包干合同范文合集范本(优质12篇)

合同的签署是商业活动中的重要环节，涉及到双方的利益和风险管理。在合同起草之前，需要明确双方合作的目标和期望。合同是法律上约定双方权利和义务关系的书面文件，一份有效的合同可以为合同双方提供法律保障。在商业交易中，合同是非常重要的法律文件。通过签订合同，双方确认了交易的内容和条款，合同可以明确约定双方的权益和责任。根据法律规定，合同要具备特定的形式和要素才能成立。合同是商业活动中不可或缺的法律工具，合同的内容可以涉及价格、期限、履行方式等方面。如何撰写一份合法有效的合同是非常关键的，合同的起草要遵守合同法的相关规定。在合同中，每个条款都需要精细而准确地表达意思，合同的内容要明确清晰，以避免后期产生争议。以下是一些合同样本，供参考和借鉴，接下来是一些常见合同格式，可以根据具体情况进行调整。

包干合同范文合集范本篇一

（固定价款）

合同编号：

发包人：

承包人：

第一部分 协议书

发包人（发包方）：

承包人（承包方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：工程

工程地点：

承包方式：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：竣工日期：

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币元（大写） （含税） ；除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：年 月 日

合同订立地点：

在同时满足下列条件时，本合同即告生效：

双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用 章。 （此页以下无正文）

（此页为签字页无正文）

发包人： 承包人：

（公章） （公章）

地 址： 地 址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电 话：电 话：

传 真：传 真：

开户银行：开户银行：

帐 号：帐 号：

邮政编码： 邮政编码：第二部分 通用条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、省级以上建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

包干合同范文合集范本篇二

发包人(发包方)：

承包人(承包方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况。

工程名称：工程。

工程地点：灵武市宁东镇宝丰能源项目区内。

承包方式：

二、工程承包范围。

承包范围：

三、合同工期。

开工日期：竣工日期：

四、质量标准。

工程质量标准：

五、合同价款。

按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币元(大写)(含税);除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书。

2、本合同专用条款。

3、本合同通用条款。

4、标准、规范及有关技术文件。

5、图纸。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

合同订立时间：年月日。

合同订立地点：

在同时满足下列条件时，本合同即告生效：

双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用章。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

包干合同范文合集范本篇三

发包人(发包方)：

承包人(承包方)：

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况。

工程名称：工程。

工程地点：灵武市宁东镇宝丰能源项目区内。

承包方式：

二、工程承包范围。

承包范围：

三、合同工期。

开工日期：竣工日期：

四、质量标准。

工程质量标准：

五、合同价款。

按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币元(大写)(含税);除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书。

2、本合同专用条款。

3、本合同通用条款。

4、标准、规范及有关技术文件。

5、图纸。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

包干合同范文合集范本篇四

甲方：

乙方：

甲、乙双方就 装饰装修工程争议事宜经平等协商后达成以下补充意见：

一、双方议定该工程总包价(一口价)由原合同小写 元修订为大写：人民币贰佰壹拾捌万零伍佰玖拾伍元整(小写： 元)，该金额包含本项目内的基础施工、高层加建、开挖地下室及乙方施工效果图中与装修有关的所有费用。该工程为交钥匙工程，乙方不得再以其他任何理由要求增加工程款。负一层东侧地下室(尚未开挖)工程量及主材另计。

二、本工程的验收标准：甲乙双方在最终验收时以甲方签名的施工图纸为准;变更工程以甲方签名的《工程变更单》为准;效果图中有装修项目但图纸中没有的，以效果图为准。效果图中的家用电器、家私、窗帘、装饰品不在乙方承包范围内。

三、经双方协定，原主合同及附件条款不变，该补充协议与原签署的主合同及文件有冲突的，以本协议为准。

四、原协议中因乙方工作失误导致施工项目及材料(如橱柜、电线)遗漏预算的，由乙方自行负责(甲方概不负责补充费用)。原主合同中的洁具、灯具、大理石双方协定由甲方自行负责购买，乙方负责安装施工，甲方不另付其人工费。

五、甲方同意向乙方追加工程款人民币30万元(已包含在合同总价款2，180，595元中)，该款项是高层加建、已开挖地下室部分工程款及其相应装修费用，该30万元中含5万元的艺术涂料款，甲方选择的艺术涂料的货款总额超过5万元部分由甲方另行支付。乙方合同项下的主材含主合同内及加建、挖建等增加工程等所有项目内的楼梯扶手、房间实木复合门、铁艺门、马赛克、木地板、中式橱柜、西式橱柜、衣柜等。

六、工程款的支付方式：乙方根据工程进度的需要，应在用款十天前向甲方提交申请付款报告，甲方在收到乙方的申请报告后一周内安排付款。

七、本协议一式两份，甲方双方各执一份，自双方协议签字盖章之日起生效。

八、原协议约定争议管辖作废，因主合同及本补充协议引起的争议由广州市黄埔区人民法院管辖。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 ________年____月____日

包干合同范文合集范本篇五

（固定价款）。

发包人：

承包人：

第一部分协议书。

发包人（发包方）：

承包人（承包方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况。

工程名称：工程。

工程地点：

承包方式：

二、工程承包范围。

承包范围：

三、合同工期。

开工日期：竣工日期：

四、质量标准。

工程质量标准：

五、合同价款。

按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币元（大写）（含税）；除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书。

2、本合同专用条款。

3、本合同通用条款。

4、标准、规范及有关技术文件。

5、图纸。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

合同订立时间：年月日。

合同订立地点：

在同时满足下列条件时，本合同即告生效：

双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用章。（此页以下无正文）。

（此页为签字页无正文）。

发包人：承包人：

（公章）（公章）。

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款。

一、词语定义及合同文件。

1、词语定义。

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、省级以上建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

雇佣合同集合五篇。

雇佣合同集合九篇。

集合资金信托合同。

包干合同范文合集范本篇六

法人代表：_________。

承包方：_________（简称乙方）。

企业经营者：_________。

甲、乙双方经协商，签订本合同。

一、承包期限：_________。

二、承包形式为下列第_________种：

1．定额补贴，超亏不补，减亏全留。

（1）承包期间，财政共给乙方亏损补贴_________元，其中_________年_________元；_________年_________元；_________年_________元。

（2）乙方亏损超出上述定额，由乙方自行解决。解决办法为：_________。

（3）乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。

2．亏损补贴，减亏分成。

乙方的全部亏损，由财政给予补贴；减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成：_________年，甲方_________％，乙方_________％；_________年，甲方_________％，乙方_________％；_________年，甲方_________％，乙方_________％。

三、减亏留成的使用。

四、主要经济技术指标。

_________。

五、技术改造任务。

_________。

六、固定资产的增值和维护。

_________。

承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动，并有义务（一）_________；（二）_________；（三）_________。

八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

九、违约责任。

_________。

十、对企业经营者的奖惩。

奖励：_________。

处罚：_________。

十一、争议的解决方式。

_________。

十二、合同的生效条件和生效日期

_________。

十三、其他事项。

_________。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。

地址：_________地址：_________。

法人代表（签章）：_________企业经营者（签章）：_________。

代理人（签章）：_________代理人（签章）：_________。

签订地点：_________签订地点：_________。

附件。

承包方即乙方如是个人时，应在合同最后署个人姓名并盖章，企业经营者（签章）一栏不必填写。

包干合同范文合集范本篇七

承包方：_________________，简称乙方。

企业经营者：_______________________。

根据_________________________，经双方协商，签订本合同。

上缴利润基数包干，超收分成。

自______年____月____日起至____年____月____日止，共____年。

______年实现利润____元，上缴利润____元，____年实现利润____元，上缴利润____元；年实现利润____元，上缴利润____元。

乙方超额完成上缴利润指标时，根据超额部分的数额，以下列比例进行分配。

____年，超收数额在____元以下的，甲方____％，乙方____％；超收数额在____元以上的，甲方____％，乙方____％。

____年，超收数额在____元以下的，甲方_____％，乙方____％；超收部分在____元以上的，甲方_____％，乙方_____％。

_____年，超收数额在_____以下的，甲方_____％，乙方_____％；超收部分在_____元以上的，甲方_____％，乙方_____％。

乙方对利润分成部分，根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金；

生产发展基金：_____年为_____％，_____年为_____％，_____年为_______％。

（一）固定资产增值：总额为______元，其中_____年____元，_______年______元，______年______元。

甲方在下列违约情况下，应负的责任是：

乙方在下列违约情况下，应负的责任是：

（一）交_____仲裁委员会裁决；

（二）交______人民法院审判。

本合同自_____时起生效。合同正本一式2份，甲乙双方各执1份；副本1式____份，分送_______。副本和正本有同等效力。

甲方：（公章）______________________。

地址：_______________________________。

法人代表（签章）：___________________。

代理人（签章）：_____________________。

乙方：（公章或个人签章）____________。

地址：_______________________________。

企业经营者（签章）：_________________。

签约日期：_________年_______月_____日

签约地点：___________________________。

雇佣合同汇编六篇。

贸易合同汇编五篇。

赠与合同汇编四篇。

包干合同范文合集范本篇八

发包人(发包方)：

承包人(承包方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 工程

工程地点： 灵武市宁东镇宝丰能源项目区内

承包方式：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期： 竣工日期：

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币 元(大写) (含税) ;除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

包干合同范文合集范本篇九

企业经营者_____________________________。

甲、乙双方经协商，签订本合同。

一、承包期限：____________________________。

二、承包形式为下列第____种：

1.定额补贴，超亏不补，减亏全留。

(1)承包期间，财政共给乙方亏损补贴__________元，其中________年________元;________年______元;_____年______元。

(3)乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。

2.亏损补贴，减亏分成。

乙方的全部亏损，由财政给予补贴：减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成;________年，甲方______%，乙方______%;_____年，甲方______%，乙方______%;________年，甲方______%，乙方______%。

三、减亏留成的使用。

四、主要经济技术指标：_________________________。

五、技术改造任务：_________________________。

八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

企业经营者______________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定权。

九、违约责任：_________________________。

十、对企业经营者的奖惩。

奖励：_________________________。

处罚：_________________________。

十一、争议的解决方式：_________________________。

十二、合同的生效条件和生效日期：_________________

十三、其他事项。

包干合同范文合集范本篇十

发包方：_________（简称甲方）。

法人代表：_________承包方：_________（简称乙方）。

企业经营者：_________甲、乙双方经协商，签订本合同。

一、承包期限：_________。

二、承包形式为下列第_________种：

1．定额补贴，超亏不补，减亏全留。

（1）承包期间，财政共给乙方亏损补贴_________元，其中________年_________元；________年_________元；________年_________元。

（2）乙方亏损超出上述定额，由乙方自行解决。解决办法为：_________。

（3）乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。

2．亏损补贴，减亏分成。

乙方的全部亏损，由财政给予补贴；减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成：________年，甲方_________％，乙方_________％；________年，甲方_________％，乙方_________％；________年，甲方_________％，乙方_________％。

三、减亏留成的使用。

四、主要经济技术指标_________。

五、技术改造任务_________。

六、固定资产的增值和维护_________。

（一）_________；

（二）_________；

（三）_________。

八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

九、违约责任。

_________。

十、对企业经营者的奖惩。

奖励：_________。

处罚：_________。

十一、争议的解决方式。

_________。

十二、合同的生效条件和生效日期

_________。

十三、其他事项。

_________甲方（盖章）：_________。

乙方（盖章）：_________。

地址：_________。

地址：_________。

法人代表（签章）：_________。

企业经营者（签章）：_________。

代理人（签章）：_________。

代理人（签章）：_________。

________年____月____日。

________年____月____日。

签订地点：_________。

签订地点：_________。

聘用合同实用。

(实用)汽车租赁合同。

【推荐】实用借款合同。

实用借款合同【热门】。

包干合同范文合集范本篇十一

双方根据_________，协商签订本合同。

一、承包内容：_________。

二、承包经营期限：自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，共_________年。

三、承包形式：税后承包金（递增）包干。

四、承包方上交承包金数额：承包方按_________（递增）_________％比例上交承包金。承包方上交承包金时间按_________计算，即：_________年_________月交_________元；_________年_________月交_________元；_________。

五、承包经营风险担保方式：风险抵押金或风险保证金保函。承包者须于每年的_________月_________日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金，数额为人民币_________元。风险保证金、保函须以银行不可撤销、被承包企业可以单方面提款的形式提供。

六、企业留利部分：生产发展基金_________％，福利基金_________％，奖励基金_________％。

七、主要经济技术指标：

2、承包期间净资产应保持或增值总额不低于_________万元，其中_________年_________万元；_________年_________万元；_________。

3、企业资产的维护：设备完好率达到_________％；固定资产净值率_________％。

4、闲置资产的处理办法：_________。

5、新产品开发_________项，主要新产品是_________。

6、承包期间技术改造技术投资总额_________元；_________年为_________；_________年为_________元；_________。

八、承包经营前企业的亏损和／或债务的处理：_________。

九、双方的权利与义务

（一）发包方：

2、负责办理本承包合同的审批、变更、注销等批准和登记手续；

（二）承包方：

5、承包经营期间，若以被承包企业的名义贷款，须经发包方董事会同意；

6、所得承包收入应依法缴纳所得税；

十、承包经营期间，企业债务的安全线为当年承包利润的总额的_________。

十一、承包期间对企业原有人员的安排：_________。

十二、承包期间企业的劳动管理：_________。

十三、承包期间工资、福利管理：_________。

十四、承包期间企业的保险办理：_________。

十五、承包经营期间因执行承包合同而同其他公司、企业、个人等引起的纠纷的处理方式和承担责任方式：_________。

十六、承包经营期内中止或承包期满时：

1、被承包企业应进行清产核资，清产核资应由中国注册会计师的验证；

2、清产核资的原则：_________；

3、计价办法：_________；

4、移交程序：_________。

十七、违约责任：

3、承包方因经营管理不善，在_________时间内不能上交承包金的_________％，发包方有权收缴承包者的风险抵押金或按银行保函提取风险保证金。

十八、争议的解决方式：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商，协商不成，应提交_________仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

十九、本合同须经被承包企业原审批机构批准后方可生效，对本合同的变更、延期、中止、终止同样须经原审批机构批准。审批机构批准起三十日内，应由_________到登记机关办理登记手续。

二十、承包经营期限计算始于登记机关签发登记证件之日，承包经营的变更、注销登记手续按登记机关的规定办理，合同双方应提供必要的协助。

二十一、双方约定的其他事项：_________。

二十二、本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议，并送经原审批机构批准，协商不成，应提请仲裁裁决。

二十三、本合同一式_________份，发包方、承包方各执_________份。副本一式_________份，分送_________、_________。

二十四、本合同于_________年_________月_________日在_________签订。

发包方（盖章）：_________ 承包方（盖章）：_________

代表人（签）：_________ 代表人（签）：_________

包干合同范文合集范本篇十二

企业经营者：________________________

甲、乙双经协商，签订本合同。

一、承包期限：_______________________

二、承包形式为下列第_________种：

1．定额补贴，超亏不补，减亏全留

（1）承包期间，财政共给乙方亏损补_______元，其中______的_____元；_______的________元；_______的_______元。

（3）乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。

2．亏损补贴，减亏分成

乙方的全部亏损，由财政给予补贴，减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成；_______年，甲方______％，乙方_____％；_____年，甲方______％，乙方______％；______年，甲方______％，乙方______％。

三、减亏留成的使用

八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

十、对企业经营者的奖惩

十一、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：

（二）依法向人民法院起诉。

十二、合同的生效条件和生效日期_________________________

十三、其他事项

附件（略）

甲方：（公章）____________________

地址：_____________________________

法人代表（签章）：_________________

地址：_____________________________

签约地点：_________________________