手机阅读

2023年精选建设工程监理合同示范文本练习题通用(精选20篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-23 21:14:38 页码:13
2023年精选建设工程监理合同示范文本练习题通用(精选20篇)
2023-11-23 21:14:38    小编:ZTFB

通过签订合同,双方明确了交易条件和双方的权益,从而减少了纠纷的可能性。合同条款的表述应当简明扼要、逻辑清晰,避免使用专业术语和难以理解的措辞。以下是一些行业标准的合同样本,包括销售合同、服务合同等。

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇一

1、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应( d )。

a、由承包商承担的风险责任

b、给予费用补偿并顺延工期

c、给予费用补偿但不顺延工期

d、给予工期顺延但不给费用补偿

2、fidic《施工合同条件》的“缺陷通知期”,是指( a )。

a、工程保修期

b、承包商的施工期

c、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

d、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

3、下列财产中,( a )不得抵押。

a、土地所有权 b土地使用权 c、房屋 d、交通运输工具

4、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( b )

b、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期

5、合同争议的解决顺序为( a )

a、和解—调解—仲裁—诉讼

b、调解—和解—仲裁—诉讼

c、和解—调解—诉讼—仲裁

d、调解—和解—诉讼—仲裁

6、监理招标主要是对监理单位( b )的选择。

a、报价 b、能力 c、监理人员数量 d、设备

7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于( b )

a、正常工作 b、附加工作 c、额外工作 d、义务工作

8、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的`是( c )。

b、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确

c、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

d、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验

9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应( d )

a、没收全部定金补偿损失

b、要求发包人支付双倍的定金

c、要求发包人补偿实际发生的损失

d、要求发包人付给合同约定设计费用的50%

10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为,从( c )的日历天数计算。

a、合同签字日起按投标文件中承诺

b、合同签字日起按招标文件中要求

c、合同约定的开工日起按投标文件中承诺

d、合同约定的开工日起按招标文件中要求

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇二

委托人:(简称甲方)与监理人:(简称乙方),经双方协商一致,签订本协议。

二期竣工验收支付总费用的20%,所有项目完成竣工备案支付5%。本合同自20_年5月30日开始实施,至20_年10月30日完成。

协议一式二份具有同等法律效力,甲方执一份,乙方执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇三

1.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题,招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间,且书面解答与招标文件规定内容不一致,对该问题应以(  )。

a.招标文件为准,开标时间后延

b.招标文件为准,开标时间不变

c.书面解答为准,开标时间后延

d.书面解答为准,开标时间不变

答案:c

2.某招标项目在中标通知书发出后,招标人提出降价要求。对该降阶要求,按照《招标投标法》的规定,中标人(  )招标人的要求。

a.应当接受

b.可以接受

c.应当拒绝

d.可以拒绝

答案:c

3.某建设项目采用评标价法评标,其中一位投标人的投标报价为3000万元,工期提前获得评标优惠100万元,评标时未考虑其他因素,则评标价和合同价分别为(  )。

a.2900万元,3000万元

b.2900万元,2900万元

c.3100万元,3000万元

d.3100万元,2900万元

答案:a

4.委托监理合同履行过程中,监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是(  )。

a.委托人增加监理工作内容较多

b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

c.委托人订购的大型设备延误到货,工程停工超过半年

d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

答案:c

5.某建设工程委托监理合同履行中,委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。 监理工作完成后,该汽车(  )。

a.不用归还委托人

b.归还委托人即可

c.归还委托人,并应支付折旧费

d.归还委托人,并应支付租赁费

答案:b

6.建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是(  )。

a.按工程实际损失计算赔偿

b.扣除合同约定的全部监理酬金

c.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

d.应当双倍返还定金

答案:c

7.某工程施工需要中断主要公路交通2天,发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定,监理单位完成的此项工作属于(  )的范围。

a.正常监理工作

b.额外监理工作

c.变更监理工作

d.附加监理工作

答案:d

8.某工程设计合同,双方约定设计费为10万元,定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时,发包人由于该工程停建要求解除合同,此时发包人应进一步支付设计人(  )。

a.3万元

b.5万元

c.7万元

d.10万元

答案:a

9.按照建设工程设计合同示范文本规定,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,如果在1年内项目未开始施工,则设计人(  )。

a.不再负责处理有关设计问题

b.仍应无偿负责处理有关设计问题

c.仍应负责处理有关设计问题,但可适当收取咨询服务费

d.仍应负责处理有关设计问题,但可不再负责设计变更

答案:c

10、某施工合同履行过程中,因施工需要临时中断道路交通,发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大,全天中断交通的要求未获批准,承包人只能在夜间断 续施工,则由此造成的承包人损失应由(  )。

a.发包人赔偿,延误的工期顺延

b.发包人赔偿,延误的工期不予顺延

c.自己承担,延误的工期顺延

d.自己承担,延误的工期不予顺延

答案:a

11.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确,双方通过协商又未能达成一致,此时,该部分货物的价款应按(  )的市场价履行。

a.订立合同时订立地

b.订立合同时履行地

c.履行合同时订立地

d.履行合同时履行地

答案:b

12.施工合同示范文本中规定,如果发包人不按合同的约定支付工程进度款,承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款,可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于(  )的规定。

a.撤销权

b.不安抗辩权

c.后履行方抗辩权

d.同时履行抗辩权

答案:d

13.合同解除后,合同中的(  )条款仍然有效。

a.结算和清理

b.仲裁和诉讼

c.结算、清理、违约

d.结算、仲裁、违约

答案:a

14.某勘察合同,委托方向勘察单位支付了合同约定的`定金。合同履行过程中,委托方进行阶段支付时,(  )。

a.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费

b.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金

c.每次阶段支付时均不允许扣减定金

d.勘察单位完成合同总价20%工作后的后续支付中分次平均扣回定金

答案:c

15.依据《合同法》关于违约责任的规定,下列说法中不正确的是(  )。

a.约定违约金低于造成的损失时,应当相应增加违约金

b.约定违约金高于造成的损失时,应当相应减少违约金

c.处置违约行为后果时,违约金与定金不能同时使用

d.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

答案:b

16.依据《合同法》,下列有关承担违约责任的说法中,错误的是(  ).

a.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

b.违约金和定金不能同时选用

c.违约金是承担违约责任的必备形式

d.违约金和赔偿损失不能同时使用

答案:c

17.合同当事人之间出现合同纠纷,要求仲裁机构仲裁,仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交(  )。

a.合同公证书

b.仲裁协议书

c.履约保函

d.合同担保书

答案:b

18.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币,在施工中需要采用专有技术,该施工项目(  )方式发包。

a.应该采用公开招标

b.应该采用邀请招标

c.应该采用议标

d.可以采用直接委托

答案:d

19.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人(  )。

a.可以采用直接委托方式发包

b.可以自行招标,但应当备案

c.可以自行招标,无需备案

d.必须委托中介机构代理招标

答案:b

20.某建设项目发售招标文件时收取工本费500元,则在招投标结束后(  )。

a.招标文件及收费都不退回

b.退回招标文件,收费不退回

c.不退回招标文件,收费退回

d.招标文件及收费分别退回

答案:a

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇四

施工合同和分包合同必须以书面形式订立。施工过程中的各种原因造成的洽商变更内容,必须以书面形式签认,并作为合同的组成部分。那么,下面是小编为大家整理的监理员考试《合同管理》练习题,欢迎大家阅读浏览。

1.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( )。c

a.通知业主后即可调换 b.无需通知业主可自行调换

c.取得业主书面同意后才能调换 d.合同签订后不允许再调换

2.合同法对合同纠纷解决的规定是( )。b

a.按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行

b.调解、仲裁、诉讼可以任选

c.若达成了调解协议,不能再提起诉讼

d.只能通过仲裁解决

3.监理单位出现失职行为,按照监理合同规定,业主可( )。d

a.发出中止合同通知,令监理合同即行停止

b.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

4.招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的( )。b

a.施工图预算价格 b.当前建筑市场价格

c.初设概算价格 d.预计的可能最低投标价格

5.工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作,应由( )办理。a

a.业主 b.总监理工程师

c.监理机构有关人员 d.承包商

a.提交仲裁机构仲裁

b.中止履行合同

c.再由工程师调解

d.将提交仲裁的意向书通知对方,并将副本呈交工程师

a.建设项目所依据的国家计划被取消

b.战争

c. 动乱

d.协议条款内约定等级以上的地震

8.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时,监理工程师( )。a

a.不承担责任 b.承担连带责任

c.承担全部责任 d.同意扣除一定数量监理酬金

a.业主 b.工程师 c.承包商 d.设计人

a.招标文件中的规定 b.招标单位在会议上的口头解答

c.发给投标单位的会议记录 d.现场考察时招标单位的口头解释

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇五

1.施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这是发包人行使(d)。

a.同时履行抗辩权 b.代位权

c.撤销权 d.不安抗辩权

2.根据工程特点和现场条件划分合同的工作范围时,主要考虑的因素不包括(d)。

a.施工内容的专业要求 b.施工现场条件

c.对总承包投资的影响 d.其他因素的影响

3.当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后,(b)。

a.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同

b.仲裁机构可裁定变更该合同

c.仲裁机构可裁定撤销该合同

d.应移交法院判定变更该合同

4.依据《担保法》规定,担保人必须是第三人的担保方式是(a)。

a.保证 b.质押 c.定金 d.留置

5.施工合同示范文本中要求,由( a)投保建筑工程一切险。

a.发包人 b.承包人 c.监理人 d.项目经理

6.投标人在投标过程中出现(d)时,招标人可以没收投标保证金。

a.投标文件的密封不符合招标文件的要求

b.投标文件中附有招标人不能接受的条件

c.购买招标文件后不递交投标文件

d.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

7.合同担保方式中,既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的是(d)

a.保证 b.定金 c.留置 d.质押

8.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是(d)。

a.不影响合同的效力

b.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承,仍有效

c.分立的当事人应及时通知对方,并告知合同权利与义务的继承人

d.部分影响合同的效力

9.由于当事人疏忽,合同的部分履行费用负担约定不明确,事后又未能达到补充协议,则该部分费用应由(b)。

a.权利人承担b.义务人承担c.双方平均分担

d.权利人承担主要费用,义务人负连带责任

10.执行政府指导价的合同,当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨,应按(b)执行。

a.原价格b.新价格c.原价和新价的平均价格 d.当地市场价格

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇六

1.接到采购方的书面异议通知后,供货方应在(b)天内,负责处理,否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。

a.7 b.10

c.14 d.15

2.按水泥采购合同现场交货时,实际供货数量少于合同内约定的订购数量,但差额在合理尾差范围内,则采购方应当(a)。

a.按订购数量及时支付货款

b.按实际交货数量及时支付货款

c.待供货方补齐缺少的数量后再支付

d.按订购数量支付,供货方收到货款后补足数量

3.因承包商变更建议造成合同价值减少,应决定一笔费用加入合同价格,这笔费用应按如下确定(b)。

a.该部分工程的价值

b.减少的工程价值乘以规定费率

c.合同价的减少的一半

d.节省的承包单位的直接费的一半

合同条件规定,工程师视工程进展情况,有权发布暂停施工指令。属于(d)的暂停施工,承包商可能得到补偿。

a.合同中有规定

b.由于不利的现场气候条件影响

c.工程施工安全

d.现场气候条件以外的外界条件或障碍导致

施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以(c)之日为标志。

a.工程接收证书签发

b.颁发履约证书

c.“结清单”生效

d.提交竣工报表

6.关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是(a)

a.承包商每天应向工程师提交进度报告

b.工程师发现进度严重偏离,有权指示承包商修改施工进度

c.工程师批准的修改进度计划,并不意味解除承包商的违约责任

d.工程师有权批准合同工期顺延

7.某采用fidic《施工合同条件》的合同中,约定的工程竣工时间为5月1日,承包商在4月15日就完成了施工,并提前通知了工程师,要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求,直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格,到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为(a)。

a.4月15日 b.5月1日

c.5月15日 d.5月18日

8.工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括(c)。

a.承包商各阶段投入的资金是否能保证计划的实现

b.承包商各阶段投入的机械和人力资源是否能保证计划的实现

c.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突和干扰

d.计划实施工程的`总工期和主要阶段的里程碑工期是否与合同约定的一致

9.依据fidic《施工合同条件》,动员预付款的扣还应当(c)。

a.在首次支付工程进度款时起扣

b.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣

c.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣

d.自承包包商获得工程进度款累计总额达到动用预付款的金额那个月起扣

10.施工合同示范文本规定,承包商递交索赔报告28天后,工程师未对此索赔要求作出任何表示,则应视为(c)。

a.工程师已拒绝索赔要求

b.承包人需提交现场记录和补充证据资料

c.承包人的索赔要求已成立

d.需等待发包人批准

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇七

根据《中华人民共和国合同法》之规定,甲方______与乙方______在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。

第一条监理项目范围。

甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围:__________质量控制、进度控制和投资控制工作。

第二条期限费用。

服务期限为____年____月至____年____月。总费用为:________万元。

第三条条款定义。

1、甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。

2、甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。

乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。

3、本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。

4、本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。

5、在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。

第四条本合同书的开始、完成与变更。

1、按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。

2、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

3、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

4、如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

5、如果如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。

6、合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。

第五条甲方的权力与责任。

1、甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。

2、甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至终止合同。

3、对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。

4、甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。

5、甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。

6、甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

7、甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。

8、甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。

第六条乙方权力与责任。

1、乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部责任。

2、乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责。

3、在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内发生的费用,由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应征得甲方书面同意后,由甲方承担费用。

4、乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录c中规定。

5、乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意,甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构,并确认总监理工程师。

6、监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施,乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员,应代之同等技能的人员,其中主要监理人员的更换需经甲方同意,乙方派驻现场监理人员应连续稳定,保证监理工作正常进行。

7、乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。

8、乙方向甲方收取的报酬,是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。

9、乙方在监理的过程中,不得泄露甲方申明的秘密,乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。

第七条调解与仲裁。

在合同执行过程中,如甲乙双方发生争端,双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商,解决争端;若协商失败,任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效,任何一方可依法要求仲裁。双方同意由__仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中,双方应保证工程建设正常进行。

第八条违约责任。

由甲方原因要求终止合同,甲方应至少提前2个月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

由乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

甲方或乙方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。

违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。

第九条甲方可视乙方的监理工作情况,进行奖罚。

具体内容由双方在特殊条款中规定。

第十条特殊条款。

鉴于本工程的特点与实际需要,甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:

1、额外服务:如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务,甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费。

2、双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。

3、监理服务期限:

4、在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。

5、合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。

6、甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还甲方。

7、甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知乙方。

8、乙方不承担施工中工伤事故的责任。

9、违约金:由于甲方或乙方的原因要求终止合同,按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量,应由甲方负经济责任。

违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。

10、奖罚:甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在____元范围内,罚金在____元限度之内。

为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定,乙方使用时受甲方监督。且立账备查。

第十一条本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:__________________。

代表人:________________。

乙方:__________________。

代表人:________________。

____年____月____日。

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇八

委托人对合同履行的监督控制权,下列说法正确的是(  )。

a.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告

b.监理人调换总监理工程师,须经委托人同意

c.监理人转让义务,必须经委托人书面同意

d.监理人转让利益,无需委托人书面同意

e.监理人转让支付款,必须经委托人书面同意

正确答案:abc

第 2 题

《合同法》规定的合同有效条件包括(  )。

a.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

b.当事人意思表示真实

c.合同当事人签字或盖章

d.合同应当采用书面形式

e.不违反法律或社会公共利益

正确答案:abe

第3 题

下列关于fidic合同下的指定分包商和一般分包商的叙述,正确的是(  )。

a.指定分包商和一般分包商具有同等的合同地位

b.指定分包商不损害承包商的利益

c.一般分包商由承包商选定

d.建设单位和工程师应介入一般分包商的保护中

e.一般分包商的违约视为承包商的违约

正确答案:abce

第 4 题

在监理招标中,体现监理单位能力的评标内容包括(  )。

a.总监理工程师业绩

b.监理大纲

c.投标人资质

d.监理单位业绩

e.监理费报价

正确答案:bcde

第 5 题

合同不当履行中的保全措施包括(  )。

a.代位权

b.抗辩权

c.拒绝

d.撤销权

e.解除权

正确答案:ad

第 6 题

依据《中华人民共和国合同法》的规定,当合同履行地点约定不明确,且又不能达成补充协议时,(  )履行。

a.交付不动产的,在不动产所在地

b.给付货币的,在给付货币一方所在地

c.交付动产的,在接受动产一方所在地

d.设备采购,在采购方所在地

e.材料采购,在供货方所在地

正确答案:ae

第 7 题

承包人的索赔程序一般分为(  )。

a.事态调查

b.索赔意向通知

c.索赔报告递交

d.索赔根据

e.监理工程师审核索赔报告

正确答案:bce

第 8 题

以下财产中,可以用作抵押的有(  )。

a.幼儿园

b.房屋

c.学校

d.土地所有权

e.电器

正确答案:be

第 9 题

根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,委托人对监理人履行合同的监督事项包括(  )。

a.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意

b.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意

c.批准监理人的监理工作实施细则

d.审查监理人提交的监理报告

e.要求更换不称职的监理人员

正确答案:abde

第 10 题

在fidic的《施工合同条件》中,指定分包商与一般分包商的不同之处表现在(  )等方面。

a.选择分包单位的权利不同

b.分包合同的工作内容不同

c.分包合同的当事人不同

d.工程款的支付开支项目不同

e.业主对分包商利益的保护不同

正确答案:abde

第 11 题

承诺应具备的条件包括(  )。

a.承诺只能向受要约人作

b.承诺必须由受要约人作出

c.承诺的内容应当与要约的内容一致

d.承诺必须在承诺期限内发出

e.承诺必须受法律约束

正确答案:bcd

第 12 题

以下是有关附条件和附期限合同的生效时间的叙述,其中正确的是(  )。

a.附生效条件的合同,自条件消灭时生效

b.附解除条件的合同,自条件成就时生效

c.当事人不正当促成条件成就的,视为条件不成就

d.附生效期限的合同,自期限届至时生效

e.附终止期限的合同,自期限届满时失效

正确答案:cde

第 13 题

法人应当具备的条件有(  )。

a.依法成立

b.有必要的财产或者经费

c.有3名以上高级管理人员

d.能够独立承担民事责任

e.有自己的名称、组织机构和场所

正确答案:abde

第 14 题

以下对索赔的表述中,正确的是(  )。

a.索赔要求的提出不需经对方同意

b.索赔依据应在合同中有明确根据

c.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告 (应该是提交索赔意向)

d.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

e.承包人必须执行工程师的索赔处理决定

正确答案:ad

第15题

甲、乙公司签订合同,甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成,依照《合同法》规定,其法律关系特点为(  )。

a.甲、乙公司作为合同主体不变

b.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务

c.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

d.丙公司不履行义务,应对乙公司承担违约责任

e.乙公司不能强迫丙公司履行义务

正确答案:abe

第 16 题

《建设工程委托监理合同示范文本》中明确的内容有(  )。

a.工程概况

b.合同生效日期

c.项目总投资

d.酬金支付方式

e.可行性研究

正确答案:abcd

第 17 题

在代理关系中,委托代理关系终止的条件包括(  )。

a.被代理人的.法人终止

b.被代理人取得民事行为能力

c.被代理人取消委托

d.代理事项完成

e.代理期限届满

正确答案:acde

第 18 题

a.设计依据

b.发包人应提供的有关资料和文件

c.双方的责任

d.项目投资要求

e.委托设计任务的范围和内容

正确答案:bce

第19题

《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有(  )。

a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议

b.当事人订立有仲裁协议的,当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉

c.当事人不愿和解、调解,可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁

d.当事人不履行仲裁裁决的,对方可以请示人民法院执行

e.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁

正确答案:acd

第 20 题

下列选项中,属于正常监理酬金中间接成本的是(  )。

a.业务培训费

b.图书资料购置费、经营业务费

c.固定资产及常用工器具、设备的使用费

d.文具、纸张、账表、报刊、文印费用

e.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用

正确答案:abcd

第 21 题

依据fidic《施工合同条件》的规定,对于承包商提出的索赔,可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有(  )。

a.对竣工检验的干扰

b.不可抗力造成的损失

c.延误移交施工现场

d.业主提前占用工程

e.非承包商原因检验导致施工延误

正确答案:ace

第22题

根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有(  )。

a.要约所处法律效力状态不同

b.撤回和撤销的目的不同

c.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

d.受要约人对要约知晓的情况不同

e.对要约人的约束条件不同

正确答案:acd

第 23 题

根据建设工程设计合同示范文本的规定,发包人的义务包括(  )。

a.按时提供设计依据文件

b.负责设计成果的报批手续

c.负责审查各阶段设计文件

d.保证设计质量

e.为设计人提供施工现场工作条件

正确答案:abe

第24题

合同的(  ),不影响仲裁协议的效力。

a.未成立

b.无效

c.变更

d.解除

e.终止

正确答案:bcde

第 25 题

下列各项中,关于资格预审须知中明确列出投标人必须满足的最基本条件的叙述,正确的是(  )。

a.其可分为必要合格条件和附加合格条件两类

b.附加合格条件视招标项目是否对潜在投标人有特殊要求决定有无

c.普通工程项目一般承包人均可完成,必须设置附加合格条件

d.附加合格条件通常是潜在投标人应满足的最低标准

正确答案:abe

第 26 题

在施工合同中,(  )的合同属于无效合同。

a.施工企业伪造资质等级证书签订

b.招标人与投标人串通签订

c.施工企业的违约责任明显过高

d.建设单位的违约责任明显过高

e.约定的质量标准低于强制性标准

正确答案:abe

第 27 题

依据监理合同示范文本规定,下列事项中,属于委托人义务的有(  )。

a.办理施工有关的行政审批手续

b.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方

c.负责工程施工各方的协调管理

d.与监理人协商一致,选定项目承包人

e.提供监理工作需要的资料

正确答案:abe

第 28 题

甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定,下列关于转让的表述中正确的有(  )。

a.合同主体不变,仍为甲乙公司

b.转让必须征得乙公司同意

c.丙公司只能对甲公司行使抗辩权

d.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

e.丙公司应承担与主债务有关的从债务

正确答案:bde

第 29 题

保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期,应是(  )。

a.业主提供场地日

b.承包商提交履约人保函日

c.投保工程开工日

d.承保项目所用材料卸至工地日

e.投保工程投保日

正确答案:cd

第 30 题

招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时,应予纠正的不合理要求包括(  )。

a.要求施工企业必须具备一定的资质等级

b.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级

c.要求投标人必须拥有进口的施工机具

d.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材

e.要求专业工程的施工企业必须是本系统的

正确答案:cde

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇九

1.鉴别财务成本是以货币的支付和现金流通的减少为原则,则财务成本就包括()。

a.补贴

b.转移性费用

c.折旧

d.自有财产

e.借款及偿还

2.价值工程活动程序中的基本步骤是()。

a.功能定义

b.提出问题

c.功能评价

d.制定改进方案

e.解决问题

f.发现问题

f.前期成本

3.编制概预算时需计算直接费,下列费用中哪几项属于直接费()。

a.预备费

b.材料费

c.施工补助费

d.税金

e.冬季施工增加费

f.财务费

c.人工费

h.现场管理费

i.供电补贴费

4.合同类型若按施工承包合同计价的.方式来划分,它们是()。

a,分包合同

b.施工承包合同

c.总价合同

d.单价合同

e.竞争合同

f.成本补偿合同

5.项目经济评价常用的风险分析方法是()。

a.投资回收期

b.借款偿还期

c.敏感性分析

d.概率分析

e.盈亏平衡点

6.财务与会计的原始凭证按照格式不同可分为()。

a.通用凭证

b.原始凭证

c.专用凭证

d.记账凭证

e.一次性凭证

f.多次性凭证

7.货币资金的清查方法有()。

a.实地盘点清查

b.技术推算清查

c.现金清查

d.银行存款清查

e.全面清楚

f.局部清查

8.预付账款的核算应包括()。

a.施工前预付款

b.中期支付款

c.预付款项

d.竣工决算款

e.收回货物

f.期货折旧

9.影响固定资产折旧的主要因素有()。

a.固定资产的数量

b.固定资产的原价

c.固定资产的质量

d.固定资产的耐用程度

e.固定资产的净残值

f.固定资产的使用年限

10.公路企业的收入,按其经营业务的主次不同可分为()。

a.主营业务收入

b.次营业务收入

c.其他业务收入

d.个体营业收入

e.集体营业收入

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇十

1、施工过程中最高的行为准则是( a )

a、合同 b、法律 c、建筑法 d、事实

2、由于第三方原因造成的损失,承包商应向( b )进行索赔

a、第三方 b、业主 c、工程师 d、代理人

3、下列选项中说法正确的是( b )

a、索赔发生在工程建设各阶段,但在施工竣工后发生较多

b、承包商可以向业主提出索赔,业主也可以向承包商提出索赔

c、总索赔比单项索赔要更易处理和解决

d、工程师对索赔的反驳,应该把承包人当作对立面,但应公正

4、对于审核索赔计算且注意的问题,下列说法有误的一项是( b )

a、工程量表中的单价是综合单价

b、停工损失中,以日工费计算

c、闲置人员不应计算在此期间的奖金、福利等报酬。通常采取人工单价乘以折算系数计算

d、正确区分停工损失与因监理工程师临时改变工作内容或作业方法的功率降低损失的区别

5、解决工程建设索赔最理想的方法是( c )

a、提交仲裁解决 b、工程师分析、解决

c、通过协商解决 d、第三方介入解决

6.依据《中华人民共和国合同法》的'规定,出现(a )订立的合同,当事人可以向人民法院起诉,请求变更合同。

a.对方以胁迫手段

b.损害国家利益

c.对方有过错

d.损害当事人利益

7.设计合同示范文本规定,设计人的基本责任是( a )。

a.保证设计质量

b.完成施工图设计

c.配合施工

d.保护发包人的知识产权

8.招标人对任何一位投标人所提问题的回答,应(b )。

a.发送给提出问题的投标人

b.发送给每一位投标人,并注明提出问题的投标人名称

c.发送给每一位投标人,但不必说明问题的来源

d.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容

9.施工合同示范文本规定,发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息,其支付应付款的贷款利息是从(d  )起。

a.开工日期前7天

b.承包人发生预付通知之日起

c.开工之日

d.约定应付款付款之日

施工合同条件中,业主提供的支付保函的担保期限至(d  )。

a.监理工程师分发接收证书

b.缺陷责任期满后3个月

c.承包商圆满完成施工任务

d.缺陷制作期满后6个月

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇十一

1.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。

a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算

b.承包人收到通知未参加计量,工程师自行计量的结果有效

c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加

d.承包人原因造成返工的工程量不予计量

e.工程师未通知承包人参加计量,其计量结果有效

2.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。

a.固定总价合同的价款是不可调整的

b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同,但单价合同不属于

c.约定范围内的风险由承包人承担,但是约定范围外的风险由发包人承担

e.在约定的风险范围内合同价款不做调整

3.下列关于施工合同履行过程中,有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。

a.工程师不能按时参加验收,须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

b.工程师未能按时提出延期要求,不参加验收,承包人可自行组织验收

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录

e.由于工程师没有参与验收,则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

4.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。

a.对符合竣工验收条件的工程,由发包人组织验收

b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

c.工程严禁任何部分甩项竣工

d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日,为承包人修改后再次验收通过之日

e.竣工验收合格的工程移交发包人使用

5.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。

a.标准化合同协议书内要求填写合同价款

b.非招标工程的合同价款,由当事人依据工程预算书协商,填写在协议书内

d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况

e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出

6.下列关于对设计错误的`处理正确的是(bce)。

a.由于设计人员错误造成损失,设计人采取补救措施的,设计费不变

c.损失严重的,应向发包人支付赔偿金

d.赔偿金累计总额应不超过设计费用

e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算,写入相关条款

7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。

a.编制方案设计 b.费用的支付

c.设备设计的编制 d.参加初步审查

e.参与工程施工招标

8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。

a.发包人应提供的资料 b.费用的支付

c.双方责任 d.工程概况

e.违约责任

9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。

a.工期较长工程 b.工期较短工程

c.施工简单工程 d.施工复杂工程

e.紧急工程

10.按施工合同示范文本规定,应由承包人承担的工作不包括(ab)。

a.确定水准点和坐标控制点

b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点

c.提供进度统计报表

d.提供和维修围栏设施

e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇十二

1.我国现行的监理费计算方法有(abcd)。

a.按监理工程概预算的百分比计算

b.按参与监理工作的年度平均人数计算

c.由甲乙双方按商定的其他方法计算

d.中外合资、合作、外商独资的工程项目,参照国际标准协商确定

e.按委托人提出的方法

2.根据《建设工程委托监理合同》规定,监理人对(ace)有建议权。

a.生产工艺设计变更

b.工程分包人的资格

c.确定设计标准

d.调换承包人工作不力的有关人员

e.选择工程总承包人

3.监理人的附加工作包括(cde)。

a.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作

b.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间

c.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量

d.非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间

e.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准

4.关于监理人的责任限度说法错误的是(de)。

a.监理人在责任期内,因过失造成损失,要负监理失职的责任

b.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责

c.不对第三方违反合同规定的`质量要求和完工时限承担责任

d.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失,承担相应责任

e.因监理人失职造成损失,监理应承担全部责任

5.设计合同履行过程中,发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质,发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括(ad)。

a.发包人与设计协商并经设计人同意

b.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同

c.该部分设计成果需经设计人审查批准

d.设计人不对该部分的设计质量承担责任

e.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

6.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工,则应做的工作不包括(ace)。

a.向承包人发出必须提前竣工的指令b.与承包人协商并签订提前竣工协议

c.负责修改施工进度计划d.为承包人提供赶工的便利条件

e.减少对工程质量的检测试验项目

施工合同条件规定的指定分包商,其特点不包括(ac)。

a.由业主选定并管理

b.与承包商签订合同

c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支

d.承担不属于承包商应完成工作的施工

e.由承包商负责协调管理

8.按照fidic施工分包合同条件对索赔管理的规定,下列表述错误的是( ac)。

a.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告

b.当分包商的损失原因属于业主,也只能向承包商提出索赔要求

c.当分包商的损失原因属于业主,如果不能获得索赔补偿时,应由承包商承担

d.由于承包商原因引起的索赔,工程师不予处理

e.分包商没有按规定程序索赔,承包商不承担责任

9.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。

a.双方提名的成员代表各自的单方利益

b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务

c.提交仲裁时,可以继续被任命为仲裁人

e.没有另一方的同意,任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议

10.在fidic《施工合同条件》中,承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(abe)等。

a.不可预见的外界条件

b.施工中遇到文物和古迹

c.异常不利的气候条件

d.业主或其他承包人的干扰

e.后续法规的调整

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇十三

1.施工招标划分合同工作范围时,应考虑的影响因素包括()。

a.有利于本地区的承包商

b.有利于本系统的承包商

c.施工内容的专业要求

d.避免施上现场的交叉干扰

e.对项目建设总投资的影响

2.应由监理工程师签发的文件包括()。

a.临时支付证书

b.竣工结算支付证书

c.最终报表

d.最终支付证书

e.结清单

9.代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中,应()。

a.以自己的名义签定合同

b.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志

c.在授权范围内单独与第三方谈判合同

d.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务

e.在合同内约定委托人和第三方的权利义务

4.建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()。

a.批准招标申请

b.审核招标文件

c.负责编制标底

d.参加开标会议

e.监督评标过程

5.按照fidic合同条件的规定,在()期限内承包商都有权提出索赔。

a.合同签字日到发布开工令日

b.开工令日到颁发工程移交证书日

c.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日

d.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日

e.结清单生效日之后到提出合同争议日

6.下列合同中,属于主合同的.是()。

a.施工承包合同

b.施工分包合同

c.担保合同

d.监理合同

e.工程保险合同

7.在fidic土木工程施工合同条件中,()属业主的风险。

a.战争、动乱等

b.工伤事故

c.正常的恶劣天气

d.设计不当造成的损失和破坏

e.业主提前使用永久工程一部分造成的损失利破坏

f.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

8.仲裁协议包括如下()内容。

a.请求仲裁的意思表示

b.不向法院起诉的承诺

c.仲裁事项

d.双方争议的解决方式

e.所选定的仲裁委员会

f.争议调解人

9.监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时,主要比较()等方面内容。

a.监理上作目标设置的合理性

b.项目监理班子组织机构的完备性

c.工作计划的可行性

d.承诺保证提前竣工时间的长短

e.提交的方案是否有创新性

10.评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格,认真研究招标文件,至少应了解和熟悉以下内容()。

a.招标的目标

b.招标项目的范围和性质

c.招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款

d.招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素

e.工程的施工质量评定标准

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇十四

1.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用(b)的方式请投标人予以说明。

a.书面形式 b.澄清问题会

c.口头形式 d.询问

2.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划,因此不同标的招标需满足相应的条件,下列条件中不属于招标前期应满足的要求是(d)。

a.立项批准 b.资金到位

c.报建批准 d.成立法人

3.采用评标价法评标时,应当遵循的原则包括(a)。

a.以评标价最低的标书为最优

b.以投标报价最低的标书为最优

c.技术建议带来的实际经济效益,按预定的方法折算后,增加投标价

d.中标后按评标价格签订合同价

4.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元,合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错,但甲方是主要过错方,应承担75%的过错责任。则损失的承担应为(b)。

a.各自承担自己的损失

b.甲方赔偿乙方1万元损失

c.甲方赔偿乙方2万元损失

d.甲方赔偿乙方4万元损失

5.下列选项中不能作为抵押的是(b)。

a.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

b.土地所有权

c.抵押人所有的机器、交通工具

d.抵押人的房屋及地上定着物

6.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时,(b)日合同成立。

a.要约生效

b.承诺生效

c.双方当事人签字或者盖章

d.附生效期限的合同期限界至

7.合同法律关系是指合同法律规范调整的`当事人在民事流转过程中形成的(d)关系。

a.债权人与债务人

b.代理人与被代理人

c.法人与自然人

d.权利与义务

8.按照市场行情约定价格的合同,合同履行时市场行情发生波动,则(d)。

a.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行

b.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行

c.无论上涨还是下降均按新价格执行

d.无论上涨还是下降均按原合同价格执行

9.下列财产中,(a)可作为抵押物进行抵押。

a.抵押人所有的房屋

b.抵押人有权使用的集体土地所有权

c.依法被查封的财产

d.抵押人所有的支票

10.合同法律关系的客体不包括(b)

a.物

b.法人

c.行为

d.智力成果

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇十五

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况。

1.工程名称:______________________。

2.工程地点:______________________。

3.工程规模:______________________。

4.工程概算投资额或建筑安装工程费:______________________。

二、词语限定。

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件。

1.协议书;。

2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);。

3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);。

4.专用条件;。

5.通用条件;。

6.附录,即:

附录a相关服务的范围和内容。

附录b委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师。

总监理工程师姓名:______________________,身份证号码:______________________,注册号:______________________。

五、签约酬金。

签约酬金(大写):______________________(?______________________)。

包括:

1.监理酬金:______________________。

2.相关服务酬金:______________________。

其中:

(1)勘察阶段服务酬金:______________________。

(2)设计阶段服务酬金:______________________。

(3)保修阶段服务酬金:______________________。

(4)其他相关服务酬金:______________________。

六、期限。

1.监理期限:

自年月日起至年月日止。

2.相关服务期限:

(1)勘察阶段服务期限自年月日起至年月日止。

(2)设计阶段服务期限自年月日起至年月日止。

(3)保修阶段服务期限自年月日起至年月日止。

(4)其他相关服务期限自年月日起至年月日止。

七、双方承诺。

1.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立。

1.订立时间:年月日。

2.订立地点:______________________。

3.本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。

委托人:(盖章)。

住所:

邮政编码:

法定代表人或其授权的代理人:(签字)。

开户银行:

账号:

电话:

传真:

电子邮箱:

监理人:(盖章)。

住所:

邮政编码:

法定代表人或其授权的代理人:(签字)。

开户银行:

账号:

电话:

传真:

电子邮箱:

一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称本工程)概况如下:

工程名称:_________;。

工程地点:_________;。

工程规模:_________;。

总投资:_________;。

监理范围:_________。

二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分:

1.监理委托函或中标函;。

4.在实施过程中共同签署的补充与修正文件。

四、监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。

本合同的监理业务自_________年_________月_________日开始实施,至_________年_________月_________日完成。本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本_________份,各执_________份。

业主(盖章):_________监理单位(盖章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

地址:_________地址:_________。

开户银行:_________开户银行:_________。

帐号:_________帐号:_________。

邮政编码:_________邮政编码:_________。

电话:_________电话:_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

签订地点:_________签订地点:_________。

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇十六

   根据________(审批权力机关)批准的________建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件,按照《国家建设征用土地条例》规定,经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和____人民政府审查批准,经甲乙双方实地查看、协商一致,特签订本合同,以供双方共同遵守。

   第一条征用土地数量及方位。

   甲方征用乙方土地共____亩,其中稻田____亩,水塘____亩,菜地____亩,坡地____亩,宅基地____亩,林木____亩,共有树木____株。所征土地东起____,南起____,西起____,北起____.

   第二条征用土地的各类补偿费和安置补助费。

   1.根据____省(或自治区、直辖市)政府关于征用土地的补偿规定,各类耕地(包括菜地)按该地年产值的倍(一般为该耕地年产值的三至六倍)补偿。征用无收益的土地,不予补偿。(征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准,按省、自治区、直辖市政府制定的办法执行;征用城市郊区的菜地,还应按当地政府的有关规定,向国家缴纳新菜地开发基金。)。

   2.根据____省(或自治区、直辖市)政府的规定,所征土地上的青苗按该地年产值的____%补偿,所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按____办法补偿。房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施,甲方一律不予补偿。

   3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核定,稻田按平均亩产稻谷为____公斤,每公斤折计价____元,年产值每亩核定为____元;旱地按平均亩产玉米(或小麦)____公斤,每公斤计价____元,年产值每亩核定为____元;菜地按平均亩产大白菜____公斤计算,每公斤计价____元,年产值每亩核定为____元。

   4.根据《国家建设征用土地条例》的规定,乙方需要安置的农业人口数,按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地的数量计算,共计____人;甲方对乙方农业人口的安置补助费标准,按所征耕地每亩产值的二至三倍计算(年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算,但每亩耕地的安置补助费,最高不得超过其年产值的10倍);征用宅基地不付安置补助费(征用园地、鱼塘、藕塘、林地、牧场、草原等土地的安置补助费,按省、市、自治区政府制定的标准计算)。

   甲乙双方在本合同上签字,并实地勘验征用地界、定立永久性界桩后____日内,甲方向乙方一次(或商定于某段时期内几次)支付全部各类补偿费、安置补助费共____元(其中,土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的20倍),付款均通过建设银行转帐托付。

   第三条减免公、余粮交售任务。

   甲乙双方按照____人民政府的规定,根据被征土地的亩数,向____人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。实际减免量,以____人民政府的批文为准。

   第四条安置办法。

   乙方因被征用土地造成农业剩余劳力,甲方应向有关单位联系,采取以下第(____)项办法解决:

   1.发展农业生产。甲方协助乙方改良土壤,兴修水利,改善耕作条件;在可能和合理的条件下,经县、市土地管理机关批准,适当开荒,扩大耕种面积;也可由甲方结合工程施工帮助造地,但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。

   2.发展工副业生产。在符合国家有关规定的条件下,甲方帮助乙方因地制宜,兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业,但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。

   3.迁组或并组。土地已被征完或基本征完的村民小组,在有条件地方,可以组织迁组;也可按照自愿互利的原则,与附近村民小组合并,甲方要积极为乙方迁组或并组创造条件。

   (按照上述途径确实安置不完的剩余劳动力,经____省(或自治区或直辖市)人民政府批准,在劳动计划范围内,符合条件的可以安排到集体所有制单位就业,并将相应的安置补助费转拨给吸收劳动力的单位;甲方如有招工指标,经____省(或自治区或直辖市)人民政府同意,也可以选招其中符合条件的当工人,并相应核减被征地单位的安置补助费。乙方的土地被征完,又不具备迁组、并组条件的,乙方原有的农业户口,经省(或自治区、或直辖市)人民政府审查批准,可转为非农业户口或城镇户口,乙方原有集体所有的财产和所得的补偿费、安置补助费,由县市以上人民政府与有关乡村商定处理,用于组织生产和不能就业人口的生活补助。)。

   乙方用补偿费和安置补助费兴建生产生活设施所需建设物资,乡村能够解决的,由乡村自行解决;乡村不能解决的,由当地政府协助解决;地方无法解决少数统配部管物资,经县(或市)土地管理机关审查核实后,由甲方随同建设项目向国家有关部门申请分配,物资价款由乙方支付。

   第五条甲方的责任。

   1.甲方征用土地上有青苗的,在不影响工程正常进行的情况下,应当等待乙方收获,不得铲毁;凡在当地一个耕种收获期内尚不需要使用的土地,甲方应当与乙方签订协议,允许乙方耕种。

   2.甲方已征用2年还不使用的土地(铁路沿线以及因安全防护等特殊需要,符合国家规定的留用土地,不得视为征用未用的土地),除经原批准征地的机关同意延期使用的土地外,当地县(或市)人民政府有权收回处理,甲乙方均不得擅自侵占或处理。

   3.甲方如逾期不向乙方支付征地的各种补偿费和安置补助费,乙方可凭本合同正本申请建设银行从甲方银行帐户内拨付,并可请求甲方按银行关于延期付款的规定偿付违约金。

   第六条乙方的责任。

   1.自本合同订立之日起,乙方有责任告知所属村民不得在征用土地内种植作物,不得砍伐林木和损坏其他附着物,有违反者,乙方必须赔偿甲方的损失。经甲方同意在征用地上种植作物的,乙方应统一安排,不得逾期。

   2.乙方在本合同订立后需在征用土地上架设电线、兴修沟渠等,应经甲方同意,乙方应在不影响建设工程的前提下动工,否则按侵犯公有财产报请有关机关处理。

   第七条工程临时用地。

   甲方在工程施工过程中,需要建设材料堆场、运输通路和其他临时设施的,应当尽量在征地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的,由甲方向原批准工程项目用地的主管机关提出临时用地数量和期限的申请,经批准后,同乙方签订临时用地协议,并按乙方前三年土地平均年产值逐年给予补偿。甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期满,应当恢复乙方土地的耕种条件,及时归还乙方,或按恢复土地耕种条件的工作量向乙方支付费用。

   第八条其他约定。

   ____________________________________________________________.

   本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,双方协商不能解决的,可报请建设工程管理部门和____县(或市)政府调解,调解不成的,可报请合同管理机关仲裁,也可提请有管辖权的人民法院裁决。

   本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送____人民政府、计委、建委、建设银行、农委……各留存一份。

   征用土地单位(甲方):________________(盖章)。

   代表人:________________。

   ____年____月____日。

   被征土地单位(乙方):________________(盖章)。

   代表人:________________。

   ____年____月____日。

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇十七

1.工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是(  )。

a.物

b.财

c.行为

d.智力成果

答案:d

2.担保方式中的保证,实际运用过程中应理解为(  )。

a.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务

b.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务

c.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务

d.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务

答案:c

3.依据《担保法》,只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是(  )。

a.保证

b.抵押

c.质押

d.定金

答案:d

4.某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后,在合同约定保险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。则应由(  )。

a.保险公司承担全部损失

b.保险公司承担除外责任以外的全部损失

c.业主自行承担全部损失

d.业主和保险公司协商分担损失

答案:c

5.合同公证与鉴证的相同点是(  )。

a.目的、法律效力、原则

b.范围、性质、目的

c.目的`、原则、内容

d.法律效力、目的、性质

答案:c

6.依据《合同法》的规定,合同形式中不属于书面合同形式的是(  )。

a.传真

b.电子邮件

c.登记

d.信件

答案:c

7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在 (  )到达要约人。

a.要约到达受要约人之前

b.承诺通知到达要约人之前

c.承诺通知发出之前

d.承诺通知到达要约人之后

答案:b

8.执行政府定价的合同,当事人一方逾期提取货物,遇到政府上调价格时,应当按(  )执行。

a.原价格

b.新价格

c.市场价格

d.原价和新价的平均价格

答案:b

9.经发包人同意后,承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关(  )的规定。

a.债权转让

b.债务承担

c.由第三人向债权人履行债务

d.债务人向第三人履行债务

答案:c

10.合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当(  )确定费用负担的责任。

a.按交易习惯

b.依据合同的相关条款

c.签订补充协议

d.按履行义务一方承担的原则

答案:c

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇十八

1、合同法律关系由(  )等要素构成。

a、主体 b、客体 c、行为 d、事件 e、内容

2、担保方式包括( )等。

a、保证 b、抵押 c、质押 d、预付款 e、定金

3、在下列几种情形中,( )合同是可变更的合同。

a、损害公共利益的

b、以合法活动掩盖非法目的的

c、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的

d、因重大误解而订立的

e、在订立合同时显失公平的

4、合同生效后,当事人对合同价款约定不明确的,可以按照( )确定的价格履行。

a、协议补充

b、按照有关合同条款确定

c、按照交易习惯确定

d、按照订立合同时履行地的市场价格履行

e、按照订立合同订立地的市场价格履行

5、在合同促裁制度中,首席仲裁员由( )

a、当事人共同选定

b、仲裁申请人选定

c、未申请仲裁一方当事人选定

d、当事人共同委托仲裁委员会主任指定

e、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定

6、在下列行为中,( )属于要约邀请。

a、价目表的寄送

b、招标公告

c、投标

d、招标说明书

e、不含价格的商业广告

7、合同当事人承担违约责任的形式有( )。

a、支付违约金 b、支付赔偿金 c、返回财产

d、追缴财产 e、继续履行

8、中标通知书发出后的30天内,双方应按照( )订立书面合同。

a.招标文件

b.中标人的投标文件

c.最后修改投标文件后确定的价格

d.综合所有投标文件中最优的内容

e.最后修改投标文件后确定的工期

9、在监理合同中,( )是监理人的权利。

a.工程建设有关事项和工程设计的建议权

b.对其他合同承包人的选定权

c.委托监理工程重大事项的决定权

d.获得酬金的权利

e.工程建设有关协作单位组织协调的主持权

10.大型项目的评标中,( )是初评的`工作内容。

a.对各投标书实施方案和计划进行实际性评价与比较

b.投标人的资格

c.投标保证有效性

d.报送资料的完整性

e.投标书与招标文件的要求有无实质性背离

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇十九

1.质量是指“一组固有特性满足要求的程度”,其中:“要求”是指(  )的需要和期望。

a.供方和需方

b.组织和个人

c.明示和隐含

d.一般和特殊

2.任何建筑产品在适用、耐久、安全、可靠、经济以及与环境的协调等方面都必须满足基本要求,但不同专业的工程,其环境条件、技术经济条件的差异使其质量特征有不同的(  )。

a.侧重面

b.选择范围

c.内含界定

d.内在关系

3.加强隐蔽工程质量验收和资料管理,是基于工程质量具有(  )的特点而提出的要求。

a.影响因素多

b.波动大

c.终检局限性

d.评价方法特殊性

4.选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节,工程承发包管理属于(  )的管理职能。

a.业主

b.政府

c.监理单位

d.施工单位

5.在设计展开阶段,监理工程师进行质量控制的工作内容之一是(  )。

a.优选设计单位

b.编制设计大纲

c.参与主要材料、设备选型

d.提供设计基础资料

6.按施工层次划分工程质量控制的系统过程时,最基本的控制对象是(  )。

a.原材料和构配件

b.施工机械和设备

c.施工作业过程

d.分部工程

7.对于规模大、工艺复杂需要分期出图的工程项目,承包单位要求分阶段报审施工组织设计的,应该经过(  )批准。

a.建设单位

b.设计单位

c.监理单位

d.质监部门

8.监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中应该要求承包商向供货方索取(  ),用于证明其质量符合要求。

a.质量计划

b.质量文件

c.质量信息

d.质量手册

9.施工总承包单位应将所签订的分包协议副本报送(  )备案。

a.建设单位

b.建设单位代表

c.监理工程师

d.设计单位

10.施工作业技术交底的'目的在于加强承包人对(  )施工人员的技术指导。

a.单项工程

b.单位工程

c.分部工程

d.分项工程

11.施工过程中,材料复检需要见证取样的,见证由(  )负责。

a.业主代表

b.政府质量监督员

c.监理工程师

d.施工项目经理

12.监理工程师对施工质量的检查验收,必须在承包单位自检合格的基础之上进行,自检是指(  )。

a.工序作业者的自检验

b.前后工序交接检验

c.专职质检员的检验

d.作业者自检、交接检和专检

13.承包单位要求变更或修改设计图纸的某些内容时,按现行规范规定应该向项目监理机构提交(  )请求批准。

a.设计变更单

b.技术修改单

c.工程变更单

d.技术核定单

14.当隐蔽工程列为质量见证点时,监理工程师应按规定到场监督检查。除见证施工过程外还需见证(  )。

a.施工环境状况

b.施工作业条件

c.劳动组织及工种配合状况

d.隐蔽部位的覆盖过程

15.在填方工程的密实度检验中监理工程师可以通过(  )控制检测取点及布置的合理性。

a.作业管理

b.计量管理

c.计划管理

d.组织管理

16.监理工程师可使用指令文件及一般管理文书,控制承包单位的施工质量管理行为。下列文件中,属指令文件的是(  )。

a.监理工程师通知

b.监理工程师函

c.施工例会记录

d.协调事项备忘录

17.生产厂方直接运至工地组装、调试的大型设备,应在其自检合格后,由(  )组织复核,经复核合格才能予以验收。

a.建设单位代表

b.监理工程师

c.施工总承包单位

d.设备系统的运营单位

18.大型设备基础在设备安装就位前,监理工程师应按规定程序对其进行质量验收,土建施工部门应提交(  )供监理工程师审查。

a.混凝土强度测试报告

b.基础预压及沉降观测记录

c.施工依据及质量控制资料

d.基础预埋件的规格清单

19.在建筑工程施工验收统一标准的规范体系中,作为支持性标准的施工工艺操作规程属于(  )标准。

a.企业

b.行业

c.部门

d.国家

20.对检验批基本质量起决定性作用的主控项目,必须全部符合有关(  )的规定。

a.检验技术规程

b.专业工程验收规范

c.统一验收标准

c.工程监理规范

精选建设工程监理合同示范文本练习题通用篇二十

为了帮助考生们更顺利地参加监理工程师考试,下面是小编为大家搜索整理的关于监理工程师《合同管理》考前练习题,欢迎参考学习,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生培训网!

第 1 题

某单位为了解决职工住房问题,与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同, 该合同法律关系客体是指( )。

a.物

b.行为

c.智力成果

d.货币

正确答案:a,

第 2 题

下列关于代理的叙述,不正确的是( )。

a.代理的民事责任由被代理人承担

b.代理人以_己的名义实施代理行为

c.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

d.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

正确答案:b,

第 3 题

下列财产中,( )可作为抵押物进行抵押。

a.抵押人所有的房屋

b.抵押人有权使用的集体土地所有权

c.依法被?封的财产

d.抵押人所有的支票

正确答案:a,

第 4 题

按照《合同法》的规定,下列文件属于要约的是( )。

a.招标公告

b.投标书

c.寄送的价h表

d.招股说明书

正确答案:b,

第 5 题

甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本,与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同( )。

a.有效,但应由采购员向乙公司支付货款

b.有效,由甲施工企业向乙公司支付货款

c.无效,由采购员向乙公司支付货款

d.无效,甲施工企业退货,乙公司的损失由采购员承担

正确答案:b,

第 6 题

如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议,若因一方的违约行为,另一方按约定的程序终止了合同,双方发生了争议,此争议应当由( )进行处理。

a.终止合同方选定的仲裁委员会

b.违约方选定的仲裁委员会

c.双方选定的仲裁委员会

d.有管辖权的人民法院

正确答案:c,

第 7 题

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是( )。

a.乙、丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人

b.乙、丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可

c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

正确答案:d,

第 8 题

按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按( )的顺序进行。

a.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

b.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格

c.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

d.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

正确答案:c,

第 9 题

按照市场行情约定价格的合同,合同履行时市场行情发生波动,则( )。

a.无论上涨还是下降均按新价格执行

b.无论上涨还是下降均按原合同价执行

c.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行

d.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行

正确答案:b,

第 10 题

由第三人向债权人履行债务时,在合同履行期限内( )。

a.债权人可要求第三人履行债务

b.债权人可强迫第三人履行债务

c.债权人应要求债务人履行债务

d.债权人可强迫债务人履行债务

正确答案:a,

第 11 题

某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同,合同约定:设备公司向建设单位供货2台空调,其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的( )。

a.债权转让

b.合同变更

c.债务转移

d.合同转让

正确答案:a,

第 12 题

依据《合同法》,下列有关承担违约责任的说法中,错误的是( )。

a.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

b.违约金和定金可以同时选用

c.承担违约责任的条件采用严格责任原则

d.违约金和赔偿损失不能同时使用

正确答案:b,

第 13 题

某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为8000万元人民币,该项目( )。

a.必须公开招标

b.必须邀请招标

c.可直接委托发包

d.必须聘请招标代理机构委托发包

正确答案:c,

第 14 题

招标的资格预审须知中规定,采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时,应当( )。

a.仅允许排名前五名的投标人参加投标

b.改变预审合格标准,只设合格分,不限制合格者数量

c.由排名第七的递补,维持六家投标人

d.重新进行资格预审

正确答案:c,

第 15 题

投标人现场考察后,以书面形式提出质疑,招标人给予书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时,( )。

a.投标人应要求招标人继续解释

您可能关注的文档