在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
最新结构主义中教育思想的小学教育实践意义论文(推荐)一
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程合同法》法律法规等,为明确双方在履行合同过程中的权利、义务、程度,经甲乙双方协商后,一致同意签定本合同,并依照履行。
一、工程技术条件
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程范围及技术要求:
3.1 工程范围:
甲方委托乙方进行轻钢结构部分的制造、安装(包括门、窗制作、安装)。
3.2 技术要求:
以施工图为准(水、电和消防另行报价)。
二、工程范围
1. 建筑面积:约______平方米。
2. 本工程运输由______负责。
3. 在工程实施过程中的所有文件,在与本合同没有冲突的前提下,具有同等法律效力;若与本合同有冲突,以本合同为准。
三、工程承包造价
1. 工程单价为_____元/平方米。
2. 工程承包总价为_____元;大写______元。
四、工期期限
1.本工程总工期,自甲乙双方签字和甲方支付预付款后起__个工作日完成。
2.如遇下列情况工期应顺延:
2.1按施工准备规定要求,不能提供满足施工的场地、用水、用电、道路未能接通、障碍物未能清楚,影响进场施工时;
2.2由甲方提供的技术资料、技术条件、验收文件不准或发生变动;
2.3在现场施工中如因连续停电、停水八个小时以上或连续间歇性停水、停电三天以上(每次连续四个小时以上),而影响正常施工时;
2.4因现场代表签证不及时而影响下一道工序施工,自未签证起,到消除影响止,工期顺延;
2.5未按合同拨付定金款或工期进度款而影响施工,从应付款日起,到以款实际付后的实际时间,作相应的工期延长;
2.6人力不可抗拒的因素而延误工期及国家法律并强制性技术规程,要求必须停止作业或停工的,自应停工或停止作业时起,到应复工之日止,工期顺延;
2.7基础由甲方负责承担,由于甲方的延期或因基础工程质量不符合设计要求而影响乙方正常施工,或因甲方负责的其他工程项目因交叉而影响乙方正常施工,如有影响乙方要及时报告,如未报甲方不承担责任,不给乙方顺延工期,自影响开始日起,到影响消除日止,工期顺延。
五、工程质量
本工程质量要求要达到合格标准,力争优良。
六、工程价款的支付与结算
工程款的支付结算,结合钢结构的特殊情况进行如下的支付结算:
6.1合同签定后,甲主先预付总工程款的30%,即____元;材料及施工人员进入工地后,甲方再支付总工程款的50%;即___元,彩钢瓦进入工地后,甲方再支付总工程款的10%,即___元,余款___元,待工程完工后,七天内一次性付清。
6.2工程结算方式:________。
6.3如因甲方原因造成难以支付的情况发生,即预期不付款,乙方有权单方将合同顺延,直至终止合同的履行。
6.4确因甲方拖欠工程款而影响工程进度,造成乙方的停工、窝工损失的,应由甲方承担相应的经济损失,对延误工期做相应的延长。
七、违约责任
乙方的责任:
1.合同签定甲方支付定金后,乙方应严格履行合同,如果出现延期施工、停止施工等现象的,乙方应承担给甲方造成的一切损失。
2.工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工、改建,经过修理或返工、改建后,造成逾期交付的,乙方应承担违约责任。
3.如甲方为按合同规定支付进度款,乙方在权停止施工,并在工程进度款收到后十日内在开工,工期顺延。
甲方的责任:
1.因甲方的原因造成工程中途停建、缓建或由于要变更设计而造成的停工、返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,工期作中断并赔偿乙方由此停工、窝工、返工、材料构件、倒运、人员和机械设备调迁、材料或构件积压的实际损失。
2.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而失去工程质量异议权并工期异议权,依法视为验收合格。
3.乙方验收通知书送达甲方十日后不组织验收,视为工程验收合格。
4.不按合同规定拨付工程进度款,则按银行有关预期付款办法的规定以其所延付金额每年按万分之五偿付给乙方,并允许乙方停工,工期相应延期。
八、附则
1.本合同一式贰份,甲、乙双方各执正本壹份,本合同所属的合同条款、协议条款、方案图纸,履行本合同通过中双方现场代表签署的联系单、指令单、会议纪要等都具有法律效力,但合同具有最高效力。
2.本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章并收到预付款后即生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款支付完毕后终止。
3.本合同签定后,甲、乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签定补充合同或协商作为本合同的补充合同,并与本合同一并具有法律效力。
4.本报价不包括土建及土建总、承包服务管理费,不包括水电部分和相关的社会福利,劳保统筹等,不包括报建产生的各种费用。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
最新结构主义中教育思想的小学教育实践意义论文(推荐)二
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规;遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则订立本合同,并严格执行。
第一部分 工程概况
工程名称: 九州医药c区分拣车间钢结构
工程地点: 太原市小店区
工程结构: 门式刚架
第二部分 承包内容及总要求
一、承包方式 包工、包机械、包质量、包安全、包验收、包工期、包成品保护、包进场材料的卸货、包工程质量达到合格标准、包劳保用品等。
二、工程承包内容和价格
承包内容:(1)c区钢结构车间的檩条、拉杆、隅撑、屋面板、墙板的安装 。按照实际安装彩板面积计算,门窗洞口按一半面积计算每平米23元。(2)c区天沟安装,安装费 :总计4000元。
三、承包工期要求
1、开工日期为 年 月 日,竣工日期为 年 月 日,总工期: 天。
2、乙方须按质按量如期完成所承包工程。
第三部分 付款方式
1、进场付 3000元进场费。
2、彩钢板安装完成付到80%
3、验收合格后付到95%,剩余5%作为质保金,在质保期满后,无偿一次性付清。(质保期为一年)
第四部分 质量要求
1、本工程质量标准为 合格
第五部分 双方责任
一、甲方责任
1、向乙方提供完整的施工图、设计变更通知和相应的技术交底通知等。
2、甲方随时检查工程进度、质量、安全与文明施工 ,负责技术监督工作,监督乙方合理利用和使用材料。
3、甲方负责组织乙方人员进行现场安全等相关教育,并组织乙方负责人及技术人员对施工组织设计等文件学习。
二、乙方责任
1、乙方应严格执行安全、文明施工的有关规定,如因乙方违反相关规定而发生人身伤亡、伤害及财物损坏等安全事故,一切责任由乙方承担。
2、乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容,严格按图施工。
3、乙方在收到甲方传递的图纸、技术规范、设计修改等文件时,应仔细研读,如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊,应立即通知甲方,以便甲方能与总包单位进行沟通并作出相应的更正、确认。
4、分项工程完工后,甲方人员会同监理、总包单位验收未达到质量标准要求时,乙方应及时返工。
5、完工后保证 工完场地清,不留任何施工垃圾及余料。
第六部分 保险
乙方必须按规定为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险、社会医疗保险等。
第七部分 其他
一、双方违约责任
1、合同签订后,不经双方协商同意,不得随意变更或解除,由此影响施工计划造成的经济损失由变更方(或解除方)赔偿。
二、合同生效和终止
双方签字盖章后生效,结清工程款时失效。
三、其他未尽事宜双方相互协商并签订补充协议,与本合同具有同等效力。
四、本合同发生纠纷时,甲乙双方应及时协商,协商不成时可向工程所在地的人民法院起诉。
本合同一式贰份,双方各执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
您可能关注的文档
- 2023年地理案例教学论文简短(实用9篇)
- 2023年守株待兔教师教学反思简短(实用9篇)
- 2023年孔子思想论文(优秀20篇)
- 组建局域网方法的论文 小型局域网组建论文(三篇)
- 2023年推荐教师语言文字培训工作总结通用(优质18篇)
- 你是我挥之不去的爱与情愁散文范本 我爱你散文精选句子(五篇)
- 平凡中的美丽散文范本(模板19篇)
- 护理业务讲座培训总结范文 护理业务讲座培训总结范文怎么写(六篇)
- 个人先进典型事迹材料汇总(优质10篇)
- 幼儿园秋季开学国旗下的讲话稿(模板17篇)
- 教师的作文指导和学习方法(实用21篇)
- 学生的作文辅导和写作技巧大全(16篇)
- 三年级数学期末测试卷答案范文(15篇)
- 数学期末测试卷二答案解析(优秀17篇)
- 展厅工作总结及工作计划(优秀18篇)
- 行政助理的展览工作总结(精选14篇)
- 美书简读书笔记摘抄与感悟分享范文(23篇)
- 美书简读书笔记摘抄及感悟分享(优秀20篇)
- 美书简读书笔记摘抄与感悟交流(实用15篇)
- 职业生涯规划书的重要性(热门17篇)
- 职业生涯规划的关键步骤(精选23篇)
- 职业生涯规划的实际应用(优秀18篇)
- 优秀学生的考试进步发言稿(通用19篇)
- 教师指导学生写考试进步发言稿大全(17篇)
- 教学秘书的工作总结(模板17篇)
- 医院科秘书工作职责(精选14篇)
- 大学学生会秘书处自我介绍(汇总19篇)
- 技工学校个人工作总结(优质15篇)
- 职员工作总结(优质18篇)
- 学生个人工作总结(优秀14篇)
相关文档
-
构 建主 义 教育心理学论文(大全14篇)45下载数 992阅读数 -
构 建社会主 义 和谐社会培训讲义 (通用19篇)50下载数 293阅读数 -
构 建社会主 义 新农村工作总结 (优质14篇)45下载数 343阅读数 -
结 构 主 义 中教育思想的小学教育实践意义 论文 建构 主 义 理论对小学教育的启示(6篇)24下载数 999阅读数 -
结 构 主 义 中教育思想的小学教育实践意义 论文汇总结 构 主 义 教育理论观点(9篇)47下载数 275阅读数 -
2023年
结 构 主 义 中教育思想的小学教育实践意义 论文通用(六篇)43下载数 622阅读数 -
结 构 主 义 中教育思想的小学教育实践意义 论文如何写 建构 主 义 教学思想对小学教育的意义 (五篇)38下载数 797阅读数 -
结 构 主 义 中教育思想的小学教育实践意义 论文结 合实际,论述建构 主 义 学生观在教育中的应用(6篇)37下载数 562阅读数 -
结 构 主 义 中教育思想的小学教育实践意义 论文怎么写 建构 主 义 理论对小学教育的启示(三篇)28下载数 117阅读数