合同的内容应当明确、具体,体现各方的意愿和受限约束的规定。编写合同时,应当仔细审查和核实各项信息,确保准确无误。部分合同案例供大家学习,希望能对您有所帮助。
装修终止合同起诉书篇一
一、经双方核实,截止目前甲方共完成工程总价款______万元。
二、项目施工过程中乙方已累计支付甲方各项款项______万元。本协议签字之后甲方向乙方在十月月底退还______万元。至此双方再无任何债权债务关系。
三、本协议由双方签字盖章后生效,协议文本一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)。
代表人:_________________代表人:_________________(盖章)。
装修终止合同起诉书篇二
装修终止合同协议书,在生活中,我们经常会使用到合同和协议书!大家有了解过协议书吗?以下是本站小编为大家带来的:装修终止合同协议书,欢迎大家阅读参考!
甲方:xxx
乙方:xx公司
经甲乙双方友好协商,双方达成如下协议,共同遵守。
一、 甲乙双方于2009年3月14日签定的《装修施工合同》即日终止。
二、 甲方支付的设计定金人民币1000元,首付工程款18550,两项合计人民币19500元。
三、 乙方前期工程费用如下:
1. 水电安装工程:11182.77;
现已完成工程按总价11182.77*80%=8946.00元
2. 设计费:123平方米*25元/方=3075.00元;
3. 拆墙及清运费:527.15元;
4. 材料搬运费:330.00元;
5. 兔宝宝材料约6620元;
合计人民币共:19500元;
四、 前期工程的水电、板材的材料款及人工费由乙方负责,与甲方无关,水泥、沙石及砖块材料由甲方房子承担支付,甲乙双方互不要求工程的款项收取和退回。
五、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方签字: 乙方签字:
日期: 日期:
委托方(甲方) 承接方(乙方)
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:工程概况
1. 工程地址:___.
2. 居室规格:房型_____,总计施工面积_____平方米。
3. 施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4. 委托方式:包工包料大包干交钥匙工程。
5.开工日期:20xx年_4月15日,竣工日期20xx年 6月14日,工程总天数:60天。
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)_____ ,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
第三条:质量要求
1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。
2. 工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。
3. 施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
4. 凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 5. 甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
第四条:材料供应
1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经(钢结构工程承包合同范本)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3. 甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的 10 %作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条:付款方式
1. 合同一经签订,甲方即应付 100 %工程材料款和施工工费的 50 %;当工期进度过半(20xx年5月25日),甲方即第二次付施工工费的 40 %.剩余 10 %尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)
甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
第六条:工程工期
1. 如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的 1 %作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的 1 %作为误工费支付给乙方。
2. 由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3. 在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
第七条:其他事项
1. 甲方责任
1 )必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
2 )二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的'保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。
2. 乙方责任
1 )指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
2 )负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
第八条:违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的 5 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第九条:争议解决
最新装修协议书最新装修协议书本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第十条:合同的变更和终止
1. 合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的 10 %交付违约金,并办理终止合同手续。
2. 施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第十一条:合同生效
1. 本合同双方盖章,签字后生效。
2 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(业主) 乙方:
签字: 委托代理人签字:
签约日期: 签约日期:
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,双方达成如下协议,共同遵守。
一、 甲乙双方于2009年3月14日签定的《装修施工合同》即日终止。
二、 甲方支付的设计定金人民币1000元,首付工程款18550,两项合计人民币19500元。
三、 乙方前期工程费用如下:
1. 水电安装工程:11182.77;
现已完成工程按总价11182.77*80%=8946.00元
2. 设计费:123平方米*25元/方=3075.00元;
3. 拆墙及清运费:527.15元;
4. 材料搬运费:330.00元;
5. 兔宝宝材料约6620元;
合计人民币共:19500元;
四、 前期工程的水电、板材的材料款及人工费由乙方负责,与甲方无关,水泥、沙石及砖块材料由甲方房子承担支付,甲乙双方互不要求工程的款项收取和退回。
五、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方签字: 乙方签字: 日期: 日期:
装修终止合同起诉书篇三
项目名称:_____负一层灯箱。
201_年10月1日,甲方与乙方签署了《______灯箱广告项目合作协议》,约定由甲乙双方共同承担该项目的经营。双方的合作期限为5年,协议有效期为201_年10月1日至201_年9月30日.甲乙双方经协商一致,同意于201_年9月20日提前终止协议,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、互谅、互让的原则。达成如下条例,双方共同恪守:
第一条甲、乙双方同意,提前终止双方于201_年10月1日签订的《_____负一层灯箱广告项目合作协议》。
第二条乙方终止一切关于《_______灯箱广告项目合作协议书》上注明的甲乙双方合作权利和义务。
第三条签定本协议后《______灯箱广告项目》由甲方独立经营,盈利亏损均与乙方无关。
第四条如乙方后期需要使用______灯箱广告,视一般客户同等对待。
第五条协议提前终止后,知识产权及保密条款继续有效,双方需严格遵守执行。
(例如:投标价格、租金、内部设备的购置、安装价格等)。
价款结算及支付方式:
第一条乙方于201_年10月1日,出资25万元(人民币大写:贰拾伍万元整),用作投资。甲方返还乙方投资成本,之前一切盈利与亏损由甲方负责。
第二条甲方分3期付款,至201_年12月30日前支付30%,即(小写)7.5万元(大写)柒万伍仟元整。至201_年6月1日前支付30%即(小写)7.5万元,(大写)柒万伍仟元整。至201_年12月30日前支付40%即(小写)10万元,(大写)壹拾万元整。乙方在收到每笔款项后,应向甲方开具等额收据。
第三条乙方在收完笔款项后,甲乙双方协议期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务,全部结清。
违约责任。
第一条甲乙双方应共同遵守本协议,任何一方违反本协议的约定,依法承担相应赔偿责任。
第二条乙方违反本协议约定,侵犯了甲方知识产权及商业秘密等有关事项,给甲方造成损害的,应承担因此给甲方造成的全部经济损失;乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。
第三条自本协议签订之日起,乙放不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜,提起仲裁、诉讼、申诉、信访;否则,视为乙方根本性违约,乙方应双倍退还甲方已支付的投资成本。
争议解决。
因本协议所引起的或与本协议有关的争议,双方应友好协商解决;违约方应承担守约方因处理本协议项下纠纷所产生的仲裁费、律师费、差旅费等一切损伤。
其他。
本协议自双方签字、盖章之日起生效,本协议一式二份,双方各执一份为证,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
代表人:(签章/字)代表人(签字/字):
通讯地址:通讯地址:
电话:电话:
日期:年月日日期:年月日
装修终止合同起诉书篇四
一,双方于______年______月______日签订的合字第__________号_____________合同于______年______月__________日予以解除。
二,双方一致同意,按合同的约定,甲方尚应支付给乙方_____________元,现甲方无需再支付;甲方此前为该合同已经支付的_______________元预付款,乙方也无需再退回。
三,本协议由双方签字盖章后生效。协议书一式______份,由双方各收执一份。
甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)。
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。
装修终止合同起诉书篇五
可以通过解除合同等方式使得合同终止。
有下列情形之一的,合同的权利义务终止:
1、债务已经按照约定履行;
2、合同解除;
3、债务相互抵销;
4、债务人依法将标的物提存;
5、债权人免除债务(债权人免除债务人部分或全部债务的,合同部分或全部终止);
6、债权债务同归于一人(但涉及第三人利益的除外);
7、法律规定或当事人约定终止的其他情形。
合同终止后,当事人应当遵循诚实信用的原则,根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
合同权利义务终止的原因大致有三类:一是基于当事人的意思,例如免除及合意解除等;二是基于合同目的消灭,例如不能履行、清偿及混同等;三是基于法律的直接规定。
合同权利义务的终止,使合同关系不复存在,同时使合同的担保及其他权利义务也归于消灭。合同的担保,包括抵押权、质权、留置权等。其他权利义务,如违约金债权、利息债权等。
负债字据为合同权利义务的证明。合同权利义务终止后,债权人应将负债字据返还给债务人。债权人如能证明字据灭失,不能返还,应向债权人出具债务消灭的字据,此字据应由公证机构等认证。
合同权利义务终止后,当事人应当遵循诚实信用原则,根据交易习惯,履行通知、协助、保密等义务(《民法典》第558条)例如,离职的受雇人仍应为厂家或其雇主保守营业秘密;房屋的出租人在租赁合同终止后仍应允许承租人在适当位置张贴移居启事等。当事人违反上述合同终止后的义务,应承担赔偿损失责任。
合同终止又称为告知,是指继续性合同的当事人一方所作的合同效力向将来消灭的意思表示。合同的终止权与解除权虽然都表现为依一方当事人的意思表示使合同关系消灭的权利,在性质上均为形成权,且其产生都可依约定或法定两种途径。
但二者在理论上存在不少差别:
1、适用情形不同。合同终止适用于继续性合同,而合同解除适用于非继续性合同。
2、法律效力不同。合同终止仅使合同关系发生将来消灭的效力,不具有溯及既往的效力,因此不能产生恢复原状的法律后果;而合同解除使合同关系发生既往消灭的.效力,具有溯及既往的效力,因而对已履行的合同将产生恢复原状的后果。
3、权利专属不同。合同终止权为非专属权,可随债权或债务一同移转第三人;而解除权为专属于债权人的权利,除可随同债权债务概括移转外,不得因单纯的债权让与或债务承担而移转给第三人。
4、发生条件不同。法定终止权因合同种类不同而发生原因各异,而法定解除权的发生原因一般为不可抗力及债务不履行的各种情形。我国《民法典》没有合同终止的概念,也没有合同终止的相关规定,故合同解除适用于所有合同。当它适用于继续性合同时,则表现为合同终止的一些法律特征,不具有溯及既往的效力,不产生恢复原状的法律后果。也就是说,我国《民法典》中的合同解除包含合同终止,二者表现为种属关系,合同解除可以代替合同终止,但合同终止不能代替合同解除来使用。
装修终止合同起诉书篇六
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,双方达成如下协议,共同遵守。
一、甲乙双方于20__年3月14日签定的《装修施工合同》即日终止。
二、甲方支付的设计定金人民币1000元,首付工程款18550,两项合计人民币19500元。
三、乙方前期工程费用如下:
1.水电安装工程:11182.77;。
现已完成工程按总价11182.77__80%=8946.00元。
2.设计费:123平方米__25元/方=3075.00元;。
3.拆墙及清运费:527.15元;。
4.材料搬运费:330.00元;。
5.兔宝宝材料约6620元;。
合计人民币共:19500元;。
四、前期工程的水电、板材的材料款及人工费由乙方负责,与甲方无关,水泥、沙石及砖块材料由甲方房子承担支付,甲乙双方互不要求工程的款项收取和退回。
五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方签字:乙方签字:日期:日期:
合同终止通知。
合同终止通知七篇。
装修终止合同起诉书篇七
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就合同解除事项协商一致后,订立本协议:
一、工程概况:
1、工程地点:
2、工程范围:设计、施工、图纸、施工材料应经甲方同意,乙方应按设计施工图纸、施工材料清单、预算书规范实施施工,确保进度。
3、工程造价:装修工程总造价为元整,人民币(大写):元整。
二、协议内容:
1、甲乙双方均同意解除年月日签定的《》及其它相关协议。自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。本协议书自双方签字盖章之日立即生效。协议书一式两份,由甲乙双方各收执一份。
甲方:乙方:
代理人:代理人:
单位地址:单位地址:
日期:日期:
装修终止合同起诉书篇八
20__年1月_日,甲方与乙方签署了《红微博文化艺术网络营销推广战略合作服务协议》,约定由乙方负责协助甲方做好网络营销推广及网络公关工作,为甲方的市场营销提供专业服务。双方的合作期限为一年,协议有效期为20__年1月15日至20__年1月15日。甲乙双方经协商一致,同意于20_年4月6日提前终止本协议,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则,就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款,双方共同恪守:
第一条甲、乙双方同意,提前终止双方于20__年1月15日签订的《红微博文化艺术网络营销推广战略合作服务协议》。
第二条协议提前终止后,原协议约定的知识产权保护及保密条款继续有效,双方仍需严格遵照执行。
第三条价款结算及支付方式:
1、甲方应于20__年9月10日前一次性向乙方支付服务费用60万元(人民币大写:陆拾万圆整)。乙方在甲方付款前,应向甲方开具等额发票。
2、乙方在收到此笔款项后,甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)已全部结清。
第四条违约责任。
1、甲乙双方应共同遵守本协议,任何一方违反本协议的约定,依法承担相应赔偿责任。
2、乙方违反本协议约定,侵犯了甲方知识产权及商业秘密等有关秘密,给甲方造成损害的,应承担因此给甲方造成的全部经济损失;乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。
3、自本协议签订之日起,乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)提起仲裁、诉讼、申诉、信访;否则,视为乙方根本性违约,乙方应双倍退还甲方已支付的服务费用。
第五条争议解决。
因本协议所引起的或与本协议有关的争议,双方应友好协商解决;协商不成应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方因处理本协议项下纠纷所产生的仲裁费、律师费、差旅费等一切损失。
第六条其他约定。
1、未尽事项,双方另行协商解决并签订补充协议,有关的补充协议与本协议不可分割,具有同等法律效力。
2、本协议自双方签字、盖章之日起生效,本协议一式二份,双方各执一份为证,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
授权代理人签字:授权代理人签字:
年月日年月日。
装修终止合同起诉书篇九
一、经双方核实,截止目前甲方共完成工程总价款______万元。
二、项目施工过程中乙方已累计支付甲方各项款项______万元。本协议签字之后甲方向乙方在十月月底退还______万元。至此双方再无任何债权债务关系。
三、本协议由双方签字盖章后生效,协议文本一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)。
代表人:_________________代表人:_________________(盖章)。
账户:_________________。
装修终止合同起诉书篇十
经甲乙双方协商一致,决定终止于_______年_______月_______日签订的名为_______的合同。(在协商一致的情况下时用,如果你是因为装修公司有过错而要求终止的,最好在诉讼阶段作为一个诉讼请求提出,并要求适当的赔偿。)双方就合同终止达成以下共识:________________________(主要是双方对于合同终止后权利义务的安排,如是否需要赔偿,如何赔偿,何时赔偿等;对于友好解除合同且不涉及赔偿的情况下,则比较简单)。
甲方(签字):_________________。
日期:_________________
乙方(签字或盖章):_________________。
日期:_________________
装修终止合同起诉书篇十一
甲方:。
乙方:
甲方与乙方____签订的装修工程施工合同,现经双方协商同意,
一、经双方核实,截止目前甲方共完成工程总价款___万元。
二、项目施工过程中乙方已累计支付甲方各项款项___万元。本协议签字之后甲方向乙方在十月月底退还___万元。至此双方再无任何债权债务关系。
三、本协议由双方签字盖章后生效,协议文本一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)。
乙方:(盖章)。
代表人:
代表人:(盖章)。
账户:
装修终止合同起诉书篇十二
被告:_________________。
法定代表人:________________。
诉讼请求:
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
20__年12月8日,被告将瓯海*厂房防腐工程发包给原告,并与原告签订了《*厂房防腐施工合同》,合同约定:施工面积约为1350㎡,总工程价约为100000元,按实际施工面积结算工程款。在原告施工过程中,被告又增加了*厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。合同对如何支付工程款作了约定:
1、合同签订后,被告向原告支付总款30%作为合同定金;。
2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款65%,余下5%质量保证金,待保修期满一年后,一次性付清。合同中明确约定工程保修期为壹年,保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后,被告支付了5万元的定金。20__年2月21日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为3237.7㎡,工程总价款为256409元。时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告分文未付余下工程款206409元。原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱,至今未付。
综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此,为使原告的合法权益得到保护,根据我国相关法律法规之有关规定,特向贵院提起诉讼,请依法予以判决。
此致
_________________区人民法院。
具状人:_________________。
装修终止合同起诉书篇十三
合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。下面是小编精心整理的装修终止三篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
甲方:_________________。
乙方:_________________。
一,双方于______年______月______日签订的合字第__________号_____________合同于______年______月__________日予以解除。
二,双方一致同意,按合同的约定,甲方尚应支付给乙方_____________元,现甲方无需再支付;甲方此前为该合同已经支付的_______________元预付款,乙方也无需再退回。
三,本协议由双方签字盖章后生效。协议书一式______份,由双方各收执一份。
甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)。
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,双方达成如下协议,共同遵守。
一、甲乙双方于20xx年3月14日签定的《装修施工合同》即日终止。
二、甲方支付的设计定金***1000元,首付工程款18550,两项合计***19500元。
三、乙方前期工程费用如下:
1.水电安装工程:11182.77;。
现已完成工程按总价11182.77*80%=8946.00元。
2.设计费:123*方米*25元/方=3075.00元;。
3.拆墙及清运费:527.15元;。
4.材料搬运费:330.00元;。
5.兔宝宝材料约6620元;。
合计***共:19500元;。
四、前期工程的水电、板材的材料款及人工费由乙方负责,与甲方无关,水泥、沙石及砖块材料由甲方房子承担支付,甲乙双方互不要求工程的款项收取和退回。
五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方签字:乙方签字:日期:日期:
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
依照《*******合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,就合同**事项协商一致后,订立本协议:
一、工程概况:
1、工程地点:
2、工程范围:设计、施工、图纸、施工材料应经甲方同意,乙方应按设计施工图纸、施工材料清单、预算书规范实施施工,确保进度。
3、工程造价:装修工程总造价为元整,***(大写):元整。
二、协议内容:
1、甲乙双方均同意**年月日签定的《》及其它相关协议。自合同**之日起,甲乙双方彼此之间的**、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。本协议书自双方签字盖章之日立即生效。协议书一式两份,由甲乙双方各收执一份。
甲方:乙方:
**人:**人:
单位地址:单位地址:
日期:日期:
您可能关注的文档
- 领班年度总结(汇总10篇)
- 最新仓储合同模板(实用15篇)
- 最新审计实训内容总结(模板17篇)
- 最新委托合同民法典(模板8篇)
- 最新车位买卖合同模板(优质17篇)
- 2023年新员工年终总结报告(优秀14篇)
- 最新收费员年终总结(优质17篇)
- 最新应届大学毕业生求职信范文(通用11篇)
- 中秋节致员工慰问信怎么写(优秀13篇)
- 2023年学校核酸检测工作应急预案(大全17篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
装 修 工程终 止 协议书(优秀18篇)26下载数 989阅读数 -
终 止 装 修 协议书(实用10篇)50下载数 784阅读数 -
装 饰装 修 终 止 协议书通用(汇总17篇)48下载数 509阅读数 -
业主中途
终 止 装 修 合同(6篇)15下载数 187阅读数 -
装 修 合同终 止 协议书如何写装 修 合同终 止 协议书(2篇)31下载数 100阅读数 -
装 修 服务提前中止 协议书汇总 提前终 止 装 修 合同(五篇)10下载数 781阅读数 -
装 修 服务提前中止 协议书装 修 终 止 协议(4篇)28下载数 610阅读数 -
苏州
装 修 合同终 止 协议书汇总 如何终 止 装 修 合同(7篇)25下载数 561阅读数 -
苏州
装 修 合同终 止 协议书装 修 合同终 止 协议书范本(2篇)16下载数 766阅读数 -
苏州
装 修 合同终 止 协议书简短终 止 装 修 合同协议范本(八篇)14下载数 424阅读数