2023年清包协议书规范(优秀12篇)

偶尔我们需要暂停一下并思考一下我们的方向。写总结时要注意客观公正，避免主观情绪或偏见的干扰。这是一份政治参与的指南，希望能够帮助你更好地理解和参与其中。

清包协议书规范篇一

甲方：

乙方：

签订地点：东营。

签订时间：

为规范管理乙方在甲方的施工（生活）用水、用电，经双方友好协商，现将水、电使用有关事宜作如下约定：

1、甲方负责抄表计量，乙方提供水表、电表（施工与生活分开计量）。甲方收取乙方水、电费用，开具水、电费发票。

2、水费4.55元/m3，电费1.6元/kwh。乙方同意自年月日起，申请使用甲方水、电并自愿遵守甲方的水、电使用规定。如遇国家水、电价格上调，适时另做调整。

3、甲方每月28日前抄表，计量乙方消费的水、电数量，乙方在甲方统计的水、电量表上签字确认，同时由甲方给乙方下发水、电费缴费通知。

4、乙方应遵守“当月费用及时缴清”的原则，根据使用的水、电量于次月的10日前持缴费通知、现金或支票到甲方财务进行结算。

5、乙方如逾期（每月10日前）未交水、电费，每拖一天按未交水电费总额的3%向甲方缴纳滞纳金。甲方有权从工程款中扣除所欠水费、电费及滞纳金。

6、甲方本着公平、公正、公开的原则，保证抄表的真实性。

7、乙方自接水、电之日起，严格遵守甲方的水、电使用规定，出现的一切人身事故由乙方自行负责。出现窃水、窃电、故意毁表等现象，一经发现，乙方必须无条件的接受甲方的处理。

8、若甲、乙方出现纠纷，双方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

9、本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

甲方代表：

乙方代表：

清包协议书规范篇二

甲方：

乙方：

甲方将未做完二次结模板工程发包给乙方施工，为保质量按期完成工程施工任务。经双方协商一致，特制定如下协议，供双方共同遵守：

一、工程项目：满世集团综楼（a区）。

二、承包方式：包工不包料、包安全、包质量、包文明。

三、承包范围：二层、女儿墙。

二次结构模板制作、安装、拆除、元钉、铁丝、劳动工具乙方自带脚手架搭、拆，安全劳保用品；清理（按指定地点堆放）步步紧、螺杆、螺丝送到库房等。

四、合同工期：按甲方要求。

五、结算方式：

按实际完成的混凝土（展开面）长度元/m，安全保证金元/m；模板拆除后清理元/m，实际总价为元/m，女儿墙砼展开面元/m2，（比例同上）。

以上价格包含各种保险费、交通安全费，承包人必须为每位职工办理工伤保险（如发生安全事故乙方自理，甲方概不负责）。包括带班人员工资。

六、乙方施工人员必须服从甲方管理人员的指挥。

七、付款结帐方式：

乙方进场一个月后，每人付生活费1000元；工程结速完成后，一个月内付总工程量80%；余20%抹结速一次付清。

八、安全生产及安全要求：

1、乙方进场必须协助甲方做好安全教育，施工操作人员持证上岗，在施工过程中，乙方必须遵守安全规章制度及安全操作规程，严禁违章作业，并随时接受配合安全管理人员的'监督检查，若乙方违章作业，甲方给予乙方每人每次100-200元的处罚。

2、乙方所有施工人员进入施工现场，必须戴好安全帽，超过1.6米高架体作业时，必须系好安全带。

3、甲方在施工中做好安全防护，不得任意拆除，拆除必须得到安全管理工作人员同意。

4、生活区禁止私拉乱接，严禁使用电饭煲、热得快等，发生火灾由承包人负责。

5、乙方承包人是本工种安全负责人，必须抓好各项安全工作。九、其他补充条款：

质量达不到工程验收标准要求，不服从甲方人员的指挥，中途无故停工，发生违法行为中途停工退场，工程量按50%计算。

注：凡是涨模、门窗、洞口、尺寸标高不符，电话通知24小时内到工地；剔凿、修补。（材料、安全甲方有罚款单；乙方负责）。

清包协议书规范篇三

乙方：

身份证号：

依据中华人民共和国《合同法》和《建筑法》之规定，经甲乙双方共同协商一致，就娄烦县南川河蔬菜产业日光节能温室种植基地工程项目施工达成以下清包协议条款，望双方严格执行。

一、承包方式：本工程项目按施工图纸要求执行人工费清包的方式承包，每座大棚单价为。

元，除甲方提供搅拌机1台、三轮车1台、打夯机之外，其余工具均由乙方自备。

二、承包范围：施工图纸以内的全部土建项目，不包括屋顶钢架及卷帘。

三、结算方式：每座大棚综合包价为。

元，每完成15座结算1次，支付每座总价的70%，剩余部分经甲方、业主验收合格后一次付清。

四、进度要求：按照甲方的要求进度按期完成，逾期15天以外乙方应承担相应的罚款。

五、安全文明要求：乙方在施工中严格按照安全文明生产条例和安全操作规程施工，万一发生人身伤亡事故，由乙方全部承担。

六、质量要求：乙方应严格按照施工图要求和甲方的技术交底要求及质量验收规范进行施工，确保质量达到合格标准，如出现质量隐患及事故，责任及费用由乙方全部承担。

七、其他要求：

1、甲方提供住宿、床铺及施工场地，乙方自带小型工具和灶具。

2、甲方负责协调外界干扰和业主的一切事务交涉。

3、乙方在施工中应节约用料，不得浪费确保工完场清料清，达到文明工地要求。

4、甲方严格按照乙方的要求，确保材料供应及时到位。

5、乙方必须听从甲方的指挥安排，不得擅自变更图纸和野蛮施工。

6、乙方工人在施工现场与生活区不得酗酒、打架，万一造成事件，乙方自行承担。

7、双方签订合同后，乙方严格按照甲方要求施工，不得擅自停工，如中途擅自退场，一切工资拒付，并追求其相应责任。

八、本协议未尽事宜，再行商议补充协议。

九、本协议一式两份，双方各执一份，待结清尾款后随之失效。

甲方：

乙方：

清包协议书规范篇四

甲方(实习单位)名称：

甲方联系地址：

乙方(实习生)姓名：

专业:。

身份证号码：

学生所在系：

联系地址：

邮政编码：

联系电话：

qq:。

辅导员姓名:。

为推动学生实习(实践)活动的开展，明确各方的责任，保障各方的权益，在平等自愿的基础上，各方就学生实习(实践)的有关事项达成以下协议：

实习时间自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。经企业考核合格者将继续参与就业实习，经双方协商同意后填写《广东省普通高等学校毕业生，毕业研究生就业协议书》。并办理相关手续。

甲方根据乙方的申请，并结合乙方所学专业，对口安排乙方在本单位从事_____工作。

1、甲方提供实习场地，包括生产、研发或办公的场地及相关条件。

2、实习期间甲方提供乙方________________________________________等福利。

3、实习期间甲方指定专人担任该生的实习指导老师，并向该生介绍必要的生产、生活和业务工作知识或经验;实习期满后，应对乙方的实习表现做出客观评价填写实习鉴定表。

4、甲方督促乙方遵守贵单位一切规章制度，完成贵单位交给的任务。

5、双方协商同意,实习期间甲方每月付给乙方_____元(人民币)生活补贴;如果实习期内乙方不符合甲方工作要求，甲方应在本协议期限1/3时间内提出解除本“协议”。

6、实习期间乙方应遵守的规定：

(1)乙方应遵守国家的法律法规;。

(2)乙方应遵守甲方的规章制度、劳动纪律及管理规定;。

(3)乙方应遵守甲方的操作规程,如有违反造成甲方财物损失，按甲方规定及相关法规处理。

对于不能遵守相关制度的学生，甲方有权提出解除《学生实习协议书》，但是应提前告诉乙方和说明原因，并及时通知乙方所在学校。

1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证其在人身安全不受危害的环境条件下工作。

2、甲方根据乙方实习岗位实际情况，按国家规定向其提供必需的劳动防护用品，同时，视实际的工作情况给实习学生购买相关劳动保险。

3、甲方应按劳动法规定的作息时间安排乙方实习工作。

在签订本协议时，甲乙双方应当同时签订《知识产权及保密协议》。《知识产权及保密协议》系本协议的补充协议，与本协议具有同等法律效力。

学生在实习期间开发的项目成果所有权属于企业。

1、协议期满自然终止;。

3、实习期间乙方在说明原因并取得所在学校及甲方同意情况下，可以与甲方解除协议。

任何一方违约，应向另一方支付违约金人民币_____元;对于未能为企业保守商业机密的行为，企业根据《知识产权及保密协议》追究违反方的法律责任。

因本协议而引起的纠纷，经协商或调解不能解决的，甲乙任何一方均有权提起诉讼。甲乙双方同意，选择乙方住所地，符合级别管辖规定的人民法院作为本协议纠纷的第一审管辖法院。

甲方、乙方和乙方所在学校各执一份。

甲方(盖章)：

乙方(签字)：

联系人：

乙方家长(签字)：

联系电话：

联系电话：

年月日年月日。

清包协议书规范篇五

为了使工程保质保量，按期完工，达到合格工程，经(以下称甲方)与桥梁清包工负责人(以下称乙方)共同协商，特立如下协议:一、工程名称:二、工程地点:三、承包范围:胡集镇、施工图纸涉及两坐桥的清单项目（挖基坑土方、打转孔桩、钢筋制作安装、桥梁预制、桥梁安装、余土弃置、桥台背回填、栏杆制作安装、桥面铺装）所有工程配合清包工程。

四、合同金额：。五、工期:。

六、付款方法与时间:。

七、承包方式：包人工、施工机械机具及措施材料和辅料。（措施材料和辅料为钢筋工程、模板工程、混凝土工程所涉及各种辅料，含电焊条、扎丝、铁钉、铁丝、螺杆等。）。

八、双方职责：

乙方按图施工，合理用料。包括材料到工地后下车及发电机配电箱以下的电线电缆乙方负责解决，乙方自配一个施工员管理现场。若工程施工过程中增加工程量，按比例另行计算。甲方负责提供施工所需的包括：挖机，警示牌临时设施，乙方清包工内容包括立模、混凝土浇捣、打桩，钢筋制作，电焊，打桩原始资料等清包工内容。施工过程中，甲方自行负责资料，试验。乙方施工人员住宿由乙方自行解决。

九、质量要求:1、各道工序必须达到规范范围，严格按图纸设计要求尺寸制作(包括制作模板与修理模板的责任)，发生尺寸有误、支撑不到位或支撑脚不结实、夹具不够数量及牢固，必须立即返工加固，仔细检查，做到万无一失。清理砼时必须安排守模人员值班，发现无值班一切责任自负。如发生炸模，混凝土损失费用由乙方承担。

2、涉及乙方施工范围的工程，必须符合各项施工规范及验收标准。

十、扫尾工作的具体要求:乙方离开施工现场时，必须整理好原立模时用的材料和剩余下来的木料，堆放整齐，如乙方无人堆放整理，甲方有权派人完成，整理人员工资从乙方承包款项中扣回支付。

十一、安全职责:乙方进场施工人员进场必须经甲方安全专职员书面交底签字后施工，乙方全体职工，必须严格按建筑业该安全技术操作规程》和公司的“桥梁安全目标责任制”操作施工。安全生产由乙方派专人负责，如发生安全事故由乙方自行承担。

十二、人身保险:甲方负责对进入施工现场的每个员工落实意外保工伤保险，并承担保险费用，乙方签订本协议后一周内负责上报进入施场作业的从业人员姓名、身份确定，填写好表格。如填报正确，发生意外情况，甲方须做好乙方的积极理赔工作。

十三、到工地做工的所有人员一律服从公司的规章制度，严禁打架，工地上一律不准赌博、喝酒闹事，特别强调酒后严禁上岗作业，班组长必需天检查下属工作人员的生活生产情况，如发现上述情况之一，每人罚款500元，如发现有人盗窃将按其盗窃数额的10倍罚款。

十五、工地职工宿舍内严禁使用电炉、煤气灶及生火取暖，不得私自接电源插座。如发生触电、煤气中毒等事故，由乙方负责经济赔偿，甲方参与处理事宜。

十六、乙方使用模板前必须刷油，乙方每个项目完工后必须有专人清理模板。

十七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，分管工程项目经理一份，甲乙双方签字或盖章生效，帐目结清无效。

甲方负责人:乙方桥梁负责人:。

年月日年月日。

清包协议书规范篇六

发包人(甲方)：

地址：

承包人(乙方)：

家庭住址：

乙方身份证号：

为满足工程需要，依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》等有关规定，为明确双方的权利、义务和违约责任，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

1.工程名称：“大地景秀”1#楼餐厅钢结构工程。

2.工程地点：四川南充高坪区。

3.分包内容：图纸所示全部钢结构工程(其中包含预埋锚栓、楼承板安装、现场涂装、材料上下车、材料转运等)。

4.工期：年月日至年月日即是日历天。乙方必须在规定的工期内完成本协议所约定的全部工程内容。总工期的具体开始时间从主结构吊装之日起开始计算。

5.合同总价：工程议定价包括人工费、生活费、车旅费、保险费、安全费住宿费、管理费、利润等。(本合同为清包工形式，主、辅材料由甲方提供，吊车由甲方负责费用)。本合同总价固定为人民币万元(大写：)，不随人工费的调整而增减。

二、分包方式及说明：

1.分包方式：包工不包料(机具设备由乙方提供)。

2.乙方必须自行施工本工程，不得将本工程转包或再分包，否则甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方全权负责。

3.乙方指派为代表，负责合同履行及代表乙方行使相关权利。指派为工地代表，负责现场施工管理。指派负责工程质量，负责现场安全。以上人员应出具相关身份证明。

三、付款方式及说明：

为了工程顺利开展，特拟定如下付款方式：

四、质量要求。

本工程质量应符合设计及《钢结构工程施工质量验收规范》及国家现行的相关规范要求。

五、甲方的权利和义务。

1、负责施工全过程的技术，安全交底及其相应的施工指导，工程备料单等资料。

2、提供现场的“三通一平”即(水通、电通、路通、场地平整)。

3、甲方有权对每个施工段(如单项吊装部位、焊接、安装等)，组合建设单位、监理单位、施工单位实施单项验收，若未验收合格应无条件整改，直至合格。

4、提供的钢构件如因制造问题、质量原因造成损失或不能正常交验等，责任由甲方承担。

5、甲方有权对乙方现场施工及管理人员，如有违章作业、未戴安全帽、穿拖鞋、高空作业未系安全带及违反施工安全的其他条例，处以每人每次元罚款。

6、甲方指派负责合同履行及代表甲方行使相关权利。如经济技术签证、工程质量变更确认、工程款的计划安排及支付等。

7、乙方必须服从甲方现场代表的施工管理，如不服从甲方管理，甲方有权让乙方退场。由此造成的损失由乙方全权负责。

8、甲方有权对乙方承包范围做出调整，乙方必须无条件接受。

下一页更多精彩“钢结构清包工合同”

清包协议书规范篇七

建设单位(以下称甲方)：

施工单位(以下称乙方)：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

第1条工程概况。

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程面积：约平方米，按实际面积为准。

1.4工程内容：钢结构及维护部分的安装。

1.5承包范围：所有钢结构主体、维护工程的安装，乙方负责甲方提供材料以为的各种耗材。(甲方提供地锚螺栓、加固钢筋、钢架、行车梁、抗风柱、柱间支撑、水平支撑、系杆、檩条、隅撑、拉条、套管、屋面板、屋面采光板、墙面板、墙面采光板、自动通风器、脊瓦、带窗包边、包边包角、避雷材料、高强螺丝、普通螺栓)。

开工日期：年月号

竣工日期：年月号

总日历日期：实际施工个日历天

质量要求：安装质量到达《钢结构工程施工质量验收规范》gb50205-要求。

合同价款：价款的计算按/平方米，约平方米，结算按实际面积为准。乙方以轻工方式对本工程钢结构进行安装，不得转包。

第2条甲方工作甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位臵。甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。甲方负责按合同支付工程款。

第3条乙方工作乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

第4条检查和返工在工程竣工前5天，乙方应通知。

甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。质保由双方协商。

第5条工程质量等级本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

(1)乙方进入工地支付生活费。

(2)工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%。

(3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的50%;。

(4)工程量完成至钢结构维护结束后5天内支付到总价的70%;。

(5)竣工验收后10天内支付余款全部结算。

第7条争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：

1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。

2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

第8条违约如有违约，应按合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付总工程款的5%作为违约金。

第9条安全施工和文明施工。

乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。

乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第10条不可抗力。

因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

第11条合同的生效和终止。

本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

第12条合同份数。

本合同正本一式二份，双方各执一份。

本合同副本一式四份，双方各执二份。

甲方(盖章)地址：法定代表人。

日期乙方(盖章)地址：法定代表人日期

清包协议书规范篇八

乙方：

鉴于：

1、甲方是一合法注册的公司,在贵某某经营业务方面具有一定的经验和优势;。

2、乙方是一合法注册的公司,在所在区域内拥有一定的投资客户资源和投资咨询经验。

甲、乙双方本着真诚合作、互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，依据我国相关法律的规定，达成以下协议：

第一条合作运营事项。

1、甲乙双方协商决定在设立，相关注册手续由甲方提供，乙方办理;。

2、该分公司可在甲方的授权范围内拓展甲方公司相关业务;。

3、该分公司开发的居间商需与甲方签署居间协议，相关服务费标准以甲方协议为准;。

5、该分公司与开发的居间商之间产生的纠纷由乙方自行解决，甲方不承担责任;。

6、未经甲方书面同意，该分公司不能对外签署任何合同或从事超出甲方授权范围以外的活动。该分公司不得设立分支机构(包括但不限于分公司、代表处、营业部等)，该分公司各种印章及营业执照正本等相关证照交由甲方保管。

第二条成本及利润。

6、该分公司及其所属员工不得开户进行交易;。

7、该分公司承担的法定法规税费，与甲方按相关注册当地政策。如当注册地政策变更，则分公司承担的法定法规税费按变更之后标准执行，甲方可以代为扣缴。

第三条风险保证金。

风险保证金。

第四条甲方权利与义务。

2、按照协议约定支付乙方应得相应利益;。

4、协助该分公司进行市场推广;。

6、甲方不得损害乙方的利益。

第五条乙方权利及义务。

1、根据本协议取得经营管理的权利;。

2、该分公司享有开发居间商与开发客户的权利;。

3、遵守国家相关法律法规，同时遵守甲方的相关规定;。

4、积极宣传甲方形象，为甲方开拓市场;。

5、为客户保密，积极维护客户合法权益;。

6、应维护甲方的形象，不得泄露甲方商业机密;。

7、不得与居间商或者客户串通，以任何形式损害、侵占甲方或其他客户利益;。

8、向客户履行风险告知义务，不得向客户作任何投资保证或各种不合实际的承诺;。

13、该分公司必须严格遵守天津贵某某交易所各项规定，因该分公司违反规定而造成甲方受到天津贵某某交易所或其他单位处罚，则由乙方全部承担，如乙方拒不缴纳罚金，则甲方有权利从乙方获得的收益或者乙方缴纳的风险保证金中扣除相应额度。

第六条保密条款。

在履行本协议的过程中，双方对自己所获知、了解或掌握的对方任何商业信息、资料等商业机密有保密的义务，未经对方书面同意，均不能向任何第三方泄密，否则需承担相应责任。本协议商业秘密包括但不限于披露方以书面、口头或电子的形式提供给接收方的任何信息或数据，如技术诀窍、研究成果、商业计划、客户信息、财务数据、双方订立的协议条款以及其它技术和商业信息。披露此类保密信息的方式包括但不限于信函、传真、备忘录、纪要、协议、合同、报告、电子邮件等。

第七条免责条款。

任何一方因不可抗力事件(包含但不限于火灾、爆炸、台风、洪水、地震、潮汐、雷电、战争、供电、电信及通信设备中断、罢工、政府管制、交易所暂停交易、互联网系统故障及通过互联网未经许可的存取、盗窃交易敏感性数据、他人恶意地对网站攻击病毒等事件及非可归因于任何一方的信息传递中断等任何一方不能预见且不能合理控制的事件)发生而给对方造成损失的，该方不承担任何责任。

第八条合作关系的变更和终止。

甲、乙双方已经仔细阅读并业已理解本协议的所有条款，并自愿遵守本协议的全部内容，承认本协议的全部义务及责任：

3、乙方未经甲方同意单方解除协议，甲方不予退还剩余风险保证金;。

5、乙方如有违反本协议约定的行为，甲方经核实后有权终止协议;。

7、协议终止后，乙方不得借甲方名义继续从事有关活动;。

8、任何一方违反上述约定给对方造成损失的依法承担赔偿责任。

9、乙方需要完成甲方规定的基础任务如下：

(3)本协议签署之日起，任意连续三个月不能完成指定任务则取消其管理_________________________________的资格，本协议自动终止，乙方不再享有获得该分公司名下客户及该分公司名下居间商的收益的权力，同时在甲方网站予以公布。

第九条其它约定。

1、在本协议有效期内，该分公司不得从事或代理与甲方业务有竞争关系的业务;。

4、本协议自双方的法定代表人或其授权代表签字并加盖公司公章之日起生效，有效期为12个月。

第十条解决协议纠纷的形式。

在履行本协议的过程中如发生纠纷应协商解决。双方当事人和解或调解不成，由甲方所在地的人民法院解决。

第十一附则。

1、本协议自双方的法定代表人或其授权代表签字并加盖公司公章之日起生效;。

2、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，本协议之相关附属文件或补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方：乙方：

签字(盖章)：签字(盖章)：

日期：年月日日期：年月日

清包协议书规范篇九

为更好的促进机关办公效率提高和促进公司业务开展，现甲乙双方就乙方对甲方办公场所水电维修等相关事宜本着公开、公平公正的原则达成以下协议：

一、协议时间：20xx年月日至年月日甲乙双方权利和义务：

甲方权利：

1、甲方有权利要求乙方在水电维修时提供优质廉价的服务。

2、甲方对乙方在本单位进行水电维修时可以提出时间、空间的.要求，以确。

保乙方的活动不影响甲方的正常工作。

3、甲方有权要求乙方爱护公共设施设备，并对乙方行为造成的损坏要求按价赔偿。

甲方义务：

1、为乙方水电维修提供必要的条件。

2、允许乙方进行水电维修时自主安排工作。

3、对乙方的维修活动，本着互惠互利的原则相互支持乙方权利：

1、乙方有权要求甲方提供必要的工作条件。

2、乙方可以在指定的时间、空间内自主进行维修活动。

3、乙方有权有偿使用甲方所提供的水、电等公共设施。乙方义务：

1、乙方须按照协议在指定时间空间内从事维修活动。

2、乙方须遵守相关法律法规，维护甲方的利益、荣誉。未尽事宜甲乙双方协商解决。

本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：（签章）。

签订地点：

签订时间：乙方：（签章）法人代表：

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

清包协议书规范篇十

甲方：

乙方：

甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：

一：水。

1、甲方在满足自己正常用水情况下，同意乙方在井房储水池内放泵抽水使用；

3、甲方在正常情况下必须保证乙方的用水量，不得以任何理由停供乙方用水。

二：电。

1、甲方现在使用容量为63kva变压器，在确保原有用户用电的情况下，不超负荷同意乙方接线用电（用电负荷超与否以实际表计检测为准）。

2、如果超负荷乙方自行解决用电，甲方不承担乙方任何经济损失及相关责任。

3、甲方按乙方实际用电量每度1。00元计收，不再加收其它费用。

4、如变压侧停电（主线路）甲方不保证乙方用电。

5、甲方在不超负荷的情况下，不得以任何理由停供乙方用电，不得加收任何费用。

三、合同签约期为叁年，自x年x月至x年x月止，为合同有效期。

四、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

五、本协议自双方签字之日起生效。

甲方：

乙方：

甲方：（发包方）。

乙方：（承包方）。

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况。

1、工程地点：

2、工程承包方式：。

3、工期：月20月日止。

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。与业主结算下浮13%作甲方管理费。

5、a、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：

1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。

b、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：

1、合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；

2、合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。

3、当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。

4、由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

5、由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方。

应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

6、当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的'变更价款及工。

程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由乙方承担。

7、凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。

8、在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。

第二条关于材料供给约定。

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。

2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。

第三条关于工程质量及验收的约定。

1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

第四条关于安全生产各防火的现场治理的约定。

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条工程付款方式、承包内容、结算的约定。

1、第一笔；工人及材料进场预付款支付14%，计：元。

2、第二笔；天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成50％支付20%。计：元。

3、第三笔；天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成100%支付17%计：元。

4、第四笔；管内穿线完成50%支付10%计：元。

6．第六笔；工程竣工及经甲方验收后支付14%计；元。

7、第七笔；工程保质金，竣工验收起计壹年后柒天内支付5%计；元。

6、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算。

7、乙方承包内容：板安装；5、后期灯具及洁具的安装；

第六条纠纷处理。

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条全同的变更和解除。

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条其它约定。

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条附则。

1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至。

5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签字（盖章）乙方签字（盖章）。

日期：年___月___日日期：年___月___日

清包协议书规范篇十一

甲方：山东省鲁商置业有限公司（建设单位）。

乙方：山东天齐置业集团股份有限公司（总包单位）丙方：北京弘高建筑装饰设计工程有限公司（分包单位）。

鲁商国奥城2#楼工程装饰装修工程由甲方公开招标确定由丙方负责施工，现就装饰装修工程的用水、用电的使用、费用及支付情况经三方研究达成如下协议。

1、乙方同意丙方有偿使用工程施工现场现有的临时用水设施及丙方从乙方每层的配电箱内接电使用。

2、丙方必须使用山东省建筑安全监督站统一推荐使用的配电箱，严格按照临时用电规范使用，并配备持证上岗的专职电工。

3、丙方必须服从乙方的用水、用电的管理。

4、丙方应向乙方缴纳的水、电费用，按丙方经审计审定后工程总造价的1%计取支付给乙方，此费用的支付由甲方代扣代支。

甲方负责人：

乙方负责人：

丙方负责人：

清包协议书规范篇十二

本着互惠互利的宗旨，为明确双方责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本协议，共同信守执行。

第一条：工程概况：

1、工程名称：2、工程地点：

3、工程内容：4、工程面积：外墙部位暂定为：平方米。

第二条：承包范围。

要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。

第三条：承包方式。

本合同采用包清工、包工具、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。

第四条：双方责任和义务。

一、甲方责任和义务。

1、乙方进场后，向乙方提供技术交底、质量交底、安全文明施工交底，如实际情况和技术交底不符，则双方另行协商。

2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

二、乙方责任和义务。

1、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。

2、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换班组长要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换。

第五条：材料管理。

1、甲方直接将材料供应到施工现场，乙方负责装卸，保证施工现场的正常施工。

2、乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管工作。

3、材料的二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作。

第六条：合同价款及付款方式。

1、合同综合单价：

本工程实行闭口包干，结算基价10元/平方。包括外墙保温系统的所有工序、图纸要求施工范围、门、窗、线条以及货物卸运，清理等。

2、付款方式。

待建设单位审计结束后1个月内全部支付清。

第七条：工期。

具备施工条件的`情况，有效工期控制在天，如遇特殊按进度协商解决，配合工地进度。

第八条：安全施工和文明施工。

1、为明确双方责任，安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按呼和浩特市有关部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。

2、乙方必须保证安全、文明施工，发生一切安全事故由乙方承担。3、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的整洁。

第九条：质量要求。

并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。

2、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经监理认可不得施工下道工序。

第十条：其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。工程竣工结算后自行废止。

甲方代表：乙方代表：

身份证号：身份证号：

年月日年月日。