总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它有助于我们寻找工作和事物发展的规律,从而掌握并运用这些规律,是时候写一份总结了。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢?那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好,我们一起来看一看吧。
推荐设计变更情况总结范文模板通用一
承包方:(乙方)__________________
依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,甲乙双方根据的实际情况遵循平等、自愿、互利、诚信的原则,经双方协商并依据项目中标合同第条“本合同如有补充和变更以补充和变更协议为准”的约定订立本变更补充协议。
除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准(对本协议另外签订的补充协议除外)。
一、工程建设地址:_______________。
二、工程概况:
工程名称:_______________ 。
建筑面积:_______________ 。
机构类型:_______________ 。
三、工程承建范围:
1、施工内容:施工图纸所含的建筑、结构、给排水、电气(含弱电埋管)、消防等全部工作。
2、施工范围:上下水、电至外墙散水外一米。
四、工程承包方式:包工包料
1、本工程建安工程造价采用单位面积包干价,即______元/㎡(此价格含文明施工增加费、二次运输费和其它取费及税金,不含社保金,社保金由甲方交纳)工程造价暂定为人民币______元。
2、本工程建筑面积以实际竣工面积为准。
建筑面积的计算以国标/50353-为准.
3、本工程预算材料价格因甲方预算价与市场存在差距,甲方应按市场价补足差价。
4、本工程建安造价为包干价,在施工期间如出现材料价格波动,主、辅材以签约当月洛阳市嵩县造价管理处发布的信息价为准,超过±5%可以调整。
5、施工过程中出现的设计变更增减即现场签证按08定额以实结算,人工费调整按______元/工日。
6、单位面积建安造价中不含以下项目:
6.1住户内的厨、卫、卧室的木门;
6.2电梯及电梯安装、调试;
6.3弱电调试及中央空调的安装调试;
6.4煤气及煤气安装、调试;
6.5卫生洁具;
6.6景观照明;
6.7以上各项乙方应负责工程前期的一些辅助工程及暗配管(包括穿铁丝、线盒、钢套管、预留洞)等。
7、基中部分主辅材料的要求如下
7.1钢材:安钢、邯钢及济钢大中型企业产品;
7.2水泥:大厂旋窑水泥;
7.3防盗门:盼盼或是星高及同档次的防火防盗门;
7.4电料管材:管材、电线、开关、插座等用大厂符合国家标准产品(乙方提供品牌甲方、监理现场认定后方可使用);
7.5门窗规格按图纸要求,质量按国标,塑钢材料采用金鹏、中财、海螺等同档次品牌,五金配件及不能低于新乡三力牌标准选择使用并且按图施工;
7.6以上主辅材料和其实材料,必须三证齐全,进场使用前由甲方认定、乙方和监理方共同考察认可并经检验复试合格后,方可进场使用。
五、双方约定:
1、乙方应保证按时支付民工工资,若因乙方不按时支付民工工资造成的民工堵门、上访等给甲方造成不良影响,每发生一次乙方向甲方支付违约金___万元,且甲方有权解除本协议,因甲方原因造成意外,一切损失由甲方承担。
2、该工程乙方不得转包。
如甲方发现乙方私自转包,甲方有权终止本协议,乙方无条件退出施工现场并承担相关的法律和经济责任。
六、施工准备:
施工用水、电装表计量,表由甲方安装乙方按所装计量表直接向甲方缴费。
如乙方未及时缴费,由此造成的后果,由乙方自行负责。
七、工程工期:
1、本工程开工日期(按甲方正式书面通知之日起计算)为_____年_____月_____日。
竣工验收,交付使用(即交钥匙)的日期为_____年_____月_____日。
工期为_____天。
除不可抗拒的自然灾害及不可预见因素外,竣工日期为有效日期。
工期顺延需甲方、监理方文字确认后方可生效。
2、若因四方原因所造成停工,四方应赔偿乙方施工现场的损失以及所交工程保证金的利息。
3、工期奖罚办法:每提延一天,甲方按___万元/天为奖惩支付,累计提延一个月甲方按照___万元/天作为奖惩支付。
八、双方附加条件及责任;
1、甲方应保证工程正常开式和工程施工,本协议双方签字后本协议由甲乙双方保管,本协议签字起___日内,甲方保证乙方进场施工。
2、工程开工后:
、乙方不得停工,四方原因造成的停工,四方应补给乙方相应的经济损失。
、甲方如遇资金问题不能按期支付乙方工程款,未结部分按甲方向乙方借款处理,由甲方支付该款的___%计算。
九、工程款支付:
乙方应垫资至一层封顶,甲方应在一星期内付给乙方总造价的___%,以后每六层为壹个节点,每个节点付总造价的___%,最后一次主休封顶付造价的___%,主体封顶后付至总造价的___%。
砌体完工粉刷工进场再付总造价的___%,全部完工达到交工条件付至总造价的___%,留___%质保金按国家标准执行壹年到期退还乙方。
十、工程质量标准:
1、争取创市优质结构工程,必须达到合格标准。
2、竣工验收,若出现工程质量不合格,乙方必须无条件返工(返工造成的经济损失由乙方全部负担)直至达到工程合格。
十一、安全文明施工目标:
安全目标杜绝伤亡事故及争创市安全文明工地,严格按照颁布《建筑工程安全施工规范》组织施工,杜绝死亡事故,如发生安全事故由乙方承担全部责任。
甲方不承担任何责任。
十二、资质等级:
本工程总承包施工企业必须具备房屋建筑专业二级及二级以上资质。
十三、本协议未尽事项可由双方协商解决。
十四、本协议一式捌份,协议生效后甲乙双方各持肆份。
甲方:__________________ 乙方:__________________
法定代表(签字):__________________ 法定代表(签字):__________________
日期:_____年_____月_____日 日期:_____年_____月_____日
推荐设计变更情况总结范文模板通用二
发包方: (甲方)
承包方: (乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙双方根据麻瑶路至神锦大街连接线的实际情况,遵循平等、自愿、互利、诚信的原则,经双方协商并依据麻瑶路至神锦大街连接线项目中标合同的约定订立本变更补充协议。除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准(对本协议另外签订的补充协议除外)。
一、 工程建设地址:神木县麻家塔办事处红砂石梁村
二、 工程概况:
工程名称:麻瑶路至神锦大街连接线
工程造价:壹佰壹拾肆万贰仟肆佰贰拾叁元整(1142423元) 结构类型:沥青砼路面
三、 工程承建范围:
施工内容:施工图纸及设计变更所含全部工作。
四、 工程承包方式:包工包料
五、 工程工期:
本工程开工日期为20xx年6月15日。竣工验收,交付使用的日期为20xx年9月1日。工期为75天。除不可抗拒的自然灾害及不可预见因素外,竣工日期为有效日期。工期顺延需甲方、监理方文字确认后方可生效。
六、 工程质量标准:
1.必须达到合格标准。
2.竣工验收,若出现工程质量不合格,乙方必须无条件返工(返工造成的经济损失由乙方全部负担)直至达到工程合格。
七、 安全文明施工目标:
安全目标杜绝伤亡事故,严格按照颁布的《建筑工程安全施工规范》组织施工,杜绝死亡事故,如发生安全事故由乙方承担全部责任。甲方不承担任何责任。
八、 本协议未尽事项可由双方协商解决。
九、 本协议一式两分,协议生效后甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
推荐设计变更情况总结范文模板通用三
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务,需要提高本地技术服务支持力量,拟在深圳设立分公司,基本情况如下:
1. 拟设立分公司名称:x科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性质:不具有独立法人资格,非独立核算。
3. 营业场所:广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)
4. 经营范围:计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。
计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。
5. 分公司负责人:何
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
x科技股份有限公司
董事会
-7-23
推荐设计变更情况总结范文模板通用四
原告:起重机有限公司
被告:上海环境科技有限公司
请求判令被告支付原告剩余货款97,155.54元及利息损失。(以97,155.54元为基数,自3月25日起,按中国人民银行同期贷款利率计算至实际清偿之日止)
20__年11月22日原被告签订《起重机采购合同》,被告向原告采购起重机及附件,总金额为280,000元(含17%的增值税),总价包含设备的设计、制造、包装、运输、保险、装卸、保管、安装调试、验收、培训、维保、应付税款、劳务、办证费用等与设备相关的全部费用。合同约定,合同签订生效后5日内支付总金额的30%,即84,000元,货到并经初步验收后5日内支付总金额的30%,安装调试合格且取得相关的使用证件后支付总金额的35%,即98,000元,质保金为总额的5%,即14,000元,质保金在质保期满后且无质量问题时退还,质保期为两年。
后因增值税税点降至16%,合同总价款变为277,600元。原告已按约定履行了合同义务,被告应按合同约定支付相应的货款,被告两次付款分别为96,000元和84,444.46元,尚有97,155.54元未付。原告多次催告被告拒不支付,故原告诉至法院,望法院判如所请!
此致
上海市金山区人民法院
具状人:
年 月 日
推荐设计变更情况总结范文模板通用五
z县国土局:
杰兴镇雷鸣村20xx年被列入土地整理项目,经过公开招投标,由四川恒峰建筑有限公司承建。在县国土资源局、镇村干部共同努力下,当地群众积极支持施工单位进场施工。在施工过程中,发现原部分设计与实际地形不符,为了使土地整理项目发挥更大的社会经济效益,根据群众的强烈要求,镇人民政府拟对雷鸣村土地整理项目实施变更:
一、田间道路
(一)01#田间道路由原来的200米增加到352米;
(二)02#田间道路由原来的593.7米增加到743.7米;
(三)03#田间道路由原来的132.2米增加到202.2米;
(四)05#田间道路由原来的142.8米增加到367.8米;
(五)06#田间道路由原来的261.7米增加到611.7米;
(六)07#田间道路由原来的443.6米增加到513.6米;
(七)08#田间道路由原来的246.5米增加到442.5米;
(八)09#田间道路由原来的734.7米增加到936.7米;
(九)10#田间道路由原来的243.7米增加到293.7米;
(十)村委会旁边新增田间道路265米;
(十一)6社新增田间道路100米;
(十二)8社新增田间道路150米;
(十三)11社新增田间道路200米。
以上总计增加田间道路长度2180米,宽度为3米,预算共需资金651102.90元。
二、06#田间道路增长段350米新增为框架网形式护坡,预算增加金额29405.60元。
以上两项合计共需增加资金680508.5元。
妥否,请批示!
申请人
二○xx年七月二十二
您可能关注的文档
- 汽车担保使用协议书简短 汽车担保协议怎么写(3篇)
- 房屋解除委托协议书(优质8篇)
- 最新部门加入申请书范文范本(模板11篇)
- 2023年建筑施工转正申请书简短(模板13篇)
- 最新广东售房合同协议书通用(优秀16篇)
- 2023年社保转正申请书范文(优质20篇)
- 工厂受讲者感想教育范文怎么写 工厂受教育后的体会(八篇)
- 最新减免房租物管费申请书(模板10篇)
- 广告询价邀请函范文简短(大全13篇)
- 转让尾款协议书汇总(优质13篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
设 计 变 更 汇总记录范文样本汇总设 计 变 更 总结(3篇)16下载数 827阅读数 -
设 计 变 更 情况总结范文 工程设 计 变 更 报告范文(8篇)31下载数 281阅读数 -
优化
设 计 变 更 汇报材料范文范本设 计 变 更 总结(3篇)45下载数 739阅读数 -
优化
设 计 变 更 汇报材料范文设 计 变 更 申请报告范例(二篇)15下载数 170阅读数 -
优化
设 计 变 更 汇报材料范文汇总 初步设 计 变 更 报告(8篇)27下载数 250阅读数 -
设 计 变 更 汇总记录范文格式设 计 变 更 完整资料(七篇)22下载数 294阅读数 -
设 计 单位变 更 协议书范本设 计 变 更 说明范本(五篇)13下载数 940阅读数 -
设 计 变 更 汇总记录范文设 计 变 更 填写范例(6篇)41下载数 110阅读数 -
设 计 变 更 汇总记录范文如何写设 计 变 更 填写范例(五篇)41下载数 928阅读数