委托安装承包协议书范本(实用18篇)

无论是对于个人成长，还是对于团队协作，总结都具有重要的意义。写总结时可以借鉴一些优秀的范文和经验，参考前人的经验和总结方法。如果对总结的写作有困惑，不妨阅读以下一些范文，或许能找到答案。

委托安装承包协议书范本篇一

甲方：

乙方：

根据“中华人民共和国合同法”及其相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方温室施工项目协商一致，订立本安装合同。

1、甲方将盘省生态餐厅（电动齿轮齿条传动开窗），承包给独立的袁家平温室工程安装队(简称乙方)安装，安装内容：传动开窗四组，每组72平米。

2、安装工时费：四组包干价28000元。（贰万捌仟元整）。

3、安装时间：20__年9月2日进场；（为配合甲方，工期的特殊要求）20__年9月15日完工。

4、付款方式：开工时付15%，以按施工进度分期付款（确保职工生活费），竣工后，通过自检自验可以付至承包额的80%，拿到验收单后付至95%，余下的5%待质保期完后付清。

5、双方责任。

甲方责任：

（1）及时供应安装所需要部件，零部件规格尺寸，符合要求的图纸，提出安装的要求及培。

训。

（2）提供安装所需的大件工具、器材、用电、用水等物质；安装常用工具由乙方自行购买。

使用、保管。详见良茂材料分类细化表。

（3）及时给安装人员基本生活费和必要的开支，按照工程进度付款。

（4）配合建设方、随时检查安装工作，发现问题及时指出、改进。

乙方责任：

（1）乙方负责看好运到工地的材料和安装工具，如有丢失须赔偿。

（2）安装每个零部件都要认真负责，不得偷工减料，保证安装质量；每个子项目结束，按照良茂的的工程自检自验单，对相关工程细节做检查和验收。竣工后如建设方发现安装有问题，安装人员要免费（工时费）修理，因乙方安装有问题导致的甲方合同约定的工期延误、原材料破损、设计结构变型、建设方延迟付款等损失，乙方承担相应违约责任。

（3）按时完成安装任务，如果不能按时完工，则每超过一天扣承包额的1%，最多扣到5%。拿到建设方签字的验收单，安装人员才能全部撤离工地。

（4）要处理好建设方和当地群众的关系；协助甲方（良茂公司）办理项目变更及因各类签证单，将原件交回甲方（良茂公司）项目经理。

（5）尊重建设方领导和分管领导的意见，在不增加我方成本、不影响施工人员安全及不大幅修改甲方设计的前提下，可按建设方的意见施工建设。放线、定标高（柱高）时，必须有建设方的管理人员在场，并征得其同意，方可进行下步程序的施工。

（6）工地上的'施工垃圾要随时清理，验收前所有垃圾全部清理干净。

（7）立柱基础浇灌完后请甲方验收，验收合格后将土方回填。

（8）甲方将所有材料清单列出（根据工程细料单），乙方核对并认可，材料发到工地分类堆放，施工过程中随时清理废料、余料，并归类整齐堆放在相对固定的位置，以确保施工现场始终保持清洁整齐。

（9）甲方将温室建设材料发到工地后，乙方须清点材料后在甲方提供的材料装车清单上签字确认数量和名称型号；若出现材料丢失和毁坏，乙方须承担相应责任。

（10）项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。

6、停工原因签证单：字确认数量和名称型号；若出现材料丢失和毁坏，乙方须承担相应责任。

（10）项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。

6、停工原因签证单：（10）项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。

6、停工原因签证单：（10）项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责如果是建设方原因造成停工，乙方必须请建设方签证；如果是甲方原因造成停工，则由甲方签证。如果是建设方原因造成停工，如果是建设方原因造成停工，乙方必须请建设方签证；如果是甲方原因造成停工，则由甲方签证。

7、质保期内责任：乙方在接到甲方维修通知后，要求在48小时内做出有效答复，甲方将给乙方3次（含3次）维修机会，做维修补救，超过3次维修，仍然没有修复的，甲方将有权将乙方质保金划拨到甲方维修部进行善后处理。乙方在接到甲方维修通知后48小时内没有做出答复的，甲方将视为主动放弃一次维修机会。

8、违约责任。

（1）甲方无故不能及时供给零部件，造成乙方长时间（一周以上）停工待料的，要给予现场施工人员生活补贴，第8天开始计算，每天补助100元。

（2）由于乙方原因造成甲方不能正常验收，给甲方带来后续直接经济损失的，乙方要承担一半责任；因安装质量问题不能验收，乙方承担全部责任。

（3）因其他违约给对方造成损失的，违约方要酌情赔偿损失。

9、生产安全。

施工过程中发生的一切安全责任事故均由乙方自行承担全部责任。

10、其他条款。

工程完工自检自验后，一周（七天）内甲方组织验收，超过一周（七天），甲方付给乙方两个人的守棚工资，工资额按每人30元一天计算。

11、建设安装过程中面积如有变动，则按本合同正常施工安装，安装工时费按实际建设面积乘安装单价结算。

12、甲方可根据实际工程状况，给予乙方合理派驻进场施工人员核准报销车费。

13、双方签字。

甲方负责人：

乙方负责人：

_______年___月___日。

_______年___月___日。

附设计施工图、零部件清单各一份。

委托安装承包协议书范本篇二

甲方：

乙方：

甲方委托乙方就。

项目（详见附表）组织招标工作，预算金额。

元。乙方愿接受甲方的委托，按照甲方的要求。

和国家的有关法规组织招标。甲乙双方经协商一致，就有关事宜达成如下协议：

1、甲方的责任。

（2）向乙方提供招标所需的有关技术、服务、商务等材料和要求；

（3）负责审核招标文件。招标文件经甲方审核后，方可对外发售；

（4）监督招标过程；

（5）与乙方共同确定评标委员会人员组成；

（6）根据乙方提供的评标报告，确定中标人；

（7）对评标内容保密；

（8）与中标人签订合同。

2、乙方的责任。

（3）刊登招标通告，发投标邀请函；

（4）落实开标和评标地点等有关的招标事务；

（5）提供专家库，与甲方共同确定评标委员会人员组成；

（6）审查投标人资格；

（7）与甲方协商确定开标程序。组织开标大会；

（8）组织评标委员会进行评标，负责安排评标活动的有关事宜；

（9）根据评标委员会的评标结论，向甲方提交评标报告；

（11）负责处理投标人有关招投标的问题；

（12）根据甲方的要求，协助处理合同执行过程中遇到的问题。

3、工作原则。

甲乙双方本着密切协作、精心组织、保证质量、按期完成的原则、开展各项工作。

4、有关费用问题。

乙方依据国家有关规定，向中标人收取招标服务费，同时承担招标所需的全部费用。

本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：乙方：

（盖章）（盖章）。

负责人签字：负责人签字：

20xx年月日20xx年月日。

项目联系人情况:。

甲方全权代表乙方全权代表。

姓名：姓名：

职务：职务：

签字：签字：

电话：电话：

传真：传真：

附表(设备清单)。

甲方：乙方：

（盖章）（盖章）。

文档为doc格式。

委托安装承包协议书范本篇三

甲方：

乙方：(承包人)。

根据《建设工程施工合同条件》和《中华人民共和国经济合同法》以及公司有关的规定,结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

第一条工程名称：xxxxxxxxxxxx工程。

第二条工程地点：xxxxxxxxxxxx厂内。

第三条签订地点：xx市。

第四条工程范围内容及承包方式。

一、工程范围内容：

2、本合同所有安装内容不包含管道、管件、管架、支座等的手工除锈和油漆涂刷;。

3、所有管道必须氩弧焊打底手工焊盖面，根据图纸需要热处理的管线必须进行热处理;。

5、为确保安全的脚手架等由甲方统一搭设，乙方需提前1-2天提出申请。

二、承包方式：本工程采用如下包干方式。

1、甲方供主材、辅材、主要施工机具、施工水电、乙方工人住宿床架。乙方应注意节约并严格按图施工，对因不当下料造成的浪费等进行相应扣罚。

2、乙方包人工、材料的卸车及其二次倒运(只包人工费用)、安全、质量、进度、人身保险、劳保用品、生活水电费等;施工人员食宿差旅费用(甲方提供住宿房间)。乙方可在甲方饭堂搭伙，按甲方相应伙食标准扣除。

第五条：工程工期要求：

1、乙方进场施工人员初期约10人，其中保证持证焊工3人，管工(大工)3人。并按项目现场的要求随工期进度适时增加施工人员，高峰期不少于25人。当乙方现场施工人员不能满足甲方施工进度要求时，乙方必须按甲方书面要求的时间增加施工人员到现场，若乙方在接到甲方书面通知后5天内仍未将人员安排到位时，甲方有权马上更换施工队伍，乙方同意无条件退场，并承担由此造成的经济损失。

2、本工程暂定9月10日正式开工，乙方必须按甲方规定的进度计划按期完成各个区域段节点的施工，并最终交付使用，具体开工时间以甲方书面通知为准。

3、以上工期乙方必须按期完成，不可抗力和变更影响延期交付,经甲方确定顺延工期者除外。若因乙方原因延误总工期的，每延误1天，按800元/天罚款。逾期15天末完工的，甲方有权单方面终止合同。按违约处理，乙方同意承担全部责任。

4、若因乙方施工进度原因，甲方被业主或监理书面催告一次以上，或经甲方二次书面催告，乙方仍未能满足甲方的进度需要，甲方在提前七天通知后，有权终止本合同或另行安排其它施工队进行施工本合同的任一部分，乙方除承担违约责任外，还需承担由此而增加的工程费用及给甲方造成的其它一切损失。

第六条：工程造价及结算。

1、本工程所有安装内容统一按管道安装寸径单价进行计价，具体单价为：xx元/寸径，寸径计算方式：按常规规定要求dn25管道为1寸，dn200管道为8寸，其余管道等均按相应计算所得。完工后按公司相关规定完成现场工程量确认结算。在本合同履行期间，本合同价格不随设备、材料、人工等资源的价格和各类规费、税费的种类和标准的变化而变化。

2、本工程施工单价已综合考虑了：施工人员的进出场费;工程赶工、少量的停工误工费用;安装工作与其它施工间的交叉配合费用;管线的变更等因素影响的费用，不合格产品乙方应无条件返工。

3、结算程序：工程完工，按规定程序完成内部承包结算手续。

第七条：工程质量和检查验收。

1、为保证施工质量，维护甲方信誉，乙方应遵守有关工程质量监督、检验规定，自觉接受甲方、业主方代表或监理公司和质检站的监督检查。

2、乙方必须严格按施工图纸、设计变更联系单、说明文件和国家颁发的有关施工规范、质量验收规定进行施工并接受监督检查。

3、乙方应在工序完成自检合格的基础上，向现场主管提请验收，合格后才能进入下道工序的施工。隐蔽工程的验收必须报请业主代表和监理工程师验收。末经验收认可的，乙方同意承担全部责任。

4、为保证工程质量，本工程绝不许乙方再分包或转包。

5、本工程的施工记录原始资料由乙方提供，并整理好交甲方统一归档。乙方对提供资料的真实性负全责。乙方同意承担全部不利后果。

6、按规范规定的管道焊缝检测，由乙方负责做试件并送检，甲方承担费用(只限于一次性检测费，同一宗试件因不合格造成多次送检，费用由乙方负责)。

第八条：甲方责任。

1、按石化厂内的规定甲方代为乙方办理动火作业票、临时用电票、占道票等的批准手续，适当扣除乙方相关办理人工费用。同时向乙方提交施工图纸与说明书和有关技术资料。并组织图纸会审和现场交底。

2、按时供应主材、设备、配件。

3、提供施工作业指导书、下料图等。并进行施工全过程技术、质量、安全、进度、成本指导和控制。

4、与乙方施工代表共同编制并审定施工进度计划，检查督促其每天工作量按计划完成。

5、及时协调好对内对外等各方面的关系。

第九条：乙方责任。

1、本工程在施工过程中承包人必须要在现场，负责进度和质量的落实，并接受项目部的督促和检查。承包人外出必須书面明确代管人并征得项目经理同意。

2、负责现场动火点作业的监护(监护人需统一经过石化厂学习考试合格后，方可上岗);现场每天确认有动火作业票、用电票，并要求做好一切防火措施，管廊附近的各种井口、下水道口、必须用石棉布封盖好，电缆用彩板瓦遮盖完毕，并做好管线焊接接火盆挂设后，才允许焊接动火、用电作业，否则一律不得开工。没有占道票，严禁占道施工，根据施工需要，确实须占道施工，需提前至少1天向甲方申请占道或占半道施工，甲方根据现场具体情况再向厂内申请占道，并办理好占道票后，方可占道施工。

3、根据甲方总进度要求，编制并向甲方提供施工人员计划及施工进度表。

4、配合项目部主管工程师提出现场材料、管件的供应计划。

委托安装承包协议书范本篇四

甲方（发包方）：甲方代表：乙方（承包方）：经甲乙双方互相协商，甲方将承包给乙方经营。甲乙双方在平等、互利、自愿的基础上，签定如下协议：

一、承包方式甲方将权属于甲方的五金加工部承包给乙方为甲方代加工。承包期内，一切经营资金由甲方承担；一切开支包括厂房租金、水、电费、税收费、卫生管理费等费用均由甲方负责支付，乙方只承担人工工资。

二、承包期限合同承包期限为________年，从年____月日起至年____月日止。合同期满后，如甲乙双方愿意，可继续签订承包合同。

三、承包费用承包费用为100000元人民币（大写壹拾万元整）年。乙方于每月____日前向甲方缴交承包款8300元，尾数在最后一个月结清；第一次缴交承包款时间为年____月____日前。如乙方逾期未缴交承包款，每日按拖欠总额的1%收取滞纳金；超过____日未缴交承包款，甲方有权终止承包合同，并将乙方保证金不予退还。

四、安全责任乙方应为工厂员工购买工伤保险。合同期内，一切安全事故由乙方负责，甲方概不负任何责任。

五、违约责任乙方在合同签定后向甲方交纳30000元保证金。如有违约，则由违约方向另一方赔偿违约金30000元。

六、其它事项。

1、甲乙双方签字后，此合同不受市场行情等任何因素影响，合同期内，任何一方擅自中止合同（包括乙方中途退场等），则按违约处理。

2、甲方将原购买的其他厂的废泡沫（包括、等）移交给乙方购买，但乙方不得自行与厂家重新洽谈价格或签订合同，如有价格等因素变动，必须及时通知甲方前去与厂家处理解决，否则按乙方违约处理。

3、甲方以前购买的厂货废泡沫，如受价格变动和其它因素的影响，导致一些厂货不能再继续购买的，甲方不负责任，不减少承包费。

4、乙方在经营期间，所有新找到的废泡沫货源和购买的废泡沫厂货，在合同期满后，必须连同以前的废泡沫厂货全部移交给甲方购买，并且乙方________年内不得在甲方工厂周围方圆30公里范围内开设废泡沫加工厂。

5、甲方负责提供一台泡沫拉丝机给乙方使用，维修费用由乙方负责。其它物品由甲乙双方在接交时签订清单，合同期满后乙方按清单将物品交给甲方，遗失或损坏的物品按价赔偿。

6、合同期内，如因现厂房不能继续租用或政府有关部门干涉的原因，导致乙方不能生产的情况下，由甲方负责协调有关关系或另外租厂房使用，乙方每月仍然按以前的厂租标准支付厂房租金；因搬厂房造成停工期间按270元日扣减承包费。如甲方不能协调好关系，无法让乙方继续开工，则双方按终止合同处理并进行结算，此种情况不按违约处理。

7、如双方发生合同纠纷，须在甲方工厂所在地即顺德提出诉讼。

8、未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

委托安装承包协议书范本篇五

我们学校的食堂一般都是承包给校外的公司，所以要签合同的，今天小编就给大家分享一下承包合同，希望大家有时间的来学习哦有关学校食堂承包合同书发包方：公司(下称甲方)承包方：____远宏餐饮服务公司(下称乙方)根据双方条件的需要，甲、乙双方经平等协商，甲方食堂与乙方经营者的最终决定，作出明确双方的权利与责任，共同制定以下合同条约：

一、伙食标准：甲方员工每天(。

二、三)餐伙食费标准为人民币元，(早餐元，中、晚餐各元)中级人员餐为人民币元;高级人员桌，餐元，夜宵一体式元，供给乙方经营输伙食。

二、用餐人数及期份结算付款方式：a:用餐方式：

1、按乙方专用饭卡交给甲方主管批条为准，但甲方主管部必须按领取卡数来开条据给乙方主管人员，方可作用期末结算证据。

2、甲方员工需停餐可由甲方主管批条为准，而有三天以上可报停，需经饭堂盖章生效。

3、中级、高级餐可由公司主管部提前一天报出次日人数给乙方，乙方可按数据(餐数、桌位)人数办理伙食。b:结算及付款：

1、按____日与甲方结帐一次，并在结帐后的三天内一次性付清。

2、甲方设有节日或周期，需加菜膳食，可按实用数据份量另计付款。

3、管理餐按实际用餐计算结帐。

4、甲方发生付款问题，须提前告知事因，否则乙方有权停止用餐。

三、甲方责任：

1、无偿提供现有的厨房、厨具、仓库及燃料、水电、住宿等厨房的正常运作之设施条件。

2、甲方厨房所用的燃料及水电按标准计算需供人民币元，给乙方全权自由性使用(注：每人每天应用燃料费元，水电费元)。

3、要维护厨房的治安管理及开餐时间的维护秩序。

4、有指定人员负责与乙方配合有些细节工作。

5、要向员工宣传保清洁、守制度等知识;但不得破坏食堂的环境卫生，如有此事，乙方有权对于处理。

6、如有变动人数及开餐时间等事项，必须提前告知乙方。

7、如饭堂的设施出现故障，须及时帮助维修。

8、员工不能无根据的谣言，甲方将追究员工个人的责任。

9、员工投诉卫生、食量及伙食问题，甲方负责人须告知乙方主管人员，乙方应尽落实、提取结果、立即改正。

四、乙方责任：

1、厨房之工作人员，由乙方自行招聘、工资由乙方支付。

2、根据甲方伙食标准及需求，调配、制成等应适合甲方员工的口味，符合能量消耗的伙食。

3、在承包期间创以品种多样化，以质求量、色味合口的准则。

4、保持所用的食物有卫生质量、饭菜及汤式清洁无杂物，如发现食物卫生问题，乙方负全部责任。

5、要不断听取多数员工意见进行改创、而达到卫生质量、份量等保持长期稳定一样标准。

6、不得采购变质的肉类、蔬菜类和大米以及调味品等物品，甲方可对食物卫生进行不定期检查。

7、保持厨房的环境卫生，做到餐冲、日洗、三天大清洗，做到随时检查随时达标的准则。

8、按规定的就餐时间准备饭菜，不得拖延;如遇特殊情况须延迟应及时通知甲方。

9、乙方的工作人员须遵守甲方的规章制度，未经批准不得随意出入禁区;如违反者，甲方有权将依厂规处理。

1、做到服务周到文明待人笑面轻言。

五、违约责任：

1、因不可抗力或停水、停电而引起延迟开餐不开餐，乙方不负责任。

2、若有意外发生食物病害事故，乙方必须配合甲方进行调查，若查明责任在乙方的错点，乙方应承担所有责任。

六、合同期：乙方办理伙食试用期天，试用期后，甲方认为经营合格，合同期暂订为________年，承包期满是否要续订或终止时，甲、乙双方均于十五天前通知对方，另行协商。此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，以上合同之条例，双方须共同遵守，不得违反，否则具有同等的法律效力。生效日期：________年____月____日甲方代表签名：乙方代表签名：盖章：盖章：签订日期：________年____月____日学校食堂承包合同书参考发包方：公司(下称甲方)承包方：公司(下称乙方)根据双方条件的需要，甲、乙双方经平等协商，甲方食堂与乙方经营者的最终决定，作出明确双方的权利与责任，共同制定以下合同条约：

一、伙食标准：甲方员工每天(。

二、三)餐伙食费标准为人民币元，(早餐元，中、晚餐各元)中级人员餐为人民币元;高级人员桌，餐元，夜宵一体式元，供给乙方经营输伙食。

二、用餐人数及期份结算付款方式：a：用餐方式：

1、按乙方专用饭卡交给甲方主管批条为准，但甲方主管部必须按领取卡数来开条据给乙方主管人员，方可作用期末结算证据。

2、甲方员工需停餐可由甲方主管批条为准，而有三天以上可报停，需经饭堂盖章生效。

3、中级、高级餐可由公司主管部提前一天报出次日人数给乙方，乙方可按数据(餐数、桌位)人数办理伙食。b：结算及付款：

1、按____日与甲方结帐一次，并在结帐后的三天内一次性付清。

2、甲方设有节日或周期，需加菜膳食，可按实用数据份量另计付款。

3、管理餐按实际用餐计算结帐。

4、甲方发生付款问题，须提前告知事因，否则乙方有权停止用餐。

三、甲方责任：

1、无偿提供现有的厨房、厨具、仓库及燃料、水电、住宿等厨房的正常运作之设施条件。

2、甲方厨房所用的燃料及水电按标准计算需供人民币元，给乙方全权自由性使用(注：每人每天应用燃料费元，水电费元)。

3、要维护厨房的治安管理及开餐时间的维护秩序。

4、有指定人员负责与乙方配合有些细节工作。

5、要向员工宣传保清洁、守制度等知识;但不得破坏食堂的环境卫生，如有此事，乙方有权对于处理。

6、如有变动人数及开餐时间等事项，必须提前告知乙方。

7、如饭堂的设施出现故障，须及时帮助维修。

8、员工不能无根据的谣言，甲方将追究员工个人的责任。

9、员工投诉卫生、食量及伙食问题，甲方负责人须告知乙方主管人员，乙方应尽落实、提取结果、立即改正。

四、乙方责任：

1、厨房之工作人员，由乙方自行招聘、工资由乙方支付。

2、根据甲方伙食标准及需求，调配、制成等应适合甲方员工的口味，符合能量消耗的伙食。

3、在承包期间创以品种多样化，以质求量、色味合口的准则。

4、保持所用的食物有卫生质量、饭菜及汤式清洁无杂物，如发现食物卫生问题，乙方负全部责任。

5、要不断听取多数员工意见进行改创、而达到卫生质量、份量等保持长期稳定一样标准。

6、不得采购变质的肉类、蔬菜类和大米以及调味品等物品，甲方可对食物卫生进行不定期检查。

7、保持厨房的环境卫生，做到餐冲、日洗、三天大清洗，做到随时检查随时达标的准则。

8、按规定的就餐时间准备饭菜，不得拖延;如遇特殊情况须延迟应及时通知甲方。

9、乙方的工作人员须遵守甲方的规章制度，未经批准不得随意出入禁区;如违反者，甲方有权将依厂规处理。

1、做到服务周到文明待人笑面轻言。

五、违约责任：

1、因不可抗力或停水、停电而引起延迟开餐不开餐，乙方不负责任。

2、若有意外发生食物病害事故，乙方必须配合甲方进行调查，若查明责任在乙方的错点，乙方应承担所有责任。

六、合同期：乙方办理伙食试用期天，试用期后，甲方认为经营合格，合同期暂订为________年，承包期满是否要续订或终止时，甲、乙双方均于十五天前通知对方，另行协商。此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，以上合同之条例，双方须共同遵守，不得违反，否则具有同等的法律效力。生效日期：________年____月____日甲方代表签名：乙方代表签名：盖章：盖章：签订日期：________年____月____日食堂劳务承包合同范本甲方：______中学乙方：______(家庭住址：______，身份证号：______)甲方将学校师生食堂的劳务工作承包给乙方，双方达成并签订如下合同条款：

一、甲方的责任和义务。

1、负责对乙方的工作进行全面检查、监督、管理和培训。

2、向乙方人员提供宿舍和满足烹饪必须的设施设备及用品。

3、提供安全合格的食材。

4、在每月____日前向乙方支付上月劳务费。

二、乙方的责任和义务。

1、按照烹饪工作要求，自行招聘思想好、身体心理健康、品行端正、作风正派、富有爱心、热爱烹饪工作、热情大方、初中以上文化水平、烹饪技术好的人员从事餐饮工作。

2、对所聘人员进行培训和全面管理，负责员工的安全。

3、与学校食堂管理人员共同制订饭菜谱，负责拟订原材料采购单，及时按需填写原材料领用单。按照食品卫生标准加工烹饪菜谱所列的菜肴及主食。

4、按规定做好食品留样、餐具洗消并做好记录。负责餐饮楼操作间及室内外的环境卫生。

5、按学校规定的时间售饭。服务周到，热情大方。保证售饭刷卡，满足全体师生的就餐需求。完成学校安排的临时性工作。

6、工作人员必须遵守甲方的各项管理制度，服从甲方的管理，必须严格执行《食品安全法》等有关法律法规，遵守学校《食堂食品卫生安全管理制度》。

三、其他约定。

9、____月计算，计贰拾陆万陆仟元整(266000元)。此费用中已包含乙方及其聘用人员的各种保险费用。

2、招聘工作人员不得少于18人。每少一人将扣发壹仟贰佰元(1200元)劳务费。

3、所有员工的劳动关系隶属乙方，薪金由乙方支付，不与甲方直接发生劳资关系。乙方及其招聘的所有工作人员的养老保险、医疗保险、意外保险等各种保险，全部由乙方负责，甲方不承担责任。

4、乙方人员工作期间应认真做好防火、防盗及机械操作安全工作。若出现安全事故，由乙方承担一切经济和法律责任。如给甲方造成损失的，按实际损失赔偿。

5、乙方在饭菜制作过程中未按照卫生标准操作(如制作熟食的刀或菜板与制作生食的刀或菜板混用等行为)，造成师生发生食源性疾病的，由乙方承担全部责任。

6、乙方及其员工出现违纪违规行为者，按照《______中学食堂从业人员违纪违规处罚规定》执行。

7、本合同履行过程中，甲方根据乙方的工作情况，可以随时解除合同;如乙方因故不能继续履行合同时，应当提前两个月通知甲方，否则，乙方应当赔偿给甲方造成的损失。

8、合同期限为________年，从________年____月____日起至________年____月____日止。

返

委托安装承包协议书范本篇六

甲方：

乙方：

丙方：

甲方根据工程建设需要，将工程中的铝合金门窗委托丙方制作安装，依据“建设工程施工合同”等相关内容，服从总包方管理和整体进度要求，经双方协商，达成如下协议：

1、工程名称：

2、工程范围：

3、承包方式：包工包料。

4、承包范围：外墙铝合金门窗。

5、合同组成：本合同、招标文件、投标文件及承诺、图纸及变更、国家现行施工验收规程及规范标准、可能有的有关会议纪要等。

6、工程质量及验收。

工程质量：优良。达到优良后奖励工程结算价的3%，否则处罚3%。

工程验收及标准：门窗安装完后随主体工程一并验收，执行国家现行施工验评标准、规范。

7、质量保证期限：通过竣工验收后一年。

8、工程开竣工时间：工程开工以业主单位开工令为准，标段合同工期60日历天。

9、工期的损失赔偿费：服从总包方管理和整体进度要求，每延期一天竣工，处罚壹万元。

10、合同价：合同暂定价__元，以工程竣工最终结算为准。

11、结算方式及标准。

门窗结算价=图纸门窗面积___元/平方米（门窗综合平均单价）+设计变更费用（设计变更实际门窗制作安装面积___元/平方米（门窗综合平均单价）—各类罚款。上述门窗综合平均单价为全费用包干价格（此综合单价不包含总包管理费用及税金），施工期间价格不予调整。

12、工程款支付。

大框全部安装结束付总货款的20%，内扇全部安装结束付总货款的40%，工程竣工验收合格经甲方审计后付总货款的95%，余款5%作为质保金，质保期两年，工程竣工验收通过之日起算，甲方于质保期满后10日内，向乙方一次性付清全部费用。

13、各方责任权利义务。

甲方。

1、适时发布工程进场开工令。

2、负责协调乙丙方现场其他施工作业关系。

3、丙方不服从甲方管理，甲方有权对其进行处罚。

4、负责及时办理丙方工程款支付手续，不得无故拖延办理。

5、会同监理单位依据国家现行相关施工验评规范对工程进行质检和验收。因丙方工程质量达不到合同约定的质量标准，由丙方无偿返工，直至通过验收。

6、会同监理方及业主方及时办理各类方案和变更的审批。

乙方。

1、对丙方的工程质量、进度、现场调、报验等负有总包管理责任。

2、负责提供于门窗工程有关的配合服务（内容包括留洞、塞缝、补眼、共用脚手架和垂直运输，施工配合，现场管理，竣工资料的整理等）。其中，推拉门下口的封堵有门窗单位进行且必须采用防水砂浆和细混凝土。

3、负责提供丙方施工水电接口，丙方支付使用费用，价格执行当地主管部门核定的价格，结算时按实扣除。

丙方。

1、丙方委派为本工程项目经理，负责项目的全面管理工作。

2、遵守工程管理有关规定，自行办理工程进点施工有关手续并承担费用。乙方不得在施工现场布置生产、生活临建。其费用投标人自理。

3、进场人员应服从监理工程师和业主单位及甲方管理并按当地公安部门规定办理暂住手续。

4、根据设计图纸，门窗的`开启方式和立面须按甲方批准的分割方案图。施工除满足招标文件中的有关要求，还要满足现行国家、地方颁发的与本标有关的各中现行有效的技术规范、规程，设计院技术文件上的质量要求也适用于本工程。

5、丙方按照业主招标选定的广东银一百创新铝业有限公司生产的银一百彩色注胶铝合金。按规格型号组织门窗制作安装，五金配件、辅助材料（见合同附件）。否则，进场材料退场，其产生的后果及损失乙方负责。要求所有推拉门窗均带沙门窗，其中共用楼梯窗不带纱，所有平开门窗对外开启。推拉门采用系列、推拉窗采用系列、平开窗采用系列，颜色为砂纹棕。窗型材壁厚为__mm，门型材壁厚为__mm。玻璃：为6+9a+6双层中空钢化玻璃。玻璃除满足上述要求外，首先需满足现行国家、地方颁布的与本标有关的各种现行有效的技术规范、规程，其次设计院技术文件上的质量要求也适用于本标工程。门窗玻璃外墙要求使用黑色硅酮耐侯密封胶（具体见附件招标单位门窗选用材料）。

6、五金配件及其他材料见附件招标单位门窗选用材料。

7、进场材料必须按附件要求与样品一致，色彩一致，且按要求做好装保护。达不到上述标准，所进场门窗材料清退出现场，其产生的一切后果由丙方负责。

8、提供的工程用材料必须符合国家相关标准，并提供产品合格证明，对材料质量负责。否则，丙方由此引起的一切损失和费用。

9、型材复试和安装前后的各项检测实验必须按规程、规范所规定的项目和指标进行，费用已包括在合同价中。

10、遵守甲方、业主方、监理单位的各项管理制度，服从甲、业主方及监理单位的管理、检查、验收及处罚。

11、工程款支付申请必须经甲方和监理单位及业主方确认同意，其款项由甲方委托业主方支付给丙方。

12、作好现场的安全文明施工工作。严格按照安全规程规范组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。因乙方安全措施不力造成的事故及由此引起的一切损失和后果由丙方全权负责。

13、已竣工工程未验收交付甲方前负责完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，丙方自费予以修复。

14、丙方保证其工程的整体进度要求，不得延误，否则，每延误一天罚款壹万元。

15、负责工程材料的报验、报批等，门窗工程交工前丙方必须向甲方提交完整工程资料一式四份，由甲方统一整理。

16、质保期为一年（房屋通过整体验收起计算），一年内门窗出现质量问题，乙方免费维修。丙方接到业主方通知后24小进内至现场处理，否则。业主有权委托其他单位进行处理，其维修费用从乙方质保金中扣除。

17、未尽事宜，另行商定。本协议一式六份，甲方四分，乙方两份，丙方两份自签字盖章之日起生效。（合同附件：五金配件和辅助材料表）。

甲方单位（盖章）：法人代表：或授权代理人：

乙方单位（盖章）：法人代表；或授权代理人：

丙方单位（盖章）：法人代表；或授权代理人：

日期：

委托安装承包协议书范本篇七

根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，结合家用中央空调系统安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜，达成如下协议（包括本合同附件和所有协议），以资共同遵守。

1、工程名称：_________。

2、工程地址：_________。

3、甲方联系人或委托联系人：_________电话：_________。

4、甲方所提供机组：

室外机：

室内机：

自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，完成隐蔽工程安装验收。

待_________装潢工程结束后，进行系统调试、竣工验收。

1、乙方按照已被甲方确认的'设计方案进行施工。

2、甲方在乙方施工前，将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。

3、甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。

4、施工图和室外机安装位置，如需得到消防、环保、物业部门认可时，由甲方负责办理，并承担相关费用。

5、乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。

1、本合同安装工程总价为人民币_________元。

2、因甲方原因变更设计，需增减材料，总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格，由双方协商后签订补充协议。

1、合同签定后，甲方即支付给乙方合同总价的l0%，计人民币_________元。

2、材料进场，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。

3、隐蔽工程验收合格，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。

4、工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的10%，计人民币_________元。

5、双方款项往来均应出具收据，工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。

1、乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。

2、隐蔽工程安装完成后，甲、乙双方应办理检查与验收手续，甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间，乙方应提前2天通知甲方，甲方应在接到通知后2天内验收。

3、甲方在装演工程结束后，应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收；乙方应在接到通知后天内组织验收。

4、竣工验收后，甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修，保修期1年，管道风口保修期2年，从竣工验收结束、开具发票之日起计算。

5、工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图纸l份。

6、施工规范及工程竣工验收标准，按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。

1、因工程质量，双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解，也可向市或所在区、县消费者协会投诉。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不能解决的，选定以下第_________种方式解决（不选定的划除）：

（1）向上海仲裁委员会申请仲裁。

（2）向人民法院提起诉讼。

1、由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件，致使工期延误的，每延误l天，甲方应当支付误工费人民币_________元给乙方。

2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期1天，乙方应当按照甲方已累计付款额的_________%支付违约金给甲方。

3、竣工验收不合格，如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求，乙方必须无偿返工，并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任；如系设计造成的原因，由甲方向设计方追究责任；如系设备原因，由甲方向设备供应方追究责任。

1、本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

2、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：_________。

地址：_________。

电话：_________。

_________年____月____日。

乙方（盖章）：_________。

地址：_________。

电话：_________。

_________年____月____日。

委托安装承包协议书范本篇八

今天小编准备了，供各位同学阅读，希望内容能对你有帮助。具体如下：

范文一：

甲方根据需要将饭堂承包给乙方经营、管理，经以方友好协商特签订本协议，甲、乙双方共同遵守执行：

一、合同双方：

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

二、承包期限：

三、具体内容：

2、甲方为乙方无偿提供厨房、厨具、餐具等。

3、甲方总务部每天将次日用膳人数通知乙方饭堂主管，乙方按此人数准备饭菜份量。

4、甲方在乙方交接前进行盘点，所剩的粮油、副食品等由乙方作价接收，解除合约时甲方须按价接收乙方剩下粮油、副食品。

5、乙方预付甲方半个月伙食费，结算时由乙方开具半个月用餐明细表与甲方核对无误后，甲方应在三天内以现金方式一次性付清乙方伙食费，不得拖欠。

6、在经营期间内，双方应按照合同条款通力协作，互相配合，双方不可无缘无故，轻率行事解除合同。

四、甲方责任：

1、提供设备的维修保养。

2、提供乙方工作人员的住宿，包括水和照明用电费。

3、甲方无偿提供厨房所用的燃料、水、电。

4、不得随意停止承包和随增加收费项目。

5、甲方必须提前预报就餐人数，失误造成后果，由甲方负责。

五、甲方权限：

1、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如：卫生、安全、治安、消防、综合治理、监督等，特别要禁止食物中毒事故发生，一但发生类似事故，甲方有权追究乙方的责任。

2、乙方因食堂工作人员失职影响甲方正常工作，(如无特殊情况下)，甲方有权追究乙方的责任。

3、甲方有权对饭菜质量数量、卫生服务等情况进行监督检查，如乙方未达到饭菜质量，甲方有权要求进行适量赔偿或终止本协议。

4、根据食堂工作情况和员工意见甲方有权采用其他方式进行食堂管理。

5、承包方其他违约时，甲方须立即告知乙方，乙方应尽快调查落实，把处理结果告知甲方。

6、乙方除因特殊情况外，造成误餐或停餐，甲方有权对乙方给予适当的经济处罚。

7、乙方违约，甲方有权提出终止承包合同，造成甲方损失的，上报法院或仲裁机关处理。

范文二：

甲方根据需要将饭堂承包给乙方经营、管理，经以方友好协商特签订本协议，甲、乙双方共同遵守执行：

一、合同双方：

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

二、承包期限：

三、具体内容：

1、甲方有职工______人，其每人每天为______餐，早餐为人民币______元，午餐为人民币______元()晚餐为人民币______元()，夜宵为人民币______元，供给乙方办理伙食。

2、甲方为乙方无偿提供厨房、厨具、餐具等。

3、甲方总务部每天将次日用膳人数通知乙方饭堂主管，乙方按此人数准备饭菜份量。

4、甲方在乙方交接前进行盘点，所剩的粮油、副食品等由乙方作价接收，解除合约时甲方须按价接收乙方剩下粮油、副食品。

5、乙方预付甲方半个月伙食费，结算时由乙方开具半个月用餐明细表与甲方核对无误后，甲方应在三天内以现金方式一次性付清乙方伙食费，不得拖欠。

6、在经营期间内，双方应按照合同条款通力协作，互相配合，双方不可无缘无故，轻率行事解除合同。

四、甲方责任：

1、提供设备的维修保养。

2、提供乙方工作人员的住宿，包括水和照明用电费。

3、甲方无偿提供厨房所用的燃料、水、电。

4、不得随意停止承包和随增加收费项目。

5、甲方必须提前预报就餐人数，失误造成后果，由甲方负责。

五、甲方权限：

1、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如：卫生、安全、治安、消防、综合治理、监督等，特别要禁止食物中毒事故发生，一但发生类似事故，甲方有权追究乙方的责任。

2、乙方因食堂工作人员失职影响甲方正常工作，(如无特殊情况下)，甲方有权追究乙方的责任。

3、甲方有权对饭菜质量数量、卫生服务等情况进行监督检查，如乙方未达到饭菜质量，甲方有权要求进行适量赔偿或终止本协议。

4、根据食堂工作情况和员工意见甲方有权采用其他方式进行食堂管理。

5、承包方其他违约时，甲方须立即告知乙方，乙方应尽快调查落实，把处理结果告知甲方。

6、乙方除因特殊情况外，造成误餐或停餐，甲方有权对乙方给予适当的经济处罚。

7、乙方违约，甲方有权提出终止承包合同，造成甲方损失的，上报法院或仲裁机关处理。

的内容介绍结束了，希望你能喜欢。更多精彩的内容发布在这里，请大家继续关注。

委托安装承包协议书范本篇九

兹委托为x壹台，有效期至该项目电梯经当地技术监督局验收合格，取得电梯《安全检验合格证》为止。

该安装单位收到安装委托书之后，必须到当地监督部门申报开工及验收，否则一切责任由该安装单位自负。

xx有限公司。

xxxx年xx月xx日。

委托安装承包协议书范本篇十

为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一．施工地点：高中学生寝室。

二．施工范围：本合同全部工程安装面积共计约________平方米。

三．承包方式：寝室一楼窗户防盗网乙方包工包料，二楼、三楼乙方包工甲方只提供焊防盗网需要的钢材。

六．质量标准：要求达到地方同行业的质量检验评定的合格标准。

七．工程负责人：甲方派________为现场施工负责人，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。

八．安全负责：乙方应在使用训练有素的安装人员，按施工技术规范和质量验收规范施工。在施工中发生的工伤事故和乙方管理不善、材料使用不当造成的损失，均由乙方负责。施工人员在施工过程中，不得损坏或丢失学校财物。

十．工程款结算：待竣工甲方验收合格审核结算后付结算款％，最后的％作为质保金，在工程验收合格月内未出现质量问题，乙方结算清合同余款。

十一.罚款：工期每延误一天罚元；质量验收达不到约定标准罚结算款％；

十二.合同份数及有效期：本合同一式____份。甲乙方各执两份；报送有关部门备案份。本合同自双方签订之日生效。

甲方（盖章）____________________________。

乙方：（盖章）___________________________。

__________年__________月__________日。

委托安装承包协议书范本篇十一

依据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规，甲、乙双方就甲方委托乙方建设住房事宜。经友好协商并制定本协议，以资双方遵守。

第一条：拟建住房建筑面积约________平方米毛坯房（以最后实际测量的建筑面积为准），项目位于项目一期的.第________号楼第________单元第________层________房，价格每平方________元，房号为________，共计________套。合计建房款人民币（小写）________元，金额（大写________）。

第二条：拟建房款分两批支付。本合同签订之日起叁日内，甲方支付拟建房款总额的50%即________元，金额大写________。在该拟建住房建设达到正负零时支付剩余建房款即________元，金额大写________。

第三条：拟建住房竣工时间为：______年_____月____日前。

第四条：本合同期内，甲方对拟建住房可自由更名一次（免费更名），甲方须书面向乙方提供受让人资料并签署相应合同。

第五条：甲方未能按本协议约定按期足额支付建房款，乙方可以解除本协议并退还已收建房款。乙方承建的房屋质量验收不合格或未在约定日期前竣工，甲方可以解除本协议，乙方退还全部建房款并按银行同期存款利率支付利息。

第六条：双方同意在取得《商品房预售许可证后》签订《认购书》。届时如果甲方不能按指定时间，到指定地点签订《认购书》，甲方所交的建房款无息退还。

第七条：在履行本协议中各方如发生争议，可协商解决，协商不成的，可向海南仲裁委员会申请仲裁裁决。

第八条：乙方委托律师事务所对本协议的履行提供全程法律服务，为本协议的有效施行提供法律保障。具体服务律师是________（执业证号：________电话：________）。

第九条：本协议壹式叁份，甲方执壹份，乙方执两份。本协议自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。

电话：________。

法定代表人：________。

身份证号：________。

开户行：________。

地址：________。

账号：________。

e—mail：________。

签订日期：________

电话：________。

法定代表人：________。

身份证号：________。

开户行：________。

地址：________。

账号：________。

e—mail：________。

签订日期：________

委托安装承包协议书范本篇十二

订立合同双方:。

甲方:。

乙方:。

甲乙双方本着平等互利和长期合作的愿望，经友好协商，就甲方货物运输及委托安装有关事宜，订立合同如下:。

乙方负责运输及安装甲方销售给用户的指定货物，主要指家具、电器及相关配件并不限于以上货物。

起运地点为甲方仓库或门店，运输目的地由甲方明确指定，乙方须按照甲方指定的地点负责货物的装载、运输、卸货及安装。

1、经甲、乙双方议定，甲方须支付的费用为所运货物销售价的%。运输所产生的燃油费、人工费、过路费、车辆维修费、保险费等一切运输及安装所发生费用由乙方负责。

2、在合同期限内如遇有关运输及人工工资方面的政策性调整或价格调整，该费用不做调整。

1、甲方委托乙方运输时应把货物的名称、规格、件数、以及收货人(单位)地址、联系人、联系电话等清楚的'告知乙方。

2、每次运输甲方于起运前通知乙方，乙方按甲方要求，派出足够运输工具，准时装运，按时将货物送交收货方。运输车次由乙方统一安排，合理调度车辆，不得无故停止运输。甲方有紧急运输需要时，乙方设法当日派车启运。

3、乙方派出的车辆须各项证照齐全、手续完备，驾驶人员具有驾驶证及相应的运输驾驶经验，以确保甲方货物运输途中的安全。

4、乙方保证装载甲方产品出库前，按照甲方相关要求，以防雨布覆盖妥当，避免运输途中被雨淋或遭受其他污染。

5、乙方有为甲方保密的义务，严格遵守商业机密，不得向第三方泄露。

6、若因天气或人力不可抗拒等因素造成运输无法作业时，运输时间以实际情况顺延。

1、派出现场人员(或驾驶员)在甲方交运单据上签名或盖章，即表示甲方委托交运的货物点收完毕，乙方须负责按甲方单据上所载内容，于双方约定期限内送达甲方指定目的地。

2、如乙方运输人为延误，造成收货人损失的费用由乙方承担。

3、乙方将货物运达目的地时，应要求收货人出具甲方约定的收货证件，并经确认无误后方可将货物交给收货人。

4、收货人在交运单据上签注异常事项或短少数量时，乙方应及时通知甲方，并于签注次日将相关资料即刻送交告知甲方处置。

5、货物送达目的地，若收货方因故无法收货时，乙方须及时通知甲方，并依甲方指示处理。

6、乙方须在货物送至目的地，收货人签收后，在甲方规定的时间内将甲方回执联或其他收货单证送交甲方，以便甲方结算。

1、乙方对承运物品应负责安全送达目的地，运送途中如发生短少、盗窃、污染、损毁或侵占等，属乙方责任，乙方均应按甲方成本价赔偿甲方的损失。

2、运送途中如因意外事故而造成对第三者的民事、刑事责任时，均应由乙方负责。

1、货物在甲方装卸时由甲方负责，货物运送至目的地后，由乙负责安装，安装人员须具备相应的安装经验，保证安装符合甲方有关标准及使用户满意，由甲方用户签收确认表示到货及安装完成。

2、甲方可监督乙方安装人员作业，确保安装质量。

付款方式。

1、运费定期结算，每月日双方对帐确认后，以现金、银行汇票、转帐支票或电汇等形式支付。

2、乙方如有应罚扣或赔偿款时，甲方可从应付运费中直接抵扣。

1、合同未尽事宜，按《合同法》规定执行。

2、本合同正本两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后即日生效。

自20xx年月日至20年月日止。合同执行过程中，如双方须对有关条款进行调整或补充，则由双方以补充协议方式签订。在合同终止后如双方仍须合同，该合同可续签。

本合同如有争议时，双方应协商解决，协商不成，发生诉讼纠纷时，可向当地法院诉讼解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

委托安装承包协议书范本篇十三

第六条工程保修:。

工程保修期为半年，自工程验收合格之日起计算。在保修期内如出现施工质量问题，由乙方免费保修，若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的(除乙方施工质量及产品质量外)，乙方可以收取维修费和材料费。

第七条工程付款:。

1、自本合同签订之日起三日内，甲方向乙方支付总工程款，即元;。

2、工程施工完毕，验收合格，甲方向乙方支付总工程款的，即元;。

3、剩余5%作为质保金，即元，一年内付清。

注：所有工程款支付以电汇形式汇入乙方指定帐号。

第八条工程变更：

2、工程、工期变更：

(2)因甲方没有尽到合同中规定的责任(第四条)，造成施工工期延误，施工工程顺延，责任归甲方。

(3)因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素，影响施工以及造成停工的，因此导致的工期延误，乙方没有责任，工期应顺延。

3、如甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等，应当作出书面文件告知乙方，该文件为合同附件。与此同时，以上新要求所导致的以下情况，由甲方负责，并及时支付乙方相关费用：

(1)施工工期顺延;。

(2)根据设备、材料和工程量增加，相应要增加的工程款;。

第八条违约责任:。

4、一方擅自解除合同，应按没有履行部分工程造价的。

第九条商业秘密:。

设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密，任何一方不得私自保留、影印或提供他人。

第十一条补充条款:。

第十二条争议解决：如双方发生争议，双方协商，协商不成，到乙方所在地的人民法院解决。

第十三条本合同未尽事宜双方协商，本合同一式四份，甲乙各执两份.

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条、工程概况。

工程名称：

工程地址：

第二条、分包工程范围及工作内容。

1、裙房檐口线脚的制作、安装。

委托安装承包协议书范本篇十四

甲方:。

乙方:。

根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的有关规定,本着互利共赢的原则,经甲乙双方友好协商,就甲方所需餐饮服务,达成以下协议,甲乙双方共同遵守:。

一.资质与认可:。

1?资质:乙方具有国家及行业要求的事业单位法人证与食堂餐饮服务许可证,在乙方证照业务范围开展后勤保障工作。

2?认可：甲方已悉知及认可乙方的后勤保障能力。

二.服务内容与标准。

1?具体内容：由甲方向乙方食堂订购餐食，乙方负责为甲方准备餐饮伙食。

2?餐饮配送标准：按照甲方拟定的菜品要求(菜单如附件)及甲方指定的配送地点().

3?餐饮价格标准：按元/人的餐费标准收取(费用含税)。

4?餐饮服务质量：乙方需确保甲方员工餐食的质量，如若发现质量不合格现象，甲方有权要求乙方进行改进。如因乙方原因发生食品安全问题，造成甲方或员工损失，经过甲乙双方协商达成一致意见(经有关部门认定确实是乙方责任的)，乙方赔偿甲方或甲方实际损失。

5?本协议服务的事项具体由乙方食堂实施。

三.就餐办理与结算：

1?办理方式：甲方应当提供就餐人数，乙方根据甲方的就餐人数，提供餐饮服务，甲方就餐人数增加或减少时需提前一天告知乙方。

2?结算方式：按实际配餐()结算，甲方应在实际配餐日的前3天付50%定金(),完成配餐后,甲方在核实实际配餐数量后,将其剩余餐款()通过银行转账至乙方指定账户，指定账户信息如下：

开户名：

开户行：

银行帐号：

3?甲方需要开具增值税普通发票的，凭银行转帐单到乙方财务室开具对应的增值税普通发票。

四.协议期限：双方商定本协议自年月日起至年月日止。

五.从协议生效日开始，若甲乙双方未履行本协议的任何条款，所产生的后果由违约方承担.

六.未尽事宜，双方应友好协商进行补充，补充协议与本协议具有同等法律效力。

七.违约责任：如甲方未及时支付乙方款项，逾期超过七天乙方有权追究甲方违约责任。如乙方未按协议完成服务的，甲方有权追究乙方违约责任。如若甲乙双方任何一方违约,将承担本协议总金额20%的违约金.

八.解决合同纠纷方式：本协议履行中发生争议，双方通过协商解决仍不能达成一致的，可向履行地人民法院提起诉讼，在诉讼期间，双方仍按约定履行合同。

九.本协议一式两份，双方各持一份，由双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并盖章后立即生效，协议附件具有同等法律效力。

甲方：

法定代表人：

或授权代表：

日期：年月日

乙方：

法定代表人：

或授权代表：

日期：年月日

委托安装承包协议书范本篇十五

乙方：__________。

经甲乙双方共同协商，甲方将____________________________________装饰工程委托给乙方，为明确双方责任，双方共同协商订立合同如下：

一、协议如下：

1、装饰工程款总款额为，小写。

装饰期限为_____天（自_____年_____月_____日起至_____年____月__日止）,装饰内容依照报价表。

2、甲方必须到管理处交清所有费用，办好有关手续，保证施工期间水电正常和施工人员的正常进出，否则乙方拒绝施工。

3、装饰制作过程中新增加或减少项目，必须用书面形式经双方协议签字后才能施工，否则乙方拒绝施工。

4、装饰制作过程中如有不可抗拒的原因或甲方增加项目、资金不到位、停电停水、天气恶劣等，工期顺延。

5、乙方必须按时完工验收，逾期每天按约。

6、施工过程中，甲方发现工程质量问题，向乙方提出整改，乙方如不接受，甲方有权单方面中止合同，款项按实际工程计算。

7、单方终止合，按工程款总额的5﹪赔偿对方。

8、保修期1年，一年内如因乙方工程质量问题引起的维修，不另收费，因人为损坏或自然因素导致而需要维修，按工料计算。

9、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

10、在执行过程中，如遇到分歧，双方本着互相谅解的态度解决，未尽事宜，双方另行协商。

二、乙方工程内容：

按照乙方呈报给甲方的报价表内容。

三、工程付款方式：

1、双方签定合同后甲方付给乙方工程项目款总额的百分之六十。

2、木工施工前甲方再付给乙方工程项目款总额的百分之三十五。

3、完工验收合格，甲方必须付清乙方工程项目过程中所有款项，结清尾款。

本合同经双方签字后生效：

甲方：__________（签字）乙方：__________（签字）。

身份证号码：__________。

地址：__________地址：__________。

电话：__________电话：__________。

委托安装承包协议书范本篇十六

甲方：

乙方：

为明确甲乙双方责任，确保工程质量和进度，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定，甲方将农村饮水安全工程施工中部分管线安装工程委托给乙方组织施工，经甲乙双方共同协商，达成共识，特制订本饮水安全工程施工承包合同，希甲乙双方共同遵照执行。

一、工程名称：卓尼县农村饮水安全项目工程。

二、工程地点：卓尼县藏巴哇乡柳林村委会马甸村境内。

三、工程施工内容：

1、管道土方的开挖、回填、水源井工程;。

2、管道安装敷设、管件、阀门、安装;。

3、管道敷设涉及到的过桥、过路、过沟、过河工程;。

4、管道上的阀井工程;。

5、标志桩的制作与安装;。

6、户井池工程;。

7、入户水龙头及立杆购置安装;。

8、管道的冲洗消毒与试压。

四、工程款结算方式：所有施工内容均分摊到管道敷设中，以实际。

委托安装承包协议书范本篇十七

发包方：________（以下简称甲方）。

承包方：________（以下简称乙方）。

甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

第一条工程概况。

工程名称：教授新村箱变工程。

工程地点：科技学院教授新村。

工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250kva箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250kva箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250kva箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。

承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程。

（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）。

第二条工程总价。

合同总价为（rmb）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。

第三条付款方式。

2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50，0000元整（大写伍拾万元整）3、工程验收通电合格后30天内付款10%（人民币）10，0000元整（大写壹拾万元整）。

4、双方盖章后合同开始生效。

第四条合同范围。

1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）。

3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

第五条甲方职责。

1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付；

3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电；

4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助；

5、向乙方提供配电房土建（包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等）。

第六条乙方职责。

1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；

2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；

3、协助甲方向供电公司申请10kv外线施工的手续；

4、自柜体到厂日起履行保固条款；

5、开具本合同价上的工程发票。

第七条技术规范。

按甲方提供的'图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

第八条工程日期

1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电（要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工），如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

第九条解约。

第十条。

乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复；乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。

任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：________。

签订时间：________。

乙方（盖章）：________。

签订时间：________。

委托安装承包协议书范本篇十八

第六条工程保修:。

工程保修期为半年，自工程验收合格之日起计算。在保修期内如出现施工质量问题，由乙方免费保修，若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的(除乙方施工质量及产品质量外)，乙方可以收取维修费和材料费。

第七条工程付款:。

1、自本合同签订之日起三日内，甲方向乙方支付总工程款，即元;。

2、工程施工完毕，验收合格，甲方向乙方支付总工程款的，即元;。

3、剩余5%作为质保金，即元，一年内付清。

注：所有工程款支付以电汇形式汇入乙方指定帐号。

第八条工程变更：

2、工程、工期变更：

(2)因甲方没有尽到合同中规定的责任(第四条)，造成施工工期延误，施工工程顺延，责任归甲方。

(3)因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素，影响施工以及造成停工的，因此导致的工期延误，乙方没有责任，工期应顺延。

3、如甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等，应当作出书面文件告知乙方，该文件为合同附件。与此同时，以上新要求所导致的以下情况，由甲方负责，并及时支付乙方相关费用：

(1)施工工期顺延;。

(2)根据设备、材料和工程量增加，相应要增加的工程款;。

第八条违约责任:。

4、一方擅自解除合同，应按没有履行部分工程造价的。

第九条商业秘密:。

设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密，任何一方不得私自保留、影印或提供他人。

第十一条补充条款:。

第十二条争议解决：如双方发生争议，双方协商，协商不成，到乙方所在地的人民法院解决。

第十三条本合同未尽事宜双方协商，本合同一式四份，甲乙各执两份.

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条、工程概况。

工程名称：

工程地址：

第二条、分包工程范围及工作内容。

1、裙房檐口线脚的制作、安装。

【制作】根据甲方所提供的线脚尺寸进行加工，芯体材料为聚苯乙烯泡沫板做成造型，用线条专用抹面砂浆做构件保护层，并在专用砂浆中嵌玻璃纤维网格布以加强面层。

2、如甲方设计需要变更，以书面形式通知乙方，否则造成的相关费用由甲方承担。

第三条、工期。

1、工期为____天，开工期____年____月____日，竣工____年___月___日。

2、如遇以下情况，工期相应延期:。

1)开工前甲方不能按时提供工作面，包括其它工种的场地清理，水电接通，施工过程中停水停电等。

2)由于甲方原因或设计变更。

3)由于雨天或不可抗力因素。

第四条、分包工程承包价款。

1、分包方式：包工包料。

2、分包单价：每延长米元。

第五条、工程结算方式及计算方法。

1、计算方法：实测实量，甲方出据工程结算单须加盖原合同章。2、本合同签订后甲方先预付乙方总款的40%做为合同定金;第一道工序做完即构件粘贴完毕再支付总货款的45%;第二道工序做完毕即构件衔接处处理裹增强网格布时，应再付总货款的10%;剩余5%为质量保证金在工程验收完在一年内全部支付给乙方。

第六条、施工前必须具备以下条件：

墙面的垂直度、平整度必须符合砌体工程施工验收规范、混凝土工程施工验收规范要求。如果不满足验收规范及外墙外保温施工要求，甲方须无条件修补。

第七条、双方责任。

甲方责任。

1、对乙方进行技术交底和安全交底。

2、为乙方提供工具房、材料堆放场地。

3、为乙方无偿提供水、电及垂直运输。

4、乙方自己对自己施工进行质量检查、监督、甲方负责最终验收。

5、严格履行合同，并办理支付工程款的相关手续。不得以人为原因影响工程进度及工程款的支付。

乙方责任。

1、按施工技术规范保质、保量、保工期完成施工任务。

2、指定工程负责人现场处理施工技术、质量等有关问题。

3、负责该施工区域的文明施工、安全施工、环境卫生等工作。

4、乙方必须做好成品保护工作，并与其它工种密切配合。

5、乙方必须服从甲方，统一管理，做到工完场清。

6、乙方所使用材料、设备及施工工艺应符合设计要求。

第八条、现场管理。

1、甲、乙方人员要严格遵守现场管理制度、在甲方现场负责人统一领导下组织施工。有关进度安排，双方应密切配合;乙方有责任与现场其他专业施工单位配合工作，保证施工顺利进行，乙方安全责任由乙方负责。

2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育。应由乙方对自供材料及产品进行自我保护，防止丢失和破坏。如发生由乙方自行负责。

第九条、工程保修。

保修期一年，保修期内乙方在接到维修通知48小时内应及时维修。3天内不派人维修的，甲方可委托他人维修，费用在保修金内扣除。保修完毕，应验收签字。

第十条、附则。

1、本合同未尽事宜，经协商可由甲乙双方签订补充协议，共同遵守。如单方面不履行合同造成对方损失，则由责任方承担。

2、执行合同中如有意见分歧，应协商解决。如不达成统一意见则申请法院或仲裁机关仲裁。

3、本合同自双方正式签字后生效，至竣工验收、工程造价款结清后失效。

4、本合同一式4份且有同等法律效力。甲方执2份，乙方执2份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。