建材销售区域划分协议书 五金建材购销合同协议书(标准版(3篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

2023年建材销售区域划分协议书一

项目发起人：xx网及鞍山xx公司

成立目的：集合单体力量，汇集众商家力量，成立商会，规避竞争及规范行业有序发展避免恶性循环!

项目优势：

1.广告优势：针对新小区及临近入住小区推出广告，集体出钱各家均摊，不但降低了广告投入的成本，而且抢占了有利的先机。

2.客户共享优势：加入同盟会的商家，可以共享同盟会的客户资源，同一个客户装修、定橱柜、买沙发、买家电等都是必须消费的，再也不要各顾各地了，有钱大家赚吧。

3.业务员、设计师共享优势：加入同盟会的商家，业务员均可以同时开展业务，在不发生冲突的情况下实现共赢。设计师可以一站式推荐办卡就可以享受到各家提点，设计师业务员档案在睿升建材网登记，终身享受提成待遇。

4.必然、合理、方便性优势：合作是行业发展的必然，尤其是装饰行业从成立以来一直在暗中合作，何不拨开乌云见晴日呢?每一个购房业主装修过程中需要消费60几种产品，如果可以让业主方便的购物，而且又划算又实惠又钱又省力，业主是欢迎的，我们的合作更多的实惠是让给了业主。

5.规避竞争优势：千百年来一直有一个思想主导着商家，就是竞争，任何行业都存在着竞争，尤其是建材行业，白恶化的竞争我们该怎么办?是打价格战，还是化干戈为玉帛，决定在你手里。加入同盟会化解没必要的竞争，让我们快乐赚钱，同盟会有源源不断的客户流，买什么产品让客户做决定，但是如果你加入同盟会就比其他商家离客户进了一步。

运作方式：

1.报名加入：具有独立法人营业执照的商家，具有装饰建材类产品生产及代理销售权力的商家，具备良好信誉及合作积极性、思维开阔、行动积极的商家，均具备报名条件。报名方式详见附表!

2.同盟会议：每月1日、15日为同盟会商家开会时间，会议讨论近期行业动向及小区动向，广告投入情况，各方面运作开展及资金投入等!

3.会长选举：同盟会需要一个正义且为同盟商家考虑的会长，会长的选举由同盟会商家投票决定，每年选举一次，担任期间，如发现有不称职的地方同盟会有权利在会议期间提出罢免，睿升建材网总裁有评定权，如罢免票多余支持票，睿升总裁评定会长得分低于60分，可罢免会长，另外选举，以保证商会利益不受损失。睿升建材网作为第三方不参与会长选举，但参与评定和裁决，并参与商会活动和支配资金等。

5.会长责任及工作：负责联系开发商及小区物业广告及宣传活动等工作，建立商会对外关系。

4.资金运作：每次会议做出与资金投入相关计划后，由会长提出议案，各商家参与投票和意见，如意见通过将收集各商家资金，由会长同一收取和支配，睿升建材网负责监督会长工作，资金付出后由接收方(物业或开发商)开具收据，交由会长保管进入商会档案保存，并由睿升建材网进行公布。

建材同盟会vip客户专属卡运作计划

1.办卡条件：同盟会联合开发商及房产代理销售公司，针对购房业主推出vip专属卡，凡在同盟会合作房产购房业主，凭购房合同或定金收据，免费办理建材同盟会vip专属卡，享受vip专属通道服务。办理专属卡需要填写客户基本资料，如购买房产信息，所在小区，

2.服务内容：加入同盟会商家，必须拿出一定折扣优惠条件给予vip专属客户，以保证办理vip专属卡业主享受到不同于其它业主的服务。

3.办卡提成：小区售楼员、业务员、设计师均可以建议并帮助业主办卡，办卡备案登记在网站，有推荐办卡人备案，如vip专属卡持有人在同盟会商家消费均有推荐人提成，提成比例有同盟会加盟商家自定。

4.凭卡领礼：业主购物结束后，凭购物单(办理vip卡的时候在信封里的购物单具体内容见附表)到鞍山嘉骑装饰或者是睿升建材网领取礼品，或者在网站登记购买内容打印单据，凭单据参加摇奖!睿升建材网制作网站登记备案通道，以保证办卡推荐人利益。

2023年建材销售区域划分协议书二

卖方： (以下简称甲方)

买方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《青岛市建设工程材料管理条例》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建设工程材料(以下简称建材)买卖等事宜订立如下条款，以便共同遵守。

第一条 拟使用建材之建设工程及所购买建材基本信息 (一)拟使用建材之建设工程基本信息(附件1) (1)建设工程

①名称： ②地址： ③建设单位名称： ④施工单位名称： ⑤监理单位名称： (2)建设工程用地批准手续(附件1.1)：

①批准证书/证明名称： ②证书/证明编号： (3)规划许可证(附件1.2)：

①规划许可证名称： ②证书编号：

(4)施工许可证(附件1.3)：

①施工许可证名称： ②证书编号： (二)所购买建材基本信息

第二条 质量标准(需具体明确，作为产品验收标准，见附件2)

第三条 建材包装

(1)包装标准：

(2)包装费用： (3)包装物的处理方法：选择以下第 种处理方法。 ①甲方负责自行回收。

②包装物随产品归乙方所有，现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责。

(4)其它： 第四条 交货

(1) 交货方式：(甲方送货/乙方取货) (2) 交货时间：

(3) 交货地点： (4) 运输方式： (5) 运输及装卸费用承担： (6) 其它：

第五条 验收

(1)验收标准：货物验收以本合同第一条、第二条、第三条之约定及双方一致同意的标准进行。

(2)验收方式：

①当场验收：对于货物的规格、颜色、数量与约定不符或有其他表面瑕疵的，乙方应在交货时当场提出异议，异议经核实属实的，甲方应无条件换货或补足。

②无法当场检验的，乙方应在接收货物次日起 日内进行检验，并将检验结果及时通知甲方。

③选择甲方安装的，双方应在安装完毕后 日内共同验收安装及货物质量，经验收未达到约定标准的，甲方应无条件返工，并承担因此给乙方造成的损失。

④双方对检验标准或检验结果有异议的，委托本市具有相应资质的检验检测机构检测，并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。

在以上期限内，乙方怠于组织验收的或者未将验收结果及时通知甲方的，视为验收合格。

(3)其它： 第六条 安装 (1)安装方式：

①(甲方安装/乙方自装);

②选择甲方安装的，安装费用由 承担，乙方应为甲方提供必要的安装条件。

(2)甲方负责安装的，应按照国家相关法律法规向乙方提供免费售后服务。或由双方约定以下免费售后服务期限：

(3)其它：

第七条 付款

双方约定以第 种方式支付价款。

(1)签订本合同时，乙方支付(定金/预付款) 元(定金不得超过总价款的20%)，验收合格后 日内一次性支付余款。

(2)其它 第八条 双方义务 (一)甲方义务

(1)需保证货物质量符合相关法律法规、国家标准、行业标准、双方约定的产品质量标准及产品包装标准，并已取得相关销售许可等。

(2)需按照双方约定的交货时间、地点及交货方式，及时供货，并积极配合乙方进行货物验收工作。

(3)应及时向乙方提供其自身及所销售货物的资质证明材料、货物的产品标准、检验报告、产品合格证明等相应技术资料。

(4)按照国家相关法律规定及双方的约定及时为乙方提供售后服务，产品出现质量瑕疵或不合格现象，应按照乙方要求及时为其提供产品修理、更换或退货工作。

(5)其它：

(二)乙方义务

(1)按约定向甲方支付相应货款。

(2)及时组织货物验收工作，并配合甲方办理相关货物交接、验收手续。 (3)选择甲方进行安装的，应向甲方提供必要的安装条件和便利。

(4)其他： 第九条 违约责任 (一)甲方违约责任

(1)因甲方产品质量或安装质量问题，给乙方或第三人造成人身或财产损失的，应由甲方承担全部责任。

(2)甲方延迟交货的，应按延迟交货部分货款金额的每日万分之 计算，向乙方支付违约金。

甲方迟延交货的，甲方应在发货前与乙方协商，乙方仍需要货物的，甲方应按数补交，并承担迟延交货责任。

(3)甲方提前交货、未按照约定的地点、交货方式交货的，乙方有权拒绝接收。乙方同意接收的，应承担乙方由此多支出的合理费用。

甲方提前交货的，乙方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，乙方可拒绝提货。

(4)甲方所交货物品种、型号、规格、花色、质量等不符合合同规定的，乙方有权拒 绝接收。

如乙方同意利用，应按质论价。乙方不能利用的，应根据具体情况，由甲方负责修理或更换或退货，并承担修理、更换或退货而支付的实际费用。

(5)甲方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，甲方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。

乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，甲方应赔偿乙方该不合格包装低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由甲方负责赔偿。

(6)因甲方原因导致货物错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运到合同规定的交货地点或接货人外，还应承担乙方因此多支出的合理费用和迟延交货的违约金。

(7)甲方未按合同约定提供有关技术资料的，乙方有权解除合同。

(8)其它：

(二)乙方违约责任

(1)乙方迟延给付货款的，应按逾期货款金额每日万分之 计算，向甲方支付逾期付款的违约金。逾期给付超过 日的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担由此造成的全部损失。

(2)乙方无合法或约定事由而中途退货的，应向甲方赔偿退货部分货款的%作为违约金，并承担由此给甲方造成的损失。

(3)乙方自提产品未按甲方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之 计算，向甲方支付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。

(4)乙方违反合同规定拒绝接收货物的，应承担拒收货物款项 %的违约金，并承担由此给甲方造成的损失。

(5)乙方如错填到货的地点、接货人，或对甲方提供其他错误信息，应承担甲方因此所受到的实际损失。

(6)其它： 第十条 补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十一条 其他约定事项

第十二条 合同生效、争议解决方式

(1)本合同一式 份，双方各执 份，建设工程材料管理机关登记备案一份。登记备案工作由甲方/乙方负责办理。

(2)本合同自双方签字并盖章后生效。

(3)本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决，也可向建设工程材料管理机关申请调解。协商或调解未达成一致的，选择下列第 方式解决：

①依法向青岛仲裁委员会(建设仲裁中心)提起仲裁;

②依法向 法院起诉。

乙方(盖章)： 甲方(盖章)：

住所地： 住所地： 法定代表人/授权代表(签字)： 法定代表人/授权代表(签字)： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

签订地点：

2023年建材销售区域划分协议书三

签订时间：__________________

签订地点：__________________

根据其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建材买卖事宜达成协议如下：

第一条 所购建材基本情况 _____ 单位： _____ 元/吨

建材名称产地品牌规格型号材质批次数量单价总价备注

合计人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写)：￥ 元

第二条 质量标准： __________________

第三条 交货：交货方式为(□卖方送货 □买方取货)

交货时间： __________________

交货地点： __________________

第四条 验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后 _____ 日内，异议经核实，卖方应无条件补足或换货。

第五条 付款方式及时间：双方约定以第 种方式支付价款。

1. 签定合同时，买方支付(□定金 □预付款) _____ 元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款;

2. __________________ 。

第六条 违约责任：

(一)卖方违约责任：

1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。

2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款 _____ %的违约金;迟延交货 _____ 日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。

(二)买方违约责任：

1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款 _____ %的违约金;

2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。

第七条 争议解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第 _____ 种方式解决：

(一)提交 __________________ 仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第八条 其他约定事项： __________________

__________________

第九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

第十条 本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

买方(章)： __________________ 卖方(章)：__________________

住所： __________________ 住所：__________________

邮编：__________________ 邮编：__________________

电话：__________________ 电话：__________________

法定代表人：__________________ 法定代表人：__________________

委托代理人：__________________ 委托代理人：__________________

开户银行： __________________ 开户银行：__________________

帐 号：__________________ 帐 号：__________________

e-mail：____________________ e-mail：__________________