手机阅读

申请仲裁对方反申请书汇总(优秀9篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-09 19:36:58 页码:8
申请仲裁对方反申请书汇总(优秀9篇)
2023-11-09 19:36:58    小编:ZTFB

可以帮助我们更好地规划未来的学习和工作方向。总结的过程中要注重客观分析和冷静思考,避免主观臆断和情绪化的评价。以下是一些经过精心挑选的总结样本,供您参考和学习。

申请仲裁对方反申请书汇总篇一

反申请人(本案被申请人):

住址:

法定代表人:电话:

被反申请人(本案申请人):,女,汉族,年月日生身份证号码:

住址:

电话:

1、请求裁决被反申请人与反申请人办理自动离职手续;

2、请求裁决被反申请人退回公司多支付的工资款人民币元。

事实与理由:

被反申请人的做法严重违反了《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律的规定,严重侵犯了反申请人的合法权益。现依法向贵委提起仲裁反申请,恳请贵委依法裁决。

此致

二零xx年十月十一日。

申请仲裁对方反申请书汇总篇二

法定代表人:黎xx职务:总经理。

住所:广州市海珠区xx西路xxx号。

委托代理人:田党胜,广东格林律师事务所律师。

被反申请人:史xx,女,汉族,198x年x月x日出生,住址:广东省xx市xx镇xx居委会xx街。

1、裁决被反申请人向反申请人支付违反《外贸业务保密合同》的违约金xx万元,被反申请人赔偿反申请人经济损失xx万元。

2、裁决被反申请人退回其收取xx国际货运代理有限公司回扣xxxx元予反申请人。

事实和理由:

20xx年x月x日,被反申请人入职反申请人外贸部,担任外贸业务员。20xx年x月x2日,双方签订了《劳动聘用合同》、《外贸业务保密合同》等法律文件,其中《劳动聘用合同》约定合同期限从20xx年x月16日至20xx年1x月31日止,被反申请人每月工资由岗位工资、绩效工资和保密费构成。劳动合同期满后,反申请人多次催促被反申请人续签劳动合同,但被反申请人故意拖延不续签劳动合同。从20xx年x月起,被反申请人担任外贸业务主管,掌握公司所有的客户资料,其自行注册网站、制作名片从事与反申请人经营同类产品的外贸业务(有被反申请人自书材料证实)。20xx年x月,反申请人发现有被反申请人收取客户回扣、使用公司规定以外的个人邮箱与客户联络、任职期间从事与反申请人经营同类产品的外贸业务、泄露和使用公司商业秘密等严重违反《劳动聘用合同》、《外贸业务保密合同》和《外贸务人员管理基本制度及相关规定》的行为,遂要求其立即停止损害公司的行为及做出书面保证。20xx年x月x日,被反申请人自书承认上述违反《劳动合同》、《外贸业务保密合同》及公司相关管理制度的情况均属实,承诺退回从20xx年x月起收取xx国际货运代理有限公司回扣约xxxx元、删除家里电脑资料、撤销网站及联系方式,并自愿立即离职,保证离职后2年内不从事与反申请人产品业务相关的销售、生产、管理工作等。但让人料想不到的是,被反申请人于20xx年x月1日向贵会提起劳动仲裁要求反申请人支付因其不续签劳动合同的双倍工资、提成等合计27000元。被反申请人的卑劣行径,让反申请人感到十分气愤。故此,反申请人提出反申请要求其支付违约金和赔偿经济损失等。以上事实有《劳动聘用合同》、《外贸业务保密合同》、《竞业限制合同》、《外贸业务人员管理基本制度及相关规定》、被反申请人自书保证书、被反申请人自行注册网站资料、阿里巴巴服务合同订单及发票、增值税纳税申报表等证据材料证实。

被反申请人的上述违约行为,违反了双方签订的《劳动聘用合同》、《外贸业务保密合同》和《外贸务人员管理基本制度及相关规定》的有关规定,应当依法承担违约责任。由于被反申请人泄露和使用公司商业秘密、任职期间自营外贸业务导致反申请人外贸订单丢失以及订单大幅减少,根据《劳动合同法》第九十条的规定,被反申请人应赔偿因反申请人外贸订单丢失或订单大幅减少而带来的全部损失。在此,恳请贵会在查明案件事实的基础上,依法裁决支持反申请人的仲裁请求,以维护其合法权益!

此致

广州市海珠区劳动争议仲裁委员会。

法定代表人:黎xx。

20xx年8月22日。

申请仲裁对方反申请书汇总篇三

下面是人才网小编整理的关于仲裁反。

申请书。

范例,欢迎阅读!

反申请人(本案被申请人):___市___房地产开发公司。

法定代表人:邢____________职务:总经理。

委托代理人:吴__________________律师事务所律师。

被反申请人(本案申请人):______对外经济贸易公司。

法定代表人:方_______________职务:总经理。

案由:房屋。

购销合同。

纠纷。

反请求事项:

1.付清剩余工程款______万元;。

2.补付房屋调价款______万元人民币。

事实和理由:

______年____月____日,反请求人与_________对外经济贸易公司签订房屋购销合同一份。合同约定:反申请人将所建立于______区___路___号的______号楼______层至______层楼房,建筑面积约______平方米,售与_________对外经济贸易公司,每平方米______元,总售价______万元,自合同订立时起分三次付清。施工期间,由于市场建材价格大幅度上涨,_________市政府下达《______年建设工程材料价格及价差调整的通知》,反申请人根据此通知及实际施工情况,经市房屋开发管理办公室审核,将原订价调整至每平方米_________元。反申请人在房屋竣工并经市质检站验收合格后,通知______对外经济贸易公司于合同中所约定_________万元人民币。而_________对外贸易公司不同意上调房价,至今未付剩余工程款。

反申请人认为,施工过程中建筑材料大幅度上涨,致使房屋成本提高,这是一种无法防止的外因,根据《经济合同法》第27条第一款规定,由于无法致止的外因致使经济合同无法履行的可以变更或解除合同。据此,请求仲裁委员会依法评断,裁决______对外经济贸易公司按上调后的价格付清剩余工程款_________万元,并补付房屋调价款_________万元人民币。

此致

_________市仲裁委员会。

反申请人:___市___房地产开发公司。

法定代表人:邢__________________。

_________年_________月________日。

附:1.___市政府所下达《关于______年建设工程材料价格及价差调整的通知》。

2.___市房屋开发管理办公室关于反申请人所建房屋调价的审核报告。

申请仲裁对方反申请书汇总篇四

2、支付克扣申请人应得出差补贴及申请人出差垫付款_____________元,

事实与理由。

申请人于_____________年_________月正式到被申请人__________________________有限公司上班,担任其副总经理一职,当时由于公司经营不规范,没有签订劳动合同,申请人在职期间兢兢业业为公司出谋划策,在总经理审批后举办了一系列活动使公司逐步从最初的几辆车发展到现在的七十余辆车。今年又为公司完成春运,由于公司新车上牌耽误等原因,导致没有按预约的时间到达,预定任务为100万元,实际回收70万元,除去费用,不算来回载客赢利,每台车的净利仍能达到10万元,对于这样的利润对于被申请人_____________、__________________________有限公司来说,还是史无前例的,但被申请人却以此为原因克扣我的工资、补助、应报销的业务款项不予发放。基于以上事实,根据《中华人民共和国劳动法》、《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》等的相关规定,诉讼贵处,请求依法裁决,支持申请人的请求。

此致

申请人:_____________。

_____________年_________月_________日。

申请仲裁对方反申请书汇总篇五

申请人:_________________(填写姓名、出生______年____月____日、工作单位、住址、联系方式)。

被申请人:_________________(填写单位名称)。

法定代表人:_________________(填写姓名、职务)。

住所地:_________________(填写单位地址)。

联系电话:_________________。

执行请求。

1、......

2、......

3、......

4、被申请人支付本案执行费;。

(有几项就填几项,要求内容具体明确,如请求法院执行被申请人应支付申请人的奖金50000元;“被申请人支付本案执行费”放到最后一项)。

事实与理由。

(简单叙述一下案情经过,然后写劳动仲裁裁决书的裁决内容,以及该裁决书生效后被申请人未主动履行的情况)。

此致

_____________人民法院。

申请人:_________________(本人签名)。

申请日期:_______________________年____月____日

申请仲裁对方反申请书汇总篇六

法定代表人:黄某,董事长。

法定代表人;姚某,董事长。

1、请求依法裁决被反申请人因在履行双方签订的《建设工程施工合同》中,违反了施工工期的约定,应向反申请人支付工期延误违约金12676990元。

2、请求依法裁决被反申请人履行合同约定的向档案馆报送竣工档案资料,并经档案馆验收合格交质检站备案后交给反申请人的义务。

3、请求依法裁决被反申请人向反申请人出具尚欠的'29603452.28元工程款结算发票。

4、请求依法裁决被反申请人承担本案的仲裁费用。

事实与理由:

1、xxx年8月30日,由某集团有限公司与被反申请人签订了一份《建设工程施工合同》,将反申请人的联合厂房的土建、钢结构和网架、公用安装等工程承包给被反申请人施工,合同约定的工期为270天,后在补充协议当中将合同的发包主体变更为反申请人,将工期延长至300天。同时,双方约定因被反申请人不能按协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人向发包人承担的违约责任是按每天5万元支付违约金,工期顺延违约金最多不超过合同总价的10%,并赔偿发包人因延期而导致的一切损失。在合同签订后,工程于xxx年10月24日开工,按双方约定工程必须在xxx年7月24日达到竣工验收条件,可由于被反申请人在施工过程中存在非法转包、怠工、停工等问题,造成工程严重延期,也给反申请人造成了4xxx多万元的材料款涨价支出,以及投资2个多亿的资金利息损失等多项的重大经济损失,工程在反申请人的多方努力下,于xxx9年9月15日才竣工验收交付使用,比合同约定的工期推迟了13个多月。因此,反申请人有权按照合同约定请求被反申请人支付违约金12676990元。

2、双方在合同中约定“工程结算必须在承包人移交全部竣工资料经档案管理部门验收合格,并填写《工程质量保证书》后进行。所有移交给甲方的结算资料,在乙方签字认可齐全后甲方才开始进行结算审计工作。”同时还约定“工程结算必须在竣工档案通过发包人验收和质检站备案后方可进行。”这些条款强调了工程档案备案的重要性,同时也是承包的义务及结算的前置条件,可被反申请人不但在结算前未履行这一义务,而且在结算后也不履行,这也是违反合同的一种违约行为,因此,反申请人有权在被反申请人履行该义务之前拒绝支付工程余款。

3、双方结算后,由于被反申请人只给反申请人出具102209010.10元的发票,而反申请人己为其支付了14694.88元工程款,按发票金额己超额支付了17775684.78元,因此,反申请人有权在被反申请人向其提供全部发票之前拒绝支付工程款。

综上所述,本案的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示,不违反法律和行政法规的强制性规定,是合法有效的。合同双方当事人应严格按合同约定全面履行自己的义务,被反申请人在承包施工过程中,由于存在非法转包、怠工、停工的行为,导致工程严重滞后,给反申请人造成了巨大的经济损失,因此,应向反申请人支付违约金。同时,由于被反申请人不履行工程档案资料备案的义务,以及不给反申请人出具足额的结算工程款发票,均是违反合同的违约行为,故此,特向贵会提出反请求,请求依法裁决。

此致

xxx年7月28日。

更多。

申请仲裁对方反申请书汇总篇七

反申请人:住所地:法定代表人:联系电话:被反申请人:地址:身份证号码:联系电话:反申请请求:

1、请求裁决被反申请人与反申请人办理自动离职手续与工作交接。

2、请求裁决被反申请人赔偿反申请人经济损失人民币元。事实与理由:

反申请人自年月日起与被反申请人建立劳动关系,在此期间,反申请人严格遵守相关法律法规规定,尽到各项法定义务。但被反申请人自进入公司以来,无视公司规章制度,不履行工作职责,给公司造成严重不利影响;其后,被反申请人又因在上班期间(年月日)未按照《中华人民共和国劳动合同法》之规定提前30日通知反申请人而无故辞职,直接导致由其负责的项目搁浅,造成公司巨大财产损失:元,同时也导致公司声誉遭受巨大损害。综上,被反申请人在工作期间,严重侵犯了反申请人的合法权益,反申请人为维护自身权益,依照相关法律法规规定,特向贵委提出反申请,请求贵委支持反申请人的全部请求。

此致

2016。

申请仲裁对方反申请书汇总篇八

当事人向仲裁机构提交的要求进行仲裁审理的书面文件。根据我国仲裁法的规定,当事人申请仲裁应当向仲裁委员会递交仲裁申请书及副本,其内容应包括:申请人和被申请人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所,法人或其他组织的名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓名、职务,申请人的要求和所依据的事实和理由、证据和证据来源,证人的姓名和住所。

劳动仲裁是指由劳动争议仲裁委员会对当事人申请仲裁的劳动争议居中公断与裁决。在我国,劳动仲裁是劳动争议当事人向人民法院提起诉讼的必经程序。

申请仲裁对方反申请书汇总篇九

反申请人(本案被申请人):

住址:

法定代表人: 电话:

被反申请人(本案申请人): ,女,汉族, 年 月 日生 身份证号码:

住址:

电话:

仲裁反请求:

1、请求裁决被反申请人与反申请人办理自动离职手续;

2、请求裁决被反申请人退回公司多支付的工资款人民币 元。

事实与理由:

被反申请人的做法严重违反了《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律的规定,严重侵犯了反申请人的合法权益。现依法向贵委提起仲裁反申请,恳请贵委依法裁决。

此致

劳动仲裁委员会

反申请人:

二零一二年十月十一日

反申请人:

地址:

法定代表人:电子有限公司

被反申请人:、男、1979年3月3日生、湖南沙宁乡县人地址:湖南沙宁乡县横市镇合金村新华组电话:

反申请事项:请求裁决被反申请人支付赔偿金元。

事实与理由:

此致

金湾区劳动争议仲裁委员会反申请人:

2012年12月日

劳动仲裁申请书

申请人:***,男,19**年**月18**日生,原系****工程建设有限公司***,现住**市**区**镇**村18号,电话:*********。

请求事项:

1、被申请人立即将申请人的粤建通自然人卡解除锁定,并续费;

3、本人执业资格证书是在本人不知情的情况下被注册入库的,要求被申请人发表声明,声明在此期间,公司的一切行为和申请人无关。

4、被申请人承担劳动仲裁费用。

申请证据材料:

1、 申请人工作期间“关于薪酬问题的申请”

2、 被申请人注册申请人证书缴费记录

3、 申请人工作证

申请事实与理由:

申请人2015年1月至2011年12月在被申请人****工程建设有限公司(以下简称**建设)工作,工作内容为完成****。工作期间,本人曾要求签订劳动合同,但公司未和本人签订劳动合同,未为本人购买任何社会保险。为了增加应聘成功几率,本人曾将工程师证书(证书编号:*******)复印件作为应聘材料提供给了**市政。在约定劳动报酬后经项目经理l(电话:*******)接至工地。在工地,从别的同事交谈中得知,**公司有制度,要是将个人证书提供给公司使用,每月有不等的补助,但公司没有要求用我的证书,证书原件也在我手上,也没有在意证书使用额外的费用,期间公司根本没有说用到我的工程师证书事宜。2012年1月(农历腊月底),参加公司的年底聚餐后公司开始放假。

上有答疑【以下部分引用住建厅网站。问:如何申请人员离职?答:人员离职申请,原则上由原单位持法人卡提交离职解锁(申请自然人卡和现单位的法人卡提交无效),并将解锁申请表、离职证明原件,如是注册人员需附已完成转注册变更的执业注册证书复印件,提交至我中心办理。用户可凭解锁流水号自行登陆企业库“企业信息解锁管理”查看最新处理情况。如原单位不配合办理,可向当地劳动仲裁委员会申请劳动争议仲裁,并将仲裁意见书、离职解锁申请书和现在职单位社保证明原件递交到省建设信息中心办理;或本人递交离职解锁申请书、离职证明原件、现任职工作单位的社保证明原件及身份证、劳动合同复印件(执业注册人员需附已完成转注册变更的执业注册证书复印件)到省建设信息中心办理。】因此我多次和公司c交涉,请他们帮忙替我的自然人卡解锁,但是c总是一推再推,开始说不是她经手的,是z经手的这个事,她不清楚,但是她不清楚为什么登记的是她的电话和信息呢?后来我再联系,说公司属于侵权行为,要是公司不替我解锁,我就只能走法律维权的程序了,这时候又说这是一件很小很小的事情,别动不动就仲裁什么的,答应帮我问问z,我再问的时候,又说z已经汇报给老板了,要等老板回来,这是一件大事,只有老板才能做决定。一会是很小很小的事情,一会又说成只能由老板做决定的大事。对这种推诿与敷衍,本人已经忍无可忍了。

门一定会该给我们普通劳动者一做主,维护我们普通劳动群众的.合法权益的。同时也期望政府人力资源和社会保障主管部门、建设主管部门对类似公司企业加强监督,维护社会稳定和劳动市场纯洁。

基于以上事实,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》等相关法律法规,诉讼贵处,请求依法裁决、支持申请人的请求,恳求裁如所请为感。

此礼

**劳动争议仲裁委员会

敬祝:工作顺利、身体健康!

申请人:***

2015年9月28日

劳动争议仲裁申请书

法定代表人:李建平,乌鲁木齐市华通丰田汽车服务有限公司

请求事项:

1、被申请人向申请人支付所欠工资10000元,

2、支付克扣申请人应得出差补贴及申请人出差垫付款5000元,

4、被申请人承担劳动仲裁费用。

事实与理由:

申请人于2011年6月正式到被申请人李建平华通丰田旅游汽车服务有限公司上班,担任其副总经理一职,当时由于公司经营不规范,没有签订劳动合同,申请人在职期间兢兢业业为公司出谋划策,在总经理审批后举办了一系列活动使公司逐步从最初的几辆车发展到现在的七十余辆车。

今年又为公司完成春运,由于公司新车上牌耽误等原因,导致没有按预约的时间到达,预定任务为100万元,实际回收70万元,除去费用,不算来回载客赢利,每台车的净利仍能达到10万元,对于这样的利润对于被申请人李建平华通丰田旅游汽车服务有限公司来说,还是史无前例的,但被申请人却以此为原因克扣我的工资、补助、应报销的业务款项不予发放。

基于以上事实,根据《中华人民共和国劳动法》、《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》等的相关规定,诉讼贵处,请求依法裁决,支持申请人的请求。

此致

乌鲁木齐市新市区劳动局劳动仲裁委

申请人: 徐强

2011年10月21号

您可能关注的文档