合同是商业领域中最常见的一种文件,它在保护交易安全和权益方面起着重要作用。在起草合同时,必须清楚地表达各方的权利和义务,避免模糊和歧义的表述。了解不同类型合同的范例,可以提供合同起草的参考和灵感。
付款合同模板集合篇一
甲方:
乙方:
甲方因工程项目涉及等工作,拟委托乙方办理具体事务。经双方平等友好协商,签订以下协议共同遵守。
一、 甲方委托事项具体内容:委托乙方处理作
二、甲方的权利义务
(一)对乙方在经办具体事务过程中有审查决定权,建议权,监督权。
(二)甲方应及时向乙方提供必要的资料、介绍相关情况。
(三)甲方应按本合同约定向乙方支付费用。
三、乙方的权利义务
(一)乙方事务和工作包括以下具体内容:
1、乙方应当应甲方要求,协调相关管理部门、办理相关批准手续。
2、乙方应向甲方提供工程所在地有关等的政策及标准。
3、乙方应事先制定 方案以及详细预算,报甲方审核后组织具体实施。乙方工作包括但不限于与有关部门、组织、被赔偿人沟通协调、协商谈判、签订有关协议。
4、如被赔偿人是自然人,乙方应以乙方名义,与被赔偿方签订赔偿相关书面协议,但乙方在协议中应当披露甲方与乙方的代付款关系,并明确约定相关费用由乙方代为支付;对当地政府及相关部门赔付工作由乙方进行商谈,在商谈妥协后将相关赔偿事项及金额报告甲方,由乙方以甲方名义与当地政府或部门签订合同,款项由甲方直接向当地政府或部门支付。
5、乙方在方案实施过程中,如遇可能突破预算的项目,应及时向甲方汇报并提出相关依据和解决办法,经甲方核实批准后根据实际情况可调整方案和预算。
6、乙方应在委托事项完成后及时向甲方提供至少一套按照甲方相关要求完整的资料供甲方备案,资料中应包括但不限于至少一份与被赔偿方签订的相关协议原件、被赔偿方收款凭证原件等。
7、因赔偿争议影响工程项目正常进行时,乙方应当负责协调和妥善处理。
8、其它甲方要求的有关事务和工作。
(二)乙方应在甲方要求的时限( 年 月 日)前完成全部委托的事务和工作。各阶段赔偿工作不得影响本工体工作的实施。如遇特殊情况,经与甲方协商一致并另行签订补充协议后,可在补充协议约定的时限内完成全部事物和工作。
(三)乙方不得擅自超出经审批的预算提高补偿标准或扩大补偿范围,否则由此导致的费用增加由乙方全额承担。
(四)乙方有权按本合同约定收取元的.服务费,但应提供相应合法收款凭证。
四、代赔付款项及服务费的支付方式:
(一)代赔付款项的支付
1、预付款。预付款按预算总价元的方核准乙方提交的预算方案后五个工作日内支付给乙方,前提是乙方向甲方提供等额收据或相关协议。
2、进度款。进度款凭证补偿协议、青赔资料等材料经甲方审核后五个工作日内据实支付给乙方,前提是乙方向甲方提供等额收据。进度款在最终结算前最多付至扣除甲方直接支付款项后的预算总价 元的 %。
3、结算款。乙方在完成甲方的委托事项后十个工作日内与甲方办理费用结算,甲方审核确认后五个工作日内将结算款支付给乙方,前提是乙方向甲方提供等额收据。
五、违约责任
(一)甲方未按约定付款的、每迟延一天,应按同期银行货款利率承担逾期付款部分违约金。
(二)乙方迟延履行合同义务,未能在甲方要求时限内完成全部事物的,每迟延一天,应承担违约金 元;同时,甲方有权解除合同。甲方因此解除合同的,乙方应承担违约金 元,乙方报酬只按其完成的赔偿额占预算总额的比例等比例收取。
(三)因乙方原因导致与被赔偿人发生争议的,由乙方负责处理并承担一切责任。如果甲方因此遭受损失的,甲方有权向乙方追偿。乙方应赔偿甲方全部损失,并承担违约金 元。
六、本合同经甲乙双方签章后生效。
七、本合同一式 4 份,甲乙双方各执 2 份。。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
付款合同模板集合篇二
出卖人:_________(以下简称甲方)。
买受人:_________(以下简称乙方)。
保证人:_________(以下简称丙方)。
上列甲乙双方就机器的买卖事宜,订立合同如下:
1.总金额人民币_________元整。
2.付款方式:
(1)于本合同成立时,即付预付款_________元。
(2)余款_________元,在交货试机完成后,分二十期平均摊付。
(3)分期付款的支付日期,以定金付日该月的翌月开始,每月二十日之前截止。
(4)为支付上述分期付款,乙方应与丙方以共同汇出的名义,汇出支票二十张付予甲方。支付日期定于机器交付之时。
1.交货时间为_________月_________日前。
2.交货地点约定于乙方的_________工厂,应安装妥当,并先行试机。
3.试机完成后,甲方应将机器交付乙方,乙方则须依第二条第2款第(4)项的约定,将二十张分期付款的支票支付甲方。
1.乙方或丙方的支票无法兑现,或停止付款的;
2.乙方或丙方有滞纳租税,或有破产、和解及其他类似判决上的情形的;
3.机器被依法扣押或先予执行等情形的;
4.机器因乙方的故意或重大过失,以致毁损、灭失的;
5.乙方从未支付第二条所列分期付款的;
6.其他违反本合同的事项。
地址:_________地址:_________地址:_________。
电话:_________电话:_________电话:_________。
付款合同模板集合篇三
保函编号:(发包人名称):
鉴于你方作为发包人已经与(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日签订了(工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)。
鉴于该主合同规定,你方将支付承包人一笔金额为(大写:)的预付款(以下称“预付款”),而承包人须向你方提供与预付款等额的不可撤消和无条件兑现的预付款保函。
我方受承包人委托,为承包人履行主合同规定的义务作出如下不可撤销的保证:我方将在收到你方提出要求收回上述预付款金额的部分或全部的索偿通知时,无须你方提出任何证明或证据,立即无条件地向你方支付不超过(大写:)或根据本保函约定递减后的其他金额的任何你方要求的金额,并放弃向你方追索的权力。
我方特此确认并同意:我方受本保函制约的责任是连续的,主合同的任何修改、变更、中止、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。
在收到你方的书面通知后,本保函的担保金额将根据你方依主合同签认的进度付款证书中累计扣回的预付款金额作等额调减。
本保函自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。除非你方提前终止或解除本保函。本保函失效后请将本保函退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
担保人:(盖单位章)。
法定代表人或其委托代理人:(签字)。
地址:
邮政编码:
电话:
传真:年月日。
付款合同模板集合篇四
签订地点:**
甲方与丙方于**年**月**日签订了《项目供配电安装工程施工承包合同》,经丙方同意,甲方将该合同项下甲方的权利义务全部转让给乙方。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,经甲乙丙三方平等协商就有关事宜各方达成本协议,共同遵守。
一、义务范围及要求:
1、乙方全权负责《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的甲方所应履行的一切义务及责任,包括工程施工、结算工作的配合与工程的维保等,直至合同全部履行完毕为止。
2、乙方应具备与甲方同等的企业资质与能力,乙方对所提供的企业资料的真实合法性付全部责任;且甲方对乙方能够承接《项目供配电安装工程施工承包合同》工作负有不可推卸的担保责任。
3、甲方对本协议内容的合法性和可操作性负全部法律责任;并承担由此所产生的一切费用。
4、乙方收取甲方与丙方签订的《项目供配电安装工程施工承包合同》中的款项。
5、乙方负责提供所收款项的正规合法的工程款发票。
二、具体款项及支付说明:
1、丙方应甲乙双方要求将剩余款项全部支付至乙方公司账户。
2、每次款项支付均由乙方提前提供满足丙方财务要求的正规发票,丙方收到确认合格的发票后给予办理款项支付。
3、本协议签订后3个工作日内乙方应将甲方所欠工程款发票全额补齐。
三、其他:
1、本协议履行所产生不属于《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的一切额外费用均由乙方承担。
2、甲乙丙三方对本协议内容均负有保密的责任和义务;未经其他两方书面许可,任何一方不得向其他方提供、披露与本协议及所涉及的业务有关的资料和信息。
3、如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时而不影响本协议的效力时,本协议的其他条款应不受影响。如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时且不具备法律效力时,则《项目供配电安装工程施工承包合同》仍有甲丙双方履行,不受影响。
4、未经三方书面确认,任何一方不得变更或修改本协议。
5、对于本协议未尽事宜,三方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题作出补充、说明、解释,本协议的补充协议和附件为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
四、解决合同纠纷的方式:
五、协议期限:
1、本协议一式六份,甲乙丙三方各执两份,自甲乙丙三方法定代表人、负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效并实施。
2、本协议有效期至《 项目供配电安装工程施工承包合同》所规定的合同履行义务完成后止。
甲方(盖章): 限公司
代表(签字):
电话:
日期:**年1月15日
乙方(盖章): 安装有限公司
代表(签字):
开户行:
帐号:
电话:
日期:
丙方(盖章): 房地产开发有限责任公司
代表(签字):
电话:
日期:
付款合同模板集合篇五
需方:__________(乙方)。
地址:__________。
联系电话:__________。
供方:__________(甲方)。
地址:__________。
联系电话:__________。
甲方为满足经营需求,需从乙方采购台式电脑、其散件及其部分设备,根据《合同法》和《微型计算机商品管理更换退货责任规定》的有关规定,经供需双方协商一致同意并签订本合同,双方共同遵守下合同条款:
一、台式电脑、散件及其设备的名称、品牌、型号、数量、单价和总价等见附件表。
二、质量要求及供方对质量负责的条件和期限。
供方提供的全部电脑、散件和设备必须是符合上述品牌之厂家的正规产品,保修条例产检厂家质保说明。供方只提供电脑、散件,不提供电脑组装。
1、甲方对其所配臵的产品各选配件,按生产商提供的质保期为准,向乙方提供质保服务。
2、整机三包有效期内出现质量问题,甲方负责在7日内免费维护、修理,并保证修理后的商品能正常使用30天以上,主要部件三包有效期内出现故障,甲方负责在7日内免费修理或免费更换新的主要部件(包括工时费和材料费)。
3、自售出之日起7天内,售出的产品整机或配件出现性能故障时,乙方可选择退货、换货或修理,乙方要求退货时,甲方负责免费为乙方退货,并按发货票价格一次退清货款。
4、自售出之日起第8日至第15日内,售出的计算机整机或配件出现性能故障时,乙方可选择换货或修理。乙方要求换货时,甲方负责7日内为乙方调换新的同型号同规格商品;同型号同规格商品停产时,负责调换新的不低于原产品性能的同品牌商品,部件差价由乙方负担。
5、整机三包有效期内,商品出现性能故障,经两次维修,仍不能正常使用的,凭修理记录,甲方负责在7日内免费为乙方调换新的同型号同规格商品;同型号同规格商品停产的,调换新的不低于原产品性能的同品牌商品。若甲方既无同型号同规格商品,又无不低于原产品性能的同品牌商品的,乙方要求退货时,甲方负责免费为乙方退货,并按发货票价格一次退清货款。
6、整机三包有效期内,商品出现性能故障,符合上述换货条件的,乙方若不愿意换货而要求退货的,甲方负责退货,并按日折旧率0.25%的标准收取折旧费。
7、在三包有效期内,选购件出现性能故障,甲方负责在7日内为乙方免费调换新的选购件。选购件更好两次后仍不能正常使用的,甲方负责免费为乙方退货,并按发货票价格一次退清货款。
8、在三包有效期内,乙方凭发货票和三包凭证办理修理、换货、退货。如乙方丢失发货票和三包凭证,但能够证明该产品在三包有效期内,甲方负责修理、更换。
三、交提货地点,时间及付款方式和期限。
供方需在规定的时间内交货,交货地点为需方经营地,由供方负责运货,费用由供方负担。
1、定货日期为本合同签订之日。
2、交货日期;20xx年5月15日至20xx年6月1日3、交货地点;乙方经营地
4、包装方式;甲方负责产品的全部包装。
5、付款方式;货到付款(转账)。
开户行:__________。
账户名:__________。
账号:__________。
6、付款期限:合同总价款为壹佰贰拾伍万壹仟零捌拾元整(小写:1251080元整),合同签订后,甲方支付乙方定金伍万元整(50000元整),余款壹佰贰拾万零壹仟零捌拾元整(1201080元整)待乙方交货时一次性付清,甲方如不能按期给付,乙方有权处理甲方购买的该批货物,拉回按照原价格的50%冲抵甲方剩余的货款。若所拉回货物不够抵押所欠货款,甲方必须将差额部分补齐。
四、包装标准及验收标准和提出异议期限。
按厂家统一标准封装。货到三天内提出异议,由甲方组织验收。验收合格后签字。
验收方式:甲方向乙方说明产品的配臵,核对产品品牌、型号和编号,开箱检验,正确调试,保证商品符合产品使用说明明示的配臵和产品的质量状况,经乙方确认,当面向乙方交验商品,并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式,明示三包有效期,提供三包凭证、有效发货票、产品(选配件)合格证和使用说明。
属下列情况之一的,甲方不实行三包:
1、超过三包有效期的;
2、未按三包使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的;
3、非承担三包的一方拆动造成损坏的;
4、无有效三包凭证及有效发货票的(能够证明该产品在三包有效期内的除外);
5、擅自涂改三包凭证的;
6、三包凭证上的产品型号或编号与商品实物不相符合的;
7、使用盗版软件造成损坏的;
8、使用过程中感染病毒造成损坏的;
9、无厂名、厂址、生产日期、产品合格证的;
10、因不抗力造成损坏的。
11、在接受硬件维护前,乙方自行备份保存在硬盘中的主要数据资料,否则在硬件维护中因此而导致的数据丢失,甲方不负有责任。
五、甲方为乙方提供自售机之日起1年内城区用户免费上门硬件维修服务,实行24小时内响应,乙方如需软件上门服务,按每台30元/次收取服务费,软件由乙方提供。质保期外,甲方提供有偿跟踪服务,服务费按每台机100元/次收取。
六、违约责任。
1、除不可抗力外,甲方未按时交货,则每日按合同总价款的0.5%向乙方支付违约金。
2、除不可抗力外,乙方付款逾期,则每日按合同总价款的0.5%向甲方支付违约金。
3、甲方未在约定时间内修理、更换或退货,应付违约责任。
第九条甲、乙双方确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时通知对方,并说明相关理由。
七、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更、修改或解除,如一方单独变更、修改或解除,对方有权拒绝,并可要求变更、修改或解除合同的一方承担由此造成的一切损失。本合同在执行期间如有未尽事宜,由甲、乙双方协商,另订附则附于本合同之内,其在法律上与本合同享有同等效力。
八、解决合同纠纷的方式向当地法院经济合同机关诉讼。
九、本合同自双方签字之日起生效,本合同在执行期间如有未尽事宜,由甲、乙双方协商,另订附则附于本合同之内,其在法律上与本合同享有同等效力。
签约时间:20xx年6月15日。
签约地点:合肥市蜀山区。
付款合同模板集合篇六
出卖人:(以下简称甲方)
买受人:(以下简称乙方)
今甲方(出卖人兼所有人)与乙方(买受人兼使用人)就产品分期买卖事宜,达成以下协议:
第一条本合同的标的物为,分期付款总额定为人民币元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方:
(1)前款元。
(2)余款元。
(3)月息元。
第二条乙方预付元予甲方,余款自年月日至年月日止。每月日前各支付元。
第三条乙方可以就上述提供担保,于本合同成立时,以前条所载的金额与日期,开出支票张交付甲方。
上述支票的保管处理权限属甲方,每次交付支票,即视为乙方偿还货款。
第四条甲方于本合同订立的同时,将产品交予乙方,并同意乙方对该产品的使用。
第五条乙方若能支付第二条分期付款金额、及其它应付的各项费用,须自支付日始以日息分支付甲方作为延迟损失金。
第六条乙方须以正当的方式使用产品,若有违反,甲方可立即解除本合同。
第七条乙方连续两次未支付价款,并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的,甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的,可以向乙方请求支付该标的物的使用费。
出卖人(甲方):
买受人(乙方):
责任编辑:
付款合同模板集合篇七
托人:(以下简称甲方,即买方)。
受托人:(以下简称乙方)。
第三人:(以下简称丙方,即卖方)。
买卖双方已经签订位于重庆市(以下简称“该房屋”)的买卖(居间)合同,三方在协商一致的基础上,本着平等、自愿的原则,签订本合同。
贷款银行:;贷款期限:年;贷款金额:人民币元。以上事项以贷款银行审定为准。
1、甲方托乙方向银行代为提出贷款申请,贷款银行作出同意或者不同意的决定均视为乙方完成本事项。2、乙方根据贷款银行的需要为甲方向银行贷款提供阶段性担保。担保期限为:自贷款银行发放贷款起至该房屋抵押完成、《房地产权证》交回贷款银行为止。如果贷款银行不需要乙方提供阶段性担保,甲方仍应按本合同第三条约定向乙方全额支付服务费。
1、贷款服务费金额:人民币元,由甲方在签订本合同时一次性支付给乙方。
2、因代办贷款产生的邮寄费用(包括乙方向甲方发出的邮寄函件)、复印费用等,由甲方承担。
1、甲方应当符合相应的贷款条件,应当按照规定提交相关证件资料,并保证其真实、准确、合法、有效、及时。否则,甲方应自行承担其责任,除乙方已经收取的贷款服务费不予退还外,还应赔偿乙方损失。
2、按规定应当由甲方本人到场办理手续的',甲方应在乙方电话或书面通知后2个工作日内达到指定地点办理手续。如果甲方未到场办理手续的,甲方应按每日40元的标准向乙方另行增加支付贷款服务费。
3、甲方应无条件配合乙方办理该房屋的抵押登记手续,同意乙方将抵押登记后的《房地产权证》转交给贷款银行收执保管。甲方迟延交验证件资料或拒绝配合办理抵押登记手续(包括甲方因其他纠纷致使该房屋被司法冻结、查封等情形),导致乙方不能及时开展工作的,均属甲方违约。甲方应按其实际延误的时间,以每日30元的标准向乙方另行增加支付贷款服务费;延误时间超过5日的,另行增加贷款服务费标准违按每日60元计算。
4、甲方应当按本合同约定支付给乙方服务费及有关费用。
5、如甲方违本条第1、2、3款约定的义务,乙方有权随时解除本合同。合同解除时贷款银行已发放贷款的,甲方应将所借全部款项立即给付给乙方(银行发放的贷款额及相应利息),由乙方转交给银行。
6、在乙方为甲方提供阶段性担保期间,如该房屋过户到甲方名下的,甲方即以该房屋为乙方提供担保抵押。
1、乙方应在收妥相关证件资料后,及时在贷款银行、登记机关等规定时限内或约定时限内办理托事项。如因贷款银行或登记机关的原因造成不能准时办理相关事宜的,乙方免责。
2、乙方为甲方向贷款银行提供阶段性担保。
3、乙方应履行本合同规定的通知义务。
4、乙方应对所代收的各项税、费专款专用,及时给付,不得挪用。
1、同意甲方采用贷款方式支付购房款。
2、丙方应履行该房屋转移登记中应尽的责任,包括税、费的承担、资料的及时提供及人员的及时到场等事项。
3、因丙方原因导致本合同不能履行,丙方除应向甲方和乙方分别支付违约金10000元人民币外,还应赔偿甲方和乙方的全部损失。如贷款银行已经发放贷款的,则丙方应立即将该贷款及相应利息给付给乙方,再由乙方归还给银行。
甲方、丙方确认因履行本合同而产生的相关文书邮寄送达地址为:
甲方收件人:,地址:;。
丙方收件人:,地址:。
如未填写,则甲方、丙方确认其身份证或营业执照上记载地址为相关文书的邮寄送达地址。乙方按上述地址寄出相关文书3日,则认为已经送达和履行了通知义务。
1、按照该房屋买卖(居间)合同约定的有关该房屋产权转移登记税、费和抵押登记费用的承担方,应在签订本合同时将该费用先行支付给乙方,由乙方代收代支。
2、因费用承担方未能及时支付上述费用给乙方,乙方将不向贷款银行出具放款通知单,因此而产生的`不能准时发放贷款所造成的后果均由责任方承担。
如因履行本合同产生的纠纷,三方可协商解决;协商不成的,任何一方可向乙方所在地人民起诉。
甲方:
乙方:
丙方:
付款合同模板集合篇八
食品及食品原料(食用米、面、油、调味品等)、食用农产品(肉类、蔬菜等)、食品添加剂和食品相关产品(一次性餐盒、筷子等用于食品的工用具、包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂、设备设施等)
3.从合法超市、农贸市场采购的,须留存购物清单;
4.使用集中式餐具消毒企业的,应索取厂家营业执照及产品消毒合格证明;
以上各种来源的采购,均须索取留存有效购物凭证(发票、收据、进货清单、信誉卡等);证明资料为复印件者,宜有供应者盖章或签字确认。
1.按照《餐饮服务食品安全监督管理办法》第14条规定,不得有餐饮服务提供者禁止采购、使用和经营的食品。采购时应进行感观检查,不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污染不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限的食品及原料,以及外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明、病死或死因不明的畜禽、水产及其制品加工食品。
2.预包装食品及食品添加剂标签要求应符合《中华人民共和国食品安全法》第42条、47、48和66条的规定。
3.在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符。
1.应按格式如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
品进货查验记录,企业各门店应当建立总部统一配送单据台账。门店自行采购的产品,应当遵照以上规定进行查验索证索票制度。
3.应当按照产品品种、进货时间先后次序有序整理、保存采购记录及相关资料。记录、票据的保存期限不得少于2年。
付款合同模板集合篇九
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经甲乙双方协商一致,就甲方以车辆折抵工程款事宜达成如下协议:
第一条甲方将以下车辆转让给乙方:
车辆二:车牌号,发动机号码为_____,车架号为__________,颜色为,价格为_____元(大写_____元)。
第二条付款方式和付款时间
甲乙双方根据结算,甲方因项目下欠乙方款项元,大写(),经甲乙双方协商,甲方同意将此合同约定车辆折抵上述款项,此合同生效后,视为乙方已经付款。
第三条车辆交付时间
甲方应于签订合同后日内交付车辆给乙方,并在日内配合乙方办理过户手续,若不按期交付,每延迟一天将承担的违约金。
第四条甲方的权利义务
1、甲方应保证对交易车辆有完整的所有权,对该车手续及车辆的合法性负责,包括该车在交付前所发生的一切交通事故及经济纠纷;该车自交付之后所发生的交通事故及违法活动均与甲方无关。
2、车辆交付前的所有费用(包括保养费用、交通违章罚款和扣分)由甲方承担。
3、甲方在交付车辆时应当提供完整的车辆手续,包括但不仅限于汽车购置发票、使用说明、车辆行驶证等,并说明该车的现状。
4、机动车交易过程中发生的税费等相关费用由甲方承担。
第五条乙方的权利义务
1、在甲方交付车辆时,乙方应认真检查甲方所提供的车辆证件、手续是否齐全。
2、乙方在购买该车后,负责交付后车辆的维修,但由于交付时已经发生的车损和质量问题除外。
3、车辆交付后所产生的一切交通事故、交通违章等由乙方承担。
第六条在车辆交付后办理过户手续前发生的问题,由使用者自行解决,但由于车辆质量问题和原所有人造成的除外。
第七条违约责任
1、合同签订后,如果任何一方违约,违约方将根据《合同法》的相关规定承担违约责任,并赔偿给另一方造成的经济损失。
2、如果甲方因为和他人的债务纠纷导致车辆被保全或扣留,甲方应承担因此给乙方造成的全部损失,并视为此次车辆买卖没有抵付甲方的债务。
第八条本协议在履行过程中若产生争议,由双方协商解决,若协商不成,任何一方均可向人民法院诉讼解决。
第九条本协议一式贰份,自甲、乙双方签字或盖章后生效。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
年月日年月日
付款合同模板集合篇十
1、合同签订后付预付20%。承包商提供银行或有信誉的公司出具的,受益人为发包人,有效时间为90天的保函,保函为见索即付保函,即含有“在保函有效期内,发包人因承包人未能履行合同项下约定义务(以下简称“违约”)而要求收回预付款时,我行将在收到发包人签署的声明承包人违约的书面索赔通知纸质原件及本保函正本原件后七个式作日内,无条件支付给发包人累计总额不超过担保金额的款项”的条款。保函保证的金额为元整。
2、完成工程总额的50%付已完工程额的30%。
3、完成工程额的80%付已完工程额的60%。
4、工程全部完成并验收合格后付至已完工程额的85%。
5、决算完成后付至工程额的95%。
6、质保金5%二年。
付款合同模板集合篇十一
1、合同签订乙方进场十天后,甲方向乙方支付合同价款的20%作为备料款。
2、乙方完成合同工程量60%时,甲方向乙方支付合同总价款的60%的工程进度款。
3、乙方完成合同工程量95%时,甲方向乙方支付合同价款的80%。
4、工程竣工,并经甲方组织有关部门验收合格后,甲、乙双方一个月内办理完结算,工程款支付到结算总金额的95%。
5、余款为结算金额的5%,作为本工程的保修金,待本工程竣工验收合格满一年后七天内支付5%。
您可能关注的文档
- 最新思想认识方面的总结怎么写(实用14篇)
- 最新下乡扶贫工作计划(汇总8篇)
- 公司经营分析报告范本(精选17篇)
- 最新学校运动会稿件范文如何写(模板11篇)
- 最新食品安全宣传标语(汇总20篇)
- 2023年百日宴会致辞范文如何写(实用13篇)
- 最新工厂生产管理方案(优秀16篇)
- 秋天的日记怎么写(大全11篇)
- 最新推荐认识实习的报告汇总(大全16篇)
- 2023年景区管理方案(优秀8篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
购房分期
付 款 合 同 分期付 款 购房合 同 (实用13篇)14下载数 303阅读数 -
采购预
付 款 合 同 采购合 同 有预付 款 (模板8篇)27下载数 490阅读数 -
最新分次
付 款 合 同 合 同 付 款 心得体会(精选9篇)17下载数 636阅读数 -
分期
付 款 购房合 同 可以贷款 吗 分期付 款 购房合 同 (通用14篇)25下载数 459阅读数 -
2023年工程
付 款 合 同 签订 工程付 款 协议合 同 书工程付 款 协议合 同 (模板12篇)39下载数 855阅读数 -
2023年设备采购
合 同 付 款 比例 设备采购合 同 价款 的支付 预付 款 验收款 (四篇)46下载数 844阅读数 -
2023年预
付 款 合 同 条款 混凝土预付 款 合 同 (11篇)27下载数 920阅读数 -
工程
付 款 长期贷款 合 同 工程付 款 长期贷款 合 同 怎么写(三篇)41下载数 252阅读数 -
分期
付 款 合 同 违约 分期付 款 合 同 违约最高(12篇)13下载数 442阅读数 -
设备采购
合 同 付 款 比例 设备合 同 付 款 比例条款 (十二篇)12下载数 520阅读数