最新委托安装施工协议书范本(汇总8篇)

总结是对某一事物或经历进行透彻思考和整理的过程。总结必须客观、准确地描述我们的工作和成果。下面是一些瑜伽的基础动作演示，供大家学习和练习。

委托安装施工协议书范本篇一

为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一．施工地点：高中学生寝室。

二．施工范围：本合同全部工程安装面积共计约________平方米。

三．承包方式：寝室一楼窗户防盗网乙方包工包料，二楼、三楼乙方包工甲方只提供焊防盗网需要的钢材。

六．质量标准：要求达到地方同行业的质量检验评定的合格标准。

七．工程负责人：甲方派________为现场施工负责人，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。

八．安全负责：乙方应在使用训练有素的安装人员，按施工技术规范和质量验收规范施工。在施工中发生的工伤事故和乙方管理不善、材料使用不当造成的损失，均由乙方负责。施工人员在施工过程中，不得损坏或丢失学校财物。

十．工程款结算：待竣工甲方验收合格审核结算后付结算款％，最后的％作为质保金，在工程验收合格月内未出现质量问题，乙方结算清合同余款。

十一.罚款：工期每延误一天罚元；质量验收达不到约定标准罚结算款％；

十二.合同份数及有效期：本合同一式____份。甲乙方各执两份；报送有关部门备案份。本合同自双方签订之日生效。

甲方（盖章）____________________________。

乙方：（盖章）___________________________。

__________年__________月__________日。

委托安装施工协议书范本篇二

甲方：

乙方：

为明确甲乙双方责任，确保工程质量和进度，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定，甲方将农村饮水安全工程施工中部分管线安装工程委托给乙方组织施工，经甲乙双方共同协商，达成共识，特制订本饮水安全工程施工承包合同，希甲乙双方共同遵照执行。

一、工程名称：卓尼县农村饮水安全项目工程。

二、工程地点：卓尼县藏巴哇乡柳林村委会马甸村境内。

三、工程施工内容：

1、管道土方的开挖、回填、水源井工程;。

2、管道安装敷设、管件、阀门、安装;。

3、管道敷设涉及到的过桥、过路、过沟、过河工程;。

4、管道上的阀井工程;。

5、标志桩的制作与安装;。

6、户井池工程;。

7、入户水龙头及立杆购置安装;。

8、管道的冲洗消毒与试压。

四、工程款结算方式：所有施工内容均分摊到管道敷设中，以实际。

委托安装施工协议书范本篇三

发包方：________（以下简称甲方）。

承包方：________（以下简称乙方）。

甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

第一条工程概况。

工程名称：教授新村箱变工程。

工程地点：科技学院教授新村。

工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250kva箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250kva箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250kva箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。

承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程。

（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）。

第二条工程总价。

合同总价为（rmb）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。

第三条付款方式。

2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50，0000元整（大写伍拾万元整）3、工程验收通电合格后30天内付款10%（人民币）10，0000元整（大写壹拾万元整）。

4、双方盖章后合同开始生效。

第四条合同范围。

1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）。

3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

第五条甲方职责。

1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付；

3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电；

4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助；

5、向乙方提供配电房土建（包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等）。

第六条乙方职责。

1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；

2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；

3、协助甲方向供电公司申请10kv外线施工的手续；

4、自柜体到厂日起履行保固条款；

5、开具本合同价上的工程发票。

第七条技术规范。

按甲方提供的'图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

第八条工程日期

1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电（要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工），如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

第九条解约。

第十条。

乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复；乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。

任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：________。

签订时间：________。

乙方（盖章）：________。

签订时间：________。

委托安装施工协议书范本篇四

甲方：

乙方：

根据“中华人民共和国合同法”及其相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方温室施工项目协商一致，订立本安装合同。

1、甲方将盘省生态餐厅（电动齿轮齿条传动开窗），承包给独立的袁家平温室工程安装队(简称乙方)安装，安装内容：传动开窗四组，每组72平米。

2、安装工时费：四组包干价28000元。（贰万捌仟元整）。

3、安装时间：20__年9月2日进场；（为配合甲方，工期的特殊要求）20__年9月15日完工。

4、付款方式：开工时付15%，以按施工进度分期付款（确保职工生活费），竣工后，通过自检自验可以付至承包额的80%，拿到验收单后付至95%，余下的5%待质保期完后付清。

5、双方责任。

甲方责任：

（1）及时供应安装所需要部件，零部件规格尺寸，符合要求的图纸，提出安装的要求及培。

训。

（2）提供安装所需的大件工具、器材、用电、用水等物质；安装常用工具由乙方自行购买。

使用、保管。详见良茂材料分类细化表。

（3）及时给安装人员基本生活费和必要的开支，按照工程进度付款。

（4）配合建设方、随时检查安装工作，发现问题及时指出、改进。

乙方责任：

（1）乙方负责看好运到工地的材料和安装工具，如有丢失须赔偿。

（2）安装每个零部件都要认真负责，不得偷工减料，保证安装质量；每个子项目结束，按照良茂的的工程自检自验单，对相关工程细节做检查和验收。竣工后如建设方发现安装有问题，安装人员要免费（工时费）修理，因乙方安装有问题导致的甲方合同约定的工期延误、原材料破损、设计结构变型、建设方延迟付款等损失，乙方承担相应违约责任。

（3）按时完成安装任务，如果不能按时完工，则每超过一天扣承包额的1%，最多扣到5%。拿到建设方签字的验收单，安装人员才能全部撤离工地。

（4）要处理好建设方和当地群众的关系；协助甲方（良茂公司）办理项目变更及因各类签证单，将原件交回甲方（良茂公司）项目经理。

（5）尊重建设方领导和分管领导的意见，在不增加我方成本、不影响施工人员安全及不大幅修改甲方设计的前提下，可按建设方的意见施工建设。放线、定标高（柱高）时，必须有建设方的管理人员在场，并征得其同意，方可进行下步程序的施工。

（6）工地上的'施工垃圾要随时清理，验收前所有垃圾全部清理干净。

（7）立柱基础浇灌完后请甲方验收，验收合格后将土方回填。

（8）甲方将所有材料清单列出（根据工程细料单），乙方核对并认可，材料发到工地分类堆放，施工过程中随时清理废料、余料，并归类整齐堆放在相对固定的位置，以确保施工现场始终保持清洁整齐。

（9）甲方将温室建设材料发到工地后，乙方须清点材料后在甲方提供的材料装车清单上签字确认数量和名称型号；若出现材料丢失和毁坏，乙方须承担相应责任。

（10）项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。

6、停工原因签证单：字确认数量和名称型号；若出现材料丢失和毁坏，乙方须承担相应责任。

（10）项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。

6、停工原因签证单：（10）项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。

6、停工原因签证单：（10）项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责如果是建设方原因造成停工，乙方必须请建设方签证；如果是甲方原因造成停工，则由甲方签证。如果是建设方原因造成停工，如果是建设方原因造成停工，乙方必须请建设方签证；如果是甲方原因造成停工，则由甲方签证。

7、质保期内责任：乙方在接到甲方维修通知后，要求在48小时内做出有效答复，甲方将给乙方3次（含3次）维修机会，做维修补救，超过3次维修，仍然没有修复的，甲方将有权将乙方质保金划拨到甲方维修部进行善后处理。乙方在接到甲方维修通知后48小时内没有做出答复的，甲方将视为主动放弃一次维修机会。

8、违约责任。

（1）甲方无故不能及时供给零部件，造成乙方长时间（一周以上）停工待料的，要给予现场施工人员生活补贴，第8天开始计算，每天补助100元。

（2）由于乙方原因造成甲方不能正常验收，给甲方带来后续直接经济损失的，乙方要承担一半责任；因安装质量问题不能验收，乙方承担全部责任。

（3）因其他违约给对方造成损失的，违约方要酌情赔偿损失。

9、生产安全。

施工过程中发生的一切安全责任事故均由乙方自行承担全部责任。

10、其他条款。

工程完工自检自验后，一周（七天）内甲方组织验收，超过一周（七天），甲方付给乙方两个人的守棚工资，工资额按每人30元一天计算。

11、建设安装过程中面积如有变动，则按本合同正常施工安装，安装工时费按实际建设面积乘安装单价结算。

12、甲方可根据实际工程状况，给予乙方合理派驻进场施工人员核准报销车费。

13、双方签字。

甲方负责人：

乙方负责人：

_______年___月___日。

_______年___月___日。

附设计施工图、零部件清单各一份。

委托安装施工协议书范本篇五

委托方（甲方）：

本着公平合理、互利互惠的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工，双方就具体事宜达成以下协议：

一、工程概况。

工程内容：1—4锅炉硝石灰管道改造。

工程地址：xx再生能源利用中心主厂房0米。

二、承包方式。

包工包料。

三、工期。

1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。

2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

四、工程合同价款（建安票）。

1、材料费：

2、人工费：元整。

3、税费：3%。

总计：111207元整经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。

五、合同生效与终止。

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

六、合同份数。

本合同一式2份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执__1__份。本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方（公章）：_________。

乙方（公章）：_________。

_________年____月____日。

委托安装施工协议书范本篇六

纽工程项目部。

受委托方(以下简称乙方)：云南润诺建筑工程检测有限公司。

经甲、乙双方协商，甲方的云南省牛栏江―滇池补水工程德泽水库枢纽工程试验检测工作由乙方完成，特订立本合同。

一、试验检测范围。

本工程所涉及的在云南润诺建筑工程检测有限公司试验检测资质范围内的试验检测项目。

二、双方的义务。

1、甲方的义务。

(1)按本合同约定按期支付试验检测费用。

(2)按相关工程管理规定，提供建筑材料各产品的相关资料，并填写试验委托单。

(3)负责现场试验检测人员的住宿和办公地点，支付试验检测费用。

2、乙方的义务。

(1)按工程进度和试验委托单及时完成工程的试验检测任务，并及时提交试验检测报告。

(2)按国家现行标准、规范规程安排设备、人员进行试验检测，并对检测试验成果进行评定。

(3)对甲方的工程技术保密。

(4)提供相关的工程技术咨询服务。

委托安装施工协议书范本篇七

委托方(甲方)：

本着公平合理、互利互惠的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工，双方就具体事宜达成以下协议：

一：工程概况。

工程内容：1—4锅炉硝石灰管道改造。

工程地址：xx再生能源利用中心主厂房0米。

二：承包方式。

包工包料。

三：工期：

1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。

2.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

五：工程合同价款(建安票)。

1.材料费：

2.人工费：元整。

3.税费：3.5%。

总计：111207.65元整经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。

六：合同生效与终止。

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

七：合同份数。

本合同一式___2__份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执__1__份。本合同未经事宜，双方协商解决。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

委托安装施工协议书范本篇八

兹委托为x壹台，有效期至该项目电梯经当地技术监督局验收合格，取得电梯《安全检验合格证》为止。

该安装单位收到安装委托书之后，必须到当地监督部门申报开工及验收，否则一切责任由该安装单位自负。

xx有限公司。

xxxx年xx月xx日。