无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
定向增发协议书怎么贴花汇总一
一、_________(简称甲方)与_________大学(简称乙方)商定,从_________年全国统一考试录取的硕士研究生中,由甲方委托乙方定向培养硕士研究生_________名。
二、_________同志已同意录取为由甲方委托乙方定向培养的_________专业硕士研究生,学制_________年。从_________年_________月起到_________年_________月止。
三、计划内定向培养是在国家计划内按一定比例实行定向招生、培养、分配的。定向生在学习期间培养费用由上级核拨(甲方不承担培养费)
四、甲方推荐为本单位定向培养的在职人员考生,被录取为硕士研究生后,其学习期间,不转人事档案、不转户口、工资关系,按甲方有关规定享受相关待遇。
五、甲方须在与乙方签定定向协议时(_________月底寄发录取通知书前)向乙方一次性交纳定向管理手续费_________元。
六、定向培养研究生在校学习期间,乙方按所学专业的培养方案进行培养,完成培养计划规定的要求,考试成绩合格,通过论文答辩,由乙方发给研究生毕业证书。经本人申请,校学位委员会审查通过,授予硕士学位。
七、定向培养研究生应遵守乙方学籍管理等各项规定,因故无法完成培养计划(包括违纪、病退、学习成绩不合格等),乙方有权根据学籍管理规定对其作出退学或开除的处理决定。
八、定向培养研究生毕业后,由甲方安排工作。
九、定向培养研究生毕业后,毕业证书、学位证书、组织关系及报到证等均由乙方直接转交甲方。
十、甲方应与定向生之间签订必要的合同以规范双方的权利及义务。
本协议双方签字盖章后生效(有效期_________年)
本协议一式三份,三方各存一份。
甲方(盖章)_________ 乙方(盖章)_________
代表(签字)_________ 代表(签字)_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
定向增发协议书怎么贴花汇总二
需 方: (以下简称“甲方”)
供 方: 身份证号: (以下简称“乙方”)
甲方因植物造型需要,需采购植物造型制作专用苗木,根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方平等友好协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、 甲方向乙方订购苗木品种、规格、数量及单价清单如下:苗木定向培育清单
1、 以上清单为甲方向乙方订购的苗木清单,其他苗木的订购以甲方盖章的补充清单为准(传真件有效),双方约定甲方传真号为0571-,乙方传真号为 。
2、以上苗木运输由乙方负责提供植物检疫证、出运证,并提供苗木发票。
3、合同价格包含土地地租、苗木、种子、机械设备、培育、管理、起苗、装车等发生的一切费用,乙方不得以任何理由向甲方索取其它任何费用。
二、甲、乙双方责任义务:
1、甲方的责任义务:
(1)交货期限期满,乙方苗木达到合同约定质量标准,甲方必须按约定的品种、数量、规格、单价予以收购。
(2)乙方培育苗木按规格要求在甲方指定地点验收合格后,甲方按合同约定支付乙方苗款。
(3)按合同约定支付乙方预付款或借款(垫付款)。
2、乙方的责任义务
(1)乙方自行解决苗木培育所需土地,并承担苗木培育过程发生的一切成本费用及风险。
(2)乙方必须按合同约定的苗木规格按时保质保量交货。
(3)乙方供给甲方的苗木品种必须纯正。
(4)乙方自行选购培育用的种子种苗,自行核定种子种苗单价,甲方协助乙方提供相关信息。
(5)按合同约定偿还借款及利息。
三、苗木质量要求:
1、苗木品种、规格按合同约定为准。
2、枝条保留完整,主杆通直,不损伤、无病虫害。
3、高度2米以上的苗木要求正常带土,土球直径不得小于15公分,套塑料袋,用绳扎实。
四、交货时间及验收方式:
1、交货时间:按表所列时间到期后,乙方先向甲方书面通报可用品种和数量,甲方在合理时间内安排起苗。具体起苗时间和数量以传真件为准。
2、乙方培育的苗木高度达约定标准,数量达1万 株以上时,可以提前一个月书面告知甲方,甲方根据实际用量安排乙方起苗发货,但前提必须是苗木适宜种植季节为准(约定适应种植季节:每年的3—5月和9—11月)。
3、乙方按照甲方提供的地址,将苗木送到甲方基地验收,由甲方指定验收人员验收合格的数据为准。
五、运输要求:
1、装车时,挖苗、装车、质量标准根据甲方技术人员要求执行。
2、装车时按顺序摆放,要求满负荷,并且加盖篷布。
3、乙方负责联系运输车辆,确保运输过程的安全防护措施,对运输过程发生的损耗承担责任。运输费由甲方承担,但须事先征得甲方同意。
六、结算方式及期限:
1、合同签订后,乙方需立即筹建苗木培育基地,甲方同意按合同金额的10%支付乙方苗木预付款,乙方领取苗木预付款时,需提交土地租赁合同、种子种苗的采购合同及发票。
2、乙方生产过程中因资金紧缺,可以向甲方申请流动资金借款,流动资金借款以合同金额的10%为限,乙方须按杭州银行同期贷款利率支付甲方利息,直至还清本息为止。
3、乙方凭验收合格的单据及发票向甲方结算苗款,甲方收到乙方结算单据后一周内将苗款支付给乙方。
4、甲方预付的10%备料款在乙方第一笔回购苗木结算款中按比例扣回,乙方的流动资金借款在第一笔回购苗木结算款中扣回,第一笔回购款不足以扣回借款的,在第二笔苗木回购款中扣回,直至扣完为止(未扣完的借款利息照付)。
5、乙方承诺以其个人的全部财产对前述第1条、第2条确认的全部义务承担完全连带保证责任,绝无异议。保证范围包括预付款、借款本金及其利息,违约金,损害赔偿金和处理纠纷而支出的一切费用。
七、违约责任:
1、乙方不能按时交货的或不能按约定数量交货,属乙方违约,应支付甲方合同价的10%违约金,并赔偿甲方由此产生的一切经济损失。
2、甲方无正当理由不收购苗木、且已超出两个苗木适应种植季节的(每年的3—5月和9—11月),属甲方违约,应支付乙方合同价10%的违约金,乙方有权自行处理定培苗木。
3、乙方因苗木质量问题造成部份退货的,由此造成的经济损失由乙方承担。因乙方培育技术、质量问题造成甲方无法收购的,且已超出两个苗木适应种植季节的,属乙方违约,应支付甲方合同价10%的违约金,并承担由此造成甲方延误生产的一切经济损失。
4、合同中约定的苗木品种,乙方在未履行完合同之前,不得私自销售于第三方,一经查实,乙方需一次性支付甲方损失费用20万元。
5、因不可抗力原因造成双方不能履行合同的,互不承担责任。
八、本合同依法签订,具有法律效力,双方必须全面履行,任何一方都不得擅自变更或解除,如需变更解除,双方需协商一致依法签订补充协议。
九、争议处理:双方协商解决,如不能协商解决的,双方约定向甲方公司所在地的人民法院提起上诉。
十、本合同一式叁份,甲方执两份、乙方执壹份,经双方签章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
定向增发协议书怎么贴花汇总三
:
环保公益活动
:
参观调研珠江口中华白海豚国家级自然保护区淇澳管理基地和白石街爱国主义教育基地,开展红树林定向越野、海岛骑行等活动,在参观调研地与参与班级活动的同时贯彻环保与公益的主题思想活动
:
响应共青团关于学习贯彻社会主义核心价值观的号召,强化环保公益意识,增强同学之间的友谊,增进同学之间的交流,丰富大学生活
活动具有环保意义和趣味性,能充分调动同学参与积极性,提高参与度
公共管理学院/应急管理学院20xx级行政管理班全体同学
公共管理学院/应急管理学院
20xx级行政管理班
由班长和其他班委通过短信与班群的方式通知同学们活动有关事项,并动员全班同学积极参与。
1、由5~6名同学组成策划组,组织策划本次活动,同时动员全班同学积极参与。
2、联系珠江口中华白海豚国家级自然保护区淇澳管理基地和白石街教育基地有关负责人,按实际参与人数购买景点门票。
3、联系并确定活动当天往返包车的价格、时间。
4、设计红树林定向越野活动游戏。大学生大学班级户外出游定向越野活动策划书大学生大学班级户外出游定向越野活动策划书。(详见游戏策划)
5、购买、租借所需物资。(详见物资与经费预算)
6、准备相机,拍摄、记录活动全程。
定向增发协议书怎么贴花汇总四
发包人(全称):承包人(全称):
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本穿越公路施工工程相关事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:定向钻穿越公路工程(?630及以下的管道)
工程质量:按设计文件及《穿越公路工程施工及验收规范》
工程开工时间: 年 月日
工程竣工时间: 年 月日
二、工程承包范围及单价
负责以下道路或区间道路顶管、拖管工程;工程量以实际发生为准。
三、组成合同文件
组成本合同的文件包括:
(1)本合同书
(2)施工规范及有关技术文件
(3)设计图纸
(4)工程量现场签证单
四、转包与分包
承包人不得将本工程转包,不得将主体工程分包。
承包人不得将发包人指定的不能分包的项目分包出去。
五、发包人的主要工作
5.1负责安排工程进度。
5.2开工前1日内,发包人组织进行图纸技术交底。
5.3发包人在承包人施工期间,可以随时对作业进度、质量进行检查。
5.4隐蔽工程隐蔽之前,承包人应当通知发包人及监理检查。
5.5施工竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检查标准及时进行验收;验收及水压试验合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该施工工程。
施工工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
5.6因承包人的原因致使施工工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工单位在期限内无偿修理或者返工、返修。
经过修理或返工、返修后,造成逾期交付的,承包人应当承担违约责任。
六、工程监理的主要工作
6.1本工程监理代表
未经发包人同意不得更换。
6.2审查承包人的质量管理体系及相关资质证书,审核承包人的施工组织机构,审查施工组织设计(方案)。
6.3质量控制
对承包人质量保证体系审核、认可并监督在现场的有效运行,对现场关键工序质量进行旁站监控,并对承包人自检结果进行确认。
不经工程监理对上道工序质量进行确认,不得进行下道工序的施工。
经工程监理确认质量的工程的质量责任仍由承包人负责。
工程监理认为有必要时可对任何工序质量进行不定期抽查,对工程中出现的质量问题和事故提出处理意见,对工程质量验收提出初步评定意见,对设备和材料质量进行审核、检查、抽查和认定。
6.4进度控制
签发开工令、停工令和复工令,按施工作业计划协调现场施工,控制工程进度,参与工程投产试运行。
6.5本工程质量管理权属于监理。
在处理工程质量问题时,承包人若有异议,政府质量监督有权做出最后的裁决,此裁决为最终裁决,承包人和工程监理必须无条件服从。
6.6隐蔽工程必须经工程监理代表检查,管道下沟作业必须有工程监理代表在场才能施工。
6.7所有施工记录按工程统一表格来填写原始记录。
七、承包人的主要工作
7.1本工程项目
在合同签订后三日内,承包人应开始管线的施工放线工作,发包人将派出代表配合和协助承包人完成此项工作。
7.2工程施工
承包人按照图纸的规定内容,负责施工基坑开挖、回填、作业带的清理,负责所需管材从承包人指定的厂家运至现场作业地点,负责设备、材料的运输的和施工整个环节的全部过程的一切责任;严格按相关国家规范、设计图纸的要求进行施工。
7.3报表制度
按发包人的规定,承包人按日、周定期向工程监理、发包人上报。
7.4负责工程试运转过程中的保修、抢修、维修、清除险情及故障等工作。
保投产时间为投产后一个月。
7.6施工场地周围建构筑物和隐蔽物包括地下管线、通讯设施等由承包人负责妥善保护。
施工中因承包人责任或原因造成的所有损失和发生的费用由承包人承担。
7.7施工场地清理
按建设部颁发的有关规定执行,做到文明施工,竣工后及时拆除临时设施,撤退施工机械设备,清理和平整临时征用的施工用地,建筑垃圾按当地政府的规定及时清运,并做到工完料净场地清。
7.8承包人有义务接受工程监理的监督(如质量、工期、施工调度等),同监理密切合作,保证监理工作的顺利进行,对不按规范和设计要求进行施工或不接受工程监理监督的承包人人员。
7.9承包人应接受政府质量监督,及时办理相关手续并提供所要求的各方面资料,其费用由承包人自理,发包人予以配合。
7.10承包人应当遵守发包人及工程监理单位为该项工程制定的各项规章管理制度。
7.11特种设备操作人员必须按照国家相关要求取得相应操作资格证件方可上岗。
八、延期工期
8.1发包人代表或工程监理要求停止施工时,必须以书面的形式通知承包人派往工地的代表,紧急情况下可直接命令承包人停工,在24小时之内补书面通知。
8.2因承包人的责任不能按期开工,则每延期一天罚款1000元,且工期不予顺延。
因发包人责任不能按期开工,工期相应顺延。
九、付款方法
工程施工完毕后及时办理相关手续并进行验收,验收合格后移交发包方,方可进行结算。
工程结算后一次性支付工程款90%,剩余10%作为工程质量保证金,质保期一年如无质量问题一次支付。
十、保修
本工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算,保修期为1年。
以结算款的10%作为保修金。
保修一年后,无质量问题结算保修金。
保修期间,承包人在接到整改通知之日3天内派人修理,否则发包人可委托其它单位或人员修理。
因承包人的原因造成的返修费用,发包人在保修金内扣除,不足部分承包人另行支付。
十一、合同工期
合同工期为个日历天数。
十二、竣工资料
12.1工程竣工后,承包人应将资料一式肆套装订成册(其中正本一套),移交工程监理,经监理审查合格后,交发包人检查,合格后正式办理竣工资料的移交手续。
12.2移交给工程监理的各种资料要符合存档要求。
12.3各种施工记录按原始记录填写,手续齐全并经工程监理检查合格签署意见。
十三、竣工验收及移交
13.1承包人在所承包的全部工程达到工程质量标准,并备齐工程竣工资料后,应填写《工程竣工验收申请报告》,经监理总体预验收后,将申请报告提交发包人。
13.2工程竣工材料必须齐全,如竣工材料的某部分不符合要求,承包人在规定的期限内补齐合格资料,再进行验收。
13.3发包人收到申请验收报告的20天内组织验收,验收后,要作出工程质量评价,验收合格后双方填写工程移交证书,办理正式移交手续。
十四.安全施工
14.1承包人应按本合同规定,加强安全技术管理。
由于承包人管理不善或因承包人职工过失造成的人身伤亡、材料设备和工程质量事故、工地火灾以及其它人为事故,其全部责任由承包人自负,并承担由此造成的人身和财产损失。
14.2因承包人原因造成发包人人员和工程监理人身伤亡的,承包人应及时负责救护和赔偿。
造成人员受伤的,承包人应支付全部医药费、护理费、营养费和受伤人员工资奖金、补贴及其它一切赔偿;因伤致残丧失劳动能力的和造成人员死亡的,按国家现行相关政策执行。
14.3因承包人原因造成第三方伤亡的,承包人应与第三方工作单位或亲属协商赔偿金额,并支付赔偿金。
十五、工程质量
15.1承包人应建立施工质量保证体系和质量检查机构。
15.2承包人对工程应严格按图纸、设计文件、中裕能源中低压管网施工验收规程和国家及部颁施工验收规范、标准组织制作、安装、验收,确保优良工程。
15.3发生重大质量事故,承包人应及时通知监理和发包人,并提交事故分析报告和处理意见书报监理核定和发包人审批。
承包人处理完事故,需经监理及发包人确认合格后方可继续施工。
十六.违约
16.1承包人未履行合同规定的义务,应属于违约。
工期每拖延一天,按每天1000元人民币向发包人支付违约金;质量不合格,除限期无偿返修、返工合格外,并赔偿其造成的全部直接和间接损失。
16.2发包人未履行本合同规定的义务,应属于违约,应赔偿承包人的损失,影响工期的工期顺延。
十七、本合同一式两份,双方各执壹份。
十八、未尽事宜及争议的解决
18.1承包人、发包人发生合同纠纷时,应协商解决。
协商不成时,均可向合同签订所在地人民法院提起起诉。
18.2本合同未尽事宜,双方协商解决。
十九、合同生效
合同订立时间: 年 月日
合同订立地点:
本合同自发包人、承包人签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
您可能关注的文档
- 2023年宁波转学申请书模板(大全11篇)
- 按揭购房离婚协议书范本 有按揭房的离婚协议书(6篇)
- 最新课题立项申请书选题范本(精选12篇)
- 最新车位认筹申请书(优秀15篇)
- 最新开户申请书怎么减肥简短(通用12篇)
- 法院恢复判决申请书汇总 法院恢复判决申请书汇总怎么写(8篇)
- 店铺安全管理协议书汇总(精选15篇)
- 2023年小升初跨区申请书范文范本(优秀20篇)
- 减免村委房租申请书如何写 怎样写房租减免申请(2篇)
- 2023年宁波转学申请书模板范本(大全9篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)