手机阅读

最新工程外包合同(模板9篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-12 00:30:37 页码:7
最新工程外包合同(模板9篇)
2023-11-12 00:30:37    小编:ZTFB

在商业领域中,合同是维持交易双方关系稳定的基础。合同应当注意选择适用的法律法规,确保合同的合法性和有效性。如果合同中产生争议,应通过友好协商或法律途径解决。

工程外包合同篇一

为优质、高效完成某工程的施工,充分发挥各方优势,经甲乙双方平等协商,甲方将某工程的技术方面的工作承包给乙方,并达成以下协议:

一、合作项目工程名称。

某工程项目。

1)工程施工复测及相关资料编制。

2)工程施工放样及相关资料编制。

3)工程试验及相关资料编制。

4)工程质检及相关资料编制。

5)工程计量及相关资料编制。

6)工程变更及相关资料编制。

7)工程施工技术及工程的现场管理。

8)工程施工工艺及工序的控制。

9)工程竣工资料的编制。

三、合同工期。

1)从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。

2)双方拟定施工合作时间为12个月,即从20__年3月1日到20__年3月1日,工期共12个月。

3)以上合同工期,包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间,不包括工程竣工资料编制时间。

4)竣工资料编制时间为1个月。

5)若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成,乙方不负任何责任。

6)如工期超出12个月,甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。

四、工程技术承包费用。

1)施工投标工程技术费:甲方投标工程总价,扣除第100章费用及工程备用金后按3.2%计。

2)工程变更增加工程技术费:在施工过程中所产生的工程变更增加金额总量按8%计。

3)工程非计量增加工程技术费:按该款项40%计。

4)前两项总计所产生的技术费若低于元人民币,则甲方支付给乙方元人民币;若超出则按前两项计算。

5)工程延期费:超出双方约定的12月的工期甲方每月支付乙方80000元人民币的工程技术费。

6)施工复测费:20190元人民币/每公里。

7)竣工资料编制费:80000元人民币。

全部的工程技术承包费用包括施工复测费、施工投标工程技术费、工程变更增加工程技术费、工程非计量增加工程技术费、工程延期费、竣工资料编制费。

本合同规定的“工程施工条件保证”(第七条)和“出入境及安全保证”(第八条)所产生的一切费用,不包含在工程技术承包费用中。这两项费用,由乙方提出、使用,甲方报销。

五、工程技术款项的支付办法。

1)在乙方接到甲方通知后进场进行施工复测。施工复测完后,甲方必须支付全部施工复测费给乙方。

2)甲方按工程月计工程量的3.2%支付给乙方,其中甲方每次扣除支付给乙方工程技术费的5%作为工程质保金。待工程交工后支付全部余款给乙方。

3)若因建设方或甲方及雨季等原因造成工程无法计量2个月以上,甲方必须每月支付乙方60000元人民币,用于乙方支付人员工资及开展日常工作。

4)在工程交工后20天内甲方一次性支付完乙方所有的工程技术费用。

5)竣工资料交完后,甲方支付给乙方全部竣工资料编制费。

六、工程的施工管理。

1)甲方有权监督和管理乙方的开展工作的情况,为乙方在工程施工中的错误提出建议和批评。

2)乙方人员不得参与境外赌博及贩卖、吸食有毒物品等违法之事。一经发现,交由国家执法机关处理。

3)甲方在施工期内有权要求乙方提供满足工程技术所需的人员。

4)若乙方在工程技术上为甲方造成巨大的经济损失,甲方有权向乙提出经济赔偿。赔偿费用为所造成经济损失的6%。

5)乙方人员若不遵守甲方的管理制度,屡劝不听者,甲方有权将该人员驱逐出场;乙方必须在10天内另换人员。

6)若乙方人员不符合工作需要,甲方有权另换工程技术人员。

7)在工程施工过程中,甲方必须按乙方的技术要求进行施工。

8)甲方必须服从乙方的工程质检、进度、施工技术管理。

9)若甲方不按乙方的技术要求、进度、质量管理造成的工程损失,乙方不负任何责任。

七、工程施工条件保证。

1)甲方应为乙方提供工作所需的一切图纸及文件资料。

2)甲方应为乙方提供一套全新的标准、规范及施工用相关技术资料。

3)甲方应为乙方提供两台电脑、一台打印机、一台复印机、一台扫描、一台数码相机以用于工程办公。

4)甲方应为乙方提供测量仪器两套(即全站仪、水平仪各两台及工程用casio4850pa计算器四台)。

5)甲方应为乙方专门配备一名医务人员,保证乙方人员卫生、健康。

6)甲方应为乙方提供工程技术专用车两辆。

7)甲方应为乙方提供一套试验设备。

8)甲方应为乙方提供住宿、食宿及外出办公条件。

9)甲方应为乙方招待建设方、监理提供便利条件。

10)若因甲方条件受限或建设方要求,试验或计量技术需要第三方处理(外送试验和计量公证),甲方必须全权负责,并提供便利条件。

以上甲方为乙方提供各种施工条件,是工程顺利进行的保障;以上所发生的一切费用全部由甲方承担。乙方概不承担任何相关费用。

八、出入境及安全保证。

1)乙方出入境手续由甲方负责办理,费用由甲方承担。

2)甲方必须保证乙方人员的施工劳动安全及人身安全,若出现任何安全事故,责任全部由甲方承担。

九、违约及合同合法性条款。

1)其它未协商事项,双方另外协商解决。

2)本协议一经签订,双方必须严格履行,如遇违约,给对方造成经济损失的,应根据经济损失的200%给予赔偿。

3)若单方面撕毁合同,必须给予对方100000元人民币的赔偿。

4)本协议共伍页,正文肆页,封面壹页,无其他附件。本协议自签约日起生效,款项全部付清后终止。

5)本协议经双方代表每页签字、盖章(或压手印)才有效合法,修改、复印无效。

6)本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。

7)本协议无任何补充条款。

甲方。

单位:某单位。

代表:

乙方。

单位:某单位。

代表:

签约日期

工程外包合同篇二

随着法律观念的日渐普及,很多场合都离不了合同,它可以保护民事法律关系。那么相关的合同到底怎么写呢?下面是小编收集整理的工程外包合同,希望对大家有所帮助。

发包单位:(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。

1、护坡

(1)、基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的.青砖或红砖)。

(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。

(3)、完工后做围墙10米左右。

(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。

1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自____年__月__日起至____年__月__日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

1、工程总承包价为元。

2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式:竣工验收后付元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。

本合同于____年__月__日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式份,上方各执一份,上交份。

发包单位(甲方)(盖章)

授权代理人(签字或盖章):联系电话:

承包人(签字或盖章):联系电话:

____年__月__日

工程外包合同篇三

依据《民法典》以及有关法律、法规的规定,为明确双方在安装过程中的权利义务,经双方协商一致,订立本合同。

一、电梯品牌、型号、规格、数量和安装工程费用:

三、安装地点:________省______市(县)________区_______________________。

四、安装工期:

1.甲方提供井道日期:________年______日前,逾期提供井道应提前个月书面通知乙方,完工期限顺延。

2.安装工期:甲方提供合格井道及货到地盘之日起_______天完工。完工时必须提供有关部门的验收合格证明文件。

3.如遇停电或甲方原因造成停工的,完工期限顺延。

4.甲方延期支付首期工程款,完工期限顺延。

五、付款方式和期限:

1.付款方式:甲方以___________方式按本条第2款付款条件向乙方付款(付款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同号并将汇款单传真给经办人)。

“电梯准用证”之日起计满___________年后________天内支付。

3.乙方负责向政府有关主管部门申报验收,凡因申报验收造成的一切经济损失,由乙方承担,并负责赔偿甲方损失。

六、甲方责任:

1.在乙方进场施工以前,甲方应当履行以下义务:

(1)负责井道的土建工程,包括门套、召唤按钮箱、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座等的混凝土灌注。井道完工后要及时清理井道的杂物,包括排水、防水,并通知乙方及时约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的,甲方应在双方约定的时间内完成。

(2)在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里,应备好电梯保管场地(每台电梯需)_______平方米),该场地应设置在能确保电梯导轨(__________米长)搬去候梯厅通路的地方。

(3)把动力电源线(__________)接至首层井道门口并配好开关。

2.在乙方进行安装施工时,甲方的义务是:

(1)提供足够面积的储藏室,以便安装施工期间存放材料及工具。

(2)负责提供适量水泥、沙石等用于捣制踏板,并按实际使用数量向乙方收取费用。

(3)负责提供安装、施工及调试期间所需的水电源,并按实际使用数量向乙方收取费用。

3.在乙方完工后,甲方监督土建总承包商履行的义务是:

(1)负责电梯完工后的土建修补余尾工程。

(2)提供配重物件配合进行电梯的满载运行,配合验收。

(3)电梯经政府主管部门验收合格,乙方将电梯移交给甲方后,负责电梯的保管工作(防盗)。

七、乙方责任:

1.井道及机房土建完工后,在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。

2.安装调试期间负责电梯的保管工作。

3.负责电梯的安装、调试工作,移交随机资料一套及备用件。

4.负责吊装及搭棚工作。

5.施工期间遵守甲方有关制度,文明施工,配合土建总承包商施工。

6.电梯安装前,负责向质监部门办理报验手续,并负责费用。

7.双方验收后,负责向政府有关部门办理有关验收手续直至合格为准,并负责费用。

8.电梯安装调试过程中的任何施工安全责任由乙方负责。

9.工程所需工料和施工设备除本合同规定由甲方负责外,其余由乙方负责。

10.承担土建总承包商征收的协调配合费用。

11.乙方在电梯取得技监局电梯准用证后,须提供电梯给土建总承包单位使用,甲方向物业公司移交物业时,乙方必须安排人员参加。

八、质量保证:

1.自政府主管部门验收合格之日起,乙方负责三包保修_______年,保修期内每月巡检____次。如甲方原因不能于交付货物后________个月内完成安装,或者不能按时报检的,则保修期从交付货物起________个月后失效。保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障,不属保修范围,乙方必须前往修复,费用另计。

2.卖方在保修期内提供抢修热线服务(电话:_________),在接到买方及电梯使用人的抢修电话后,卖方应在________小时内到达现场作出应急处置,并保证在________小时内修复。

九、违约责任:

1.乙方逾期完工,应向甲方支付违约金及赔偿甲方由此而造成的损失,违约金按合同总价每日万分之____________计算。

2.未经乙方同意,甲方自行安装或委托第三方安装的,预付的安装费不予返还。乙方不负责保修,由此引起一切问题由甲方负责。

十、解决纠纷方式:

双方如有争议应协商解决,协商不成,双方同意按以下第_________种方式解决:

1.向武汉仲裁委员会申请仲裁;。

2.向甲方所在地人民法院起诉。

十一、生效:

本合同在双方签字盖章并________________________生效。

十二、其他约定:

1.由乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续,以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验,费用由乙方负责。

2.门套、厅门及外召唤按钮在货到工地后天内安装完毕。

3._________________________________________________。

工程外包合同篇四

甲方:

乙方:

为明确甲乙双方责任,确保本工程如期按质完工,按照有关规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第一条工程概况。

2、工程地点:

3、承包内容:机设备安装等纯劳务工作。项目所需的所有主材、辅材由甲方提供。

4、未经过甲方书面同意,乙方不得将安装工作部分或全部转包给第三方。

5.工期:20x年4月12日之前完成合同内工作内容。

6.合同款设网线数量,以70元/条单价结算多退少补)。甲方授权乙方购买的辅材以收据向甲方报销。合同款内含交换机等网络设备的安装、上架、固定。

7.附件清单附后。

第二条双方责任。

1.甲方责任:

(1)开工前向乙方提供工程要求、工作界面等资料,并办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,负责系统设备的调试工作。负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

(2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量。

(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

(4)指派如:向建雄,为甲方联系人,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,验收,变更、登记手续和其他事宜。

(5)负责按合同要求付款。

2.乙方责任:

(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

(2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

(3)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

(4)针对本项目,由于甲方项目负责人有4天不能到场,乙方项目管理人员到位两天以上,替代甲方项目管理人员与建设单位的对接、协调责任。

(5)附带工作。附带包括有线设备上架、上电;相关设备的整线、理线等作业内容。大规模的正式理线除外。

(6)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。

第三条工作范围。

1、负责把交给乙方的设备按甲方的要求安装到位,安装要求如下:

a、每台ap的序列号(sn)及mac地址抄录下来,并在相应的图纸上做标记;。

b、安装ap时,按照甲方技术指导方式安放ap位置及方向;。

2、安装前乙方有义务把甲方交给乙方的ap保管好,做到不丢失和损坏。安装后乙方不负责ap的丢失和损坏,ap设备安全全由甲方负责。

3、安装ap设备时甲方同步对安装ap设备的质量和数量进行跟踪。

4、ap安装包括施工六类网线布线,两端打水晶头、粘贴标签。客房楼层原有网线经测试(ping包不丢失)完好情况下可以继续使用,完好网线数量不足的新拉网线,公区部分全部新拉网线。ap安装固定、相关交换机等设备上架上电等由乙方负责。

第四条关于工期及其它相关内容的约定。

1.因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工程整体进度,工期不顺延。

2.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

3.在施工过程中,如遇特殊情况或甲方需要,乙方应听从甲方安排工程内容进行变更修改,由此涉及的材料、工程量增减以甲方为依据进入决算。材料、工程量的计价依照审计为准。工程量增加的,工期可以相应延长。

4.为加强管理,自本协议签订之日起,甲、乙双方的联系均以书面联系单形式进行,并达成同双方签署的协议修改书,双方在收到联系单后在三天内做出回复,并存档备查。

5.除甲方认可的乙方在本工程协议规定的施工费用外,甲方不再考虑诸如:夜间施工增加费、施工食品表运输费、设备材料运输增加费、停窝工费等,增加工程量及甲方提出缩短工期的除外。

第五条关于工程质量及验收的约定。

1.本工程以施工图纸、施工说明、变更联系单及有关国家规范为质量评定标准。

2.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

3.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知10日内组织验收、并办理验收、移交手续。工程通过验收以建设方等相关部门的验收为准。

4.验收标准:

(1)乙方敷设的网线从交换机至ap能畅通传输数据,ap能正常运行。

(2)标签、标识到位。

(3)交换机等网络设备按照甲方要求安装固定到位。

第六条工程款项的支付条款。

1.本合同价款为(大写)。工程完工后七个工作日内一次性付清工程价款。

2.由于工程变化增加的工程量所产生的工程款在工程竣工并对增加工程量确认后,甲方与工程款一同支付。

第七条违约责任。

1.由于乙方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏,由乙方全额承担。

2.由于乙方原因,逾期竣工,逾期两天(不含)以上的,甲方向乙方收取500元/天滞纳金。逾期完工的违约赔偿最高限度为未完工部分总价的15%,如乙方仍不能完工的,甲方可终止协议。因甲方原因(含建设单位原因)导致工期逾期的,逾期两天之内的工期顺延;逾期两天(不含)以上的除工期顺延外,补偿乙方每天500元。

3.因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第八条争议或纠纷处理。

1.本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调节。

2.当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由甲方住所地人民法院管辖。

3.本合同自签订之日生效,双方应本着真诚合作的态度共同遵守,为今后的进一步合作打下良好的基础;如出现违约现象,如乙方严重影响甲方公司形象或严重影响工程质量,并由此给甲方造成相关损失的,由乙方负全责,并追究乙方相关的法律责任。

第九条协议的解除、终止。

1.甲方未按约定支付工程款导致乙方停工的,甲方承但相应损失,已完工部分仍按照原合同执行。

2.在乙方存在如下违约情况,且收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其违约行为的,甲方有权考虑并提出终止全部或部分合同。乙方支付由此造成的甲方全部损失。

(1)乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内完成全部或部分施工量。

(2)乙方未能履行合同规定的其他义务,致使合同无法继续履行的。

3.在甲方提出终止部分合同的情况下,并不解除乙方对已经完工部分工程应负的产品质量责任。

4.合同的权利、义务终止后,甲乙双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助保密等义务。

第十条附则。

1.本合同正本两份,双方各执一份。

2.本合同履行完成后自动终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程外包合同篇五

双方本着互利互惠、共同发展的原则,经充分协商,一致决定合作经营_________________事业。特订立本协议。

一、合作经营企业名称:_________________。

1、甲方:______________。

地址:______________。

2、乙方:______________。

地址:______________。

二、合作经营项目:_________________工程施工。

三、结算方式:_________________。

1、由甲方负责寻找施工工程来源。

2、由乙方来负责工程施工及施工员工安全问题。

3、甲乙双方经商定,甲乙双方的权利和义务:_________________。

1、甲方:_________________。

(1)甲方负责按双方商定的施工工程来寻找工程来源。

(2)甲方寻找的施工来源,在未取得甲方同意,不得交其他人施工。

(3)甲方负责广告宣传和促销。

(4)甲方安排专人负责以乙方的名义进行同行销售。

2、乙方:_________________。

(1)乙方负责制定工程施工,施工图纸。消防安全等一系列施工所需要求,以便甲方进行寻找施工来源的有力竞争。

(2)乙方必需按计划要求保质保量的做好甲方团队的地接工作,未经甲方同意,不得拒绝接团或甩团。

(3)乙方必须要按照双方要求来签订员工伤亡赔偿款项。

(4)工程所需物品和机器为乙方所出。乙方不许以任何理由向甲方借取施工工具。

_____年_____月_____日。

工程外包合同篇六

甲方:乙方:

由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。

1、工程地点:

二、承包内容价款以及工期。

1、承包内容污水站全部土建工程。

2、工程造价一次性包死。

3、工程工期:自开工内完成承包全部承包内容。

三、付款及质量。

1、污水地底板验收合格后付30%,主体验收合格后付至70%,发包方进行竣工验收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。

四、甲方责任:帮助乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方提供施工图纸并交底。

五、乙方责任,严格按照施工图及相关规范进行施工,必须遵守安全文明施工相关规定,承担因为安全和质量造成的责任和费用。

六、保修期及质保金。

1、保修期:发包方竣工验收后日历天共计六个月。

2、质保金:承包总价的10%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。

4、合同生效日期:合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。

甲方:乙方:

签字:身份证号:

日期:日期

发包方(以下简称甲方)立合同单位:

承包方(以下简称乙方)。

为了明确责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。

第一条工程概况。

二、工程地点:

三、工程范围和内容:

四、工程总造价:

五、质量等级:

六、工程工期:

第二条承包方式。

本工程采取下列第项方式承包。

1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;

2、包工不包料;

3、包工包料。

如采取全部包干金额,一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同工程价格。

第三条价款支付与结算。

一、工程款支付方式:

二、由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。

三、工程结算依据。

第四条工程变更。

本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,双方协商,签证协议后方可变更。

第五条工程验收。

一、工程竣工后,双方组织有关人员及时验收。

二、工程竣工验收后,甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。

第六条保修条件及期限。

保修期个月,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏,不在无偿保修范围内)。

第七条双方责任。

甲方:

一、工程开工前,应交给乙方施工图纸份,地质勘察报告份,并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。

二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。

三、确保乙方施工中的工作、生活环境,协助乙方协调当地群众关系。乙方:

二、负责施工现场布置,指定电源、水源、道路和材料堆放位置;

三、严格按照施工图和技术说明书进行施工,确保工程质量。按合同规定时间,如期完工并交付验收,如遇不可抗拒因素,合同工期顺延。

第八条违约责任。

乙方的责任:

一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

二、工程未按合同规定的工期交付使用的,每逾期1天,按工程造价万分之付违约金。

甲方的责任:

四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金;

五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之偿付乙方赔偿金。

第九条安全、文明施工。

乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。

乙方应文明施工,加强建设工程施工现场管理,保障施工顺利进行。

第十条附则。

二、甲方指定为工地代表;乙方指定为工地代表。

三、本合同未尽事宜,双方另行解决。

四、本合同一式份,甲、乙双方各执份。

甲方(签章)乙方(签章)。

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

电话:电话:

工程外包合同篇七

由甲方承建的工程,需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请,甲方审核同意由乙方负责本工程项目部管理机构的组建和实施建设工程施工合同的全部内容,为明确甲、乙双方的责、权、利,双方就该工程的质量、安全、工期、技术、经济、法律等方面的责任,根据相关法律法规及甲方的规章制度达成如下合约条款,供甲、乙双方共同遵守。

一、工程概况。

建设单位:

甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及承诺书中等的全部工作内容为乙方的承包范围。

三、合同工期。

开工日期:___年___月___日(按照建设单位审批的开工报告为准)。

总工期:________日历天。

四、质量标准。

按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的质量标准及相关的国家和地方的行业技术规范标准执行。

五、安全文明施工标准。

1、杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故和火灾事故;甲方不定时对乙方所承建的工程进行安全生产、文明施工综合大检查,若乙方工地被业主或行业主管部门通报批评,甲方有权根据项目规模从所收工程款中暂扣5-10万的风险保证金,等整改完成后退回。

2、工伤事故管理。若遇重大安全事故,出现重伤、死亡情况,应立即报告甲方,隐瞒不报一经查实,甲方有权对乙方处以50000元以上的罚款。

3、工伤事故的处理,凡每发生死亡一人/次或重伤一人/次的工伤事故,甲方根据情况有权暂扣乙方的工伤事故处理押金10-50万,乙方在对事故妥善处理并形成事故处理协议承担相应经济责任后,返还给乙方。

工程造价(暂定):_________________元(按甲方与建设单位签订的建筑工程施工合同约定的计价原则执行,实际工程造价以建设单位及审计单位最终审定结算金额为准)。

七、经济指标。

1、经甲乙双方协商一致,乙方同意按工程与业主最终结算总价的向甲方上交工程项目承包费和向甲方缴纳2%的企业所得税,乙方不需提供工程的材料、建安和劳务等成本发票。如有建设单位供应材料时,计算基数中应含建设单位供材的定额基价。建设单位每支付一笔工程款时,甲方即按照约定应上交的承包费和企业所得税在该笔工程款中扣收。

2、税费:本工程所涉及的税费由乙方全部负责承担。甲方在支付乙方工程进度款时,同时扣除或留取以上相应项目金额的款项,由甲方代收代缴。如有建设单位代扣代缴的部分,乙方凭完税证明进行冲抵。

3、乙方若需要向相关部门押证经营(建造师、工程师及五大员等相关证件),则要向甲方缴纳相关费用,若不需要押证就不需要缴费。

4、乙方独立核算,自负盈亏。

八、组织施工方式。

乙方采取“包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明、包验收合格、包违约赔偿、包费用、包税金、包利润上缴”的方式对本项目实行全面风险承包,依法经营,自负盈亏,自担风险。

九、工程结算。

乙方按甲方与建设单位签订的施工合同和补充协议相关条款规定的计价原则和结算方式办理。

十、项目管理。

1、乙方由_______(身份证号:___________________)同志为本工程乙方项目负责人,代表乙方对本项目有关生产技术、成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、安全生产、文明施工及环境保护、竣工决算和维修等工作全面负责,并承担本项目承包合同书中约定的乙方的全部经济和法律责任。

(1)风险担保的范围,包括但不限于工程的安全、质量、文明施工、技术资料、工程结算资料、财务结算资料、税务结算资料、工伤事故处理、劳务争议、各类诉讼等及问题的处理;同时包含违反施工合同约定的义务、建设单位提出的违约处罚,不足部分由乙方自行负责全额赔付。

(2)若乙方在工程施工中屡有供应商诉讼、劳务争议、工伤事故发生、工程技术质量问题、违约处罚等影响甲方声誉的,甲方将根据情况有权加倍扣收项目施工风险担保金,直至影响消除为止。

(3)待竣工验收合格,完成结算、工程尾款收回(保修金除外)、档案资料移交、办完备案手续、办清财务结算,确认武风险并签订退保协议后全额无息退还给乙方。若项目亏损或发生债务时,甲方将使用乙方缴纳的本项目风险担保金进行支付,差额部分由乙方自行负责全额赔付。

(4)在征得甲方相关管理部门和领导同意的情况下,成立”________________________”项目部和申请刻制”___________________”专用章,项目经理部需缴纳印章使用保证金:_______元,(大写:),并与甲方签订”印章使用责任书”后领用。该印章由乙方专人负责保管,该印章不得用于签订经济合同文件,仅用于本项目实施期间甲方与建设单位、监理单位等相关单位之间的报审资料、交工资料、技术经济签证等有关事项,以上事项具体由乙方负责办理,与建设单位、监理单位等相关单位之间的书面资料须加盖甲方印章的,事前必须征得甲方同意批准后,方可盖章送出。

十一、财务管理。

1、工程项目使用的资金全额由乙方负责组织且在甲方监督下运用,甲方概不负责资金的筹集事宜。

2、所有资金必须进入甲方指定的银行账户。

开户银行:银行账号:

3、乙方与甲方内部之间的业务来往款项,乙方应按约定及时支付款项,未按约定支付且未按付款计划支付的甲方有权从直接掌握的资金中代为扣收。

4、甲方有权直接从所收工程款中扣收按本协议约定的由乙方应上缴的工程利润、工程税金、各项社保费用、风险担保金、工伤事故处理押金及其他应缴纳的款项。

5、在收到业主方支付的工程款超过合同造价的80%时,甲方有权对包括工程质量、工程安全、债务、债权等项目管理内容进行综合审计,控制乙方工程尾款的支付。

6、财务管理未尽事宜以甲方指定的相关管理办法为准。

十二、供应商管理。

1、合同管理,乙方的所有对供应商的采购合同包括分包、材料、劳务等,必须以公司名义签订,凡加盖项目工程印章或项目经理或乙方签名的包括但不限于收料单、对账单、欠条、承诺函等均不具有法律效应,甲方均不予认可。

2、甲方有权每半年根据需要与供货商核对应付账款余额,跟踪账款支付情况,核实是否有未结账务。

3、乙方利用支付材料款、人工费等虚假方式转移资金的,甲方有权按照相关法律要求追究乙方责任。

4、乙方对供应商管理失控,供应商起诉至法院,冻结或强制执行公司银行账户资金的包括公司本部及其他项目部银行账户的,甲方按月息5%向乙方收取资金占用费,并承担相关诉讼等费用。

十三、甲、乙双方权利与责任。

1、甲方权利。

甲方有权利监督乙方在施工过程中遵守国家、地方颁布的法律、法规,严格执行建筑安装工程项目的有关规程、规范及验收标准。

2、乙方权利。

(1)乙方按照甲方与业主签订的建设工程施工合同及本合同约定,具体组织、指挥本工程施工管理、生产和各种经营活动的权利,甲方原则上不干涉。

(2)乙方具有独立的用人用工权、分配权、员工考核奖惩权。

(3)乙方根据工程需要对本工程需要的安装分包,机具、设备、材料供应物资具有独立的决定权,在同等条件下,乙方原则上应优先采用甲方的安装公司、材料供应及甲方的设备和周材。

(4)乙方根据甲方的相关规章制度,有权结合本工程的实际情况制定实施细则及管理措施。

(5)在全面完成本工程的履约责任后,乙方对本工程的合法盈利具有拥有权、使用权、支配权。

3、甲方责任。

(1)协助乙方的工程决算工作,帮助乙方办理工程的决算工作。

(2)积极解决乙方在施工中存在的技术、质量、安全、设备、材料等问题,协调项目内外关系,为项目的生产经营创造良好的内外环境。

(3)协助乙方处理工伤事故、劳务争议等事宜。

(4)积极协助乙方处理涉税及催款事宜。

(5)负责向乙方提供建造师、工程师及五大员等相关证件。

4、乙方责任。

(1)按规定为员工和工人购买五险。

(2)自行承担该项目明确的或隐藏的各种风险和责任。

(3)及时支付工人的劳务工资,若有拖欠情况,甲方有权直接将工程款支付给劳务队伍。

(4)严格遵守国家的法律法规,合法经营。

十四、违约责任。

1、乙方承担由本工程引起的一切质量、安全、文明施工、工期、经济及治安刑事责任。

2、甲方发现乙方有下列情况出现之一者,在甲方多次协调未果的前提下,为确保甲方良好的社会信誉,甲方有权终止此合同,撤换承包责任人,并追求承包责任人及相关人员的经济及法律责任,所发生费用由乙方全部承担,并有权无条件接管所建项目后续工程。

(1)将工程转包(经批准的专业分包除外);。

(2)管理人员配备不健全、不到位或不具有相应的资格证;。

(3)工程出现重大质量、安全事故,造成对公司信誉的负面影响;。

(4)未经甲方同意直接向建设单位收取工程款;。

(5)项目出现重大经济纠纷或法律纠纷;。

(6)乙方严重违约,不能保证甲方与业主签订的《建设工程施工合同》的履约;。

(7)乙方私刻公司的各种印章。

3、甲、乙双方在履行本合同中发生争议应友好协商解决,协商不成,由重庆仲裁委员会仲裁。

十五、本合同双方签章(字)且甲方加盖骑缝章后生效,一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力,本工程竣工交验、保修期满且与本工程有关的债权、债务全部了结后合同自然终止。

工程外包合同篇八

发包单位: (以下简称甲方)。

承包人: (以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况。

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按 米计算。

第二条:施工方案。

1、护坡。

(1)、基底宽 米,厚 米,自下而上慢慢收至高度为 米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。

(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。

(3)、完工后做围墙10米左右。

(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。

第三条:合同工期。

1、经双方协商确定,工程期为 日,暂定于自x年xx月xx日起至x年xx月xx日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

第四条:价格及付款方式。

1、工程总承包价为xx元。

2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式:竣工验收后付 元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分 付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

第五条:甲方义务。

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条:乙方义务。

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

第七条:施工安全。

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

第八条:验收。

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。

第九条:违约责任。

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。

第十条:其它。

本合同于x年xx月xx日由双方在 签订,自双方签字或盖章后生效,一式 份,上方各执一份,上交 份。

发包单位(甲方)(盖章)。

授权代理人(签字或盖章) : 联系电话:

承包人(签字或盖章): 联系电话:

x年xx月xx日。

工程外包合同篇九

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:身份证号码:(以下简称乙方)。

达成如下协议(以下简称“本协议”):

一、劳务地点:

二、劳务费:劳务费暂定元/天(大写:人民币),以下简称劳务费).

劳务费中已包含:住宿费、生活费、生活水电费、劳务工意外保险费、及一切不可抗力费用等。

三、劳务服务期:

乙方的劳务服务期暂定为月。(按甲方的施工进度计划的要求执行)如因甲方要求并书面认可的,需要项目工期延长的,则劳务服务期可顺延,顺延期间内甲方据实结算及支付劳务费;除前述原因导致项目工期及劳务服务期延长的,由乙方自行负责。未经甲方代表书面同意,乙方的劳务工原因导致项目及本协议项下的劳务中止连续2日以上或累计2次,甲方单方有权解除本协议。

四、甲方权利义务:

2、负责与该工程的监理及设计单位的沟通、协调及处理日常事务;。

3、负责对乙方提供的劳务工作量的进行最终审核,每月依乙方及其雇佣的工人(以下简称“工人”)按实际出勤天数发放劳务费。

4、负责对乙方及其雇佣的工人给予技术指导、文明和安全生产教育;。

5、负责向乙方提供生产材料、生产场地、生产用水用电(费用由乙方负责)。

6、提供完整的施工图纸,并负责进行图纸交底。

五、乙方权利义务。

六、付款方法:

(1)每月的10号前按支付实际出勤人数劳务费;。

(2)甲方付至合同劳务费工程款的80%后,不再支付劳务费,工程款项待项目及甲方验收合格后,双方结算确认后30天内付至结算价的95%,留5%作为保修金,保修期为2年,以竣工报告为准。每次支付工程款先扣除已发付基本劳务费及其他扣款、罚款等费用。

九、争议解决条款。

甲乙双方在履行本协议过程中发生争议,应先尽量协商解决,协商不成,则任何一方均应向甲方所在地有管辖法院提起诉讼。

十、其它条款:

2、本协议壹式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,自双方签章或授权代表人签字之日起正式生效,至乙方提供的劳务服务结算完毕,本协议自动失效。协议附件包括乙方代表身份证复印件.

您可能关注的文档