手机阅读

最新工程监理延期协议书(优质9篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-19 14:50:36 页码:8
最新工程监理延期协议书(优质9篇)
2023-11-19 14:50:36    小编:ZTFB

总结可以让我们更加深入地思考和理解,进而为未来的工作和学习提供更好的方向。在总结中,我们可以借鉴他人的经验和方法,以提高自己的总结能力。通过阅读他人的总结范文,我们可以获得更多写作的灵感。

工程监理延期协议书篇一

一、公路工程施工监理合同通用条件第1条定义与解释,适用于《公路工程施工监理合同》中的全部文件,即:协议书、通用条件、专用条件、附件a、附件b、附件c以及其它补充文件或附件。

二、协议书由系列文件组成,其中的其它文件和其它附件是指签约双方一致同意增加列入监理合同的文件或附件,签约时必须在协议书中具体写明。协议书所包括的文件之间如果出现矛盾,按监理合同通用条件第1.2.3条的规定,按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。而与该文件在协议书中的排列顺序无关。

三、签约双方在监理合同专用条件第6.2.1条和监理合同附件c中,约定业主问监理单位支付监理服务费用的期限和方式;在监理合同附件b中约定业主向监理单位提供工作条件的期限和种类。

四、签约双方在监理合同附件a中,约定监理单位提供监理服务的形式、范围与内容;在监理会同专用条件第5.2条中,约定监理单位提供监理服务的时间和有关期限。

五、双方签约时确定的协议书终止日期,如果在履约过程中发生变化,双方可通过签订补充协议对此日期进行调整。

六、签约双方应根据实际需要确定协议书副本份数,也可约定协议书正本与副本具有同等效力,当两者出现矛盾时,以正本为准。

1.1.6第三方应主要理解为与业主签订工程承包合同的单位、实体或个人,即承包人。

1.1.7如果业主与第三方签订的工程承包合同中,规定了监理单位履行监理服务时的职责和权力,此时监理合同应包括业主与第三方签订的工程合同中的全部文件。

2.2.1监理单位根据监理合同履行的正常的监理服务必须在监理合同附件a中明确规定其监理服务形式、范围与内容。

2.2.2改变监理合同附件a规定的监理服务形式,或超出其范围,或增加其内容,双方应通过签订补充协议进行变更。监理单位履行或提供监理合同中明确规定的附加的监理服务,是监理单位的义务,监理单位不得因其属于附加而加以拒绝。

2.3.1严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟是我国公路行业推行监理制度以来总结的监理工作原则;监理单位按照监理合同的要求提供监理服务,体现了业主与监理单位之间是一种委托与被委托的合同关系;监理服务属于技术服务的范畴,监理工作的主要依据是各类适合的或监理合同中指定使用的专业技术规定;鉴于国内目前尚未制定统一的监理行业工作准则,因此提出按照国际惯例公认的行业工作准则履行监理服务,并在监理合同附件a第五条中将国家、交通部、项目所在省(市)颁布的监理法规列为监理服务的依据;国内各地或不同项目对监理单位赋予的职责和权限差异较大,在监理合同附件a第四条中应对此详细规定并加以适当说明。

2.3.2该合同文件必须成为本监理合同的组成部分是指:业主与第三方签订的工程承包合同中的全部文件,以及针对孩合同文件与监理合同文件之间的矛盾而编制的补充文件,必须列入监理合同协议书中的第二条并同时列入监理合同附件a中的第五条。

2.4.1主要监理人员一般是指专业工程师和驻地监理工程师以上的监理人员,其资质材料应包括毕业院校、所学专业、技术职称、工作简历以及一般情况并附上毕业证书、职称证书、监理工程师证书或监理工作培训证书及身份证等证明材料的影印件。

2.4.2监理单位指定的授权代表一般应是监理单位派驻到项目所在地履行监理服务的负责人。

2.5监理单位履行监理服务所需的设施、设备和重要物品,一般是由业主提供且产权归业主;但也有由承包人提供或要求监理单位自备的情况,此时必须在监理合同专用条件中写明修正条文。

3.2业主向监理单位免费提供的与监理服务有关的资料其内容与数量,双方可根据实际需要在监理合同附件b第一条中约定。

3.4业主指定的授权代表,一般应是在项目所在地负责监理工作的人员。

3.5习惯做法是通过业主与第三方签订的工程承包合同,向第三方明确监理单位的职责范围和权力;特别要注意的是,关于监理单位职权的补充和修正文件也必须列入工程承包合同。

3.7如果业主已在监理合同中,要求监理单位将监理服务所需的辅助工作人员的费用列入监理费用报价中,则此项监理服务应作为监理单位正常的服务。

4.14.24.34.4以上各条款均属于签订经济合同要素之一的罚则。鉴于在实际执行过程中,情况比较复杂,签约双方必须在监理合同专用条件的相应条款中,约定具体的赔偿办法和有关事宜。

4.5合同的任何一方原本必须向另一方就履行监理合同提供一定的保障条件,但考虑到目前国内社会主义币场经济体制尚未健全、社会保障体系还不完善和外界干扰因素较多这一具体情况,本条使用的限制程度用词为应和可。

46台同双方均应在自愿的基础上,办理各类保检事宜,以降低履行监理合同时用能发生的风险否则后果自负。

5本条目规定了监理合同生效、终止、变更、暂停、中止、转让和分包的条件,其中重点是变更、暂停与中止监理合同的条款。

第5.4.3条规定:非监理单位原因致使监理服务受到阻碍或延误时,此类变更导致增加的监理服务工作量,应作为监理单位的附加服务。

暂停监理合同分为两种类型。第5.5.1条规定:非监理单位原因导致监理单位不得不暂停监理服务时,因此而增加的监理服务工作量应作为监理单位的附加服务;第5.5.2条规定:业主要求监理单位暂停监理服务时,因此而增加的监理服务工作量,应作构监理单位的附加服务。暂停监理服务很有可能导致中止监理合同,第5.5.4条规定:上述暂停监理服务如已超过6个月时,监理单位有权按照监理合同规定的相应程序,单方面中止监理合同。

中止监理合同可分为三种类型。第5.5.1.2条规定:非监理单位原因导致全部监理服务已无法继续履行,监理单位有权单方面中止监理合同;第5.5.3条规定:当监理单位严重违约(例如监理合同协议书第四条)时,业主有权单方面中止监理合同;第5.5.4条规定:

当业主严重违约(例如监理合同协议书第三条)时,监理单垃有权单方面中止监理合同。

第5.3.5条规定:监理合同的中止不等同于合同失效,不得损害签约双方根据监理合同应有的义务、责任、权力和利益。

5.6正常情况下,监理合同不得转让,原则上也不允许分包。

6监理单位按照监理合同的规定履行监理服务的费用,基本上可划分为二类,其一是根据监理合同附件a确定的正常服务费用;其二是根据补充协议确定的附加服务费用。业主计算监理服务费用的方法和范围,向监理单位支付的方式和时间,均应在监理合同附件c中明确规定。

7.1虽然业主与监理单位分别是委托方和被委托方,并且在履行监理服务期间有可能出现上下级关系,但究其根本而言,双方是一种合同关系。合同双方都必须按照监理合同的规定开展工作,任何一方不得以任何理由享有特权而歧视另一方。

在通用条件第6.3条中,要求在专用条件中规定,业主支付监理费用的货币种类和比例。

7.4监理单位受业主的委托提供监理服务,必须始终做到公正与廉洁,并按照监理合同的规定,自觉地维护业主的合法利益。

a本条目下各条款中所列举的例子,仅供参考。签约双方应根据项目和工程的实际情况,参阅监理合同通用条件中的相应条款,从真编写监理合同专用条件a部分。

2.5如果监理单位根据监理合同履行监理服务所需的设施、设备和重要物品,是由承包人提供且产权归承包人。则应首先通过监理合同专用条件b部分,对通用条件中的相应条款进行修正,然后在本条款中写明有关事宜。

4.1监理单位违反监理合同的规定,并因此造成了业主的经济损失,其范围可能较广且不易确定。按照惯例,监理单位一般仅对因其明确责任而受到损害的工程给予赔偿。

4.4赔偿限额可考虑多种方法,例如按照对等的原则确定:监理单位向业主赔偿的累计极限金额是:相关项目或工程的全额监理服务费用乘以监理单位的责任比例减去已交税金;业主向监理单位赠偿的累计极限金额是:相关项目或工程的全额监理服务费用。

4.5.2鉴于国内当前情况下银行在提供履约担保时的各种制约,建议业主在此条款中,考虑多种方法予以变通。

5.5.4对于监理合同期限较短(例如一年以内)的项目,可以不考虑物价变动对监理服务费用的换响;而对于监理合同期限较长(例如两年以上)的项目,则业主宜按照物价指数法对监理单位的监理服务费用进行调整。

6.2.1业主向监理单位支付监理服务费用的期限,按惯例为28日。

7.3业主根据项目或工程的实际情况,既可以设立单项奖也可以设立综合奖还可以设立某些特定目标奖对监理单位履行监理服务过程中的优异成绩给予奖励。

8双方在此只可约定一种解决最终争端的方式,如果约定仲裁方式,对仲裁结果不服的一方,不可再向法院提出上诉。

b签约双方根据项目或工程的实际情况和具体要求,在此处对监理合同通用条件中不适用的条款进行修正或删除,对缺少的条款予以补充。按照惯例,当合同通用条件与合同专用条件之间出现矛盾时,以合同专用条件为准。

一、监理服务的形式由两部分组成。在第一部分中,提出对监理单位的资质、监理服务的主要方式和监理服务过程中的工作隶属关系等原则要求;在第二部分中,提出对监理服务机构的设置、人员工作计划的安排和主要人员的资质等具体要求。

二、在监理服务的范围中主要阐述本次监理服务所包括的工程范围和工作范围,并具体规定监理服务的性质、目的和主要工作目标。

的规定进行归纳,然后再根据项目和工程的实际情况予以调整。

四、业主应根据监理服务内容中所规定的各项具体监理工作,对监理单位的职责范围和权限划分给予准确的界定。

五、所有与监理服务有关的合同正式文件、修汇或补充文件,都是监理单位履行监理服务的依据必须在本条目中明确列入。

一、根据监理单位履行监理服务的实际需要,双方在此约定业主向监理单位免费提供的文件和资料的内容、份数及期限。

二、为了顺利地履行监理会同,业主应对监理单位就项目或工程的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题所提交的书面请示,及时给予书面答复;双方在此约定业主对各类问题给予书面答复的期限。

三、业主应当利用自身的优势,在项目所在地向监理单位提供必要的协助,以创造一个良好的外部工作环境,使监理单位能够较为顺利地按照监理合同的规定履行监理服务。双方在此约定由业主负责办理或协助监理单位办理的各项事宜。

四、为了支持监理单位履行监理服务,双方在此约定业主向监理单位免费提供的设施、设备和主要物品的品种、数量和相应的最迟提供时间、允许使用时间以及使用、维修费用的开支办法。如果上述设施、设备和主要物品由第三方提供,则应根据业主与第三方签订的工程承包合同文件的规定办理,并在本条款中写明相关事宜。如果要求监理单位自备全部或部分上述设施、设备和主要物品,则必须在本条款中增列业主对监理单位给予经济补偿的办法。

五、为了配合监理单履区行监理服务,双方在此约定业主向监理单位免费派遣的辅助监理服务的工作人员的种类和数量,以及双方对此类人员的管理方法。如果要求监理单位自行聘用全部或部分上述人员,则应在本条款中增列业主对监理单位给予经济补偿的办法。

一、1计算监理服务费用的方法很多,如:费率法、人年资法和总额法等。推荐使用的方法是费率法,即:按照监理服务范围所包括的工程合同价额,确定相应的监理服务合同资率(参照部颁规定费率),测算初始的监理服务合同价额;按照工程合同结算价额乘以监理合同费率确定最终的监理服务结算费用。如果监理服务工作量基本无变化而监理服务最终结算费用低于监理服务初始合同价额,则应当按照监理服务初始合同价额结算。

2.业主应通过与监理单位协商签订补充协议的方式,委托监理单位提供附加的监理服务。计算附加监理服务费用的方法,原则上应在正常监理服务费用计算办法的基础上确定、由于在实际操作过程中,情况比较复杂,业主与监理单位签订补充协议时,应确定监理单位提供附加服务其相应费用的计算方法。另外,建议业主在监理合同中,要求监理单位将法定节、假日和工作时间以外的加班费用列入监理服务费用报价中,将此项监理服务作为监理单位正常的服务。

第二步是,在签发工程缺陷责任终立证书之后,扣回全部根据监理合同的规定应扣回的款项(如果有),结算工程缺陷责任期的监理服务费用和全部根据监理合同的规定应支付的款项(如果有)向监理单位返还全部剩余的履约担保金。

工程监理延期协议书篇二

承包方:                。

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在工程建设。

的基础上,双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下:

一、项目概况:

本项目位于新村四周沿街地块,地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房,均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米,地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米,储藏间建筑面积2889.13平方米,地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)。

二、工程形象进度。

本工程主体全部结顶,并进过中间安全、结构验收,装饰工程开始施工。

三、工期延误原因。

1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。

2、工程基础施工阶段天气多雨,自然不可抗力等因素延误。

四、工期延误时间。

现经甲乙双方协商,经甲方同意确认,原合同竣工日期20__年8月9日顺延至20__年6月30日。

五、协议生效。

协议订立时间:年月日。

协议订立地点:建筑工程有限公司,本协议一式四份,双方各执二份,本协议双方签字盖章之日起生效。

甲方:____________________。

乙方:____________________。

_____年_____月_____日  。

工程监理延期协议书篇三

*********有限公司:。

关于贵公司购买我公司(*****有限公司)的1600℃自动升将炉(型号规格:tc-16s3450mm*300mm*250mm),由于诸多原因,原定于20xx年**月**日发货,实际于20xx年**月**日完工,同时由于春节到来,应贵方要求,我们将在春节过后与贵公司商谈发货。对于炉子的延期交货给贵公司造成的不便我们致以最真诚的歉意,关于炉子的延期交货主要原因如下:

1.由于这台高温自动升降炉是非标产品,为保证炉子的质量,炉子的设计和审核确认比其他标准的产品复杂的多,以致在时间上超出了预期。

2.为保证产品质量,我们专门订购了一批日本生产的纤维板作为保温材料,但由于合作厂商在年底前业务繁忙,货源紧张,同时我们不可能只为此炉定几块板,是定了一批货,量大,所以订货周期比往常较长。

3.为了使用方便,我们对液压装置进行了改装,液压装置在自动升降的基础上,改为手动泄压升降与自动一体。比直接使用成品液压装置工期加长。同时我们为保证液压装置的质量,防止漏压漏油,以及长时间使用炉子出现,炉口下降的情况,我们对炉子进行了无载和重载条件下的实验,每次实验两天,延长了炉子的生产周期。

4.年底,各合作厂家业务都比较繁忙,同时物流运输的紧张,造成我们很多的原材料订货周期加长,例如氧化铝空心球砖、硅钼棒等一些非标材料的定制。

5.多名员工结婚请假出差调试造成工作人员不足,导致单个炉子工期加长。

赶工。同时,我们将依据客观情况,参考编号20xx-**-**号合同第十二条,在互惠互利的基础上,与贵公司商谈赔偿损失的问题,对此次合作给贵公司造成的不便还望贵公司海涵。

此致

敬礼

***********有限公司。

20xx年1月10日。

工程监理延期协议书篇四

供方:北京宝钢北方经贸有限公司。

需方:。

合同编:x140200242。

1.合同约定交货日期:20xx.3.31

2.供方未能按合同规定的交货时,需方有权向供方收取违约金,违约金计算方法如下:。

1)迟交的第一周违约金按合同总款的5%;。

2)迟交的第二周违约金按合同总款的10%;。

不满一周按一周计算.

20xx.3.31。

工程监理延期协议书篇五

担保人(以下称丙方):_________________________。

甲方因_________________________原因,不能如期偿还______年______字第______号借款合同的贷款,需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查,同意甲方延期还款,丙方同意继续为甲方提供担保。甲、乙、丙三方经协商一致,达成下列各项:

一、甲方根据______年______字第______号合同向乙方借用的__________(币种)资金贷款(大写)___________整,其中(大写)____________整应于______年______月______日到期。截止到______年______月______日,上述贷款的余额为(大写)___________整,现约定延期到______年______月______日偿还。具体还款计划如下:

日期

金额。

二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息。

三、延期后的贷款利率,从延期之日起按该贷款实际期限的利率月息______‰执行。

四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项,仍按______年______字第_____号合同和______年______字第_____号担保合同约定的条款执行。

五、当事人商定的其它事项。

六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。至本协议项下贷款全部清偿时自动失效。

七、本协议一式三份,甲、乙、丙各执一份。

注:

1.如主合同没有担保,本协议划去有关担保人的内容。

2.如合同当事人为非法人单位,由其主要负责人或主要负责人授权的代理人签字。

工程监理延期协议书篇六

借款人(以下简称甲方):身份证号:

出借人(以下简称乙方):身份证号:

抵押人(以下简称丙方):身份证号:

履约担保人(以下简称丁方):

甲乙双方于20xx年x月x日经丁方介绍并签订《抵押借款合同》(借字第号)。现该合同届已到期,甲方书面请求将该合同延期至20xx年x月x日,期限为个月。经甲、乙、丙、丁四方友好协商,遵照相关法律、法规,本着自愿、平等、公平和诚信的原则,在保证乙方利益的前提下,甲、乙、丙、丁各方就此事宜达成以下协议,共同遵守:

一、经甲方提出申请将借款延期至20xx年x月x日,乙方同意甲方请求。甲、乙双方约定新的月利率为%。

二、除本协议关于借款期限及利率标准的约定外,甲、乙、丙、丁共同签订的借字第号《抵押借款合同》中的其他约定条款继续有效,各方保证继续共同遵守。丙方继续承担延期后的抵押担保责任,丁方对本协议继续承担履约担保责任。

三、若甲方于本协议约定之借款到期之日仍不能归还借款本息的,则乙方可于本协议约定借款到期之日起5个工作日内书面要求丁方购买其债权。丁方应于收到乙方书面要求之日起10个工作日内办理完毕相关债权转让手续。若届满5个工作日后乙方仍未提出书面请求的,视为乙方放弃债权转让请求权,丧失该请求所带来的一切法律后果由乙方自行承担,同时丁方的履约担保责任终止。

四、本协议一式四份,甲、乙、丙、丁各执一份,具有同等法律效力。

五、未尽事宜各方协商解决。

甲方(签字):乙方(签字):

联系电话:联系电话:

丙方(签字):丁方(签字):

联系电话:联系电话:

签约日期:20xx年x月x日

工程监理延期协议书篇七

贷款人(以下称乙方):_________________________。

担保人(以下称丙方):_________________________。

甲方因_________________________原因,不能如期偿还______年______字第______号借款合同的贷款,需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查,同意甲方延期还款,丙方同意继续为甲方提供担保。甲、乙、丙三方经协商一致,达成下列各项:

一、甲方根据______年______字第______号合同向乙方借用的__________(币种)资金贷款(大写)___________整,其中(大写)____________整应于______年______月______日到期。截止到______年______月______日,上述贷款的余额为(大写)___________整,现约定延期到______年______月______日偿还。具体还款计划如下:

二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息。

三、延期后的贷款利率,从延期之日起按该贷款实际期限的利率月息______‰执行。

四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项,仍按______年______字第_____号合同和______年______字第_____号担保合同约定的条款执行。

五、当事人商定的其它事项。

六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。至本协议项下贷款全部清偿时自动失效。

七、本协议一式三份,甲、乙、丙各执一份。

甲方:(公章)________________。

乙方:(公章)________________。

________年________月________日。

工程监理延期协议书篇八

经_________(下称贷款方)与_________(下称借款方)和_________(下称保证方)充分协商,签订本协议,共同遵守。

一、借款方于_________年_________月_________日向贷款方借款_________元,用于_________,按第_________号借款合同的规定,借款方应于_________年_________月_________日偿还全部借款本息。现由于_________原因,不能如期偿还,经各方协商一致,同意延期到_________年_________月_________日偿还。

二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按第_________号借款合同执行。

借款方:

贷款方:

借款单位(公章):。

贷款单位(公章):。

法定代表人(签字):。

负责人(签字):。

经办人(签字):。

保证担保人。

保证人(章)。

法定代表人(签字):。

经办人(签字):。

工程监理延期协议书篇九

(甲方)

(乙方)

根据《建筑施工企业项目经理资质管理办法》、《建筑工程项目管理规范》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家有关法律、法规及公司制定的有关管理规定,《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、《工程建设监理规定》、《建设工程监理规范等》。为确保建筑工程质量符合国家验收规范,保证甲方与建设单位(投资人或业主)签订的建设工程监理合同全面履行,正确处理国家、企业和个人的经济关系,遵循平等、自愿、和诚实守信的原则,同时也为贯彻落实工程项目责任制,经甲、乙双方协商同意,签订下列合同条款,以资共同遵守。

第一条 工程概况

工程名称: ;

工程地点:;

建设单位名称: ;

第二条 工程质量要求: 。

第三条 工程施工期限: 日历天。

第四条 甲方根据乙方要求同意乙方同志为负责人,对该工程的质量、人身安全、工程进度、工程保修及费用、上缴管理费、交纳工程税金、该项目工资及工程相关债权债务承担经济责任和法律责任。由于规定要求项目总监到现场的,由乙方支付总监工资,缴纳总监使用费,但总监到场并不减轻该乙方负责人同志的管理责任。

第五条 该工程为独立核算、自负盈亏、自担风险的内部工程承包责任制,在监

1

理过程中无论有何变化,乙方必须保证完成国家税金和各项规费。

第六条 工地监理人员由乙方自行安排,在工地开工前报甲方备案。

第七条 工程监理费必须由建设单位拨付给甲方,甲方收到建设单位每期监理费后,扣除应收的费用和代缴的各项税金。再拨付给乙方使用。乙方应严格执行甲方的财务管理制度保证专款专用,乙方原则上不得与建设单位发生任何形式的监理费收付。

第八条 乙方应上缴甲方管理费用标准:比例为工程总监理费的百分之 ( %)。

第九条 乙方在监理过程中所发生的人工工资、材料费、设备费、材料试验费、资料费等费用,由乙方自行承担。

第十条 双方的责任和义务

一、甲方的责任和义务:

1、协助乙方完成工程开工、竣工手续。

2、负责代扣代缴营业税及其相关税费。

3、对乙方宣传和贯彻上级机关发布的规范、标准及相关方针政策。

4、乙方若丧失对项目的管理能力或有重大违法、违纪行为,不能正常履行本协议所明确的责任和义务时,甲方有权更换承包人,乙方不得以任何理由妨碍工程进展,遗留问题待工程进展正常后再做处理。

5、支持乙方在授权范围内行使正常职权,维护乙方的正当权益及经营活动,做好服务工作,以上各项所发生的费用由乙方承担。

6、及时提供乙方所需的经营证件,办理委托证书及相关手续。

7、监督乙方进行合法经营,对乙方的监理和经营活动有检查、监督、管理和指导的权利,如发现乙方有违法经营,超出授权范围和有损公司形象的行为,甲方有权终止合同,由此产生的一切后果由乙方负完全责任。

8、对乙方在监理过程中所形成的一切经济损失、债权债务、民事、刑事纠纷等均由乙方独立承担,甲方不承担任何经济和法律责任。如果甲方已经为乙方承担了相应的责任和经济损失,甲方有权向乙方追偿。同时因乙方引发的一切后果,甲方有权通过司法程序追究民事、刑事责任。

2

9、因乙方原因有损甲方声誉时,甲方有权勒令乙方整顿,直至终止协议,并由乙方承担全部损失和责任。

二、乙方的责任和义务

1、不得将承包的工程转包他人。

2、该工程应支出的履约保证金、质保金等由乙方支付。

3、建设单位及工程所在地的政府行政部门对该工程及甲方进行的.奖惩均由乙方承担。

4、乙方要严格遵守财经纪律,遵守甲方的财务管理规定。

5、所有工程款要专款专用,保证不拖欠监理人员工资。

6、建立健全施工技术资料档案,工程竣工后整理好各项监理资料,并将工程验收证书报送甲方,以存档备查。

7、施工经营期间不能以甲方名义对外提供担保或借贷款项。

8、严格遵守国家的政策、法令以及甲方的各项规章制度、文件,在授权范围内进行合法经营。

9、接受甲方的监督检查,服从甲方的指导和管理,确保工程质量、工期、安全文明施工、维护甲方的信誉。

10、严格按照建设单位要求创造工程荣誉,每创一个市文明工地甲方将奖励所交管理费 %,每创一个省优杯甲方将奖励所交管理费的 %。

11、乙方自主决策经营,独立核算、自负盈亏、自行承担法律责任。

12、乙方所签工程承包合同必须有甲方法人委托书,否则为无效合同,所发生的一切后果由乙方负责。

13、乙方必须严格贯彻执行国家的安全方针政策、法律法规,搞好监理员安全教育培训工作。在监理过程中发生的一切安全事故及造成的经济损失,全部由乙方承担。

14、在监理过程中所形成的一切债权、债务全部由乙方承担,甲方不承担任何经济责任及法律责任。

15、乙方在施工过程中的一切技术资料(包括招投标文件、中标通知书、工程承

包合同、施工图纸、竣工资料、验收证书、结算审计报告等)原件必须报送甲方一份存档。乙方若不能及时提供相关资料,甲方有权终止协议,拒绝为乙方提供服务,收回一切证照,停止办理一切签字、盖章手续,并有权对其提出经济赔偿要求。

16、甲方只提供技术资料专用章,盖章只能用于工程技术资料的使用,合同用章需到公司核盖。对于私刻公章的,一旦引起经济纠纷,公司将追究负责人私刻公章罪,并承担由此造成的一切损失,直接交由司法机关处理。

第十一条 甲方职能管理部门不定期到施工现场对工程质量和安全生产情况进行检查,发现问题及时向乙方提出整改意见,乙方应及时整改。

第十二条 工程涉及的补充协议或其他与甲方有关的权利义务必须经甲方或甲方书面办理委托手续的本工程负责人(须在代理权限内)签字盖章有效,乙方不得擅自以甲方名义对外进行任何经济活动,未经甲方书面委托或盖章确认之合同,视为未取得甲方之授权,后果乙方自负。

第十三条 甲方与发包人签订的监理合同中的履约保证金,由乙方支付,因乙方违约而造成履约保证金的扣罚,乙方不得向甲方追偿。

第十四条 乙方郑重承诺

因该项目的一切原因,给甲方造成经济损失的,本人自愿全部赔偿甲方,并以本人的全部资产和全部有价证劵作为担保(包括房屋、交通工具、股票、现金、存款等),以确保该项目的正常开展和企业健康发展。(附身份证复印件)

第十五条 甲方法人委托乙方代理人,必须在甲方法人的授权范围和委托权限内依法行使代理权,不得以甲方名义从事超出委托权限和范围的一切活动。如借款、借物、贷款等,否则甲方概不负任何经济与法律责任。

第十六条 鉴于甲方收入只是微薄的管理费,无能力承担民事经济责任的事实,因此,乙方在经营活动中如发生诉讼,应承担民事经济责任。按法律规定必须由甲方起诉应诉时,甲方法定代表人及特别授权的诉讼代理人在法庭上的承诺,乙方必须接受执行。

第十七条 违约责任

1、 乙方违反本协议条款造成的一切损失由乙方承担。

2、 因乙方原因在经营期间给甲方造成的所有损失均由乙方承担。

3、 若发包方违约需以甲方名义追索监理费,乙方应承担所有追索时产生的费用(诉讼费、律师费、差旅费等相关费用)

4、 若乙方在履行合同时对发包方违约,法院等司法机构判决甲方承担相应责任的,乙方应全部予以承担并赔偿甲方因此花费的差旅费、律师费等费用。

5、 工程完工后乙方若不履行保修监理责任,甲方派人的,发生的费用在质保金中扣除,不足部分全部由乙方承担。

第十八条 协议的终止与解除

本协议一经生效,甲乙双方均不得随意变更、中止或解除,必须变更终止或解除时,应有要求一方提前一个月向另一方提出书面申请,经双方协商同意后,方可变更中止或解除协议。但乙方应对在协议期内工程监理、法律、民事等时效期间内责任由乙方全部承担。乙方因违法经营,造成严重后果的,除承担全部经济责任与法律责任外,甲方有权解除与乙方的承包合同。

本合同一式贰份,双方签字或盖章后生效。

甲方代表:(签字或盖章)

电 话:

乙方(签字):

身份证号:

联系电话:

家庭住址:

年 月 日

甲方:河南科扬工程监理责任有限公司

乙方:卢氏污水处理工程监理项目部

为了进一步深化企业改革,发挥甲方的宏观调控和管理职能,增强企业活力,提高企业的经济效益,甲方经与乙方充分协商,一致同意就乙方在甲方项目监理部事宜签订以下协议书:

一、工程项目名称: 卢氏污水处理工程

二、承包工作内容:

监理合同内包含的所有监理工作内容。

三、承包期限:监理合同内要求的工期以及经建设单位同意延长的工期。

四、工程质量:实现监理合同要求的质量标准。

五、工程安全管理:实现监理合同要求的安全标准。

六、费用及税金的计取与缴纳: 

1、乙方按本项目总监理费用的10%作为履约保证金留在甲方账上,工程完工后全部退还乙方。

2、甲方提取“委托监理合同”中总费用的20%作为管理费。税金部分由乙方承担,若乙方缴纳,可凭税票冲抵,否则甲方从监理费中扣除,剩余监理费全部归乙方所有。

金后一周内支付给乙方(或打入乙方帐户),乙方应提供相应款项的票据。

七、甲方的权利与义务

1、甲方负责编制监理规划,并审核项目部编制的监理实施细则。

2、甲方定期不定期的进行检查,(检查过程中发生的一切费用由乙方承担)发现项目部有违法乱纪,不按国家有关法律、公司有关规定实施监理,甲方有权终止承包协议,并对该项目部严加惩处,公司及项目部的损失将全部由乙方承担。

3、公司将定期不定期地对各项目部进行检查,检查中如发现应形成资料而未完成的,发现一份,公司将从监理费中扣留5-10元,逾期不提交资料的,公司将对该项目停止办理一切盖章、签字,开具发票等手续。

八、乙方的权利与义务

1、各监理项目部在合同签订前,需将合同内容填写完整,特别是工程名称、工程规模、总投资、监理报酬及付款方式,工期等填写详细,并经公司主管领导审核后,方可签字盖章。

2、在工程监理过程中,严格按照监理规划、监理实施细则、监理合同、监理规范以及与工程建设有关的法律法规,规范标准规定,认真履行监理合同。

3、项目部监理人员,要团结协作,认真负责,严格监理,发现质量和安全隐患,要及时向施工单位下达整改通知书,如施工单位拒不执行的,应及时报告建设单位,必要时上报建设工程有关执法部门。

4、监理费支付,必须由公司出具盖有河南科扬监理有限公司财务专用章的收据或发票,并将监理费支付到甲方指定帐号,否则我公司对委托人所付款项不予承认。

5、乙方各项目部人员配备要齐全,专业要满足所监理工作的需要,总监必须是国家级,专业监理工程师可以是省级监理工程师,但都必须有有效证件,见证员要经培训取得见证资格的人担任。

6、按照监理规范对工程监理资料的要求和内容及时编制、收集、整理。

7、按照建筑工程施工资料管理与编写范例审核承包单位提交的资料,合格后方可签字或盖章,要求施工单位内容完整、签字齐全,日期明确,监理工程师或总监签字及时,不得故意拖延。

8、工程竣工前15天,应督促、检查施工单位进行资料归档、整理,工程竣工后15天内将归档资料交回公司备案。

9、各项目部要在每月30日前向公司提交一份当月工程监理月报,报表格式由公司统一提供。

10、若出现重大安全、质量事或及其它与监理方有关的责任事故,受到建设行政主管部门通报、处罚、被列为黑名单等影响甲方声誉的情况,责任均由乙方承担,并根据事故严重程度接受甲方的处罚。 11、甲方为乙方提供有资格的总监理工程师监督监理,总监理工程师费用为2000元/月。

12、投标及监理期间若需甲方人员参与,乙方应承担差旅费及相应外勤补助等。

九、未尽事宜由双方协商解决或按有关法规办理。

十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自双方签字之日起生效,合同履约完成,监理费余额付清后失效。

甲方:河南至正工程技术咨询有限公司

负责人:(签字盖章)

乙方:

负责人:(签字盖章)

2015年

日 月

甲方:山西德圣工程咨询有限公司

乙方: 工程监理项目部

随着公司的不断发展与壮大,公司的业务也在迅速增加。为了加强公司的管理,使各项目部能够正常、有效地实施,经甲乙双方协商,达成以下协议:

一、工程项目名称:

二、承包工作内容:

监理合同内包含的所有监理工作内容。

三、承包期限:监理合同内要求的工期以及经建设单位同意延长的工期。

四、工程质量:实现监理合同要求的质量标准。

五、工程安全管理:实现监理合同要求的安全标准。

六、管理费的计取与交现:

按照监理合同金额15-20%上缴公司,监理合同金额小于5万元的按10000元收费(注:不包括税金),在合同签字盖章时一次性-交纳,合同金额在5万元以上的,按比例随监理费付款逐次扣回。

根据以上规定计算,本项目应上缴金额为 万元.

七、甲方的权利与义务

1、甲方负责编制监理规划,并审核项目部编制的监理实施细则。

对该项目部严加惩处,公司及项目部的损失将全部由乙方承担。

3、公司将定期不定期地对各项目部进行检查,检查中如发现应形成资料而未完成的,发现一份,公司将从监理费中扣留5-10元,逾期不提交资料的,公司将对该项目停止办理一切盖章、签字,开具发票等手续。

八、乙方的权利与义务

1、各监理项目部在合同签订前,需将合同内容填写完整,特别是工程名称、工程规模、总投资、监理报酬及付款方式,工期等填写详细,并经公司主管领导审核后,方可签字盖章。

2、在工程监理过程中,严格按照监理规划、监理实施细则、监理合同、监理规范以及与工程建设有关的法律法规,规范标准规定,认真履行监理合同。

3、项目部监理人员,要团结协作,认真负责,严格监理,发现质量和安全隐患,要及时向施工单位下达整改通知书,如施工单位拒不执行的,应及时报告建设单位,必要时上报建设工程有关执法部门。

4、监理费支付,必须按照合同要求凭具盖有山西德圣咨询有限公司财务专用章的收据或发票,并将监理费支付到指定帐号,否则我公司对委托人所付款项不予承认。

5、乙方各项目部人员配备要齐全,专业要满足所监理工作的需要,总监必须是国家级,专业监理工程师可以是省级监理工程师,但都必须有证方可签字,见证员要经培训取得见证资格的人担任。

6、按照监理规范和山西省建筑工程资料管理规程中对工程监理

资料的要求和内容及时编制、收集、整理。

7、按照建筑工程施工资料管理与编写范例审核承包单位提交的资料,合格后方可签字或盖章,要求施工单位内容完整、签字齐全,日期明确,监理工程师或总监签字及时,不得故意拖延。

8、工程竣工前15天,应督促、检查施工单位进行资料归档、整理,工程竣工后15天内将归档资料交回公司备案。

9、各项目部要在每月30日前向公司提交一份当月工程监理月报,报表格式由公司统一提供。

九、其它事项

1、各监理部要及时认真地学习贯彻与执行国家、地方的有关法律、法规、规范和标准及相关的政策和文件。

2、要求各项目部均应配备下列资料丛书:

山西省建筑工程施工资料管理规程__山西科学技术出版社;山西省建筑工程施工质量验收规程__山西人民出版社;建筑工程施工资料管理与编制范例__中国建筑工业出版社;建设工程监理规范;建筑材料见证取样试验等。

4、其它未尽事宜执行公司有关标准。

十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自双方签字之日起生效,合同履约完成,监理费余额付清后失效。

甲方:山西德圣工程咨询有限公司 乙方:

您可能关注的文档