2023年工程设计合同版(汇总14篇)

合同的主要目的是明确各方的权益和义务，以便双方达成共识和交付。在签订合同之前，我们需要充分了解对方的信誉和经营状况。如果你需要制定合同，可以咨询专业律师或法律顾问，以确保合同的合法性和有效性。

工程设计合同版篇一

订立合同双方：

建设单位：_____，以下简称甲方;

设计单位：_____，以下简称乙方;

经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

甲方委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为_____平方米，批准总投资为___万元，建设地点在____。

1.甲方应在____年__月__日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在____年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料的准确性负责。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给第三方重复使用。

1.乙方必须在____年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在____年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在____年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式___份，技术设计文件一式___份，施工图设计文件一式___份，甲方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。___年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。

(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同。具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按___元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

本设计合同生效后___天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的____%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后___天内，甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后___天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取___%奖励乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日___元计算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误___天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付相应的赔偿责任。

(略)

__________。

本合同自___年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力。但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向___仲裁委员会申请仲裁(向人民法院起诉)。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

建设单位(甲方)： 设计单位(乙方)：

法定代表人：_______ 法定代表人：_______

联系人：_________ 联系人：_________

通讯处：_________ 通讯处：_________

电话或电报：_______ 电话或电报：_______

开户银行：________ 开户银行：________

帐号：__________ 帐号：__________

___年__月__日订

附：

(1)______设计项目收费表;

(2)______工程设计补充协议书。

工程设计合同版篇二

委托方(甲方):。

承包方(乙方):。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等有关规定，并结合甲方配电建设工程的实际情况，乙方接受甲方委托承接配电工程设计，确保设计图纸通过供电部门的审查。现为了充分明确合同各方在合同中的权利、义务和责任，经合同双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

二、工程地点:。

三、设计内容和主要工作量。

10kv线路(电气)、10kv用户开闭所、7930kva三个变电所电气和低压出线开关下桩头设计。(由甲方将土建电气设计配线负荷表提供给电力设计单位)。

四、委托事项。

本工程由甲方委托乙方组织设计。乙方以总承包方式负责该工程的设计至图纸加盖供电部门的审核章后移交甲方。

甲方负责提供供电方案答复意见书、场所平面图、出线名称和各出线负荷。

六、工程期限。

1、乙方于合同签订后，在个工作日内完成设计出图工作，并具备送审条件。

2、如遇下列情况，工期应作相应顺延:。

2.1甲方不能按时提供资料;。

2.3本工程项目中设计方案发生重大变更的;。

2.4非乙方原因造成影响工程进度的;。

2.5人力不可抗拒的因素而耽误工期的。

2.6因接入系统和外网因素影响而耽误工期的。

七、合同价款、支付方式及调整。

1、合同价款:本合同工程设计费(含税价，人民币):万元整;预付定金为万元。余款在设计图纸通过供电公司审核且加盖审核章后甲方一次性付完。

2、价款调整。

1.不采用可调方式，乙方包干。

2.符合第7条4款调整条件的可作相应调整。

3、可调整的条件。

3.1额外增加或附加的工程量;。

4、调整的方式:。

乙方将合同价调整的原因、金额以书面形式通知甲方，经甲方签字，以作为合同方结算的依据。

八、双方权利与义务。

1、甲方。

1.1甲方是本设计工程的投资者，可对设计项目进行检查、监督;。

1.2履行完成本合同中所约定的事项;。

1.3乙方在设计过程中如有需要甲方配合、协调工作时，甲方应以予帮助;。

2、乙方。

2.1在合同约定期限内完成甲方所委托事项;。

2.3工程设计通过供电公司审核，且甲方付清设计费余款，3日内乙方将本工程有关设计图纸加盖供电公司审核章后移交甲方。

2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

九、质量保证。

本合同所委托项目:乙方确保设计图纸符合国家和当地供电公司的要求和规定。

十、违约和争议。

1、任何一方违反上述约定条款，不履行或不完全合适地履行双方约定或法定的义务，均是有悖协议的违约行为，应承担相应的违约责任。

2、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方首先应友好协商解决;如协商未果，则任何一方均有权提请人民法院对争议内容进行裁决。

十一、不可抗力。

因不可抗力事件导致本合同不能执行，则合同双方均不需对此负责。“不可抗力”指地震、台风、火灾、战争、政府干预、罢工、自然灾害和其他不可预见或避免的事故。由于不可抗力而导致不能履行合同的一方，应以书面通知对方，并于十五天内提供不可抗力的详细情况，以及有效证明文件。

十二、合同的生效与变更。

本合同生效后，任何一方无故解除合同，受损的一方有权向对方要求补偿所直接发生的所有与执行本合同有关的损失。

本合同生效后，合同双方均不得擅自对合同内容(包括附件)作任何单方面的修改。如任何一方需对合同的内容作出变更、修改或补充的建议，都必须以书面形式向对方提出，在征得对方签署人会签同意后，方可生效实施。

十三、本合同一式四份，双方各执两份，双方签章之日起生效。待工程竣工交付，费用结清一年后失效。

十四、本合同中如遇有涉及与供电相关部门的协调事宜，乙方将负责与供电相关部门协调解决;其他未尽事宜，双方另作商定。

甲方:。

乙方:。

签订时间:。

工程设计合同版篇三

设计单位：_______________________________。

设计编号：_______________________________。

合同编号：_______________________________。

建设单位：__________________，以下简称甲方;。

设计单位：__________________，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

1.甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)，燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。

甲方在____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计设计文件(包括概预算文件，材料设备清单)。

大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的`批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取____%奖励乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日____元计算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

________________________________________________________________。

本合同自一九____年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。

本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式___份，送计委，建委建行......等单位各留存一份。

_________年______月_______日。

_________年______月_______日。

工程设计合同版篇四

受托方(乙方)：________________________。

签订时间：______________________________。

签订地点：______________________________。

深圳市知识产权局深圳市工商行政管理局印制。

委托方(甲方)：__________________________。

注册地址：________________________________。

法定代表人：______________________________。

项目联系人：______________________________。

联系方式：________________________________。

通讯地址：________________________________。

电话：____________________________________。

传真：____________________________________。

电子信箱：________________________________。

受托方(乙方)：__________________________。

注册地址：_______________________________。

法定代表人：______________________________。

项目联系人：______________________________。

联系方式：________________________________。

通讯地址：________________________________。

电话：____________________________________。

传真：____________________________________。

电子信箱：________________________________。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国著作权法》及其他相关法律法规，双方就甲方委托乙方设计_________________________________作品事项，在真实、充分表达各自意愿的基础上，经过平等协商，达成如下协议(简称本合同)，由双方共同恪守。

第一条[合同标的]。

1.本合同委托作品的要求：

(1)设计作品的内容(如填写空格不够，可另作附件)：

(2)设计作品的用途及使用范围(如填写空格不够，可另作附件)：

(3)设计作品的交付时间：

(4)甲方对乙方主要设计工作人员的要求：

2.在本合同履行过程中，如甲方提出新的设计要求，双方可就设计费的调整、设计成果的交付时间等相关事宜另行签订协议。

3.乙方保证所交付的设计作品具有独创性、不存在任何权利瑕疵，包括但不限于知识产权瑕疵，否则因此引起的任何法律责任由乙方负责;乙方为完成本合同委托事项而需要使用他人作品的，应保证得到该作品著作权人的有效授权。

第二条[基础资料]。

1.甲方应向乙方提供的基础资料及协作事项如下：

(4)本合同履行完毕后，前述基础资料按以下方式处理：

2.甲方保证所提供的基础资料不存在任何权利瑕疵，包括但不限于知识产权瑕疵，否则因此引起的任何法律责任由甲方负责。

3.乙方在收到基础资料后应立即检查签收。如乙方认为基础资料不符合本条要求，应向甲方说明理由，要求甲方尽快重新提供。

4.在设计过程中，如果乙方发现基础资料存在错误或前后不符的情况，应当及时通知甲方。如确属基础资料存在错误或前后不符而产生的延误及损失由甲方负责。

5.无论乙方是否书面通知甲方，告知基础资料存在错误或前后不符的情况，均不免除甲方就其基础资料存在错误或前后不符应承担的责任。

第三条。

1.乙方应在本合同生效后___日内向甲方提交设计工作计划。设计工作计划应包括以下主要内容，乙方应严格按照工作计划开展设计工作：

2.本合同履行过程中，乙方应根据甲方的合理要求提交书面工作进度报告，以使甲方及时了解设计工作的阶段性进展。

第四条[设计建议]。

甲方有权对乙方的设计提出建议，以使乙方设计的委托作品更符合甲方要求。甲方提出的建议，如果构成一个新的设计要求，双方可就设计费的调整、设计成果的交付时间等安排另行签订协议。

第五条[工作转让]。

未经甲方同意，乙方不得将本合同委托作品设计的主要工作转让第三人承担，但在紧急情况下乙方为维护甲方的利益需要转委托的除外。

第六条[成果转让]。

乙方不得在向甲方交付委托设计作品之前，自行将委托设计作品转让给第三人。双方另有约定的除外。

第七条[交付方式]。

乙方应当按以下方式向甲方交付委托作品：

1.交付时间：______年___月___日前交付。

2.交付地点为以下第__种：

(1)甲方住所地当面交付;。

(2)乙方住所地当面交付;。

(3)其他________________________________________________________。

3.交付的载体选择以下第__种形式：

(1)纸质版本;。

(2)电子版本;。

(3)其他形式的载体_____________________________________________。

第八条[评审验收]。

1.双方同意将验收委托设计作品的评审标准、评审人员组成、评审程序作为本合同的附件，另行约定。

2.双方同意选择以下第___种方式对乙方完成的委托设计作品进行验收：

(3)其他____________________________________________________________________________________________________________________________。

第九条[权利归属]。

1.设计完成作品的著作权归___方所有。

2.委托作品著作权归属乙方的，甲方在约定的使用范围内享有使用作品的权利;双方没有约定具体使用作品范围的，甲方可以在委托创作的特定目的范围内免费使用该作品，但使用前需付清合同中约定的价款。

第十条[合同价款]。

1.甲方按以下约定支付合同价款：

(2)设计完成的作品的著作权归乙方所有的，价款总额为人民币：__________元整(大写)，即rmb：__________(小写)。此价款应包括委托作品设计工作报酬和委托作品著作权许可费用。

2.甲方在签订本合同时，应支付定金人民币：_______________元整(大写)，即rmb：_________(小写)。剩余价款按下列第__种方式支付。

(2)分阶段支付。甲方应按下表的约定向乙方支付各阶段价款：

3.乙方账户信息为：

第十一条[诚信保密]。

双方应遵守的诚信义务和保密义务如下：

(1)不得假借订立合同恶意进行磋商，否则给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任;。

(3)双方同意，在甲方足额支付全部合同价款前，甲方应对乙方交付的设计成果严格保密，除为评审设计成果外，甲方不得使用，也不得披露给任何第三方。乙方在接受委托作品设计过程中接触到甲方的商业秘密，应当遵守保密义务，否则给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

第十二条[违约责任]。

任何一方违反本合同，给对方造成损失的，按以下约定承担违约责任：

(5)如一方违反其义务、承诺和保证，则应赔偿另一方的损失，以及另一方为保护其合法权益而支付的合理费用，包括但不限于律师费和诉讼费，另有约定的除外。

第十三条[合同变更]。

对本合同内容的变更和补充均应由双方另行签署书面文件，变更和补充后的内容若与原合同有冲突的，以修改后的文件为准。

第十四条[合同解除]。

1.发生下列情况之一，甲方可以单方解除本合同，并有权要求赔偿损失：

(2)乙方将本合同项下的设计成果未经甲方同意披露给第三人或用于本合同以外目的的。

2.发生下列情况之一，乙方可以单方解除本合同，并有权要求赔偿损失：

(2)未经乙方同意，甲方为评审设计成果以外的目的使用本合同项下的设计成果或违反本合同的约定披露乙方设计成果的。

第十五条[项目联系]。

1.双方之间的所有联络均可通过项目联系人进行，项目联系人承担以下责任：

2.联络信息如果以邮寄方式发送的，以回执上注明的收件日期为送达日期;如果以专人送达方式发送，交收件人签收后即视为送达。联络信息如果以传真或电子邮件发送，发件人应立即用其他联络方式通知收件人。除非收件人在传真或电子邮件发送后[3]个工作日内书面确认收到该传真或电子邮件，该联络信息视为未送达。

3.任何一方如更改项目联系人、地址或其他联系方式，应提前7天通知另一方。

第十六条[争议解决]。

双方因履行本合同发生的争议，应当协商解决，协商不成的，按照以下第___种方式解决：

(1)向当地仲裁委员会申请仲裁;。

(2)向人民法院提起诉讼;。

(3)其他方式：_________________________________________________。

第十七条[其他事项]。

双方约定本合同其他相关事项为：_________________________________。

第十八条[合同效力]。

本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式___份，甲、乙双方各执___份，均具同等法律效力。

双方授权代表签署如下：

甲方全称：_____________乙方全称：_____________。

(盖章)(盖章)。

工程设计合同版篇五

发包人（甲方）与设计人（乙方）经协商一致签订本合同，合同条款如下：

1、2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件、

1、3建设工程批准文件、见附件一、

1、4城市规划管理部门批准文件、见附件二、

3、8钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成、

4、1发包人责任

4、2设计人责任

4、2、2设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限、

本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，向北京市规划委员会申请调解，调解不成时，采取下列第（）种方式解决：

1、向北京仲裁委员会申请仲裁；

2、向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁（限涉外合同）；

3、向有管辖权的人民法院提起诉讼、

合同签订地点：北京市

工程设计合同版篇六

乙方：

甲方委托乙方承担 水利用、污水回送专用管线规划设计项目 的管道工程规划设计，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

3、建设工程批准文件。

名称： 水利用、污水回送专用管线规划设计项目

工程地点为:从先污水处理厂开始下穿高速公路至北周公路太阳能发电厂南端，沿北周公路西侧向北至甲方，自来水从东环路与北一环路交叉路口垃圾中转站接入，沿东环路至北周公路下穿高速公路后与中水利用、污水回送专用管线汇集并排铺设至甲方。具体详见附件一《项目示意图》。

设计内容：乙方应严格执行部、省、集团等相关工程规划标准、设计规范及甲方对工程设计的特殊要求，完成甲方水利用、污水回送及自来水专用管线建设的现场测绘及施工设计。

1、 根据“设计委托书”中规定的时间要求，完成规定的设计内容（经过相关部门审查合格的3套完整施工设计图）。

2、 设计文件交付时间：20xx年 月 日前。

1、本合同规划、使用设计费合计为 元（大写： ），上述费用已经包含乙方所有费用，费用为含税金价格，乙方不得另行要求其他费用。

2、支付办法：施工设计通过会审、设计图纸交付后，乙方开具全额增值税发票后30个工作日内甲方支付设计费的100%。

1.1、甲方向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

1.2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

1.3、签订本合同作为乙方设计开工的标志。

1.4、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。

1.5、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作便利。

2.1、乙方应按国家规定和有关技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

2.2、设计合理使用年限为50年。

2.3、负责对设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

2.4、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。

2.5、由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

2.6、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方的合同设计费金额。

2.7、乙方交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查，并根据审查结论负责有关内容做必要调整补充。

工程设计合同版篇七

甲乙双方于_______年____月___日签署了《________工程设计合同》(以下简称“原合同”)，因等原因，经双方友好协商提前解除原合同，达成协议如下：

一、甲乙双方同意于_______年____月___日提前解除原合同。

三、甲乙双方确认：因原合同的签署及提前解除的相关事宜均在本协议中均以明确，甲方无须承担其他任何费用和责任。

四、本协议自双方盖章后生效。

五、本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

(以下无正文)。

甲方：___________。

法定代表人或授权代表签字：____________。

注册地址：_____________。

主要办事机构所在地：__________。

联系电话：__________传真：___________。

_____年____月____日。

乙方：____________。

法定代表人或授权代表签字：____________。

注册地址：_____________。

主要办事机构所在地：________________。

联系电话：______________。

传真：_____________。

_______年____月___日。

工程设计合同版篇八

建设单位：____________________。

以下简称甲方；

设计单位：____________________。

以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

甲主委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，批准总投资为______万元，建设地点在____________。

1、甲方应在______年______月______日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在______年______月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。

2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按______元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

本设计合同生效后______天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付______%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后______天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

1、在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取______%奖励乙方。

2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日______元计算增付设计费。

3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误______天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的______%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

____________________________________________________________。

本合同自_______年______月______日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式______份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

建设单位（甲方）：___________。

设计单位（乙方）：__________。

代表人：______________________。

代表人：_____________________。

联系人：______________________。

联系人：_____________________。

通讯处：______________________。

通讯处：_____________________。

电话或电报：__________________。

电话或电报：________________。

开户银行：____________________。

开户银行：___________________。

帐号：________________________。

帐号：_______________________。

______年______月______日订。

工程设计合同版篇九

工程名称：工程地点:合同编号：

设计证书等级：发包人：

承包人：

签订日期：年月日

发包人：承包人：

发包人委托承包人承担xx道路建设工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1现行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程设计市场管理规定》等相关法律法规。

1.2国家及地方现行有关建设工程设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。

1.4发包人对工程的要求和标准符合国家现行相关标准。第二条承包范围：

2.1本项目规划红线范围内的方案设计。设计范围为：工程红线范围内的需涉及的所有建筑设计（完成工程竣工验收所必须的所有建筑设计），包括但不限于以下内容：估算总序号1分项项目名称规模设计阶段及内容方案初设施工图投资（万元）估算设计费（元）1、承包人承担的设计任务和工作：xx道路建设工程项目的方案设计、说明初步设计、施工图设计，配合发包人完成方案报建。附属建筑工程等所有设计及项目概算资料全套等工作内容，以及施工现场配合服务。2、在工程建设过程中，因发包人原因需承包人做出设计修改、变更或增加设计工作量，相应修改、变更增加设计的设计费其设计费已包含在合同设计费总额中。如上述设计的修改、变更或减少设计相应设计费占到本合同设计费总额10%，双方根据本合同另行签订补充协议。3、根据成华府发【20xx】6号文件设计评审要求，项目方案设计评审完成后，承包人需按照区评审中心出具的评审意见进行优化修改设计，发包人不再支付优化修改设计服务费。若承包人不对设计进行优化修改的，发包人有权结合市场设计收费行情，对设计费作一定扣减。

第三条发包人应向承包人提交的有关资料及文件：（发包人根据项目要求设定）。

序号1234。

发包人应按合同条款的有关规定，按时向承包人支付设计费用。5.3支付时间。

发包人应按合同书规定的时间支付设计费用。承包人应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请，设计费支付进度详见下表：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，但发包人不对其完整性、正确性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

6.1.2除施工图审查合格后因政策法规、用地条件、规划要求等不可抗力造成的变更外，发包人不承担在本项目竣工验收合格前的其它任何变更设计费用。

6.1.3发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。

6.1.4发包人负责办理设计文件的技术审查和行政审查，并有权要求承包人配合。

6.1.5承包人在不违反设计规范前提下，根据甲方要求及有关主管部门意见进行施工图设计修改并完成设计审查、取得相关主管部门合格审查批复意见。甲方修改要求均以书面传真方式确认。

6.1.6业主有权对承包人承担在本合同约定的工作范围和内容(合同)中的设计工作做出适当地调整，因新增的工作量造成设计费增加的，设计费不再进行调整，承包人应当无条件接受。若因业主、规划等原因导致项目规模、投资额减小，引发的设计修改、变更或减少设计相应设计费占到本合同设计费总额10%，具体缩减金额经甲乙双方协商后另行签订补充协议。

6.2承包人责任：

6.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计采用的主要技术标准是：根据国家、省、市现行相关设计规范、规定执行。

6.2.3设计合理使用年限为50年。

6.2.4承包人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5承包人应全力配合发包人办理设计文件的技术审查和行政审查。6.2.6承包人应按发包人要求的数量提供所有为完成设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。发包人要求设计人派专人根据需要及时到施工现场进行配合与解决有关问题：

（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

（5）参加本工程的交工、竣工验收，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。

若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，承包人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。

6.2.7承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

6.2.8重大设计需要修改变更的，承包人接到发包人通知后，主设计师须在48小时内到场，一般变更在3个工作日内作出变更修改设计，提交给发包人，复杂变更设计提交时间双方进行协商后确定。

6.2.9承包人应按发包人要求完成本合同约定承包范围外的设计工作，若该承包范围外设计工作量较小，则发包人不再向承包人支付费用；若该承包范围外设计工作量较大，发包人可根据承包范围外设计工作量的多少给予承包人适当补偿，该补偿金额由发包人与承包人协商确定。

6.3设计文件应得到发包人、发包人上级主管部门、规划部门、建设主管部门、移交部门的认可。

6.4设计过程中承包人和发包人应紧密配合，发包人对承包人的合理意见承包人应予采纳。

6.5人员保证与变更：

（1）承包人应安排比选文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。

（2）如果承包人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，承包人应立即出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，承包人有权拒绝。承包人在事先取得发包人的同意后可以更换所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。

（3）承包人的工作进度没有达到承包人投标书中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加承包人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

第七条违约责任7.1发包人违约责任。

（1）由于发包人变更设计项目、规模、条件，或提供的资料不准确，或对其所提交资料作较大修改，或未按期提供设计必需的资料、工作条件，而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计，承包人可要求发包人延长一定的日期提交成果资料，承包人实际消耗的工作量不予以增加费用。

（2）发包人超过合同规定的日期支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额0.2%的逾期违约金。逾期超过30天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

(3)在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非承包人原因造成），应书面通知承包人，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗时，在（1万元以下范围内）增付和结清设计费，同时结束合同关系。

7.2承包人违约责任。

（1）承包人将设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包的，发包人将有权中止合同，并计扣发包人合同价5%～10%的违约金。

（2）承包人未按照国家现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据成果资料进行工程设计，或承包人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，发包人将计扣承包人合同价5%～10%的违约金。

人延迟履行超过30天，视为承包人不能履行合同，发包人有权解除本合同。

（4）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由设计负责继续完善设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，计扣承包人合同价10%的违约金。

（5）承包人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和承包人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每延期15天（不足15天按15天计），发包人将按施工配合阶段费用总金额的5%计扣承包人的违约金。

（6）因承包人错误而造成一般质量事故的，承包人除向发包人支付设计费用的5%作为违约金外，承包人还应无偿继续完善设计。

（7）因承包人错误而造成重大质量事故的，发包人有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

第八条其他。

8.1承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由承包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定承包人交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数，承包人按实际发生价格另收工本费。

8.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.3发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.5本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决，协商不成的,不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，可依法向合同签订所在地（成都市成华区）法院起诉。

8.6本合同一式捌份，发包人叁份，承包人伍份。8.7本合同经双方签章之日正式生效。

8.8本合同生效后，按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.9本合同未尽事宜，双方协商并签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.10其它约定事项：因设计原因造成结算价高于中标价的，设计单位须赔偿发包人相应损失。赔偿金额不超过设计费总金额。

发包人名称：承包人名称：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：

经办人：

审核人：

委托代理人：经办人：审核人：签订日期：

工程设计合同版篇十

设计阶段：方案设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段的配合。

甲方：

乙方：

签订日期：年月日

甲方：

乙方：

经方案比选甲方委托乙方承担夜景亮化设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《建筑工程勘察设计合同管理方法》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

1.4甲方提供并经双方认可的资料。

第二条本合同设计项目范围及内容：夜景亮化设计。

第三条本合同设计项目工作阶段及成果。

乙方按照本工程的工程进度分三个阶段进行。

第一阶段：方案设计阶段。

2.1考察现有道路环境条件，包括地面条件、边界以及道路内外的视觉效果。

2.2收集及整理有关图片及其它相关资料，设计阶段与甲方相互协调及开会讨论目前所有的图纸和资料，使之与设计主旨一致。

2.3方案设计阶段的工作成果如下：

（1）反映总体设计的效果图；

（2）说明设计构思的有关分析图、设计效果图；

（3）表达主要设计构思及设计特色的方案一份。

第二阶段：施工图设计阶段。

2.4提供详细的施工设计图纸。

2.5协助甲方编制工程进度安排。

2.6制备及编制材料表有关的工程规范。协助甲方审理工程量清单，以便于甲方制订招标及合约文件。

2.7与甲方一起，为投标单位提供招标答疑。

2.8出席有关的工程协调会议。

2.9其他；

第三阶段：施工阶段的配合。

2.10乙方在施工图完成后，需与甲方代表、工程承包商一同出席设计交底会议。

2.14甲方或施工方在工程过程中要改动设计或物料，必须先书面通知乙方；

2.15对甲方解决工程施工中出现的技术性问题，乙方必须予以及时的技术支持，在保证工程质量及设计效果的前提下提出解决方案。

3、设计费用支付安排。

双方本着友好协商原则确定设计费为人民币（大写）：，（如甲方需。

提供设计灯型样品，样品费用另行计算）；

3.1设计费结算与支付方式：

本合同设计费用按照以下二个阶段支付：

合同签订后支付设计费总额的30%，设计图纸交付后支付设计费总额的30%，施工图交付后支付设计费总额的30%，照明工程竣工验收后十五日内一次性支付剩余设计费。

第四条双方责任。

4.1甲方责任。

4.1.1甲方按本合同第三规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

人转让或用与本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应付法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

4.2乙方责任。

4.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料。并对设计图纸的安全性负责。若因为设计缺陷造成甲方或第三方的伤害及损失，乙方有相应的赔偿义务。

4.2.2乙方采用的主要技术标准是：

（1）国家和地方的现行政策、法规、技术规程和规范。

4.2.3设计合理使用年限为10年。

4.2.4乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

4.2.5乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第五条违约责任。

5.1乙方对设计资料及文件出现的遗漏和错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度乙方责任大小向甲方支付赔偿金。赔偿金由双方商定，最高额为全额设计费。

5.2由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付，应减收该项目应收设计费的千分之二。

第六条其他。

6.1本工程设计资料及文件中，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商、甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

6.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

6.3本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，协商不成的按下列两种方式解决：

（一）提交工程所在地仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

6.4本合同一式4份，甲方2份，乙方2份。

6.5本合同经双方签章后生效。

6.6双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

6.7本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方名称：乙方名称：

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）。

委托代理人：委托代理人：

人工堆造山体特色景观工程设计。

工程设计合同版篇十一

委托单位：(以下简称甲方)

勘测设计单位：(以下简称乙方)

一、设计依据：

二、勘测设计项目、规模及范围：

三、勘测设计主要技术要求：

根据国家、电力工业部(含电力规划设计协会)有关电力勘测设计的规程、规定、导则等技术标准及要求执行。

四、勘测设计基础资料和外部协议：

甲方应向乙方提供设计基础资料和外部协议。科目如下：

1、设计委托书，该工程设计范围、最终设计规模以及本期设计规模;

2、项目政府相关批文;

3、线路资产所有方对甲方要求迁改的线路的迁改答复书。

五、完成设计成果时间按具体项目补充协议确定。施工期间，乙方有随时到场服务的义务。竣工验收投运一月后，提交竣工图。

六、设计成果文件份数：

乙方向甲方提交设计成果文件份数规定如下表：

七、勘测设计内容的名称、规模及设计费见下表：

八、双方责任：

1、甲方：

(1)按时提供有关设计基础资料，并对资料的可靠性负责。

(2)按本合同规定支付勘测设计费，甲方应根据乙方的设计进度，按时付款给乙方。

(3)维护乙方设计成果，不得擅自修改，未经乙方同意

不得转让给第三方及本工程以外的其它工程使用。

(4)负责安排以及主持办理施工交底会。

(5)参加乙方组织的施工图设计成果审查。

2、乙方：

(1)乙方在勘测设计过程中应严格执行国家及有关部门颁发的对电力工程设计方面的规程、规范、设施的要求及对概预算编制的规定要求，进行本项目的勘测设计工作。按时提供各阶段设计文件及概预算书。若因甲方原因(如范围有变动、方案更改、未按时审查等)乙方可顺延。

(2)配合进行图纸交底，解决施工过程中有关设计上的问题。

(3)负责向甲方提供安装图及补充的材料，工程安装的预算费用等全套资料。

(4)参加甲方安排设计审查以及图纸交底。

3、违约责任：

(1)、如因甲方变更计划(如停、缓、改)而解除合同时，甲方已付给乙方的勘测设计费，乙方不予退回。

(2)、如因甲方变更设计要求，提供的资料不准确或未按时提供勘测设计上必须具备的资料，而造成设计返工、窝工或需改设计，甲方应按乙方实耗返工的工作量另行增加勘测设计费，工期并顺延。

(3)、如因乙方责任推迟提供设计图纸及设计文件，超过

一周以上，则每延长一天扣勘测设计费10%，但总扣累计不得超过勘测设计费总额的20%。因乙方设计错误造成工程质量事故，乙方除免收损失部分的设计费。损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的2% 。

(4)、如因人力不能抗拒的原因，影响勘测设计图纸、文件等迟期交付时，则不作甲乙双方违约。

九、合同有效期及合同份数：

1、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收并结清勘测设计费后本合同自行失效。

2、合同份数：本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等效力。

十、其他：

本合同如有未尽事宜，须经双方按实际情况协商确定。

委托方单位名称：承接方单位名称：

(盖章) (盖章)

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

工程设计合同版篇十二

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及现行的有关工程勘测、设计管理法规及规章，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

一、项目概况。

1、项目名称：

2、项目地点：

二、项目内容。

2、设计依据：国家相关标准及甲方委托文件。

三、设计周期：设计总周期：10天。

四、设计费用及付款方式。

1、本合同总价款为元人民币。

2、设计阶段设计费支付进度及付款方式：

1.合同签订交元预付款，设计合格后付清全部设计费。

2.设计图完毕后，以电子形式交付甲方审核，待甲方确认无误后，甲方付款至总价款的60%，即9600元。经甲方同意，乙方晒图6套，并加盖设计章，开据普通发票，交付甲方时，甲方付清剩余尾款,即3400元。

2.设计费用以方式支付。

五、甲方责任。

1、甲方应委托全权代表与乙方在本工程期间保持联络协调。

2、甲方按本合同时间要求，向乙方提供相关文件资料，并对其完整性、正确性及时限性负责;若甲方提供文件资料不及时，则乙方提交设计时间可相应顺延;乙方对甲方提供的文件资料认为不符合要求应于收到的3日内书面回复，并提出具体要求，否则视为甲方提供的文件资料符合要求。

3、合同生效后，如甲方无故要求终止或解除合同，已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付相应的费用。

6、甲方应按本合同第四条的规定向乙方支付设计费用。

六、乙方责任。

1、乙方应根据甲方的要求及提供的资料制定出计划书及项目进度表，并明确对甲方的具体技术、服务承诺，作为合同的附件。

2、本合同规定的内容、时间、份数及要求向甲方提供符合深度要求的设计文件，如不符合甲方要求，应无偿修改直至甲方满意，因此造成的甲方损失及进度计划延误由乙方全额承担相关责任。

3、合同生效后，乙方应在设计过程中主动前往甲方现场进行调研，并为甲方相关材料、设施的选定提供建议和意见，做好对甲方的设计服务工作，并对设计方案施工提供指导。

4、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍承担甲方损失费用;。

5、乙方的设计方案应符合现行国家及地规，并遵循甲方设计任务书的要求，乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，所发生的费用由乙方承担,,因此造成的质量责任由乙方承担，并赔偿甲方的全部损失。

6、由于乙方的原因，延误了按本合同规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目的全部设计费的3%，延误3天，仍不能交付，甲方有权解除合同。

7、乙方负责进行必要的.工程设计以及设计后期的技术服务和技术咨询。乙方应从专业的角度对设计方案进行优化分析，尽量降低工程造价，得到甲方认可后，甲方按标准奖励。

8、因乙方设计原因造成工程浪费或返工，造成损失占该设计工程总造价5%以上的，由乙方负责赔偿。

9、乙方不得向第三方扩散、转让向甲方提交的设计成果，如发生以上情况，甲方有权索赔。

10、由于甲方未及时提供基础资料造成乙方工作中断的，乙方可相应顺延设计文件提交期限。

11、乙方提交相关的设计成果后，应根据甲方的要求及时参加设计评审，并根据审查结论的要求进行必要的调整修改，并按规定的时限提交相应的文件、资料，并向甲方进行技术交底，处理有关设计问题并参加项目竣工验收。

七、其他约定。

1、乙方到现场调研、汇报费等一切开支以及税费自理，甲方根据项目实际情况尽量向乙方提供工作便利。

2、甲乙双方在工程设计中均以文字形式进行文件往来。

八、附件：

1、本协议经双方签章后生效。

2、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3、因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由乙方所在地人民法院裁决。

4、甲方应提供工程批准文件、建设用地规划许可证、地质勘查复印件。

授权单位：_____________设计单位：山东建隆实业股份有限公司。

工程设计合同版篇十三

合同编号：

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

委托方（甲方）：住所地：法定代表人：项目联系人：通讯地址：电话：传真：电子信箱：受托方（乙方）：住所地：法定代表人：项目联系人：通讯地址：电话：传真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就提供主体结构改造加固设计专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1．技术服务的目标：

2．技术服务的内容：由乙方再委托安徽省建筑工程质监二站承担）。

第二条乙方按下列要求完成技术服务工作：

1．技。

2．技术服务时间：

3．技。

第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：该建筑物相关原始档案资料及后期维修改造资料。

2．提供工作条件：

（1）（2）。

第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1．技术服务费：

2．技术服务费由甲方支付给乙方。具体支付方式和时间如下：合同签订后支付20%定金；余款在交付成果时付清。

第五条双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

第六条双方确定：

1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归（甲、双）方所有。

2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双（乙、双）方所有。

第七条双方确定，在本合同有效期内，甲方指定甲方项目联系人，乙方指定陈信堂为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第八条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第1、2种方式处理：

1．提交仲裁委员会仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

第九条本合同一式。

第十条本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）法定代表人／委托代理人：年月日。

乙方：（盖章）法定代表人／委托代理人：年月日。

工程设计合同版篇十四

甲方：_____________________。

乙方：______________________。

甲方，经上级批准，文号____建__________________工程。建筑面积____m2，工程项目的投资额：_____万元。现委托乙方承担设计任务，经双方协商一致，签定合同如下：

一．甲乙双方签定合同生效后，乙方在有关设计资料齐全后进行设计，于___天内完成____图，经有关部门审查批准后，于___天内（年月日）完成施工图设计。

二．甲方应将__________________________________设计资料与有关文件送交乙方，作为设计的依据。

三．乙方根据甲方委托工程项目的范围和资料承担设计任务。

四．参照国家计委收费标准，本工程设计费（按造价的____%）计人民币______元。

五．本工程设计费分_____次支付：第一次，在签定合同后，甲方应即向乙方预付设计费总额的30%，计人民币______元作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）；第二次，在完成方案设计后，甲方应即向乙方再付设计费总额的30%，计人民币______元（不含定金）；第三次，在完成全部施工图后，甲方应即向乙方结清全部工程设计费，计人民币_____元。（如需编制预算，乙方另行收取预算编制费），甲方在付清全部设计费后，向乙方领取设计图纸和文件。

六．乙方供给甲方方案图一式一份，施工图一式五份，预算文件一式一份不另行收费。

七．乙方按国家有关规定，对所承担设计任务的建设工程项目，应配合施工进行设计技术交底和参加施工各阶段的工程验收。

八．如由于甲方带给设计资料不全或延迟提交时间而影响设计工作，则原协议的进度相应推迟。

九．在设计前或设计过程中，如需要出差，其差旅费均由甲方承担。

十．甲方委托乙方承担本合同资料之外的工作服务，另行支付费用。

十一．由于甲方变更计划或带给的资料错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，甲方应按乙方所耗的工作量向乙方支付返工费。

十二．本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份。

十三．本合同经双方签字及首付款到位后生效，合同壹个月后仍未生效，即自行终止。（复印无效）。

十四．双方履行完合同规定的义务后，本合同即自行终止。