每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
推荐垫资诉讼协议书如何写一
乙方:_______________法定代表人:_______________
鉴于:甲方为具有资质的工程公司,乙方为甲方在____________项目(下称__________项目)的实际施工单位,乙方于_______年___月进场施工,并于___________年_______月_______日向甲方账户汇入工程垫资款_______元,用于甲方在___________项目的工程垫资(/并与____________年_______月________日至____________年_______月________日次向甲方账户汇入工程垫资款________元,用于甲方在阳泉项目的工程垫资);同时双方约定,阳泉项目业主方(下称项目业主)向甲方支付工程款后,甲方需尽快归还乙方之前为阳泉项目垫资的工程款项和利润分成(资金占用费、施工费)。现经双方友好协商,达成以下协议。
一、甲方需在收到项目业主工程款后的________个工作日内,向乙方归还工程垫资款_________元及利润分成(资金占用费、施工费)_______元,共计___________元。
二、甲方一次性收到项目业主各类工程款后,甲方需一次性支付乙方相关款项。
三、如甲方分批收到项目业主工程款后,甲方需将每次收到的款项全部支付给乙方,直到所支付款项达到本协议约定总金额为止。
如产生违约金,适用本条第一款,甲方向乙方所支付款项总金额将包括该违约金。
四、如甲方未按前四条约定付款,甲方需按总金额__________%/每天向乙方支付违约金。
五、如甲方在收到项目业主款项两个月后仍不履行或部分不履行本协议所约定的义务,乙方有权通过多种司法途径保护自身权益。
六、如有其它未尽事宜,双方另行协商约定。
七、本协议一式两份,签署后生效。
甲方(盖章):_______________
法定代表人___________________
授权代表(签字):______________
签署日期:___________年_______月________日
乙方(盖章):_______________
法定代表人___________________
授权代表(签字):______________
签署日期:___________年_______月________日
推荐垫资诉讼协议书如何写二
建设工程施工承包协议书
建设工程施工承包垫资协议书
甲方:
乙方:
依照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目:总建筑面积约 平方米( 栋楼)。
四、进场时间:定于 年 月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:
自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为 天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20__年建筑工程消耗量定额》、《20__年安装工程消耗量定额》和《20__建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。
十一、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金 万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
1、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
2.乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、
本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方:
法定代表人:
地址:
乙方:
法定代表人:
地址:
年 月 日
您可能关注的文档
- 最新学费赞助协议书(大全13篇)
- 银行年终业绩总结范文范本(优质18篇)
- 2023年回家用餐申请书(大全12篇)
- 最新委托收房款协议书汇总(汇总18篇)
- 最新房地产员工考试文案范文汇总(六篇)
- 调动申请书及表态简短(优质14篇)
- 2023年保管委托协议书简短(实用11篇)
- 2023年交通经费申请书范本(模板14篇)
- 2023年证明在公司工作范文简短(通用16篇)
- 建筑专业承包协议书简短(优秀14篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
最新
诉 讼 垫 资 协议书汇总(通用14篇)41下载数 298阅读数 -
2023年
诉 讼 垫 资 协议书(通用13篇)32下载数 691阅读数 -
2023年
诉 讼 垫 资 协议书怎么写(大全17篇)20下载数 727阅读数 -
最新
垫 资 诉 讼 协议书(汇总13篇)14下载数 141阅读数 -
最新
垫 资 诉 讼 协议书(优秀13篇)32下载数 121阅读数 -
2023年
垫 资 诉 讼 协议书通用(大全14篇)15下载数 826阅读数 -
垫 资 诉 讼 协议书通用(模板19篇)50下载数 832阅读数 -
法院
垫 付退税申请书通用 申请法院退回垫 付诉 讼 费(2篇)38下载数 103阅读数 -
法院
垫 付退税申请书 申请法院退回垫 付诉 讼 费(四篇)44下载数 367阅读数 -
诉 讼 垫 资 服务协议书如何写诉 讼 垫 资 服务协议书如何写的(8篇)22下载数 248阅读数