总结可以帮助我们发现学习中的问题和不足之处,从而更好地改进和提升自己。总结需要简明扼要地表达事物的本质和特征,不冗长但又不失完整性。时刻保持学习和进步的心态,不断总结经验,才能不断提升自己的写作能力和思维水平。
房产中心过户协议书范本篇一
申请执行人:______________,男,_______________年_____月_____日出生,身份证号码:________________,汉族,住_____________。
委托代理人________________,________________律师事务所律师,一般授权代理。
被执行人:________________,男,_____________年_____月_____日出生,_____族,住________________,身份证号码:_________________。
执行请求。
事实与理由。
申请人与被申请人房屋买卖合同纠纷一案,经__________区人民法院做出(_____________)__________民初字第_____________号民事判决书,并已于_____________年_____月_____日发生法律效力。现被申请人拒不遵照生效判决书履行,为此,特申请贵院给予强制执行。
此致
_____________人民法院。
申请人_____________。
_____________年_____月_____日。
房产中心过户协议书范本篇二
乙方:北京有限责任公司。
北京市海淀区路号x号楼x单元x层。
经友好协商,甲,乙双方就共同建立"对外经贸大学教育中心",合作举办教育项目,职业资格证书培训,非学历研究生专业学位教育,大学后继续教育及其它中,高层次人才培训等相关事宜达成以下协议。
第一章总则。
一,合作宗旨。
以互惠,互信,互利为原则,发挥各自的资源优势进行强强联合,实现社会和经济利益的共赢,进一步提升各自的社会影响力和品牌,共同为开发继续教育和终生教育市场而努力。
二,合作范围。
双方同意共同成立"对外经贸大学教育中心",以联合宣传,共同招生,合作举办教育项目为龙头,带动其它非学历教育培训项目,开发全方位的中,高端非学历培训项目,资格认证培训项目,以及国内及国际紧缺人才培训项目。
三,合作期限。
本协议自甲,乙双方签字之日起生效,有效期x年。协议到期前三个月,如双方一致认为可以继续合作,可正式续签协议。
四,办公地点。
"对外经贸大学教育中心"设在对外经济贸易大学校内。
五,资金来源。
本项目的前期宣传推广,项目筹备,招生咨询,教材及教学资料,教师课酬,教学及教务设备和设施等资金投入及各项费用的支出均由乙方负责。
六,学习费用。
专科层次:每人每个专业每期(两年)人民币$x元;
本科层次:每人每个专业每期(两年)人民币$x元。
学习费用(不含教材费,辅导资料费)报到注册时可分学年缴纳。
七,利益分配。
1,甲方按所收学员学费总额的%提取;
2,甲方负责支付向相关业务主管部门缴纳管理费;
3,乙方按所收学员学费总额的%提取。
项目实施。
一,项目实施。
1,本合作办学协议经对外经济贸易大学批准后立即生效,并在15天内成立"对外经贸大学教育中心"。
2,xx年8月开始,(合作协议正式签署后)在国内主要媒体展开宣传推广,同时进行项目介绍,项目咨询等活动,时间约为1-3个月。上述活动将由乙方牵头,甲乙双方共同完成。
3,宣传推广工作展开后,可开始招生报名工作。具体招生报名的有关工作将由乙方负责。
4,全部教学工作将于xx年1月1日正式开始。
第三章双方职责。
一,甲方责任。
2,负责审定项目策划,推广,招生咨询,招生简章的内容和文字;
负责制定教学大纲,教学计划,选定教材和辅导资料,并对教学计划的实施进行全程监控;
负责收取学员的学费,并开据正式票据;
负责审定教材及辅导资料收费标准,委托乙方收取,并负责监督乙方完成教材及辅导资料费的多退少补工作。
8,负责在审查学员学习达到结业标准后,颁发写实性毕业证明书及其它相关专业资质证书。
二,乙方责任。
1,负责办学资金投入,支付全部办学费用;
3,负责草拟全部宣传推广,招生广告的策划,设计,文字和内容;
4,负责租赁设施完善的教室,机房,办公室,提供必备的办公设备和设施;
6,负责对甲方开出其应分学费部分的正式收据;
7,接受甲方委托,负责按甲方审定的教材及辅导资料收费标准收取学员的上述费用,完成教材及辅导资料费的多退少补工作,并承担相关责任。
第四章本协议的变更,中止,终止及不可抗力。
一,协议的变更。
本协议未尽事宜,或条款有变更,需经甲,乙双方共同协商,做出书面补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
二,协议的中止。
1,本协议执行期间,任何一方如有不规范操作,违背协议约定,在对方提出三次整改要求后仍未改正的情况下,对方有权提出中止本协议。
2,任何一方提出中止本协议,需提前三个月以书面形式通知对方,并经甲,乙双方书面同意后中止本协议。但甲,乙双方应继续履行各自职责,完成未完成的培训。
3,如果本协议中止,甲,乙双方应积极配合,妥善处理并完成与培训相关的一切善后事宜,不得侵犯已入学学员的合法权益。
三,协议的终止和不可抗力。
1,本协议有效期满时,自动终止。
2,任何一方提出续签本协议,需提前三个月以书面形式通知对方,并经甲,乙双方书面同意后可续签本协议,但有效期不得超出x年。
由于政治原因,自然灾害,战争及其它不可预见因素,和对其发生及后果不能防止或避免的不可抗拒因素影响本协议的履行或不能按预定条件履行的,遇上述不可抗拒因素的一方应立即通知对方,并应在三十日内提供详情及有效证明文件。按其对本协议的影响程度,由甲,乙双方协商决定是否解除本协议,或部分免除协议责任或延期履行本协议。
4,因不可抗力致使本协议终止时,签约双方互不承担经济责任。
5,因不可抗力致使本协议终止时,签约双方应共同对参加本项目学习的学员做出妥善安排并将学员的损失降到最低限度。
第五章违约责任及争议解决办法。
一,违约责任的认定和赔偿。
1,签约的任何方,不能按指定的时间,方式和要求履行本协议约定的已方的责任,义务和承诺,均视为违约行为。
2,违约方因其违约行为造成本协议目标不能实现或给签约对方造成经济损失,均应承担相应的赔偿责任。
违约方因其违约行为或因已方不当行为侵害了学员的合法权益,或社会相关方面合法权益,或违反了国家法律及政府法令,均视为单方面违约,应独自承担相应的法律责任。
违约方因其违约行为或因已方不当行为引发与第三方纠纷,致使无责任的签约方被要求承担连带赔偿责任时,无责任的签约方有权要求有违约责任或实施不当行为的签约方赔偿相应的损失。
二,争议的解决。
1,在履行本协议的过程中,甲,乙双方欲告之对方的重要事项,以书面确认函的内容为准。
2,本协议在执行过程中如发生争议时,由甲,乙双方协商解决。
3,不能协商解决的争议,甲,乙双方同意选择设在北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会并适用中华人民共和国法律仲裁解决。
第六章其它。
一,如学员提出质疑,投诉或诉讼,甲,乙双方应根据本协议的规定,各负其责,由签约负责方负责妥善解决。
二,本协议经甲,乙双方法定代表或授权代表(具有法人授权书)签字盖章成立,有效期从签约当日至本协议约定完成期满时终止。
三,依照中华人民共和国法律及政府法令,法规规定,本协议在签署完成后,报经对外经济贸易大学批准后正式生效。
四,本协议一式四份,甲,乙双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:。
对外经济贸易大学北京有限责任公司。
代表(签字/盖章)代表(签字/盖章)。
xx年月日xx年月日。
房产中心过户协议书范本篇三
转让人(以下简称甲方):受让人(以下简称乙方):
身份证:身份证:
联系电话:联系电话:
住址:住址:
根据房产交易管理有关规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,就房屋转让相关事宜达成一致,订立本合同,共同履行。
第一条甲方同意将本人坐落在____房屋转让给乙方。房屋建筑面积______平米,房屋所有权证编号____;国有土地使用权证编号____。甲方出售房屋已征得房屋共有人(承租人)的同意,并为此承担相应的法律责任;乙方对上述房屋已经充分了解,同意购买上述房屋。
第二条房屋成交价格为人民币_____元,大写___。
第三条付款形式:乙方于____年____月____日前给付甲方购房定金___元(购房定金可充抵房款)第___期,乙方于____年_____月_____日前给付甲方购房款____元;乙方于____年____月____日前给付甲方购房款_____元;乙方于_____年_____月_____日前给付甲方购房款_____元;甲方交付房屋。
第四条房屋权属交易登记手续,由甲乙双方共同配合办理。相关税费_______(1由甲乙双方按规定各自承担;2甲方或乙方承担;3其它)。
第五条若房屋成交价低于市场评估价,相关税费根据有关规定按市场评估价缴纳。缴纳方式以本合同第4条规定。
第六条该房屋内附属设施等在房屋交接时,应列写房屋移交清单,甲乙双方签字后认可。
第七条本合同经甲乙双方签字,乙方给付甲方购房定金后即生效。合同生效后,如甲方违约,应退赔购房定金的双倍给乙方;如乙方违约,购房定金归甲方所有。另有约定按约定的内容履行。
第八条甲方保证该房屋权属清楚,若发生房屋权属纠纷及债权债务等,由甲方负责清理,并承担民事责任。如由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿;若致使本合同不能继续履行,还应承担违约责任。
第九条乙方逾期付款,每逾期一天按逾期应交款额的千分之__向甲方支付逾期违约金。甲方逾期交付房屋,每逾期一天按已付房款的千分之___向乙方支付逾期违约金。
第十条其它约定事项:
第十一条本合同一式三份,甲乙双方各执一份,房产交易管理部门一份。第十二条本合同中所述房屋权属均指房屋所有权和国有土地使用权。本合同中铅印部分的文字具有同等法律效力。
房产中心过户协议书范本篇四
一、办理该房屋的领取钥匙,实测面积核算验收,办理产权事务(领取产权证),房屋日常管理,房屋装修等事宜。
二、支付领取委托事项有关费用。
三、该房屋买卖一切事宜。
委托期限:________________。
受托人有转委托权。
受托人在代理权限内签署的一切文件我均予以承认。
房产中心过户协议书范本篇五
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。
第二条上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。
第三条付款时间与办法:
人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方最新房屋过户合同范本最新房屋过户合同范本。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。
第七条本合同主体。
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。
第九条本合同一式肆份最新房屋过户合同范本合同范本。甲方产权人一份,乙方一份,毕节市房地产交易中心一份、________公证处各一份。
第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条双方约定的其他事项:
见证方:鉴证机关:
房产中心过户协议书范本篇六
转让方(以下简称甲方):x(身份证号:x,住址:x)。
受让方(以下简称乙方):(身份证号:,住址:)。
双方就商品房的转让事项,本着平等、自愿、有偿的原则,订立本协议:
一、甲方将位于x(三房二厅二卫,毛坏房)商品房转让给乙方。乙方对甲方所转让的商品房已作充分了解,愿意购买该商品房。甲方转让的上述商品房基本情况已载入编号为的《商品房买卖合同》中。甲乙双方拟定交易上述商品房的全部,即建筑面积x平方米,套内建筑面积x平方米,公共分摊建筑面积x平方米。
二、商品房按每平方米x元计价转让,总价折合人民币x元,乙方须于20x年5月10日前付给甲方首付款x元,截至20x年5月4日止甲方尚欠的银行套房按揭贷款本金x元本息由乙方负责偿还。
三、双方同意自签字之日起至过户更名、按揭贷款转移手续完成前这段时间,由甲方提供本人信用联社账户给乙方,由乙方负责缴纳套房每月的按揭款。套房月按揭扣款须于每月10日前足额存入指定的账户(户名:x,账号:)给甲方,以便银行扣款,不得逾期。逾期所产生的费用由乙方全部承担。
四、甲方在乙方付清首付款之日起,乙方取代甲方在编号为的《商品房买卖合同》中的主体地位,甲方将其在上述合同中所载明的权利和义务全部转移给乙方。
五、商品房合同转让过户手续办理由乙方负责,更名时所产生的营业税、更名费、地税、个人所得税等各项费用由乙方全部承担。甲方应提供必要的资料协助乙方办理房屋权属转让手续及其他在情理范围内的便利。
六、甲方违约责任。
(一)本协议签订后,如因甲方原因解除协议,甲方应当向乙方支付总房款百分之五的违约金。
(二)20x年5月5日以前因该房所发生的的产权纠纷和财务纠纷由甲方承担全部责任。
七、乙方违约责任。
(一)如未按协议规定期限缴纳房款,逾期超过20日,以实际逾期天数、应缴纳房款额为基数,按农业银行同期贷款利率向甲方支付违约金,协议继续执行。
(二)本协议签订后,如因乙方原因解除协议,乙方应当向甲方支付总房款百分之五的违约金。
(三)20x年5月5日以后因该房所发生的的产权纠纷和财务纠纷由乙方承担全部责任。
九、双方约定的其他事项。
(一)本协议在执行过程中发生争议,应首先协商解决,如协商不一致,应由马山县人民法院判决。
(二)本协议如有未完善之处,双方可协商签定补充协议。并具有同等法律效力。
十、本协议一式三份,甲乙双方及见证人各执一份,自签订之日起生效。
房产中心过户协议书范本篇七
邮码:_______________电话:_______________。
法定代表人:____________职务:____________。
购买方(乙方):___________________________。
邮码:_______________电话:_______________。
法定代表人:____________职务:____________。
协议书:
根据国家有关房产的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方购买甲方座落在________市________街________巷________号的房屋________栋________间,建筑面积为________平方米。
第三条付款时间与办法:
1.
2.
第四条甲方应于________年________月________日前将交易的房产全部交付给乙方使用。
第五条税费分担。
1.甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的____%的交易费;承担公证费、协议公证费。
2.乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费,承担房产交易中国家征收的一切其他税费。
第六条违约责任。
1.乙方必须按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分房产款____%的违约金。
2.甲方必须按期将房产交付乙方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违约部分房产款____%的违约金。
第七条本合同主体。
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________单位,代表人是____________.
第八条本合同经国家公证机关____公证处公证。
第九条本合同一式份。甲方产权人各一份。乙方一份,________房产管理局、________公证处各一份。
第十条本合同发生争议的解决方式:
甲方:____________乙方:____________。
代表:____________代表:____________。
房产中心过户协议书范本篇八
甲方自愿将其下所有的不动产房产赠与乙方。按照民法典等有关法律规定,双方自愿达成赠与房产协议如下:
第一条:甲方自愿将其房产赠与给乙方,乙方自愿接受该房屋。该房屋具体状况如下:
(二)赠与房屋的所有权证证号为_______________。
(三)房屋平面图及其四至范围见附件一。
(四)土地使用权取得的方式该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并赠与。该房屋的相关权益随该房屋一并赠与。
第二条:经协商一致甲方愿将该房屋赠与乙方,并在乙方能办理过户手续时积极协助办理。
第三条:甲方保证房屋在此赠与合同签订前以及合同签订后一直到过户完毕期间该房屋权属状况完整和其他具体状况完整,并保证房屋不受他人合法追索。
第四条:甲方没经乙方同意不得将此房产抵押、转卖或出租给他人,否则抵押、转卖或出租行为无效。如因上述行为造成乙方不能取得赠与房产的,甲方应如数补偿或退还乙方代为支付的所有房款和代交的其他等所有税费。
第五条:甲方赠与乙方房产,本合同在双方签订经公证处公正后不可撤销。
第六条:在乙方能办理该房屋过户手续时,甲方应按约定积极协助乙方转移办理过户手续。
第七条:甲、乙双方定于在乙方要求办理过户时,正式办理过户该房屋,向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。甲方未按规定履行以上义务的,则按下列约定承担违约责任:
第八条:甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋赠与给乙方。
第九条:本契约未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第十条:本合同自甲乙双方签订之日到公证处公证之日起生效。
第十一条:甲、乙双方在履行本合同中若发生争议,应协商解决。协商不成的,提交松原市仲裁委员会仲裁。
第十二条:本合同一式两份。其中甲方留执一份,乙方留执一份。
第十三条:甲、乙双方约定补充条款如下:
甲方(签字):___________。
乙方(签字):___________。
联系电话:_________________________。
联系电话:_________________________。
签约日期:_________年_____月_____日
房产中心过户协议书范本篇九
地址:电话:
被告:倪某,女,汉族,年月日出生。
地址:电话:
被告:姜某,女,汉族,年月日出生。
地址:电话:
诉讼请求:
一、请求判决原告和两被告共同继承被继承人xxx遗产(总价约110万元)。
二、请求判决被继承人xxx遗产的三分之一归原告继承所有。(包括xx路235弄14号305-306室房屋1/6产权,xx路680弄28号702室房屋1/9产权,其他遗产价值7万元)。
三、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由:
被继承人xxx于1xxx年12月4日出生,于20xx年1月19日因病死亡。原告是被继承人的母亲(原告丈夫xxx于20xx年12月8日死亡)。被告倪某是被继承人的妻子,姜某是被继承人的女儿。
被继承人死亡时留下遗产为:xx路235弄14号305-306室房屋1/2产权,xx路680弄28号702室房屋1/3产权,现金以及其他遗产共约20万元。
被继承人死亡后,其遗产全部由被告倪某占有,原告曾多次和被告协商被继承人的遗产继承事项,但是被告均以各种理由拒绝和原告分割被继承人的遗产。被告的.行为已经严重侵害了原告的合法权益。故特向法院起诉,请求维护原告的合法权益。谢谢!
此致
区人民法院。
具状人:
房产中心过户协议书范本篇十
男、女双方此前已办理结婚登记,约定本协议所称房产由双方共有,但由于目前该套房产尚有贷款未结清,为确保房产过户事项的顺利进行,避免将来所生之纠纷,经双方平等协商一致,依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民法典》的有关规定达成协议如下:
一、标的财产。
1、兹有男方婚前购买登记在男方名下位于房产一套,房屋产权证号:__________,建筑面积_____平方米,尚有银行贷款________元未结清。
二、权利义务。
2、本协议签署后,双方对该套房产的所有权形式为共同共有;。
3、男方不得利用现有房产登记信息损害女方对该套房产的所有权;。
4、若届期男方不配合女方办理本协议所称增名手续或因物权法定的原因女方未能取得该套房产的约定份额,则女方有权直接要求男方赔偿该套房产的市场价值的一半。
三、其它。
1、双方均认可,签订本协议内容是自己的真实意思表示,并已向中国咨询了解过法律有关规定,也明确签订本协议的法律后果;双方亦认可,在签订本协议时身体健康,神智清楚,具备完全民事行为能力。
2、本协议签署后双方应切实履行,一方违反本协议约定的,除应当继续履行以外,还应当向守约一方承担给付________万元的违约责任。
3、本协议一式两份,双方各执一份,具同等法律效力,经双方签署生效,未办理公证不影响协议效力。
(以下无正文)。
男方(签字、捺印):__________。
________年________月________日。
女方(签字、捺印):__________。
________年________月________日。
您可能关注的文档
- 2023年关于现场施工司机申请书通用(通用10篇)
- 绿化养护管理协议书通用(实用12篇)
- 家庭房屋纠纷协议书汇总(精选13篇)
- 2023年离婚协议书卖房如何写(实用14篇)
- 最新售房合同协议书免费下载(模板14篇)
- 最新东山学校走读申请书汇总(通用17篇)
- 2023年经典转正申请书范文怎么写(优秀9篇)
- 纯净水充值活动通知范文通用 纯净水水卡怎么充值(6篇)
- 报告文学写工业发展范文 工业发展作文(五篇)
- 最新老人分财产协议书通用(优秀8篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
房 产 交易中 介工作计划房 产 中 介个人工作计划40下载数 981阅读数 -
房 产 中 介工作计划房 产 中 介个人工作计划25下载数 468阅读数 -
房 产 中 介工作计划书房 产 中 介个人工作计划30下载数 608阅读数 -
房 产 中 介年度工作计划房 产 中 介工作计划14下载数 133阅读数 -
房 产 中 介新手房 产 中 介新手工作心 得(5篇)16下载数 659阅读数 -
房 地产 中 介离职证明房 产 中 介离职报告(4篇)27下载数 178阅读数 -
二手
中 介房 产 文案范文房 产 中 介 文案(4篇)18下载数 363阅读数 -
房 产 中 介周记范文房 产 中 介周总结怎么写(二篇)11下载数 564阅读数 -
房 产 中 介和卖家合作协议书房 产 中 介合作卖房 协议(五篇)18下载数 901阅读数