2023年弱电工程安装协议书(优秀13篇)

总结是对过去所做的事情进行反思和评估，是我们成长的重要一环。一个好的总结应该包含对过程和结果的全面概括。以下是一些常见的总结写作技巧和方法，希望对大家有所帮助。

弱电工程安装协议书篇一

甲方：

乙方：

经甲乙双方共同协商，甲方将____________________________________装饰工程委托给乙方，为明确双方责任，双方共同协商订立合同如下：

1、装饰工程款总款额为，小写。

装饰期限为_____天（自_____年_____月_____日起至_____年____月__日止），装饰内容依照报价表。

2、甲方必须到管理处交清所有费用，办好有关手续，保证施工期间水电正常和施工人员的正常进出，否则乙方拒绝施工。

3、装饰制作过程中新增加或减少项目，必须用书面形式经双方协议签字后才能施工，否则乙方拒绝施工。

4、装饰制作过程中如有不可抗拒的原因或甲方增加项目、资金不到位、停电停水、天气恶劣等，工期顺延。

5、乙方必须按时完工验收，逾期每天按约。

6、施工过程中，甲方发现工程质量问题，向乙方提出整改，乙方如不接受，甲方有权单方面中止合同，款项按实际工程计算。

7、单方终止合，按工程款总额的5﹪赔偿对方。

8、保修期1年，一年内如因乙方工程质量问题引起的维修，不另收费，因人为损坏或自然因素导致而需要维修，按工料计算。

9、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

10、在执行过程中，如遇到分歧，双方本着互相谅解的态度解决，未尽事宜，双方另行协商。

按照乙方呈报给甲方的报价表内容。

1、双方签定合同后甲方付给乙方工程项目款总额的百分之六十。

2、木工施工前甲方再付给乙方工程项目款总额的百分之三十五。

3、完工验收合格，甲方必须付清乙方工程项目过程中所有款项，结清尾款。

本合同经双方签字后生效：

甲方：（签字）乙方：（签字）。

身份证号码：

地址：地址：

电话：电话：

日期：年月日

日期：年月日

弱电工程安装协议书篇二

一、工程名称：_________。

二、合作事项：

1、原胡长敏与南海公司安装合同为我们双方合作基础（复印一份交吕老板存档）。

2、安装费用在原胡的合同中按照南海公司的预算为标准，提取总价的35%交胡和南海公司之后另行在现有这老小区户每户40元付给曹为业务费。

3、现有双方本着原合同精神执行不变。

4、在后从事新小区安装，双方再次协商利益分配比例。

5、合作期间双方本着以诚相处，不玩弄任何手法背叛另一方，结算必须双方到场进行办理结算手续，单方办理视为无效。造成损失背叛方承担一切损失。

6、涉及到原工程的预算书，劳务合同复制一份交现施工一方。

7、工程结算方式按原老合同执行。

8、施工中所有费用及附件都由乙方自理，安全事项由乙方负责，甲方协助处理相关事项。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有法律效率。

_________年_________月_________日。

弱电工程安装协议书篇三

甲乙双方为_________________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：

一、工程概况。

1、工程名称：_________________(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址：_________________3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

二、甲乙双方的责任和义务。

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1)完成_________________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约__________________米金属桥架安装;约__________________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

三、工程进度安排。

1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。

无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额本合同预算总金额为：(人民币)__________________元整(__________________)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。

工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。

但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其它。

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

弱电工程安装协议书篇四

甲方决定将______________工程的地方辐射供暖工程的设计与安装委托给乙方，为明确甲乙双方的权利责任与义务，依据（xxx合同法）经甲乙双方协商，制定以下条款，甲乙双方共同遵守。

一、工程范围与内容。

1、地面辐射供暖工程的材料供应及施工。

2、安装分水器，支管安装从分水器至支管阀门接口（包括分水器应连带的支管供回水阀门及过滤器）铺设地板地暖的保温层，安装地板供暖的加热及保护管道，按规程设置膨胀分割缝，一次水压试验及供暖调试等（不包含混凝土工程和主管道）。

二、工程量及单位造价：按施工工程的实际建筑面积结算不含地下室约_____平方米，每平方米______元。

三、设计，施工技术要求及主要材料要求：

2、地暖保温层厚度，容重作法按国家建筑标准设计执行。

4、聚苯板保温层按要求铺设，容重大于等于_____公斤/立方米，厚度为___厘米。

5、分水器采用____________材质的_______分水器。

付款方式：协议签订后，由乙方负责工程设计，由甲方先付给乙方工程材料款，为总造价的50%进入工地施工再付乙方全部工程款的30%，试压结束后结清剩余全部款项即总造价的20%。

四、甲乙双方的权利和义务。

（一）甲方的权利与义务。

1、提供工程所需的材料存放的库房，场地及水源等必要施工条件。

2、制定专业技术人员协调施工进度，处理施工中发生的应由甲方处理的问题。

3、按约定支付工程款。

（二）乙方的权利及义务。

1、建立施工质量体系。

3、在工程验收交付前，承担工程成品及原材料的保管责任，发生工程成品的损毁或丢失，以及因意外造成工程成品喝原料毁坏丢失的，由乙方自行负担。

五、违约责任：按合同法执行。

六、乙方的单位造价内不含主题施工单位的配合费等费用。

七、此协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后有效。

甲方签字乙方签字。

日期日期

弱电工程安装协议书篇五

甲方承建武汉体育运动学校弱电工程，现委托乙方施工，为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、工程内容。

按施工图纸设计方案施工，各项工程项目的工作内容，具体为网络、电话、广播及监控工程的综合布线及设备安装调试。(体操馆网络，电话，有线电视及游泳馆桥架由甲方提供材料并施工)。

二、方式。

甲方需根据乙方负责施工的上述工程最终与业主预算总价______________及工程项目追加款对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价(减去甲方施工的项目直接结算费用)30%为施工责任管理费，各类税费均由甲方另行缴纳。

三、组织领导：

1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

2)乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

3)乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

四、双方责任：

1、甲方责任：

1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款，甲方严格按照工程进度支付乙方工程款，每拖延一日甲方按照工程款总价3%支付乙方违约金。

3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

2、乙方责任：

1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到国家标准。

2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

3)工人进入施工现场必须戴好安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

4)负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。

5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

6)具体施工作业中必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施，并且必须符合所在地有关施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。

7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工。

8)乙方不得将依据本协议书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

9)工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。

五、工程质量及验收标准：

工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验标准。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。由于甲方施工项目造成质量问题，乙方不予承担责任。

六、工期：

1.施工工期从________________至__________________.

价1‰向甲方支付罚金。

七、付款方法：

1)合同签订后，甲方按乙方所完成施工进度，综合布线完工后，甲方应付给乙方结算价(暂按预算总价)的50%工程款即_____________待设备全部安装完工后，甲方应在三天内付给乙方结算价的30%工程款即_________________。待业主验收合格后，甲方应在三天内付给乙方结算价的15%工程款即_______________。

2)质保金：质保金按乙方工程结算价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收半年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知24小时内派人修理。

八、其它：

1)若甲乙方无正当理由单方终止本协议书，除承担由此给双方造成的经济损失外，还应向一方支付工程总造价3%的违约金。

2)若乙方违反本协议书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为，甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

九、乙方对本协议书上述各条款具有解释权。

十、本协议书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该协议书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。

甲方：乙方(实际施工方)：

代表：代表：

经办人：施工责任人：

签约日期：年月日

弱电工程安装协议书篇六

用工方：（以下简称甲方）。

施工方：（以下简称乙方）。

依照《中华人民共和国合同法》相应工种质量验收标准及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致，签订本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工期：总工期___年___月___日——___年___月___日。

四、承包形式：包清工（电工）。

五、施工范围：

承包下列__包括：__，施工完成后由乙方负责出竣工图。

六、承包方式：

七、分部或分段工程项目：

八、质量标准及保修：优良保修一年。

九、施工条件。

2、乙方在施工过程中应当注意文明施工、不得损害公司的整体形象与利益。施工方人员不允许在施工现场吸烟、喝酒、打闹等违反工地规定的行为；施工方应听从现场管理人员的领导，不允许顶撞；否则给予重罚。

3、乙方必须确保施工工期，当乙方出现人力不足或消极怠工时会造成延误工期时，甲方有权安排另外的工班参与本项目，其所发生的人工费从乙方承包人工费总额中扣除，并对乙方处以所扣人工费一倍的罚款。

4、如施工方自身管理不妥，未规范施工造成的事故或质量返工，以及材料超损耗或者破坏设备、临时设施、安全消防设施等，均应承担其经济损失。

十、安全施工。

1、乙方严格按照安全施工规范进行施工，安全措施完备。

2、乙方在施工中所发生的一切安全事故，甲方一概不负责任，全部由乙方负责。

3、在使用过程中，如因乙方施工质量问题所造成的一切损失或人员伤亡，由乙方负责。

十一、付款方式及验收:。

1、按现场实际用工量的70%进行拨付人工费，施工完成后乙方报请甲方进行验收。

2、整体工程验收合格完成后，扣除5%质保金（质保壹年）后一次性结清。

本协议一式两份,双方各一份。

甲方签字：（盖章）乙方签字：（盖章）。

___年___月___日___年___月___日。

电话：

身份证：

弱电工程安装协议书篇七

地址：_________________。

电话：_________________。

联系人：_________________。

传真：_________________。

邮编：_________________。

乙方：_________________。

地址：_________________。

电话：_________________。

联系人：_________________。

传真：_________________。

邮编：_________________。

甲乙双方为_________________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：

一、工程概况。

1、工程名称：_________________(地点名称)弱电综合布线系统。

2、工程地址：_________________。

3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

二、甲乙双方的责任和义务。

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

1)完成_________________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约__________________米金属桥架安装;约__________________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。

2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

三、工程进度安排。

1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间。

工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额。

本合同预算总金额为：(人民币)__________________元整(__________________)。

六、结算方式。

工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

七、人力不可抗拒事故。

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

八、违约责任。

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式。

本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其它。

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

弱电工程安装协议书篇八

发包方：（以下简称甲方）。

承包方：（以下简称乙方）。

根据《xxx经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签定本合同。

第一条：工程概况。

工程名称：

工程地点：

工程内容及承包范围：

水暖电安装、调试合格。

第二条：工期。

合同签定之日起，按甲方进度要求，保证不耽误总体工期。

第三条：工程质量等级：优良。

第四条：承包方式、合同价款及结算方式。

承包方式：包工不包料。

采用甲方与乙方协商按xx元/m2进行结算。

结算方式：包工不包料。

第五条：甲方代表。

甲方驻施工现场代表姓名：

甲方代表易人提前通知乙方。

第六条：乙方代表。

乙方驻施工现场代表名称：

乙方代表人提前通知甲方。

第七条：甲方工作。

委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。

甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。

甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协调。

第八条：乙方工作。

向甲方代表提供进度表计划。

按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。

搞好施工现场的安全及成品保护工作。

施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施的完好，不得损坏甲方已装修好的成品，由乙方人员造成的设备、设施损坏，乙方负责赔偿。

施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。

第九条：进度计划。

在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。

乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。

第十条：工期。

乙方应严格按照甲、乙双方认定的工期进行施工。

因不可抗力及甲、乙方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。

第十一条：施工中经检验工程质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。

第十二条：安装完毕，并调试合格。

第十三条：合同价款及支付。

合同价款：48元/m2。

第十四条：工程款支付。

经双方研究，本合同签定后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月10日前支付上月进度款的70%。

工程竣工付至进度款的80%。

甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。

（1）因图纸变更未能及时送达乙方；

（1）不能按期或按照甲方要求完成施工任务；

（2）工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做；

（3）其它违反现场操作规定的事故发生。

本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止，甲乙双方另外签订维修合同。

第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十八条：本合同一式四份，甲、乙双主各执两份。

本合同签订时间：年月日。

发包方：承包方：

年月日年月日。

弱电工程安装协议书篇九

甲方(全称)：

乙方(全称)：

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____年__月__日签订合同编号为l20__428-8的《______合同》(以下简称原合同)中的定义相同。

鉴于：

因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。

一、协议内容补充部分为：

乙方责任：

乙方在____年__月__日保证甲方__x项目具备通电条件。

甲方责任：

原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为____年x月__日付__万元，____年__月__日付30万元，____年__月__日付40万元，____年__月__日付70万元。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

弱电工程安装协议书篇十

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

根据《xxx民法典》，《xxx建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

1、工程概况。

(一)工程名称：

(二)工程地点：

2、工程承包范围。

安全维护及整改。

3、合同工期30天。

4、工程造价。

工程造价为：元整。

5、质量标准。

质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

使用标准、规范(包括但不限于以下内容)：

本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。

本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

6、承包方式。

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

7、工程计价。

本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20__),《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号),《湖南省建设工程计价办法》,20__《湖南省修缮定额》、20__《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20__《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

具体工程量以甲方签证单为准。

8、工期。

有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。

因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

9、工程款的支付。

工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。

在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。

10、违约责任。

违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

11、安全生产和文明施工。

认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

12、争议的解决。

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

13、其他。

乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

弱电工程安装协议书篇十一

随着现代科技的不断发展，人们对于电子设备的依赖越来越大，建筑物中的弱电系统也越来越重要。在弱电工程的实施过程中，安装工艺是非常关键的一环。我在弱电工程中参与了不少项目的实施，得出了一些心得体会，想与大家分享。

弱电工程中的安装工艺主要涉及电缆走线、端子接线、设备调试、安全检查等环节。一个良好的弱电工程安装工艺可以有效提高工程的运行效率和使用寿命，也能够有效降低故障发生的概率，保障了弱电设备和系统的监管能力。

首先是电缆走线，由于弱电工程中电缆的种类繁多，长度不一，所以电缆的走线应该根据实际情况进行细致的规划，缆线的大小和长度也要合法规定；其次是设备的调试，调试的时候需要非常仔细，不能出现任何差错，否则将会给整个弱电工程的使用带来不小的隐患。同时，我们在安装弱电设备时也需要注意安全问题，必须严格按照现行标准和法规进行设计和实施。

弱电工程是一个循序渐进的过程，往往只有经过一段时期的积累和实践，才能培养出一名合格的安装人员。在我的实践中，我强调了对人员素质的培养，注重技能提高，认真学习安装标准，灵活应用各种安装工具和设备，依靠经验进行问题的分析和解决。此外，我也十分注重对于整个工程的管理和协调，以确保实现高效的工程实施。

第五段：总结。

弱电工程的安装工艺是实现高效实施和使用的重要保证。安装人员在工作中应要有专业技能，注重人员素质提升。通过不断总结经验，完善各环节的工作标准，以及安全和质量的管理，才能够做到弱电工程的安装工艺精益求精，达到最好的使用效果。

弱电工程安装协议书篇十二

甲方：

乙方：

甲乙双方于20__年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议：

一、原合同第八条的施工计划与工期变更为：自20__年月日至月日，共计天。

二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为：乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装2日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。工程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后，10日内付至工程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项(无利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30向乙方支付逾期付款的违约金。

三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。

四、乙方向丙方借款万元(大写万元)用期六十五天，月利率。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。

五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地使用权抵偿给丙方，归丙方所有。另外从开一条宽米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。

六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。

七、本补充协议一式三份，三份各持一份,自三方签字或盖章起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

弱电工程安装协议书篇十三

弱电工程是人们日常生活中不可或缺的一部分，它涵盖着通信、物联网、监控等多个领域。因此，在弱电工程安装过程中，安装工艺的正确性至关重要。在本文中，笔者将分享自己在弱电工程的安装工艺方面的心得体会。

在进行弱电工程的安装时，流程的正确性是至关重要的。笔者在安装弱电系统时，首先考虑的是弱电设备的整体布局和安装位置。其次，我们需要确定数据线路的布置以及设备的连接方式，这些都需要事先规划好。最后进行照明电源与交流电源的处理，确保弱电系统能够稳定运行。

第三段：弱电设备的选择与配置。

在进行弱电工程安装前，我们需要对弱电设备进行合理的选择与配置。首先，我们需要考虑设备的生产商及品牌，以确保设备的可靠性。其次，我们需要根据客户的需求，选择合适的设备配置，例如选用高音质音响和高清晰度摄像机等。

第四段：弱电设备的安装方法。

弱电设备的安装方法可能因设备不同而异。笔者在安装弱电设备时，通常会先检查设备的电源、通讯接口等是否正常。然后，我们选择合适的安装位置和方式，确保设备的稳定性及安全性。同时，在安装过程中，我们还会注意接线是否正确、导线接口是否牢固等。

第五段：总结。

在本文中，笔者分享了在弱电工程安装中的心得体会。弱电工程安装的正确性密切关系到弱电系统的稳定运行。因此，我们需要认真规划、选择及正确的安装方法。只有全面考虑和合理安排，才能使弱电系统的工作流畅，达到最好的使用效果。