工程材料培训班简介范文 材料员培训班(2篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

推荐工程材料培训班简介范文(精)一

4）进行。其关键线路为在施工过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工（同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间）。

（1）因业主不能及时供应材料，使e延误3天，g延误2天，延误3天。

（2）因机械发生故障检修，使e延误2天，g延误2天。

（3）因业主要求设计变更，使f延误3天。

（4）因公网停电，使f延误1天，延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求。

（1）工期顺延e停工5天，f停工4天，g停工4天，停工3天，停工1天，总计要求工期顺延17天。

（2）经济损失索赔。

①机械设备窝工费：e工序吊车，（3

2）台班215; 240元台班＝1200元；f工序搅拌机，（3＋

1）台班215;70元台班＝280元；g工序小型机械，（2＋

2）台班215;55元台班＝220元；工序搅拌机，3台班215;70元台班＝210元；合计机械设备窝工费1910元。

②人工窝工费：e工序，5天215;30人215;28元工日 4200元；f工序，4天215;35人215;28元工日 3920元；g工序，4天215;15人215; 28元工日＝1680元；工序，3天215;35人215;28元工日 2940元；工序，1天215;20人215;28元工日 560元；合计人工窝工费13300元。

③间接费增加：（1910＋13300）215; 16%＝243

3.6元。

④利润损失：（1910＋13300＋243

3.

6）215;5％＝88

2. 18元。总计经济索赔额：1910＋13300＋2433.6＋88

2. 18＝18525.78元。问题

1.施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工日数、机械台班数和单价的数据等，经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求，如何确定认可为什么答案：关于工期顺延（工期顺延后的工程网络计划图，如图5 -5所示）和经济索赔。

（1）工期顺延由于非施工单位原因造成的工期延误，应给予补偿（2分）。

①因业主原因：e工作补偿3天，工作补偿3天，g工作补偿2天（1分）。

②因业主要求变更设计：f工作补偿3天（1分）。

③因公网停电：f工作补偿1天，工作补偿1天（1分）。应补偿的工期：131-124＝7天（1分）。监理工程师认可顺延工期7天（1分）。

（2）经济索赔。

①机械闲置费：（3215;240 4215;70 2215;55 3215;70）215;50% 660元（1分）。

②人工窝工费：（3215;30＋4215;35＋2215;15＋3215;35＋1215;20）215;50%＝5390元（1分）。

③因属暂时停工，间接费损失不予补偿（1分）。

④因属暂时停工，利润损失不予补偿（1分）。经济补偿合计：660＋5390＝6050元（1分）。

2.监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理为什么答案：关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限，以及工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限，故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准（4分）。某建设单位（甲方）与某施工单位（乙方）订立了某工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减风险系数为10%，合同工期25天，工期每提前1天奖励3000元每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图6-11所示，并得到甲方代表的批准。工程施工中发生如下几项事件：事件1：因甲方提供的电源出故障造成施工现场停电，使工作a和工作b的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天；多用人工8个和10个工日；租赁的工作a的需用电的施工机械每天租赁费为560元，工作b的需用电的自有机械每天折旧费280元。事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作c原设计尺寸扩大，增加工程量16，该工作综合单价为87元3，作业时间增加2天。事件3：因设计变更，工作e工程量由3003增至360 3，该工作原综合单价为65元3，经协商调整单价为58 元

3.事件4：鉴于该工作工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作g和工作作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为20元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。问题

1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求哪些事件不能提出工期和费用补偿要求说明其原因。答案：事件1：可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为提供可靠电源是甲方的责任（分）。事件2：不可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为保证工程质量是乙方的责任，其措施费由乙方自行承担（1分）。事件3：可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为设计变更是甲方的责任，且工作e的工程量增加了60 3，超过了工程量风险系数10%的约定（1分）。事件4：不可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为加快施工的技术组织措施费应由乙方承担，因加快施工而工期提前应按工期奖励处理（1分）。

2.每项事件的工期补偿是多少总工期补偿多少天答案：事件1：工期补偿1天（0.5分），因为工作b在关键线路上其作业时间拖延的1天影响了工期（1分）；但工作a不在关键线路上其作业时间拖延的2天，没有超过其总时差，不影响工期（1分）。事件2：工期补偿为0天（0. 5分）。事件3：工期补偿为0天（0. 5分），因工作e不是关键工作，增加工程量后作业时间增加（360-300）3（30035天）＝1天，不影响工期（1分）。事件4：工期补偿0天（0.5分）。采取加快施工措施后使工期提前按工期提前奖励处理（1分）。该工程工期提前3天。因工作g是关键工作，采取加快施工后工期提前2天，工作亦为关键工作，采取加快施工后虽然该工作作业时间缩短2天，但受工作时差的约束，工期仅提前1天（1分）。总计工期补偿：1天0天0天0天＝1天（1分）。

3.假设人工工日单价为25元工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元工日，管理费、利润等不予补偿。试计算甲方应给予乙方的费用总额为多少。答案： 事件1；人工费补偿：（8

10）工日215;12元工日＝216元（1分）机械费补偿：2台班215; 560元台班1台班215; 280元台班＝1400元（1分）事件2：按原单位结算的工程量：3003 215;（1＋10%）＝3303（0.5分）按新单价结算的工程量：3603-3303＝303（0.5分）结算价：; 65元;58 元3＝23190元（1分）事件3：工期提前奖励：3天215; 3000元天＝9000元（1分）合计费用总额为：216元1400元23190元9000元＝33806元（1分）。某6层住宅楼工程项目时标网络计划如图6 -7所示，在工作日第5天下班后检查施工进度完成情况，发现a工作已完成，d工作尚未开始，c工作进行2天，b工作进行3天。问题1.绘制实际进度前锋线记录进度执行情况。答案：绘制实际进度前锋线（如图6-8中虚线所示）（10分）。

2.对实际进度与计划进度对比分析，填写网络计划检查结果分析表。答案：网络计划检查结果分析见表6-8（10分）。某快速干道工程，工程开、竣工时间分别为当年____月____日和____月____日。业主根据该工程的特点及项目构成情况，将工程分为3个标段。其中第标段造价为4150万元，第标段中的预制构件由甲方提供（直接委托构件厂生产）。a监理公司承担了第标段的监理任务，委托监理合同中约定监理期限为190天，监理酬金为60万元。但实际上，由于非监理方原因导致监理时间延长了25天。经协商，业主同意支付由于时间延长而发生的附加工作报酬。问题

1.请计算此附加工作报酬值（保留小数后2位）。答案第标段监理合同报酬为60万元

推荐工程材料培训班简介范文(精)二

出卖人(甲方)：_________

买受人(乙方)：_________

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下合同条款：

一、乙方工程的名称及地点：

二、乙方因工程需要，自 ______年 ______月______日至 ______年 ______月______日 不定时多批次向甲方采购钢材，总量约 吨。

三、交易方式：

(一)在本合同有效期内，乙方指定 、 作为乙方代表，可以口头或者书面向甲方订货、并签收甲方的送(供)货单等，乙方对该代表上述行为均予认可。除该代表外，乙方其他人员除书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方权利;

(二)在本合同有效期内，乙方代表可以电话、书面等形式通知甲方所需采购的钢材具体的品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在 小时内将乙方所需钢材送到指定地点。如有特殊原因无法及时送达的，甲方应当征得乙方书面同意;

(三)乙方在甲方的钢材送达后当场清点数量应、核对规格、品名、价格等，核实后在甲方的送货单或供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证。

四、钢材的品牌、规格、数量：根据乙方每次的要货订单为准，甲方应当按照乙方的订单向乙方提供钢材。

五、钢材的计量方式：

六、钢材的价格(包括运输费用)

七、交(提)货地点、方式：每批钢材的交货地点为本合同

第一款标明的工程地点，由甲方负责运送到达。

八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的相应质量标准，并随货出具每批次的质量保证书。

九、验收标准、方法：乙方应在收到甲方送达钢材后48小时内取样送当地法定检测部门进行检测，检测合格后方可使用。如钢材在检测后发现质量不合格，乙方应当在收到检测报告24小时内书面通知甲方，甲方应当负责退回并及时调换供应合格产品，同时承担由此产生的一切费用。因钢材不合格退回甲方的，由此给乙方造成损失的，甲方还应当承担相当于所造成损失额的赔偿责任。

十、结算及付款时间、方式：

十一、违约责任：

(一)、在合同履行期内，若乙方更换钢材供应商，应事先通知甲方，并在更换之日起五日内偿清所欠甲方的钢材款，逾期不付清货款的，乙方每日应当按照未付金额的千分之三支付给甲方违约金;

(二)、乙方如未征得甲方书面同意，不能按合同规定的时间承付甲方的钢材款，每逾期一日乙方应当按照未付金额的千分之__________付给甲方违约金;

(三)、甲方未经乙方书面同意，延迟送货，影响乙方工程进度，甲方应当赔付乙方所受的损失;损失无法计算的，每逾期一日，按照迟延送货的金额的千分之__________计付;

(四)、合同履行中如因不可抗力致合同无法履行时，甲、乙双方均可解除本合同，并在对方解除合同通知到达之日起五日内结清已经交易的钢材款。逾期支付的，乙方应当每日按照未偿清金额的千分之__________支付给甲方违约金;

十二、如需合同担保，双方另行签订担保合同，作为本合同附件。

十三、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，双方均可向当地人民法院起诉。

十四、其它约定事项： 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章即生效。

甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________

法定代表人(签字)：_____________法定代表人(签字)：_____________

_____________年__________月____日