2023年买卖购房指标协议书简短(汇总11篇)

人生中有许多琐事需要梳理和总结，它们对我们的成长和发展起着重要的作用。写总结时可以采用比较、分析和归纳等方法，让内容更具说服力和可读性。以下是总结撰写的一些技巧和要点，供您参考和借鉴。

买卖购房指标协议书简短篇一

想要购买商品房，签订购房合同是非常关键的环节，法律界人士提醒，消费者在购买商品房时应睁大眼睛，谨防陷入“专业术语”的骗局。

时下在房产广告和购房合同中，与“率”有关的专业术语主要包括容积率、绿化率、车库率和得房率等，这些专业术语其实有很多说道，购房者在理解这些专业术语上要注意避免误区。

李振革以自己多年诉讼代理经验，给出了房产合同“专业术语”的3种常见骗局：

资料。

二是容积率指标过高不是好事。容积率是指小区总建筑面积与总用地面积的比值，这个比值越小，意味着小区容纳的建筑总量越少，人均用地面积越多，居住品质就会越高。高容积率的小区则意味着带来高密度的居住人口，对小区本身楼道、公共娱乐场所等的使用也会更加频繁，从而加速其老化。因此建议购房者一定要在适当的区间内选择容积率，如多层不超过3，以小高层居多的小区在4左右，而高层为主的小区不能超过5。

三是车库率须合理配备。部分购房者在买房之初并未考虑要买车，因此就没有想到车位因素。当购房者买车之后，停车的麻烦也随之而来。对于居住小区配建的停车位数量而言，通常的规定是：车库(位)数大于小区住户户数的50%。若住宅小区档次较高，住户对停车位的需求会更高。别墅类住宅车库自带，每户拥有车库率达到100%及以上。

李振革提醒购房者，在了解车库率时，一定要了解清楚具有独立产权的车库数量和由人防工程改建而成的地下车库数量。具有独立产权的车库可以购买，由人防工程改建的地下车库只能租赁。

房产知识：

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

买卖购房指标协议书简短篇二

“从未来三个月来看，应该说是购房者的最佳置业时机。”富力地产重庆销售策划部总经理郑萍认为，房交会后，各大开发商面临销售任务是否能完成的压力，另外，年关将近，开发商要支付民工工资，也急需回笼资金，因此相当一部分开发商很可能会考虑最大的优惠促销手段。

资料。

跌回“4”字头，不切实际。

作为购房者，当然希望自己所买的价位越便宜越好，最好是一步就跌回前几年的水平。但专家认为，那根本不现实。

“房价的大涨大跌，都不正常，对宏观经济影响太大。”重庆大学公共管理系副主任曹跃群说，这不符合调控的初衷，最有可能是温和的回调。和部分沿海城市不同，重庆的.房价过去是温和上涨，和周边省市相比，房价处于中偏下的水平，重庆的房价不可能大起大落。

曹跃群同时表示，从长期来看，房价仍将处于一个上升通道中。对于普通刚性需求者而言，如果地段较好，生活配套齐全，又在可承受的范围内，看中的房源现在就可以下手。

“房企成本与经济环境，决定房价不可能猛跌。”重庆工商大学校长杨继瑞说，期待房价一夜回到每平方米4000元的水平，是不切实际的。

这些年来，重庆对周边省市的辐射能力大大增强，经济活力屡创新高，在这样的背景下，对住房的需求不会猛然减少。另外一个原因是现在的土地成本虽然稳定，但开发商的建设成本和人力成本有所上涨。种种这些都决定了房价不可能猛降的。

买卖购房指标协议书简短篇三

“好户型的标准”对于建筑专家与消费者或者说对于不同的消费者来说，都不尽相同。好户型未必就是热卖户型，卖得最好的户型未必就是好户型，但是，有一点可以肯定，基于人性化的设计是最合适的。

标准一：实用安全灵活经济。

房屋不只是有瓦遮顶，现代房屋好的户型应该具备六个特性，分别是实用性、安全性、灵活性与可变性、经济性和艺术性。

所谓实用性，是指住宅要实用、大小要适宜、功能要合理，要舒适温馨，要每个房间都间隔方正，少点“金边银角”，谨防多边角的“钻石”房，真正成为人们居住的港湾。

而安全性是指住宅要具有防盗、防火、抗震和抗御自然灾害的能力，还要具有一定的秘密性才会使你有安全感，因此社交、功能、私人空间应有效分隔。

除此之外，住宅还要有一定的灵活性，以便根据生活要求灵活改变实用空间，满足不同对象的生活需要。灵活性的另一种体现就是可改性，留下调整与更新的余地。

最后，住宅还要具有经济性，即面积要紧凑实用、实用率更高。当然住宅也应该美观大方，有一定的艺术性、个性、特色、文化品位。

标准二：空间有效分离。

一般一个好的户型设计应包括6种分离：生理分居、功能分区、动静分开、公私分开、主次分开、干湿分开。

生理分居是指8岁以上子女应该和父母分室居住，15岁以上异性子女应该分室居住，两代夫妻应该分室居住，以满足生理上对居住的要求。

功能分区是指不同的生活功能就要有不同的活动空间，会客要有客厅，睡眠要有卧室，梳洗要有卫生间，烹饪要有厨房，存物要有储藏室，工作要有书房，休息要有起居室，入口要有门厅，保姆要有保姆房，想接近大自然要有阳台等等。一个好的户型应为居民提供这些必要的使用空间以满足现代生活需要。

点评：该户型功能齐全，工人房、书房、生活阳台等一应俱全，主套还有衣帽间。当然，这种功能齐全的户型起码也要150平方米才能做出来，那么总价可不便宜了，因此，对于普通工薪阶层来说，有些功能房就可免了。

资料。

点评：该户型卧房正对客厅，明显没有注意动静分区，而且也不利于私密性的保障。

公私分开是指家庭生活的私密性必须得到充分的尊重与保护，不能让访客在进门后将业主家庭生活一览无遗。这就要求不仅需要将卧室与客厅、餐厅、音乐房、麻将房进行区位分离，而且应该注意各房间门的方向。

主次分开是指主人房要与其他成员房间有所区别。主人房不仅应朝向好、宽敞、大气，而且应该单独设置卫生间，应与父母房略有距离分隔。设有工人房，则又应与主要家庭成员的房间有所分离。

干湿分开是指厨房、卫生间等带水、带脏的房间应与精心装修怕水怕脏的卧室分开。

点评：该户型三个卧房和客厅都在同一朝向，而厨房、洗手间、主套洗手间都在另一面，干湿分区很明显。

标准三：面积恰当、尺度适宜。

功能空间都应该具有合理的大小尺度和相互关系，从各房间的大小来看，人们较理想的卧室面积应在12平方米~15平方米之间，较理想的客厅面积在21平方米~30平方米之间，客厅的开间不应小于3.9米，否则会影响看电视的效果。卫生间、厨房、健身房、储藏室各占4平方米~5平方米，阳台占5平方米~6平方米。这样的面积分配，基本保证了功能的安置，符合当前人们生活使用的需要和习惯。

例如卧室的主要功能是睡眠和休息，它必须要设置睡床、床头柜、衣橱、化妆台、电视柜、休息椅等家具，还要有一定的活动空间，所以双人卧室的开间就不应小于3.6米，面积不应小于12平方米。

除此以外各功能空间的相互关系对使用效果也有很大影响。例如厨房应靠近入口布置，避免买了菜肴穿过客厅的不方便，卫生间则应该接近卧室以方便晚间使用，厕所门不应直接开向客厅和餐厅，这样既不卫生又不雅观。阳台应该设置在客厅前面，不应该设在卧室前面，因为卧室是私密性空间，而阳台是开放性空间，晒衣时要穿过卧室影响了卧室的私密性。如果是跃式户型则主卧室应该设在上层以满足卧室的私密性要求。

标准四：健康性因素的合理利用。

呼吸、采光、通风是每个人最基本的生理需求，尤其对家庭生活来讲，这些要求是否能被充分满足，对人的健康有着至关重要的影响。而辨别一个户型的.好坏，健康性因素是否被合理运用也成了一个重要的标准。这些因素包括：朝向合理、日照充分、光线充足、通风良好、空气新鲜、温度适宜、安静舒适。

每套住宅的卧室和使用面积在10平方米以上的起居室(厅)均应直接采光，且至少应有一间卧室或起居室(厅)具有良好的朝向，能直接获得日照，一般位南向，南偏东或者南偏西不可大于45度。

住宅应有良好的自然通风，即应有在相对外墙上开窗所形成的穿堂风或相邻外墙上开窗所形成的转角通风，对于单朝向的套型必须有通风措施。

按照我国的饮食习惯，煎炒烹炸时产生的油烟对人体十分有害，因此厨房应有直接对外的采光、通风窗(包括开向天井的窗)。

卫生间应设有通风窗，无通风窗的卫生间也应该设置屋顶管道，并合理安排进风和排风管道。

还要安排好室外空调机的安装位置和冷凝水的有组织排放，预留外热水器和空调器的墙洞，阳台应有晒衣设施等。

买卖购房指标协议书简短篇四

甲方：(转让人)。

身份证号码。

联系电话：

乙方：(购买人)。

身份证号码。

联系电话：

甲乙双方本着平等自愿，协商一致之原则，就乙方向甲方购买住房指标订立本协议，以资共同守信执行。

一、该住房位于xx区xx镇，甲方按乙方需求，登记为建面130平方米并车库。

二、该住房最终价格、户型、接房时间以单位文件为准，乙方需自行承担价格涨跌及政策因素和不可抗力造成的交房时间变化等风险。

三、该住房指标转让价格为人民币x元(x万元)，由乙方一次性给付与甲方。在甲方将指标卖与乙方后，甲方不得再以任何理由将该指标再行售卖。乙方亦不得再将该指标转卖他人。违约责任见协议第七条。

四、购房款由乙方自行缴纳。按单位文件，该住房系按工程进度付款，甲方在每次得到付款通知后，需及时通知乙方缴纳房款。乙方应当及时缴纳，如因乙方交款问题造成的后果，由乙方自行负责。

五、由于甲方主观故意以外的其他因素(如政策变动等)造成该住房停建或不再修建，甲方则退还乙方已支付给甲方的购买指标之费用，甲方无需承担违约责任。

六、按相关规定，在该住房可以过户时，双方应及时过户，过户费用由乙方承担，甲方应积极予以协助。

七、违约责任。

1、甲方在将该住房指标售予乙方后，不得将该指标再行售卖。如甲方违约，除退还乙方已支付的购买指标费用元外，另需赔偿乙方违约金人民币xx元。同时本协议宣告无效。

2、乙方不得将购买自甲方的住房指标再行转卖，如乙方违约，则本协议宣告无效，甲方无需退还乙方已支付的购买指标费用。

八、双方义务。

甲方。

1、积极协助乙方尽可能选到其需要的楼层、朝向。

2、将相关文件、通知(如付款金额、方式、其他变动等)内容及时告知乙方。

3、在接房后积极协助乙方过户。

乙方。

1、及时缴纳房款及与该住房相关的其他费用。

2、承担过户产生的全部费用。

九、争议解决方法。

1、双方协商。

2、申请民事仲裁。

3、向法院提起民事诉讼。

十、协议履行。

1、本协议自双方签字并甲方收到乙方给付的购买指标费用(甲方出具收条)后即时生效。

2、本协议自甲方将该指标所指向的房产过户给乙方后即失效。

3、本协议不得与国家相关法律法规相抵触，如有不善之处，以国家相关法律为准。如有未尽事宜，双方再行协商。

4、本协议每份四页，一式两份。甲乙双方各执一份存照。

甲方(签名捺指印)。

20xx年x月xx日。

乙方(签名捺指印)。

20xx年x月xx日。

买卖购房指标协议书简短篇五

甲方(出让方)：乙方(受让方)：卢琦志身份证号码：身份证号码：

地址：地址;联系电话：联系电话：

甲方系安化县东坪镇棚改居民，享有按政府定价购买位于东坪镇南区华莱城小区商品住宅房屋一套的购房指标，甲方自愿将购房指标及对应的房屋转让给乙方。为了明确双方权利义务，双方遵循自愿、平等、互利、诚信的原则进行协商，达成如下合同条款供双方遵守执行：

第一条转让标的甲方将棚改购房指标及该指标对应的位于安化县东坪镇南区华莱城住宅小区栋号商品房住宅，建筑面积平米转让给乙方。

第二条转让方式。

乙方按本协议约定向甲方支付购房指标转让款，房屋仍以甲方的名义向开发商购买，即以甲方名义办理该房屋的购买手续房屋归乙方所有。

1、购房指标转让价款为人民币元(大写：)2、乙方在本协议签订之日通过银行转账方式一次性支付给甲方，甲方收款银行账户信息如下：

11、甲方转让给乙方购买的商品房仍然由甲方与开发商签订《购房合同》，但房屋实际所有人为乙方，甲方仅暂时登记为所有人。

2、向开发商购买房屋需交纳的一切费用由乙方承担，首付款及其他各期房款、契税、维修基金由乙方按照购房合同以甲方名义交纳，相关交费凭证等手续交给乙方保管。

第五条房屋交接、使用。

1、开发商交房时甲方协助乙方办理交房手续，由乙方直接验房、收房。

2、乙方收房后对房屋享有完整的使用权、收益权、处分权，甲方不予干涉。

3、甲方购房指标及房屋转让后，该房屋附属的车位及其它附属权益归乙方所有。

4、房屋的装饰装修由乙方自行决定并承担全部费用。

1、因政策原因，乙方所购房屋需首先登记在甲方名下，待条件成熟在过户至乙方名下。

2、甲方承诺甲方取得该房屋产权证后立即将产权证交给乙方保管，绝不留置、隐藏或挪作他用。

21、甲方有权按照本协议约定取得购房指标转让价款。

2、甲方保证乙方按棚改安置政策购价取得本协议第一条所约定的房产。

3、甲方承诺，虽然房屋仍以甲方的名义向开发商购买，但甲方不得对该房屋设定任何抵押、担保，不得以任何方式处分房屋和干涉乙方使用房屋，否则甲方按照本协议违约责任条款承担违约责任。

4、当可以办理房屋不动产权证、过户时，积极办理并将不动产权证、过户手续。

第七条乙方的权利与义务。

1、乙方有权按照本协议的约定受让甲方购房指标及购买该指标所对应的商品房住宅。

2、乙方对依据本协议所购商品房及其附属资产或权益享有占有、使用、收益、处分权。

3、乙方需按本协议约定向甲方支付转让费。

4、乙方需按照甲方与开发商签订的《购房合同》及时足额缴纳购房款及契税、维修基金等费用。

第八条违约责任。

1、乙方不按照《购房合同》时间交纳相关费用，造成违约的，违约责任由乙方承担，后果由乙方自负，与甲方无关。但甲方应该书面通知乙方缴纳相关费用及办理相关手续的时间、所需材料等。

2、如甲方把购房指标第二次转让给任何第三方(俗称一房二卖)，造成乙方得不到房屋，则甲方需按照乙方已实际支付的费用（包括指标转让款、购房款等）的2倍向乙方承担赔偿责任。

33、符合办理房屋产权过户手续时，如甲方不将产权过户给乙方，双方确认此情况属于甲方恶意违约，甲方需按照乙方的购房费用(包括购房成本、装修费、指标转让费)的3倍向乙方赔偿损失。

4、如一方不诚实信用履行本合同，发生纠纷，因解决纠纷产生的包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、误工费、差旅费、调查取证费等一切损失由违约方承担。

5、甲方不负责因开发商原因造成不能及时交付房屋的责任。但是甲方必须出面或委托乙方向开发商交涉协调交房时间，并及时通知给乙方。

第九条其它事项。

1、未尽事宜双方可另行协商签订补充协议，补充协议为本协议组成部分。

2、本协议经甲乙双方签字生效，一式二份，双方各执一份，各份具有同等法律效力。

3、双方按照本协议办理完房产过户手续后，本协议即履行完毕自动失效。

甲方(签字)：乙方(签字)：

年月日年月日见证人：年月日。

买卖购房指标协议书简短篇六

小朋友开开心心过完儿童节，无数白领青年“大朋友”却在无可奈何为长大付出代价：买房，独立再成长，“上海原装”单身青年渴望独立，“全国进口”单身青年渴望稳定。不过所有单身青年男女为房如饥似渴的背后，各自还有着自己的秘密爱好，可谓，单身公寓，男女大不同。本期我们将单身青年男女的购房观进行大揭秘。

总结陈词：开发商可关注5点。

一．宽敞客厅成首选。

单身青年购房除了离开父母有自己的空间这一原因外，更多时候也会考虑到有个朋友聚会的场所。男生们可以无约束地通宵喝酒看球，女生们则可以经常聚在一起打牌密聊，时间晚了有个地方作为集体宿舍。这时候虽然多数选择的为小面积产品，但客厅的面积要大，要有足够的活动空间。

二．厨房过大是摆设。

资料。

与此同时现在的.年青人很少有人会自己动手做饭，因此不管男生女生都不会过于在意厨房，用不少人的话来说，“厨房通煤气能煮个面就ok”。

三．价格实惠就是好楼层。

青年购房者平时的工作都较为忙碌，一早出门上班，碰上个加班或活动，一般回到家都已深夜，因此对于楼层的要求并不明显，价格实惠就好。

四．运动社区男生更青睐。

现在很多白领男青年都会继续读书时的运动情结，每周进行一系列的体育运动，如篮球、网球、羽毛球等项目，时间多数定在时间充裕的周末，因此所购小区内运动设施的配备对于单身男性青年购房者而言将起到举足轻重的作用。

五.女生更爱小区品质。

与男生关注小区运动配套不同，单身女性在买房过程中更多会用她们挑剔的眼光去检验小区的品质。小区外立面的用料，绿化率的高低，有无水景，是否开通社区班车等等都会是她们去衡量一个小区品质的重要考察因素。因此当然对于品牌的追求可谓是时刻不停。王小姐自从去过朋友所住的万科社区后就对万科品牌留下了深刻印象，无论从社区建设还是楼盘各细节方面都相当满意，因此最近在考虑自己的小窝时就把目光定格在万科目前在售的一些有小户型的项目上。在这点上男性可能不会过于在乎品牌而是更直接的产品内涵。

买卖购房指标协议书简短篇七

甲乙双方基于客观真实的情况，协商一致，共同做出以下约定，达成如下协议，双方共同遵守：

1、甲方同意将防城港供电局职工团购房（明珠园）___栋___单元11104号___平米房屋指标（下称“指标”）一套转让给乙方，转让费人民币叁万元整（30000元整）。

2、甲方已与___年___月___日以甲方名义交纳团购房报名款叁万元整（30000元整），故该报名款和转让费共陆万元整（60000元整）由乙方于___年___月___日之前支付到甲方的建行帐号____________后，相关的权利属于乙方。

3、甲方与乙方签订此《购房指标转让协议》，在乙方与开发商签订《商品房买卖合同》前，甲乙双方均认可用甲方名义交纳所有购房相关费用，全部由乙方支付，乙方是实际出资人与房屋团购指标享有人。

4、在签订《商品房买卖合同》前甲方有义务协助乙方办理交款手续。

5、争议的解决方式：

1）双方友好协商。

2）诉至房产所在地的人民法院。

6、违约责任：

1）甲方违约：甲方退还乙方所付所有费用，赔偿乙方损失贰拾万元整（200000元整）。

2）乙方违约：乙方所付所有费用归甲方所有。

7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

8、本协议自___年___月___日起生效。

甲方：

乙方：

日期：

日期：

买卖购房指标协议书简短篇八

甲方自愿将坐落于__________房屋出售给乙方，室号为__________，房屋所有权证证号为：__________，共有权证号：__________，产权面积为：__________平方米，规划用途为：__________，国有土地使用证号为：__________，乙方对该房屋充分了解后愿意购买。该房屋转让时所占有的土地使用权一并转让。

经过甲、乙双方议定，上述房屋转让成交价为人民币（大写）__________，人民币（小写）__________元（其中含经济适用住房货币补贴__________万元整，《长沙市经济适用住房货币补贴发放凭证》编号：__________；含提前还贷部分资金__________万元）。

甲、乙双方约定在房屋所有权转移登记过程中所缴纳的税费由承担。

双方约定，房屋所有权转移的全额价款按下列第种方式付款。

１、一次性付款。

应于本合同签订之日起日内一次性支付到监管专户，如未按期付清，则本合同自动终止。

２、分期付款。

（１）第一期。

（２）第二期。

（３）第三期。

３、商业贷款付款应于本合同签订之日起日内支付首期房款人民币__________元，余款__________元在__________日内由买方向银行申请以按揭方式付清，如未能付清，则本合同自动终止。

４、公积金贷款付款。

应于本合同签订之日交付首期房款人民币__________元，余款元在日内由买方向公积金管理机构申请以公积金贷款方式付清，如未能付清，则本合同自动终止。

１、根据建设部、中国人民银行《关于加强房地产经纪管理规定交易结算管理有关问题的通知》和《长沙市二手房屋交易资金监管办法》规定，甲乙双方同意接受二手房交易资金全额监管。

２、甲乙双方将本合同约定的房屋所有权转移的房价款人民币（大写）：__________元存入资金监管专用账户。（买方使用经济适用房住房货币补贴购房，买卖双方自行协商补贴是否进行监管；已提前还贷部分，凭银行还贷确认信息数据不列入资金监管的金额范围，其资金安全自负。）。

３、资金监管账户。

户名：__________。

开户行：__________。

账号：__________。

甲方应于房屋所有权转移登记完成之日起__________日内将转让房屋交付给乙方，并将与转让房屋有关的权利凭证同时交付，并配合乙方办理产权过户相关手续。甲方保证所转让的房屋权属明晰，没有房屋所有权转移登记的法律障碍。否则，由此产生的法律责任由甲方承担。

合同各方分别陈述和保证如下：

１、各方具有签署和履行本合同所必要的资格、授权和完成相应的批准程序的能力；

３、各方在履行本合同过程中，如因司法、行政机关对标的房屋（或预付房款）予以查封、冻结等限制性措施导致交易中止的，交易风险由各方承担。

任何一方违反本合同约定，均构成违约。违约方应依本合同的`约定向守约方承担违约责任。

买卖双方因履行本合同发生纠纷，应尽量协商解决。协商不成的，通过诉讼、仲裁的方式解决。

《二手房交易资金监管信息登记确认表》属于本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

１、卖方单方终止本协议，监管部门有权将买方已转付至监管账户的购房资金退付给买方，买方可依据受损失程度，追究卖方的违约责任。

２、分期付款的买方在超期__________日之后，未付清后续购房款的，监管部分有权根据卖方的申请，终止本合同。卖方可依据受损失程度，追究买方的违约责任。

本合同式三份，甲、乙双方各执一份，长沙市房屋产权登记机构存档份。

甲方（签章）：__________乙方（签章）：__________。

日期：__________日期：__________

买卖购房指标协议书简短篇九

出卖方(甲方)：身份证号码：

买受方(乙方)：身份证号码：

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等、真实、自愿、协商一致前提下订立本合同，以昭信守。

一、甲方自愿将其位于_______________________________的房屋(建筑面积_____平方米)以人民币拾万仟佰拾元整(元)的价款出售给乙方，若因最终产权登记面积与此有差异的，双方互不找补。该房屋为现房，乙方在签订本合同前已现场踏勘该房屋，对房屋的相关情况已经知晓。

二、乙方于该合同签订之日起____日内一次性将房款支付给甲方。

三、本合同签定时，该房屋尚不具备过户条件，甲乙双方对此予以认可，且不影响甲乙双方的交易。甲方提供取得该房屋的相关资料并待乙方付清全款后交付给乙方。乙方如果交易该房屋,若有需要,甲方无条件配合。等具备过户条件时，甲方应无条件协助乙方办理房屋产权手续,界时发生的所有税费均由乙方自行承担。

四、本合同签订后，甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。甲方不得就该房屋再与他人订立协议、合同或其它任何方式的处分。

五、乙方在支付完毕所有购房款后，甲方即将该房屋交付给乙方。该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视等费用，甲方结清已发生的费用，甲方已经预缴的费用，其权益由乙方享有，双方不再另行结算。自合同签定日起之后发生的任何费用(指物业管理处增收费用以及其它相关杂费)均由乙方支付。

六、违约责任。

2、乙方未按本合同规定的付款日期及方式付款的。其逾期部分应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过两个月时，甲方有权解除合同。解约时，甲方将已收房款即时全额退还乙方,扣除两万元作为甲方损失赔偿。

3、甲方保证本房屋无查封、交易、抵押、通知拆除等现象、保证无隐瞒房屋历史或其它非善意行为。若有所列情形之一，影响到乙方权利的行使，甲方则放弃先诉抗辩权,并按所收款项双倍返还给乙方,以为违约处罚。

4、本合同签订、房款付清后，任何一方不得擅自变更或解除合同，否则提出变更或解除方需按本房屋届时市场评估价的双倍支付给对方。

5、如因政府规划部门、设计部门的原因导致房屋拆除或使用功能变更的，甲方不承担任何风险责任。

七、甲方应及时将可能影响本合同或该房屋价值的任何事件(包括但不限于公司、法人、通讯方式发生改变,该房屋的查封、扣押、诉讼、仲裁或其它争议事件)通知乙方。

八、本合同自各方签字或盖章之日起生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。本房屋属拆迁统建用房，国家政策限制，合同签定生效后乙方是实际产权人和实际所有人，在不能办理房屋产权证及土地使用证前合同属有效期内，待房屋产权证及土地使用证办理后该合同自动失效。

九、合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向合同签署地人民法院起诉，违约方应支付守约方因诉讼而支付的律师费、交通费等费用。

十、中介方积极协调双方交易，保证此交易真实有效,否则承担连带责任。本合同签订后，中介费即付。

十

一、本合同一式4份，甲乙方各执一份，甲乙双方见证人各一份。

十

二、附件：甲乙双方身份证复印件、户口本复印件。

甲方：乙方：

联系地址：联系地址：

联系电话：联系电话：

________年____月____日________年____月____日。

甲方见证人：乙方见证人：

联系地址：联系地址：

联系电话：联系电话：

________年____月____日________年____月____日。

出卖方(甲方)：身份证号码：

买受方(乙方)：身份证号码：

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等、真实、自愿、协商一致前提下订立本合同，以昭信守。

一、甲方自愿将其村证房位于_______________________________的房屋(建筑面积___平方米)以人民币拾万元整(元)的价款出售给乙方。(含地下室号平方米)。

二、乙方于该合同签订之日起____日内一次性将房款支付给甲方。

三、本合同签定时，甲、乙双方都不具备过户条件,甲方提供建造本房屋的相关证明资料,作为交易依据。乙方如果交易该房屋,若有需要,甲方无条件配合。等具备过户条件时，甲方应无条件协助乙方办理房屋产权手续,界时发生的契税、土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。

四、本合同签订后，甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。甲方不得就该房屋再与他人订立协议、合同或其它任何方式的处分。

五、该房屋正式交付时，物业管理、水、点、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，甲方结清已发生的费用，甲方已经预缴的费用，其权益由乙方享有，双方不再另行结算。

六、违约责任。

1、甲方应当于乙方付清房款同时交付乙方该房屋。甲方未按时交付房屋，应支付按日计算的房价千分之一的违约金给乙方。逾期超过两个月，乙方有权解除本合同。解约时，甲方需将已收的房款即时全额退还、支付五万元违约金作为乙方损失赔偿。

2、乙方未按本合同规定的付款日期及方式付款的。其逾期部分应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过两个月时，甲方有权解除合同。解约时，甲方将已收房款即时全额退还乙方,扣除两万元作为甲方损失赔偿。

3、甲方保证本房屋无查封、交易、抵押、通知拆除等现象、保证无隐瞒房屋历史或其它非善意行为。若有所列情形之一，影响到乙方权利的行使，甲方则放弃先诉抗辩权,并按所收款项双倍返还给乙方,以为违约处罚,若有其它损害仍得赔偿。

4、本合同签订、房款付清后，任何一方不得擅自变更或解除合同，否则提出变更或解除方需按本房屋届时市场评估价的双倍支付给对方。如因重大或不可抗力的客观原因导致本合同的解除，甲方应按本房屋届时市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。

5、如因政府规划部门、设计部门的原因导致房屋拆除或使用功能变更的，甲方应当通知乙方。如有本房屋的补偿款发放，甲方应即时全额支付给乙方。否则应支付按日计算的补偿款千分之一的违约金给乙方，直至全额支付给乙方日止。

七、甲方应及时将可能影响本合同或该房屋价值的任何事件(包括但不限于公司、法人、通讯方式发生改变,该房屋的查封、扣押、诉讼、仲裁或其它争议事件)通知乙方,由于甲方的过错造成房屋价值减少的,甲方应立即采取措施防止损失扩大,并赔偿乙方损失。

八、本合同自各方签字或盖章之日起生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。本房屋属企业用房，国家政策限制，乙方是实际产权人和实际所有人，而非合法产权人，故本房屋不灭失，该合同永久有效。

九、合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向合同签署地人民法院起诉。

十、中介方积极协调双方交易，保证此交易真实有效,否则承担连带责任。本合同签订后，中介费即付。

十

一、本合同一式3份，甲乙方各执一份，中介方一份。

十

二、附件：甲乙双方身份证复印件、该房屋平面设计图。

甲方：乙方：

联系地址：联系地址：

联系电话：联系电话：

________年____月____日________年____月____日。

中介方：联系地址：

买卖购房指标协议书简短篇十

身份证号码：

乙方：_________________，女，

身份证号码：_____________________。

甲乙双方欲在结婚前共同购买位于的房产一套，购买价格元，首付款：元。本着平等协商，公平自愿的保障双方合法权益，根据《民法》、《婚姻法》的相关规定，对该房产的所有权及其它事项约定如下：

二、首付款元，其中由甲方出资万元，乙方出资元。剩余的元向借款。

三、该房产签订合同后每月贷款由甲乙双方共同支付，甲方付元，乙方付元。

四、甲方作为上述房产的实际共有人，对该房产享有与乙方一样的占有、使用、收益等权利，乙方不得以甲方非该房产证上示明的所有权人而干涉甲方享有上述权利。

五、在未经甲方的.同意，乙方不能擅自以各种方式处分该房产，如:出卖、抵押、租赁等。

六、在双方登记结婚后三个月内，乙方需配合甲方共同到有关部门将甲方的名字登记在房产证上。

七、若双方日后因解除婚姻关系而划分财产，上述房产按照双方各自支付的份额划分。

八、甲、乙双方均为完全民事行为能力人，签署本协议是自愿行为，没有受到任何人的胁迫。

九、本协议一式两份，自双方签字起生效。

甲方:。

乙方：

买卖购房指标协议书简短篇十一

甲方（卖方）：身份证号：

电话：住址：甲方配偶：身份证号：电话：住址：

乙方（买方）：身份证号：电话：住址：鉴于：

1、房屋性质：本房屋是由(以下简称“”)兴建的集资房，位于。甲方是的工作人员，现有一个购买一套住房的购房指标。

2、甲方愿意将其单位本次建房的购房指标转让于乙方。

3、乙方同意以甲方名义向甲方单位缴纳集资建房款。

4、甲方同意收取乙方缴纳的集资款项，并以自身的名义向其单位缴纳。

5、甲方确认以其名义取得的本次集资建房房屋产权属于乙方所有。

6、自乙方向甲方结清本协议第二条款转让金额及支付方式约定款（）之日起至房屋产权过户于乙方名下期间，甲方只是该集资房的名义产权人，乙方为此房屋的实际产权人。

为明确双方的权利和义务，以达上述目的，双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方取得该房屋产权特签订以下协议：

第一条、集资房屋的基本情况及产权实际人约定。

1、甲方单位集资建设的房屋坐落于。甲方依据其单位的规定，可通过集资建房取得一套建筑面积约平方米的房屋的产权。具体楼号、楼层、户型、房间号及房屋面积根据甲方单位规定方式确定。

2、自乙方向甲方结清本协议第二条款转让金额及支付方式约定款（）之日始，乙方即为协议本条款约定房屋的实际产权人。

第二条、转让金额及支付方式。

因该房屋尚在建设阶段，甲方同意将该房屋（包括但不限于所附带的车位、车库等附属设施）购房指标转让给乙方，乙方在签订本协议之日起日内，向甲方支付人民币：元。

其中：购房指标转让费为人民币：，甲方为该房屋垫付的购房款为人民币：元，共计元。

根据甲方单位要求的交款时间和数额，乙方将房屋购房款交付给甲方。由甲方代替乙方及时缴纳予该单位。甲方应在缴纳费用当日向乙方交付该单位开具的收款凭证原件。

第四条、除购房款外的费用承担。

本协议履行过程中，因办理房屋产权而发生的各种法定税、费由乙方承担。甲方仅收取购房指标转让费。

第五条、房屋产权手续办理。

甲方应按本单位的要求，及时办理其单位集资建房过程中所需各种手续的办理工作，及时提交各种资料，以确保不因其疏忽和懈怠而影响乙方取得该房屋的产权。

第六条、房屋交付、产权证的办理和取得。

一)房屋交付。

协议约定的房屋建成后，若甲方单位将房屋交付于甲方，则甲方应在其单位交房日即行将该房屋转交付予乙方。乙方即行使基于实际产权人对该房屋的所有权益。

二)产权证的办理和取得。

1、甲方有义务及时和乙方共同提交单位所需办理房屋产权予乙方名下的各种文件和资料。甲方有义务协助乙方及时按的要求申请办理房屋的登记、备案等相关手续，协助乙方在办理该房屋产权证前办理房屋变更登记手续。

2、如果甲方单位不允许直接将集资房屋的产权办理至乙方名下，则甲方应在取得该房屋产权证书并可以转让房屋产权天内，将以其名义取得的房屋产权协助乙方转让过户至乙方名下(该转让甲方不得收取任何费用)。

3、无论出于何种原因，致该房屋产权暂时无法办理至乙方名下，在此期间，乙方基于实际产权人仍享有对该房屋的所有权益，甲方不得就此主张任何异议。

第七条、甲方的权利和义务：

4、甲方将购房指标转让给乙方后，不得将该购房指标再行转让他人，否则视为违约。

5、甲方配偶及其他继承人也无权收回该房屋指标，否则视为违约。

2、乙方不得以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款；

3、若年内由于各种原因没有开工建设，乙方有权要求甲方退还支付给甲方的所有费用；

4、乙方有权将房屋转让第三方，甲方不得干预及索取其他费用；

6、本协议签订后，乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力，承诺在双方尚未完成对该房屋的产权交割前不会中途退出该协议，如乙方中途退出该协议将视为违约。

7、在乙方最终取得房屋所有权之前，乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途，否则视乙方违约。

8、开发商向甲方交付房屋当日，甲方即告知乙方，并及时同乙方办理房屋交割手续。甲方向乙方交割房屋后，所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担。

第九条、其他约定。

1、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行，本协议自动失效，且不视为双方违约。按本条款解除协议时，甲方应在收到单位或者开发商退回的购房款及其他已支付款项后日内连同转让费一并退回给乙方。

2、由于目前该房屋所属小区具体房价不明确，甲、乙双方均达成合意，双方均不得以日后价格波动为由取消该交易并要求对方重新确定购房指标转让费价格，否则视为违约。

3、届时该套房屋的实际价格，以甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准。

4、签订本协议时，甲、乙双方向对方提供身份证复印件作为附件。甲方还向乙方提供工作证和户口簿复印件、住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件，届时乙方出具相关收据给甲方。双方均不得将以上证件提供第三方，否则追究法律责任。

5、协议终了中止时，甲方需将乙方证件复印件（署名件）及乙方出具的相关收据退还乙方；乙方需将甲方证件复印件（署名件）及住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件退还甲方。

1、协议履行中，甲方擅自终止协议，甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外，还要赔偿乙方违约金元。

2、乙方违约或中止本协议，甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费。购房款及其他已支付款项应在协议终止后的二日内返还乙方。

3、在房屋选房、更名、过户等过程中，由于乙方不能按时交清房款及手续费等，造成房屋不能顺利选购、更名、过户，甲方不承担责任，且不退还购房指标转让费。

第十一条声明及保证。

本协议签订时，需经过双方配偶及第一法定继承人同意。

第十二条争议的处理。

本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决，另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。协商不成的，依法向该房屋所在地人民法院提起诉讼。

第十三条补充与附件。

本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

第十四条协议的效力。

1、本协议自双方签字之日生效。

2、本协议共六页，一式四份，甲方、乙方各二份，具有同等法律效力。

3、本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

甲方(签字)：

乙方(签字)：

_________年____月____日_________年____月____日。

公证人：(签字)：

_________年____月____日。