总结是对过去的沉淀,也是对未来的展望。在写总结时要客观、全面地评价自己的表现。深入研读小编为大家准备的总结范文,你会发现写作的乐趣和技巧。
工程延期索赔申请书篇一
施工单位。
合肥君子兰园林工程有限公司。
建设单位。
肥西县严店乡人民政府。
情况说明:
1、我公司承建肥西严店乡20xx-20应急水利水毁修复堤防滑坡治理工程,应建设单位要求,我单位人员、机械以及相关材料于20xx年1月15日进场施工,因政府与当地老百姓没有协调好,现场无施工作业面,导致工程停工,造成我单位很大的人工费、机械设备费的损失。
2、因为该项目是应急水利水毁修复,我单位本计划在汛期来临之前完成该项目,现在由于不具备施工条件造成工程停工。如果短期内再无法开工,我单位无法保证在汛期(每年约5月份)来临前完成该应急水利水毁修复项目。
施工单位(签字盖章):xx。
日期:20xx年xx月xx日
建设单位(签字盖章):xx。
日期:xx年xx月xx日
工程延期索赔申请书篇二
***。
****************。
*****。
************。
1、请求法院对被申请人下发协助执行通知书,保证申请人的。相关权益。
******建筑工程有限公司因承建被申请人厂房工程项目向申请人购买商品混凝土,至今人尚欠申请人货款本金*****元及逾期付款违约金。*****建筑工程有限公司因承建被申请人厂房工程项目,被申请人尚欠*****建筑工程有限公司巨额工程款。被申请人与****建筑工程有限公司于20xx年7月25日在*********************主持下达成了还款协议书,协议第五条第2项约定,被申请人与****建筑工程有限公司应做好包括申请人在内的材料供应商货款支付,保证不存在任何矛盾纠纷。
为防止被申请人向*******建筑工程有限公司支付工程款进。
而损害申请人利益,请求贵院依法向被申请人下达协助执行通知,阻止其向*****建筑工程有限公司支付工程款,或由被申请人直接支付相应款项于申请人。
此致
***人民法院。
申请人:
二〇xx年十一月二十七日。
工程延期索赔申请书篇三
北京xx货运有限责任公司:
20xx年x月xx日,我公司委托贵公司将回流焊设备一台,通过公路运输至深圳,交付给收货人刘x(以下简称收货人),在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于200x年x月x日退回我公司,经贵公司和我公司双方查验,由于贵公司运输、装卸不当,造成设备和包装破损。
此次事件,不但使我公司设备损坏,遭受二次紧急调运设备的运费损失,而且使我公司对客户逾期交货,信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失:
破损部位及程度费用(元)上罩:两合页部分螺丝穿孔,严重掉漆温室:合页部分及四个边角破裂横梁:中间部分压损电机上罩包装箱修理设备运输费设备修理人工费费用合计以上是我公司的最低要求,请贵公司于7日内支付上述赔偿金额,或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理,贵公司承担全部修理费用。7日后如果贵公司不支付赔偿金,又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好,我公司将自己委托修理厂修理,并通过法律途径追偿全部损失,不再通知。
xxx。
20xx年xx月xx日。
工程延期索赔申请书篇四
致:________________(监理单位)。
根据施工合同条款条的规定,由于_____________________的原因,我方要求索赔金额(大写)____________________,请予以批准。
索赔的详细理由及经过:________________。
索赔金额的计算:_______________________。
附:证明材料。
承包单位(章):__________。
项目经理:_____________。
日期:_____________
工程延期索赔申请书篇五
致:xx县百公里xx生态城镇经济走廊xx段xx中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司xx监理部由xx市沈达园林绿化有限公司承建的xx市百公里xx治理与生态修复工程xx县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天(开工日期20xx年4月5日,竣工日期20xx年6月3日),因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工,直接影响草皮播种,不能按时施工。
2、6月份以后温度高,不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种,影响发芽存活率低,只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20xx年10月20日,望批准!
xx市沈达园林绿化有限公司。
xx县xx治理堤内绿化七标段项目部。
20xx年5月25日。
工程延期索赔申请书篇六
根据施工合同条款___条的规定,由于_______________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。
索赔的详细理由及经过:____________。
索赔金额的计算:____________。
附:证明材料。
承包单位(章)__________。
项目经理_____________。
日期_____________
1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。
2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。
3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。
4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。
5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。
6、物价上涨,法规变化及其他。
三、索赔程序。
1、索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。
2、发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。
4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
综上所述,工程索赔申请书中应当写明工程的名称,以及要求索赔的原因,还要对索赔的金额进行明确,应当将申请书发向监理工程师,监理工程师在受到索赔申请书以后会进行审查,如果情况属实的会要求承包人进行赔偿。
工程延期索赔申请书篇七
由____投资,由______代理的______工程于__年__月__日地网上公开招标,我公司按招标文件要求投标并中标。
从招标之日起,我公司按程序已缴了保证金28万元。中标公示后,按中标30日内,我公司多次催贵方签订施工合同,超过中标通知书规定时效内,贵方未履行与本公司签订施工合同的责任和义务,也未在时效内提出合理理由和及时返还我方保证金,因此贵方违返了大连市建设工程项目招投标相应规定,因此对我公司造成以下损失:
1、购买招标文件500元;
2、按程序做投标文件及费用30000元;
4、投标保证金28万元利息;
5、做工程预备金300万的利息;
6、班子成员费用(因工期为300天,班内所有管理人员均为年工资)。
项目经理:15万元。
技术负责人:12万元。
施工员:12万元。
带工:10万。
放线员:8万。
安全员:6万元。
质检员:6万元。
档案员:5万元。
材料员:4.5万元。
(1)机械设备费用(包括塔吊、卷杨机、搅拌机、围弯机、切断机等)已签定购买合同,交付定金20万元,违约扣除50%。
(2)钢材已签定购买合同,交付定金40万元,违约扣除50%。
(3)脚手架已签定购买合同,交付定金10万元,违约扣除50%。
(4)模板已签定购买合同,交付定金30万元,违约扣除50%。
总计:____元。
以上情况属实,请贵方审核。
集于以上原因,我公司经过认真考虑审请贵方将______工程继续由我公司承包施工,若贵方不能将此工程交由我分司承包施工,请贵方对我公司就该工程前期准备所花费的费用给于补尝。
赔偿请求人:______。
委托代理人:______。
____年____月____日。
工程延期索赔申请书篇八
致陕北矿业有限责任公司技改部、陕西中安监理公司:
我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。
1:我方从20xx年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧张施工,5月19日验收基层合格,5月20日刚进入基层沙砾石回填工作,在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月28日中午10点才重新施工,其中发生的人工费和机健费用如下:
5.21至5.28共计7天时间,每天工作12小时:早晨5点至8点,中午9点至13点,下午15点至20点。
1):人工费:管理人员:五人x7=35日x1.5=52.5工日。施工人员:21人x7=147日x1.5=20工日。
2):机键费:压路机7x一小时400元x12=33600元装栽机7x一小时200元x12=16800元;在我方二次施工中的基础垫层混凝土刚刚完成进入独立柱钢筋混凝土基础施工时,有因大网高压停电而发生的停工费用:中午10:00左右停电至21日中午11:30来电共计:停工工时25.5小时。
1):管理人员:5人x25.5/8=16.2工日。
2):钢筋工:8人x25.5/8=25.5工日。
3):木工班:17x25.5/8=54.2工日。
4):施工班:22人x25.5/8=70.13工日。
5):其他工人:12x25.5/8=38.32工日。
以上是我方发生的实际费用,敬请你们给予解决答复为盼最终费用按决算走。
赔偿请求人:______。
委托代理人:______。
____年____月____日。
工程延期索赔申请书篇九
合肥君子兰园林工程有限公司。
肥西县严店乡人民政府。
1、我公司承建肥西严店乡20xx-2017年应急水利水毁修复堤防滑坡治理工程,应建设单位要求,我单位人员、机械以及相关材料于20xx年1月15日进场施工,因政府与当地老百姓没有协调好,现场无施工作业面,导致工程停工,造成我单位很大的人工费、机械设备费的损失。
2、因为该项目是应急水利水毁修复,我单位本计划在汛期来临之前完成该项目,现在由于不具备施工条件造成工程停工。如果短期内再无法开工,我单位无法保证在汛期(每年约5月份)来临前完成该应急水利水毁修复项目。
施工单位(签字盖章):xx。
日期:20xx年xx月xx日
建设单位(签字盖章):xx。
日期:xx年xx月xx日
您可能关注的文档
- 非煤矿公司简介范文范本 煤矿公司简介范文大全(九篇)
- 领导面对面活动方案范文如何写 领导会见方案模板及范文(7篇)
- 竞选团校资格申请书 竞选团校资格申请书模板(二篇)
- 进行田野调查申请书 田野调查怎么做(五篇)
- 美发合伙开店协议书如何写 美发合伙开店协议书如何写的(四篇)
- 陕西基金商业计划书范文通用(大全16篇)
- 最新邻居污水纠纷协议书范本(大全8篇)
- 放学提前回家申请书简短 自己放学回家申请书(九篇)
- 法院起诉贫困申请书简短 法院起诉贫困申请书简短范文(二篇)
- 最新提前考驾照申请书怎么写(优秀15篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
月
工 程 延 期 申请书工 程 延 期 申请书表(8篇)25下载数 135阅读数 -
月
工 程 延 期 申请书通用工 程 延 期 申请审批表(六篇)32下载数 598阅读数 -
水沟
工 程 延 期 申请书工 程 延 期 申请书范文(三篇)41下载数 165阅读数 -
施
工 工 期 延 期 申请书工 程 施工 延 期 申请(六篇)46下载数 226阅读数 -
工 程 进度延 时协议书工 程 进度延 期 (九篇)27下载数 113阅读数 -
工 程 工 期 延 长索赔协议书范本工 程 延 期 合同范本(3篇)27下载数 733阅读数 -
工 程 延 期 申请书版本工 程 申请延 期 的请示(9篇)47下载数 580阅读数 -
工 程 工 期 延 迟申请书怎么写工 程 申请延 期 的请示(3篇)27下载数 367阅读数 -
工 程 工 期 延 迟申请书工 程 工 期 延 迟申请书范文(2篇)47下载数 496阅读数 -
工 程 延 迟完工 签协议书 同意工 程 延 期 (四篇)31下载数 735阅读数