产用电，双方协商新增负荷由甲方供电。

2、甲方_________千伏变电所_________千伏安主变压器因内部有放电声，暂停运行检修，更换为_________千伏安主变压器投入运行。乙方同意保留_________千伏安用电契约容量，投入时不再重新申请增容。

3、甲方同意暂外带乙方的用电负荷共_________千瓦_________安培，掌握其用电情况，负责供电和设备的'安全运行。

4、电费收缴办法：乙方用户由乙方直接装表计量收取电费。甲方总电度表减去其它用户的其余部分电度数，由乙方向甲方收取电费。

5、甲方外带乙方用户和其他用户负荷是暂时的供电措施。_________区变电所建成后，乙方计划的10千伏电网供_________区负荷。

6、本合同于_________区变电所建成后失效。

甲方（盖章）：_________。

乙方（公章）：_________。

法定代表人（签章）：_________。

法定代表人（签章）：_________。

日期：

日期：

交房签用电协议书通用篇七

根据乙方建设需要，甲方为了支持电信事业的发展，双方经过友好协商，达成如下协议：

一、用电方基站所在地：_______

二、基站用电期限：自20__年__月__日起至设备拆除为止。

三、用电方每年需交付伍仟圆整（_______元整）人民币为设备用电电费，供电方需要向用电方提供相应票据。

四、用电安全责任

3、用电方不得向外转供电，否则供电方有权终止对用电方供电，并且因此带来的后果由用电方负责。

本协议一式两份，双方各执一份，于20__年__月__日起生效。

代表签字：_______

代表签字：_______

联系人：_______

联系人：_______

电话：_______

电话：_______

20__年__月__日

20__年__月__日

交房签用电协议书通用篇八

（一）乙方要求免费试用电脑，甲方提供电脑一台，_________软件一套。乙方试用三个月。付给甲方电脑押金人民币：_________元。

（二）试用过程中乙方保管好电脑，没有人为损坏乙方不负任何责任。如电脑本身故障由甲方负责维修。试用三个月期满后：

如乙方继续想使用，押金转为电脑购买金。乙方按三个月前电脑实际价值支付给甲方（如不想买电脑硬件，也可以只买电脑软件）。

如乙方不想继续使用试用的电脑与软件，可原物退还给甲方。甲方如数退还给乙方的押金（不计息）人民币：_________元。

乙方（盖章）：_________。

代表人（签字）：_________。

代表人（签字）：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

签订地点：_________。

签订地点：_________。

交房签用电协议书通用篇九

乙方：_______。

甲乙双方依据《合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就乙方室内分布系统在甲方用电事宜，达成一致，特签订如下协议：

1、供电单位：_______。

2、联系方式：_______。

3、供电地址：______________（市、区、县、路、号、楼宇名称、竖井位置）。

1、电费标准：______元/度。

2、其他：乙方自行新装电表，该电表起始读数为零。

3、支付方式：

（1）乙方所发生的电费由甲方向供电部门统一交纳。

（2）乙方电费支付时间：每季度支付一次。

双方根据电表读数，据实结算。

1、上述第二项第1款中的电费标准随政府电力部门的公示价格进行调整，该调整发生时，甲方应及时通知乙方。

2、乙方按照上述第二项第3款中规定的时间向甲方交纳电费。

3、在乙方按时向甲方支付电费的前提下，甲方应确保乙方基站的正常供电，不得随意停电。特殊情况下需停电预计在3小时以上时，甲方必须提前通知乙方，并由乙方为基站机房准备其他应急供电设备。

4、结算电费时，甲方提供电费往来收据，以及加盖公章的电费发票复印件。

5、甲方人员不得以任何名义或手段给予乙方人员财物、回扣、手续费以及乙方人员不应得的其它各种利益。

6、乙方人员不得借婚、丧、嫁娶、过生日等事宜，接收甲方的变相送礼。不得接受甲方的吃喝、娱乐、洗浴、旅游等各种消费招待。

本协议有效期限为__________年，自__________年______月______日至__________年______月______日止。

1、乙方逾期向甲方交纳电费超过三个月时，乙方应向甲方支付违约金，违约金的数额为逾期支付电费数额的千分之三。

2、由于甲方的过错或责任导致设备停电超过8小时，（电力部门正常检修停电除外）给乙方造成的损失应由甲方赔偿，此时乙方有权拒绝向甲方支付部分或全部电费。

1、本协议一式陆份，甲方执两份，乙方执肆份，具有同等法律效力。

2、本协议自甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方：______。

乙方：______。

__________年______月______日。

交房签用电协议书通用篇十

甲方：(以下称甲方)。

乙方：(以下称乙方)。

为加强施工现场临时用电的安全和管理，使现场临时供电系统在额定容量下，运行在最佳状态，各种机电保护装置得到有效的维护和保养，使之发挥应有的保护功能，杜绝各类用电事故的发生。明确各自的责任、权利和义务，经双方协商一致同意签订如下协议：

一、甲乙双方必须认真贯彻执行国家、建设部、、市建委颁发的有关安全生产法令、法规及规章制度。

二、甲方对乙方承担的每一项施工任务，应统一进行临时用电书面交底。

1、具有一定规模的分项工程，乙方应配备相应的持有效证件的电管作业人员，乙方对作业人员在操作前进行书面和口头交底用电安全协议书用电安全协议书。所有作业人员均应按交底和部颁jcj46—88、jcj59—99标准进行操作并执行甲方用电管理规定。

2、乙方在施工现场未配备或无能力配备持有效证件的电管作业人员，应书面向甲方申请用电监管，无证人员不得从事临电操作。

三、乙方必须服从甲方用电管理，乙方自备的开关箱、流动箱、专用箱、电力电缆、电动机具、手持电动工具、照明器具等电气设备，必须性能良好，符合安全技术规范。乙方在进场时和投入使用前，应会同甲方进行检查验收，并经双方签字后方可投入使用。使用过程中如遇危及系统运行的设备故障时;应立即停止使用，并报告甲方备案，故障未彻底排出前，不得通电试运行。

四、甲方负责给乙方提供电源，接电源时，必须按甲方指定位置接线，不得私拉乱接;并应遵守下列规定：

1、乙方使用的所有用电设备、器具、机电不得直接在甲方供电箱(柜)内接线，必须通过自备或甲方提供的流动箱转接。

2、在二级箱内接线：甲方应指定专用开关供电。乙方接线供电顺序为：开关箱-流动箱或专用箱-机具、用电器具。

3、在楼层电源箱内接线：甲方应指定专用开关或专用接口供电，乙方应自备符合安全技术规范的配电箱向负荷供电。

五、甲方有权检查施工区的用电安全，对乙方有私拉乱接、违章和严重违章现象下达书面隐患通知单(应双方签字)，并限期整改，到期不改且无正当理由拖延者，检查人员有权对责任单位和责任人进行处罚，罚款数额参照甲方有关规定执行。

用电安全协议书合同范本。确因工程需要，应向甲方提出书面申请，甲方应视实际需要及时给子书面答复。

七、本协议未尽事宜，按甲方与乙方《安全施工协议书》有关条款执行。

八、本协议一式两份。甲乙双方各持一份。

九、补充条款：与正式条款具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

日期：

交房签用电协议书通用篇十一

编号：

出卖人（下称甲方）：

注册地址： ；

营业执照注册号：

法定代表人：

联系电话：邮政编码：

预定方（下称乙方）：

姓名：身份证号码：

地址：电话：

公司或机构名称：

法定代表人：委托代理人：

代理人身份证号码：电话：公司或机构地址：

甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内，邑海家园住宅事宜，达成如下协议：

1、乙方预定房屋为号楼单元室，建筑面积平方米。该房屋附带地下室为号，建筑面积平方米。

4、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续，并按合同约定及时补齐该套房产的应付款，乙方未履行本协议有关约定，逾期则视为乙方自动放弃，甲方有权将该套房产另行处理，同时乙方所交定金不予退回。

5、乙方按本协议约定付清款项后，如甲方自行将该套房产另行出售，甲方应双倍返还乙方所交定金。

6、本协议一式两份，甲方、乙方签章即生效，双方各执一份，均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后，本协议相关条款自动作废。

甲方（签字）：乙方（签字）：

（盖章）（盖章）。

签署地点：签署时间：年月日。

交房签用电协议书通用篇十二

编号：

出卖人（下称甲方）：

注册地址：；

营业执照注册号：

法定代表人：

联系电话：邮政编码：

预定方（下称乙方）：

姓名：身份证号码：

地址：电话：

公司或机构名称：

法定代表人：委托代理人：

代理人身份证号码：电话：公司或机构地址：

甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内，邑海家园住宅事宜，达成如下协议：

1、乙方预定房屋为号楼单元室，建筑面积平方米。该房屋附带地下室为号，建筑面积平方米。

4、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续，并按合同约定及时补齐该套房产的应付款，乙方未履行本协议有关约定，逾期则视为乙方自动放弃，甲方有权将该套房产另行处理，同时乙方所交定金不予退回。

5、乙方按本协议约定付清款项后，如甲方自行将该套房产另行出售，甲方应双倍返还乙方所交定金。

6、本协议一式两份，甲方、乙方签章即生效，双方各执一份，均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后，本协议相关条款自动作废。

甲方（签字）：乙方（签字）：

（盖章）（盖章）。

签署地点：签署时间：年月日。

交房签用电协议书通用篇十三

住所地:______。

乙方：______。

住所地:______。

为明确甲乙双方在电力使用和管理中的权利和义务，使乙方安全、合理、有序地用电，经双方协商一致，达成以下协议，共同信守、严格履行。

一、办理用电申请。

乙电方要写出用电申请（其中包括电压等级、容量和用电地址），经甲方办公室和公司领导签字同意后，由机动处负责安排专业电气人员根椐情况在合适的地方进行对接操作。

二、用电设施维护管理责任。

1、甲方与乙方之间的供配电设施，其产权分界点在用户计量表计处，即：分界点电源侧供电设施由甲方负责运行维护和管理；分界点负荷侧用电设施属乙方，由乙方自行运行维护和管理。

2、双方分管的供电设施，除另有约定外，未经对方同意，不得操作或更动。当遇到危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡、设备损坏，或违约用电、窃电、欠费时，甲方可根据实际情况更动或操作乙方的供电设备。

3、在乙方受电装置内安装的用电计量装置及电力负荷管理装置由甲方负责管理、保护并监视其正常运行，如有异常，及时通知乙方。

4、甲方可不定期对乙方的用电情况进行检查，乙方应予配合。

三、供用电设施安全管理责任。

1、乙方对其所有的电气设备应定期进行检查、检修和试验，做好防触电措施，及时消除设备隐患，预防电气设备事故。

2、乙方严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。

3、乙方严禁私自改变低压系统运行方式，禁止采用“一地一线”方式用电。

4、乙方严禁拾取断落的电力导线；发现电线松弛对地安全距离不够或断落时，任何人不得靠近，要远离导线危险点、断落点8米，并保护好现场，同时立即报告电工处理；以免扩大事故范围。

5、乙方发现有人触电，不要赤手拉触电人，应尽快断开电源。

6、乙方应及时对可能危及受电线路廊道的树木、竹子进行修剪或砍伐。

7、乙方应按规定安装漏电保护器；乙方未按要求安装漏电保护器、私自解除已安装的漏电保护器及擅自调整漏电保护器整定值，而引起的事故责任由乙方负责。

8、乙方漏电保护器的维修应由专业人员进行，运行中遇有异常现象应找甲方电工处理。

四、约定事项及违约责任。

1、乙方未依照约定履行维护检查的义务，导致电气设备带病运行，存在安全隐患的，甲方有权对乙方直接中止供电。

2、甲方应对乙方电气设备存在的隐患提出书面整改意见；乙方整改后，应及时进行验收。

3、乙方临时用电应事先向甲方书面申请，电力设备安装、临时用电所需电线、插头、插座、开关应符号安全用电的要求；临时用电期间应设专人看管临时用电设施，用完及时拆除。

4、乙方私拉乱接、违章用电，由此造成的触电事故，乙方必须依法承担全部法律责任。

5、乙方未执行本协议或管理不到位，给甲方或社会带来人身、设备损害的，乙方必须依法承担全部法律责任。

1、乙方应按要求安装电能计量装置。用电计量装置的记录作为甲方向乙方计算电量的.依据。

2、乙方安装的计量装置需经法定计量单位检定为合格后方可使用。

3、按国家计量法规的规定，乙方计量装置应一律强制性周期检定，乙方不能以任何理由拒绝，乙方应支付检定费用。

六、电费收取。

1、甲方按用电计量装置的记录收取当期电费，单价为1元/kwh。

2、甲方每月20日抄表，当月25日到次月10日向用户收取电费。用户拒付电费或逾期不交清电费者甲方直接中止供电，由此引起的一切法律责任和损失由乙方全部承担与甲方无关。

3、乙方不能按期足额向甲方缴清电费的，应承担电费滞纳金，电费违约金按每日2%计算。乙方若无正当理由而拒缴电费及电费违约金，甲方有权中止供电并按法律程序追收电费、电费滞纳金。

4、严禁窃电和违章用电。乙方若有窃电及违章用电行为时，每发现一次按最高用电设施负荷量的10倍进行处罚。

七、双方如发生争议，应友好协商，协商不成，任一方均可向乙方所在地法院起诉。

八、本协议自双方签字，并加盖章后生效。

九、本协议正本一式四份。双方各执贰份。

甲方：______（签章）乙方：______（签章）。

法定代表人（或负责人）：______法定代表人（负责人）：______。

签订时间：______签订时间：______。

交房签用电协议书通用篇十四

甲方(卖方)：

住所：

邮编：

乙方(买方)：

年龄：

性别：

(买方的名称要与购房合同上面的一致，夫妻关系的都要签字。)。

身份证号码：

住址：

鉴于：

1、根据甲乙双方于20xx年x月xx日签订的编号为：xxxxx的《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》，乙方自愿向甲方购买位于xx苏州工业园xx区(镇)xxx公安编号xx幢xx室的商品房(以下简称“房屋”)，名义层为xx层，实际自然层为xx层，该房屋的约定预测建筑面积为_____________平方米。经苏州工业园区国土房产局认定的房屋测绘机构实测面积为：房屋建筑面积__________平方米、共用部位分摊建筑面积________平方米。

2、甲乙双方签订的前述《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》约定的交房日期为20xx年x月xx日。现因乙方强力要求提前交付房屋，甲方为满足乙方的请求。故甲乙双方商定于20xx年x月xx日前交付该房屋。

甲乙双方经过友好协商，就提前交付房屋相关事宜进行如下约定：

的《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》第六部分第十五、十六、十七条约定的所有房屋交付条件、履行了《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》关于房屋交付时间、房屋交付程序的所有相关约定，房屋交接验收所需证明文件或出示的证明文件已齐全。不论之后，甲方是否按照原合同具备交付条件，乙方均视同甲方已履行合同义务。

2、乙方在提前交付日应按照双方《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》的约定及甲方的要求办理交房验房手续。

(1)房屋交付之日(乙方领取房屋钥匙)的第二日起该房屋的风险责任及物业服务费由乙方承担。(物业费的起算以交付的第二日开始。)。

(2)在交付日乙方应履行交付手续：签订前期物业合同、缴纳物业费用、维修基金、办理房地产权属证书所涉及的所有税费等。房屋买卖价款、物业费用、维修基金、办理房地产权属证书所涉及的所有税费均依照房屋实测面积为准进行计算。如乙方未能完全履行上述义务的，甲方有权推迟交房。

(3)乙方委托由《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》约定的第三方办理、申领房地产权属证书的，乙方应在提前交付日将办理权属证书的材料提供给甲方。代办房地产权属证书费用由乙方承担。甲方确定按照《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》约定的交房日期之日起180日内取得房地产权属证书。

(4)甲乙双方于20xx年x月xx日签订的编号为：xxx的《苏州工业园区商品房(毛坯房)买卖合同》(包括《补充条款》)与本《提前交房补充协议》具有同等法律效力，若有任何不一致之处，以本《提前交房补充协议》为准。

签订日期：20xx年x月xx日

甲方：

乙方：

交房签用电协议书通用篇十五

为了确保一期业主的顺利入住，同时也为一期明年大面积交房积累经验，树立公司诚信品牌，通过交房检验产品质量、提升公司服务品质和客户口碑，促进销售。在经工程部与公司相关职能部门及物业公司的多方商讨沟通下，并在吸取以往经验，借鉴其它项目的有效措施的基础上，就a3一期交房工作制订如下计划：

一、成立交房工作领导小组及执行小组：

（一）领导小组：

组长：潘俊。

副组长：邓玉英杨润平。

（二）执行小组：

组长：邓玉英副组长：组员：

二、交房前准备工作及时间安排：

三、交房时间安排：

初验时间不足、提前量不足。

1.对外程序。

枫林绿洲业主收楼流程。

2.对内程序。

针对交房的实际情况，在交房大厅设销售区、接待咨询区、物业手续办理区、缴纳相关费用区、客户投诉服务区销售区——枫林绿洲会所一层。新客户接待、签约接待收楼咨询区——枫林绿洲会所一层。业主身份确认，安排置业顾问开发商手续办理区——枫林绿洲会所二层。业主收楼资料核对、发放两书及礼品、填写缴款通知单（置业顾问全程跟踪）。

物业手续办理区——枫林绿洲会所二层。签定前期物业服务协议、领取业主公约和业户手册。

缴纳相关费用区——枫林绿洲会所一层。交纳开发商代收的天然气工程建设初装费、天然气公网建设初装费、ic卡表费，及物业公司预收2个月物业管理费。（置业顾问全程跟踪）。

各功能区在公司统一领导下开展工作。

销售区全力行销售人员责任人：

接待收楼咨询区经营销售部全力行负责销售现场客服开发商手续办理区经营销售部。

签定前期物业服务协议责任人：物业手续办理区——高新物业公司发放业主公约和业户手册责任人：陪同验房人员组织责任人：

缴纳相关费用区——财务部——一凭缴费通知单收款——发入住通知单。

经营销售部责任人：张怡。

客户投诉服务区项目管理部责任人：施晓峰。

高新物业责任人：

交房内部流程示意图。

文档为doc格式。

交房签用电协议书通用篇十六

编号：

出卖人（下称甲方）：

注册地址：

营业执照注册号：

法定代表人：

联系电话：

预定方（下称乙方）：

姓名：身份证号码：

地址：电话：

公司或机构名称：

法定代表人：

委托代理人：

代理人身份证号码：

电话：

公司或机构地址：

甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内，邑海家园住宅事宜，达成如下协议：

1、乙方预定房屋为xx号楼xx单元xx室，建筑面积xx平方米。该房屋附带地下室为xx号，建筑面积xx平方米。

2、交房时间定于xx年xx月xx日。

3、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续，并按合同约定及时补齐该套房产的应付款，乙方未履行本协议有关约定，逾期则视为乙方自动放弃，甲方有权将该套房产另行处理，同时乙方所交定金不予退回。

4、乙方按本协议约定付清款项后，如甲方自行将该套房产另行出售，甲方应双倍返还乙方所交定金。

5、本协议一式两份，甲方、乙方签章即生效，双方各执一份，均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后，本协议相关条款自动作废。

甲方（签字）：乙方（签字）：

（盖章）（盖章）。

签署地点：签署时间：

交房签用电协议书通用篇十七

(站名站号)编号:。

甲方:。

乙方:。

为进一步改善移动通信服务质量，扩大移动信号覆盖范围，中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司(下称乙方)在(基站详细位，如:郑州市xx区xxxxxx)建立移动的通信基站。为了解决基站机房用电问题，经与(下称甲方)友好协商，达成如下协议:。

一、乙方使用甲方现有三相动力电源用于移动通信基站机房(功率15kw)供电。

二、甲方向乙方提供电源接入位，电源线路敷设由乙方按甲方指定的走线路径区域自行设计施工。乙方新架设的线路和安装机器设备敷设的管线应当进行必要的固定。

三、协议期间，除供电部门中断供电、不可抗力引起的停电事故和乙方逾期不交纳电费外，甲方应保证乙方正常用电，不得以任何方式限制乙方用电。

四、乙方用电单独挂表计算，电费每xx个月为计费周期，由双方共同派员查抄电表，甲方应为乙方开具电费分割单及提供电费原始发票复印件向乙方收取电费。电费价格按xx元/度执行(在不超出供电部门价格的基础上，电费价格随供电部门调整而调整)。

五、乙方以转账方式支付电费，甲方的账户信息如下:。

开户行:xx。

账户名称:xx。

账号:xx。

联行号:xx。

六、本协议有效期为年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止。到期后本协议自动终止(期间如甲方搬迁，协议自动终止)，如需续约，甲乙双方可重新续签协议。

七、协议期间，乙方除保证按协议商定的电费价格和期限按时交纳电费外，不再承担其他费用。逾期不支付电费的，甲方有权加收所欠费用总额每日千分之三的滞纳金;逾期超过30日的，甲方有权单方提前终止协议。甲乙双方可重新续签协议。

八、甲、乙双方在本协议履行过程中，如需提前终止本协议，应提前30天书面通知对方。若发生法定不可抗力因素致使本协议无法履行的，本协议自行终止，双方互不承担责任。

甲方:。

(1)地址:详细通信地址，如郑州市xx区xxxxxx。

(2)联系电话:。

(3)传真:。

(4)电子邮箱:。

乙方:。

(1)地址:xxx公司。

(2)联系电话:移动责任人电话。

(3)传真:。

九、协议终止后，如甲乙双方不再续约，则乙方需在合同终止后的十日内将设备拆除，逾期不拆除的，甲方有权予以拆除。

十、协议履行中发生争议，双方可协商解决。协商不成的可诉请合同签约地人民法院解决。合同签约地:xxx。

十一、本协议未尽事宜，双方另行协商，可重新签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

十二、本协议一式四份，甲方二份，乙方二份。自双方签字盖章之日起生效。

甲方:xxx(盖章)乙方:。

签字:签字:。

日期:年月日日期:年月日

交房签用电协议书通用篇十八

甲方：

乙方：

为保证工程建设的顺利进行，确保安全供用电，甲乙双方就乙方施工供用电事宜达成如下协议：

一、乙方在甲方工地施工，甲方负责提供电源。乙方事先提出用电负荷并经甲方确认，同时完成用电线路铺设及电源设施安装报甲方验收合格后，由甲方给予送电。

二、乙方必须按照国家有关电力标准及规程设计、安装、使用电力设施，并严格管理，加强安全监督，以保证安全用电。（配电盘必须安装合格的漏电保护器；所有电气设备外壳必须良好接地，刀闸、开关灭弧装置必须齐全完好；熔丝严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替；电缆绝缘必须良好）。乙方驻工地期间因用电造成的`安全事故，一切责任均由乙方全部承担。

三、甲方应保证电力正常供应，若遇正常检修停电等情况，应提前24小时通知乙方，若遇事故停电，应及时通知乙方，以便乙方作好工作安排。若乙方自身原因需停电时，乙方应书面通知甲方，由甲方进行安排。

四、乙方必须按照施工合同规定承担用电电费，计量表计以双方确认的表计为准。对使用220v电源的设备用电，必须安装单相电度表，电度表表壳必须有完整的铅封。使用电源接线完毕后，由甲方电气工作人员对表尾和计量用ct接线端子进行加装专用铅封。乙方在工作期间不得随意拆除更换电表和计量用ct接线端子的铅封，不得私自改动，私动计量表计。否则，每发现一次罚款500元，并追加损失电量。若有问题必须改动时，必须提前通知甲方电气技术人员到场共同办理。

五、乙方必须按照事先约定的负荷用电，因超负荷造成甲方供电设备损坏的，乙方承担全部损失。因乙方责任造成停电范围较大，影响整体工程进度的，责任由乙方承担。

六、甲方有对乙方用电情况进行检查的权力，发现隐患及问题及时通知乙方限期整改，逾期不改者，每次罚款200～1000元。情节严重者，给予停电，影响工期责任自负。

七、本协议经甲乙双方代表签字后生效，作为施工合同附件，与施工合同具有同等法律效力。

八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

时间：20xx年x月x日。