范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
同意使用场所的公告范文简短一
1、同意股东________向本公司借款¥________________元(大写:人民币________________万元整)。
2、上述决议经出席的全体股东同意,符合公司法及本公司章程的有关规定,决议合法有效。
3、本公司对以下股东成员签名的真实性、合法性、有效性负责。
股东成员签名:
1、________________
2、________________
3、________________
4、单位盖章
_________年________月________日
同意使用场所的公告范文简短二
乐平矿区社区管理委员会:
你矿区社区管委会《关于要求成立乐平矿区北安社区居委会等13个社区居委会的请示》已收悉。经市长办公会议研究,现将有关事宜批复如下:
一、同意你社区管委会在矿区驻地设立北安社区居委会等13个居委会。乐平矿区现有办事处6个,新设立13个居委会, 8387户,26200人。
1.涌山办事处地处涌山镇,新设立2个社区居委会:
(1)北安社区居委会:常住人口911户,2698人。
(2)南平社区居委会:常住人口777户,2544人。
2.沿沟办事处地处涌山镇,新设立3个社区居委会:
(1)东区社区居委会:常住人口1144户,3306人。
(2)南区社区居委会:常住人口820户,2723人。
(3)北区社区居委会:常住人口422户,1076人。
3.鸣山办事处地处乐港镇,新设立3个社区居委会:
(1)东鸣社区居委会:常住人口546户,1970人。
(2)鸣山社区居委会:常住人口345户,1192人。
(3)工人社区居委会:常住人口499户,1867人。
4.桥头丘办事处地处礼林镇,新设立2个社区居委会:
(1)桥头丘社区居委会:常住人口459户,1403人。
(2)万山社区居委会:常住人口195户,487人。
5.钟家山办事处地处接渡镇,新设立1个社区居委会
钟家山社区居委会:常住人口189户,701人。
6.高家山办事处地处后港镇,新设立2个社区居委会:
(1)高家山社区居委会:常住人口699户,2090人。
(2)南家苑社区居委会:常住人口1381户,4143人。
二、北安社区居委会等13个居委会成立后,尽快启动交接事宜,其资产处置、组成人员、办公场所、管理费用、工作人员工资待遇、税收分配等问题按《中华人民共和国城市居民委员会组织法》有关规定及有关协议执行。
特此批复
20xx年五月二十日
同意使用场所的公告范文简短三
股权转让合同
转让方: (甲方)
住所:
受让方: (乙方)
住所:
本合同由甲方与乙方就广东 有限公司的股权转让事宜,于 年 月 日在广州市订立。
甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下协议:
第一条 股权转让价格与付款方式
1、甲方同意将持有广东 有限公司 %的股权共 万元出资额,以 万元转让给乙方,乙方同意按此价格及金额购买上述股权。
2、乙方同意在本合同订立十五日内以现金形式一次性向甲方支付上述股权转让款。
第二条 保证
1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在广东 有限公司的真实出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。
2、甲方转让其股权后,其在广东 有限公司原享有的权利和应承担的义务,随股权转让而转由乙方享有与承担。
3、乙方承认广东 有限公司章程,保证按章程规定履行义务和责任。
第三条 盈亏分担
本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后,乙方、即成为广东 有限公司的股东,按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。
第四条 费用负担
本次股权转让有关费用,由(双方)承担。
第五条 合同的变更与解除
发生下列情况之一时,可变更或解除合同,但双方必须就此签订书面变更或解除合同。
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行。
2、一方当事人丧失实际履约能力。
3、由于一方或二方违约,严重影响了守约方的经济利益,使合同履行成为不必要。
4、因情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除合同。
第六条 争议的解决
1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议,各方应友好协商解决。
2、如果协商不成,则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。
第七条 合同生效的条件和日期
本合同经各方签字后生效。
第八条 本合同正本一式四份,甲、乙双方各执壹份,报工商行政管理机关一份,广东 有限公司存一份,均具有同等法律效力。
甲方(签名)) : 乙方(签名) :
年 月 日 年 月 日
同意使用场所的公告范文简短四
答辩人:
地址:
被答辩人:
地址:
因原告________诉答辩人离婚一案,案号为________________________,提出如下答辩意见:
事实和理由:
一、答辩人与原告________的感情确已破裂,无和好的可能,同意解除与原告________的婚姻关系。
(一)答辩人与________虽自愿结婚,但婚后性格不合,共同生活期间又未能做到互谅互助,致使夫妻感情日益淡薄,产生矛盾,现原告坚持要求离婚,答辩人表示同意。
(二)原告在诉状中称答辩人“抛妻弃子”,对家庭不负责任,又“恶言辱骂”、“殴打、伤害”原告及“与他人有不正当的男女关系”的事实与实际情况不符。
实际上,答辩人从________年________月开始,便患有精神障碍,就诊于________________医院,治疗期间答辩人的病情一直处于不稳定状态,精神也容易受外界刺激,且由于生活所需,答辩人一直未接受住院治疗,本来身患疾病是需要家人的关心与体谅,但原告不仅没能从生活及精神上给予帮助,反而经常责怪答辩人,并为一些家庭琐事与答辩人争吵,不断地刺激答辩人,以致答辩人的病情一直未有好转,精神压力也不断增大。同时,因答辩人经常出差,双方缺少沟通,原告便多加猜疑,并对答辩人施加种种限制,因此,原告所述的事实与实际情况不符。
二、婚生子________由答辩人抚养,原告每月支付答辩人________元抚养费。
本案中,原告称将来的经济收入不稳定,自身无经济能力抚养小孩,考虑到原告由于工作原因无法与小孩共同生活,而答辩人目前有固定收入,工作较稳定,答辩人父母也愿协助抚养小孩,因此,请法院判令婚生子________由答辩人抚养。
三、如法院判决孩子由原告抚养,那么答辩人可以承担的抚养费为每月________元至孩子成年,原告诉求的抚养费________________元数额过高,超过答辩人的经济负担能力,理由为:
(一)孩子尚年幼,一直在________市与原告的父母共同生活,从当地的实际生活水平来看,小孩每月的抚养费在________元显然过高,也与小孩目前的实际花销不符,并且孩子的抚养费是双方均应承担的义务,原告不应将抚养的义务全部推给答辩人。
(二)答辩人目前也没有太多的经济能力支付儿子的抚养费。
答辩人自________年________月开始至今,每月所支付的医疗费约在________元左右,而答辩人现每月的固定的工资收入约在________元(考核工资是不固定的),答辩人除了日常的生活支出外,因小孩在________生活,答辩人仍需支付每次行使探望权的长途费用,因此,支付儿子________元的抚养费已超出答辩人的经济能力范围,请法庭慎重考虑答辩人自身的负担能力。
四、原告要求将婚前共有房产归原告所有并不得向其追讨房款没有法律依据。
本案涉案房产系答辩人与________以两人名义在婚前购买取得,并且已经国家房地产权利登记部门登记确认,属于共有房产,由于该房产在购置时,答辩人的出资占主要部分,且房产的内部装修费用均由答辩人承担,因此,在共有关系终止时,对共有财产的分割,应根据法律有关规定,按双方的出资比例分割,现原告将诉求的房产归其所有没有任何法律依据。
五、涉案房屋屋内的家私、家电全部应归答辩人所有。
本案涉案房屋屋内的全部家私、家电,均由答辩人婚前购买,该财产应属于答辩人婚前个人财产,根据法律有关规定,该财产应归答辩人个人财产,因此,请求法院判令该财产归答辩人所有。
上述答辩意见,请法院采纳。
此致
________人民法院
答辩人:________________
______年_____月_____日
附:答辩书副本_____份;证据材料______份。
同意使用场所的公告范文简短五
泉口镇党委、船滩镇党委、东林乡党委、罗溪乡党委:
经研究,同意以下同志的职务任免备案:
聂庆忠同志任泉口镇楼下村党支部书记;
余于荣同志任船滩镇易溪村党支部书记;
戴祥发同志任船滩镇殿背村党支部书记;
黄少华同志任船滩镇石坑村党支部书记;
叶奇同志任罗溪乡联村村党支部书记;
免去卢述珍同志泉口镇楼下村党支部书记职务;
免去朱希武同志船滩镇易溪村党支部书记职务;
免去程清同志船滩镇殿背村党支部书记职务;
免去李杨华同志船滩镇石坑村党支部书记职务;
免去程艳红同志东林乡桥头村党支部书记职务。
特此批复
中共武宁县委组织部
20xx年12月2日
同意使用场所的公告范文简短六
广西壮族自治区百色市下辖的靖西县撤县设市近日获民政部批复同意。
这一消息由百色市政府门户网站低调披露。
据百色市政府网站8月18日消息,今年以来,靖西县紧紧围绕打造“山水边城,锦绣壮乡”城市发展目标,以城市管理为重心,稳步推进城市化各项工作。7月底,该县撤县建市初步通过国务院审核。
8月19日,澎湃新闻从靖西县政府进一步证实,经国务院批准,民政部已批复同意撤销靖西县,设立县级靖西市,相关行政区域界线、政府驻地均不做调整。
这意味着,靖西将成为百色市下辖的12个县(区、市)中唯一的一个县级市。
公开资料显示,靖西县地处中越边境,南与越南高平茶岭、重庆两县山水相连,边境线长152.5公里,总面积3322平方公里,辖19个乡镇291个行政村,总人口65万,是百色市人口第一大县,也是广西八个边境县(市)中人口最多的县份,壮族人口占总人口的99.4%,是全国典型的壮族人口聚居县。
地处中越边境的靖西此次撤县设市或是为顺应国家“一带一路”的发展规划。
根据国务院授权新华网发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,中国将在西南地区发挥广西与东盟国家陆海相邻的独特优势,加快北部湾经济区和珠江-西江经济带开放发展,构建面向东盟区域的国际通道,打造西南、中南地区开放发展新的战略支点,形成21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。
靖西向来是我国与越南等地对外贸易的重要口岸城市。
公开资料显示,位于靖西县南部的龙邦镇龙邦口岸始建于1896年,是国家一类口岸,距县城42公里,距百色市221公里,距广西首府南宁302公里。口岸距越南茶岭县城5公里,距越南高平市38公里,距越南首都河内320公里。
官方数据显示,1至6月,靖西全县对外贸易进出口总额28.05亿元,同比增长1.86%。其中出口总额15.26亿元,同比增长137.72%。
同意使用场所的公告范文简短七
施工承包意向书
发包人(全称):_____________________________________________ 承包人(全称):_____________________________________________
依照双方合作意向,双方就本建设工程施工项协商一致,订立如下意向书。
一、工程概况
工程名称:____________________________________________________________ 工程地点:___________________________________________________________ 工程内容:____________________________________________________________ 工程立项批准文号:____________________________________________________ 资金来源:____________________________________________________________
二、工程承包范围
承包范围:____________________________________________________________
三、工期
开工日期:_______________________________
竣工日期:_______________________________
工期总日历天数:______天
四、质量标准
工程质量标准:___________________
五、价款
金额(大写):_____________________________元(人民币)
¥:_____________________________元
六、工程款(进度款)支付
双方约定工程款(进度款)支付的方式和时间:
主体验收合格付工程价款的 %。工程竣工验收合格后付工程价款的 _____%,余款(扣除工程回访保修金外)在工程竣工验收合格后(并完成结算审核工作)一年内付清。工程验收合格后三个月内承包人报工程结算书给发包人,发包人在收到结算书后六个月内完成结算审核工作。如发包人不能按期付款,发包人将承担同期银行贷款基本利息(回访保修金按工程结算总价的5%扣留)。
回访保修期按国家的规定执行。回访保证金在竣工验收合格一年后无质量问题退_____%,余款 %待五年回访保修期满后(无质量问题)无息退还。
除招标文件中确定“其他项目费用表”中招标人部分费用的材料和甲供材料外,其余材料均由承包人自行组织采购,凡由承包人采购的材料,承包人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购,向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料,对材料质量负责。如不符合质量及相关相关规定要求或规格有差异的,应禁止使用。招标人指定品牌的材料(甲控)和甲供材料均由承包人负责质量验收和相关试验。
承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符合时,承包人应按发包人或监理工程师要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
对甲控的材料,承包人应至少提前30天提请发包人进行市场调查,但承包人应负责质量把关,确保材料无质量问题,并经发包人签证认可价格后,方可采购。
材料使用甲供的,承包人应提前30天向发包人提供所需材料计划,包括:材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等,发包人在所供材料设备到货前24小时,以书面形式通知承包人,由承包人派人和发包人共同清点,由承包人接收,其材料的质量由承包人把关;承包人提供的甲供材料数量,承包人必须准确,发包人仅考虑定额的合理损耗,超过的部分由承包人承担,在结算审计时扣除多领的甲供材料费用,如承包人提供的甲供材料数量不够,由此造成的工期拖延及增加的采购费用均由承包人承担。
发包人甲供的项目、材料详见附页,承包人负责验收质量、数量和保管工作。甲供材料现场保管费按实际材料总价的1%计取。
七、补充条款
7.1工程结算:
7.1.1工程结算=按施工图纸结算±设计变更。
设计变更是指变更引起工程量的增减及产生新的工作量,按双方约定的下浮率结算。
7.1.2结算价的确定
7.1.2.1结算价={【按计价表规定计算的总价(不含税金)-签证费用-甲供材料费用】x(1-中标下浮率)+签证费用}x(1+税率)。本工程中标下浮率为 %甲供和甲控材料不参与下浮。
7.12.2结算依据:
(1)定额标准:土建执行x年《山西省建筑与装饰工程计价表》,安装工程执行020xx年《山西省安装工程计价表》;
(2)费率:按现行省、市有关文件规定,其中①、工程类别:土建、安装均按 类工程执行;②、规费:劳动保险费率土建 %,安装 %;安全生产监督费率 %;③、其他项目费:工程现场安全文明施工措施费基本费率为 %;④、措施费用:临时设施费率土建为 %,安装 %,大型机械进退场及安装费按每幢壹台40tm计取,塔吊基础及连接件不论大小,统一按 元计算;模板数量按砼含模量计算;检验试验费率按每幢 元包干使用,除沉降观测与桩基检测由发包方负责承担费用外,其他所有的检验、检测、试验费用均由承包方承担,脚手架费用及垂直运输机械费按计价表有关规定计取。
(3)材料价格:按实际主体施工期间内《晋城市工程造价信息》信息价的均价执行,信息价中没有的材料和设备的价格按特种材料处理,有发包人认可品牌和价格,并按发包人签证执行;为保证工期和质量,砼采用商品砼;
(4)人工费:执行施工期间政策性文件及调整;
7.2承包人必须保证农民工工资及时发放到位,不得截留和拖欠,若发包人发现一次承包人因农民工工资未及时发放而造成矛盾,发包人有权扣除承包人应得工程款而直接用于发放;
7.3该工程的中标项目经理必须常驻现场,并执行发包人《工程管理手册》的有关管理规定。中途如需离开必须经发包人同意。
7.4承包人自行协调解决本工程实施过程中发生的各种矛盾(包括地方矛盾和四临矛盾)。发包人不承担任何费用和责任,工期不顺延;
7.5履约保证金每幢_______万元;基础完成至±0.00,退还给承包人;
7.6承包人交纳的前期费用(招投标费、保险费等),在结算时按承包人直接承包部分核定总价与合同价的比例承担,其余由发包人承担。
7.7承包人必须严格按图纸施工,不得私自作任何变更;如承包人认为需变更的,必须将变更方案报发包人批准,并按发包人的书面变更同志实施。
7.8本工程价款一律通过银行非现金结算,实行专款专用。
7.9本意向书在承包人中标后作为施工合同的补充,与施工合同具有同等法律效力。
发包人: 承包人:
代表人: 代表人:
年 月 日
同意使用场所的公告范文简短八
各镇党委,县委各部委办(局),县直有关单位党组(党委),驻县有关单位党组(党委):
为提升全县基层党建工作整体水平,根据领建单位申请,同意组建下列联合党组织:
1、中共芜湖县委办公室、湾沚镇津元村联合总支部委员会:任书记,任副书记,为委员。
2、中共芜湖县人大办公室、花桥镇五四村联合总支部委员会:任书记,任副书记,为委员。
3、中共芜湖县人大办公室、花桥镇复兴村联合总支部委员会:任书记,任副书记,为委员。
4、中共芜湖县政府办公室、六郎镇金桥村联合总支部委员会任书记,任副书记,、为委员。
5、中共芜湖县政府办公室、六郎镇北陶村联合总支部委员会:任书记,任副书记,为委员。
此复。
您可能关注的文档
- 存单转让协议书(精选17篇)
- 最新农林学毕业论文范文通用(模板12篇)
- 社会实践活动内容范文小学如何写 小学社区实践活动内容怎么写(5篇)
- 集团债转股申请书范文怎么写(优秀10篇)
- 最新企业创业经历论文范文(模板12篇)
- 推拿治疗脾胃病论文范文汇总 推拿治疗脾胃病论文范文汇总怎么写(6篇)
- 最新物业迁户口申请书(汇总13篇)
- 赠与抚恤协议书如何写 赠与抚恤协议书如何写才有效(7篇)
- 乡村绿化施工协议书 美丽乡村绿化建设合同(七篇)
- 辞退签订聘用协议书怎么写 辞退签订聘用协议书怎么写的(8篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
最新
同 意 使 用 协议书通用 (精选13篇)13下载数 701阅读数 -
2023年精选
同 意 使 用 协议书(汇总9篇)29下载数 963阅读数 -
最新
同 意 使 用 协议书范本(精选8篇)11下载数 375阅读数 -
2023年
同 意 使 用 软件协议书(实用 19篇)22下载数 482阅读数 -
同 意 使 用 软件协议书范本(优质17篇)23下载数 616阅读数 -
最新
同 意 使 用 协议书如何写(4篇)46下载数 174阅读数 -
同 意 使 用 协议书如何写(8篇)19下载数 853阅读数 -
如何写
同 意 使 用 照片宣传协议书(6篇)50下载数 535阅读数 -
如何写
同 意 使 用 照片宣传协议书(四篇)38下载数 306阅读数 -
最新
同 意 使 用 场所的公告范文汇总(5篇)40下载数 383阅读数