工程结算欠款还款协议(通用14篇)

养成规律的作息习惯和良好的生活习惯对于身心健康具有重要意义。语言表达要准确、简洁，突出总结的核心要点，避免篇幅冗长和重复。通过阅读这些总结范文，我们可以了解到不同人对同一事件的观点和体会，增加我们的思考角度。

工程结算欠款还款协议篇一

甲方：________(以下简称甲方)。

乙方：________(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国经济合同法》为明确甲、乙双方的权利和义务，切实搞好安全生产和实现双赢的目标，经甲、乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守执行。

一、甲方租用乙方______一台，用于马场河铁矿山工作，时间为____年____月____日起至____年____月____日，另视工程进度可另行协商，如合同期内乙方的工程任务结束，该合同自行终止。

二、乙方机械必须适合、满足甲方的生产需要，相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗，凡手续不齐全和证件不合格无效的，不予签订合同。

三、甲方租用乙方机械每月_______元计算，挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准，私自加班不计时间，须加班由甲方通知，超出每月规定时间240小时/月，按_____元/小时。

四、乙方在签订合同的.同时，须一次性向甲方交纳安全保证金，每台______元。合同到期或终止时，由甲方查明违约等责任后，安全保证金一次性全额退还乙方。

五、自乙方机械进入工地后，经双方核算准确施工时间，确认无误后，满一个月结算租费。

六、在合同期内，乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

七、乙方机械进入工地后，听从甲方现场负责人的指导，安全施工，如场地内有光缆、坟墓、管道等设施，甲方人员须告知并现场指导，不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行承担。

八、本合同履行中任何一方如有违约行为，给对方造成损失的，对方除向违约方赔偿损失外，有权终止合同，如违约方不接受，对方可向人民法院主张权利。

九、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，附合同与主合同具有同等法律效力。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。备注：乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关，由乙方全部承担。

甲方(签章)：____。

__年__月__日。

乙方(签章)：____。

__年__月__日。

工程结算欠款还款协议篇二

甲.乙双方在友好协商的基础上，就xxx酒店改扩建工程达成此协议。

一甲方拖欠乙方工程款人民币贰百万元整。

二还款期限20xx年05月01日起至20xx年03月30日止。

三还款期间,甲方自愿支付利息，利息为月利1.5分。

四利息支付时间为每月1日甲方向乙方支付了；利息。

五还款期限届满，甲方保证给付工程款，否则愿意承担一切法律责任，而且乙方有权拍卖xxx资产来抵付借款。

六本协议一式两份，自甲，乙双方各执一份，协议自甲，乙双方签字后生效。

甲方(签章)：____。

__年__月__日。

乙方(签章)：____。

__年__月__日。

工程结算欠款还款协议篇三

乙方：_____（身份证号码：）。

现甲、乙双方就乙方承包的甲方位于______工程项目关于结算及付款事宜达成如下协议，以望共同遵守：

一、经双方结算总工程款为__元，已付款__元，余款__元尚未支付。

二、甲方于__年__月__日前向乙方付清全部工程款。乙方自愿放弃要求甲方赔偿经济损失及其他权利，甲乙双方再无纠纷。

三、如甲方未按本协议约定按期全额付款，乙方有权依据本协议及相关法律规定向甲方主张权利。乙方为维护权益向甲方追偿产生的诉讼费、保全费、差旅费、律师费、鉴定费等由甲方承担。

四、本协议自双方签字或盖章确认后生效。

五、本协议一式两份，双方各执一份，两份均是协议正本，具有同等的`法律效力。

六、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，若协商不成任何一方均可依法向人民法院起诉。

七、双方为方便接收催收函、法律文书、文件等现约定以下送达地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书通过邮寄方式未能实际被接收退回的，相关文书及文件退回之日即视为送达之日。

甲方(签章)：____。

__年__月__日。

乙方(签章)：____。

__年__月__日。

工程结算欠款还款协议篇四

甲方：

乙方：（身份证号码：）。

现甲、乙双方就乙方承包的甲方位于______工程项目关于结算及付款事宜达成如下协议，以望共同遵守：

一、经双方结算总工程款为__元，已付款__元，余款__元尚未支付。

二、甲方于__年__月__日前向乙方付清全部工程款。乙方自愿放弃要求甲方赔偿经济损失及其他权利，甲乙双方再无纠纷。

三、如甲方未按本协议约定按期全额付款，乙方有权依据本协议及相关法律规定向甲方主张权利。乙方为维护权益向甲方追偿产生的.诉讼费、保全费、差旅费、律师费、鉴定费等由甲方承担。

四、本协议自双方签字或盖章确认后生效。

五、本协议一式两份，双方各执一份，两份均是协议正本，具有同等的法律效力。

六、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，若协商不成任何一方均可依法向人民法院起诉。

七、双方为方便接收催收函、法律文书、文件等现约定以下送达地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书通过邮寄方式未能实际被接收退回的，相关文书及文件退回之日即视为送达之日。

甲方：

乙方：

日期：

工程结算欠款还款协议篇五

收款人：______。

甲、乙双方在友好协商的基础上，就________酒店改扩建工程达成此协议。

一甲方拖欠乙方工程款人民币贰百万元整。

二还款期限________年________月________日起至________年________月________日止。

三还款期间，甲方自愿支付利息，利息为月利1、5分。

四利息支付时间为每月1日甲方向乙方支付了；利息。

五还款期限届满，甲方保证给付工程款，否则愿意承担一切法律责任，而且乙方有权拍卖________资产来抵付借款。

六本协议一式两份，自甲，乙双方各执一份，协议自甲，乙双方签字后生效。

甲方：________乙方：________。

工程结算欠款还款协议篇六

甲方：

乙方：

本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：

工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。

乙方按与甲方签订的施工合同完成工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为__,(大写：__元整)。

乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件(excel格式)并交付全套纸质资料。移交结算书时甲方应付清全部款项。

1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。

2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。

3、按约定时间付给乙方费用报酬。

1、必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。

2、负责结算备查资料的收集装订。

3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。

乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准;若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。

本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行;双方帐款结清后，本协议自然失效。

甲方(签章)：

乙方(签章)：

__年__月__日。

工程结算欠款还款协议篇七

地址：______。

乙方：______。

地址：______。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

1、______年______月______日，甲方与乙方就项目签订了《建设工程施工合同》（合同编号：______），建设工程总价款为：______人民币万元整。该项目已于______年______月______日竣工，已经甲方、乙方及方验收，并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款万元整，尚未支付的建设工程款万元整。

2、双方在此确认：______除乙方应按本协议的约定向甲方支付万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

1、甲、乙双方经协商同意按如下方式，由乙方向甲方支付建设工程款：

序号：______。

应付款金额（元）：______。

付款截止日期：______

备注：______。

2、乙方未按约定支付款项的，只要某一笔存在逾期（无论逾期金额多少），即视为乙方违约，甲方有权立即要求乙方归还全部建设工程款，不再受上述还款计划的限制。

3、乙方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的千分之一向甲方支付违约金，同时仍应履行付款义务。

4、甲方指定收款账号：______。

开户行：______。

户名：______。

5、发票：乙方付款后，甲方向乙方开具发票。

1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方承担付款的举证义务。

3、乙方未按约定付款的，甲方有权向公证处申请出具强制执行证书，且有权依据xxx公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。

乙方愿意接受人民法院的强制执行。

1、甲、乙双方在达成签订本协议后日内在公证处办妥本协议的强制执行公证事宜。

2、双方应根据公证处的要求，向公证处提供相关手续、签署相关文件，以按本协议要求办妥公证事宜。

如公证处要求使用公证的协议文本的，则双方应在符合本协议约定的还款总额与还款计划的前提下，签署符合公证处要求的协议及其它文件。

3、办理公证的相关费用由乙方承担。

4、因乙方原因未在上述期限内办妥公证手续的，视为乙方违约。此时甲方有权要求乙方承担以下责任：

（1）乙方应向甲方支付违约金______元；

（2）公证是否办妥不影响本协议之效力。本协议约定的欠款金额继续有效，且甲方有权要求乙方立即全部付清，不受本协议约定的还款计划的限制。

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

1、为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：

（1）甲方联系方式。

邮寄地址：______。

联系人：______。

电话：______。

电子邮箱：______。

（2）乙方联系方式。

邮寄地址：______。

联系人：______。

电话：______。

电子邮箱：______。

双方通过上述联系方式之任何一种（包括电子邮箱），就本合同有关事项向对方发送相关通知等，均视为有效送达与告知对方，无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。

2、本协议一式四份，协议各方各执一份，另外两份作公证之用。各份协议文本具有同等法律效力。

3、本协议经双方签署后即生效。

签署时间：____________年______月______日。

甲方（盖章）：______。

联系人：______。

联系方式：______。

地址：______。

乙方（盖章）：______。

联系人：______。

联系方式：______。

地址：______。

工程结算欠款还款协议篇八

还款人：

收款人：

甲乙双方在友好协商的基础上，就_________酒店改扩建工程达成此协议。

一、甲方拖欠乙方工程款人民币贰百万元整。

二、还款期限20______年05月01日起至20______年03月30日止。

三、还款期间，甲方自愿支付利息，利息为月利1.5分。

四、利息支付时间为每月1日甲方向乙方支付了；利息。

五、还款期限届满，甲方保证给付工程款，否则愿意承担一切法律责任，而且乙方有权拍卖_________资产来抵付借款。

六、本协议一式两份，自甲，乙双方各执一份，协议自甲，乙双方签字后生效。

甲方：________。

乙方：________。

________年________月________日。

工程结算欠款还款协议篇九

电话：_____________。

邮编：________________。

债务人：________________。

电话：_____________。

邮编：________________。

经过友好协商，双方就有关事项协议如下：

1.还款金额：_________人民币。

2.还款期限：自签订此协议之日起债务人至年月日前还清。

3.利率：按照________________的利率执行，具体为：________________。

第二条担保。

债务人将________________________________作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。

第三条双方义务。

（一）债权人的义务：

1.对债权人交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。

2.在债权人到期还清所有本协议规定的`款项后，将抵押物的单证完整交给债权人。

（二）债务人的义务：1.应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的欠款及利率。2.债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。第四条违约责任债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的，债务人应负责违约责任。第五条本合同经见证后生效。

本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位留存二份。

债权人：（签章）。

代表人：________________。

债务人：（签章）。

代表人：________________。

签约日期：_____年_____月_____日

见证单位：（签章）：

工程结算欠款还款协议篇十

经甲、乙双方协商，就马场河铁矿山采矿工程结算事宜，双方本着互惠互利，共同发展的`目标，达成如下协议，双方共同遵守执行。

一、乙方所在工作区域只限于福泉市谷汪马场河铁矿山工作场所；

二、乙方按照国家有关安全规定，并做好各项生产中的责、权、利关系，安全有效的搞好生产秩序。

三、工程结算价格明细。

1、巷道挖掘：1200元/米（大写：壹仟贰佰元整），（运输到指定位置）。

2、矿石开采（巷道）50元/吨（大写：伍拾元整）。

四、工程费每月核算一次，押回工程费一个月，依次乙方每月结算，年底甲方一并结清。

五、本协议未尽事宜，经双方同意可另作补充协议，具有同等法律效力。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程结算欠款还款协议篇十一

甲方：甘州区大满镇汤家什村民委员会(以下简称甲方)

法定代表人：汤文国，系汤家什村民委员会主任

乙方：张掖市正德建筑工程有限公司(以下简称乙方)

法定代表人：王立伟，系张掖市正德建筑工程有限公司总经理

本协议在甲乙双方签订的《建设工程施工合同》之《建设工程施工合同附加合同》(第七款、付款方式：根椐工程进度和住户房款收繳情况双方协商支付)。

的付款条件，经甲乙双方协商，达成如下协议：

第一条乙方为甲方修建的汤家什村正和兴苑小区1#、2#、4#、5#住宅楼，已按照合同约定的内容和时间以及图纸设计的内容全部完成(除未完成散水、热泵机房墙面粉刷、防护栏、防水工程、门安装、电路穿线、灯具安装1#楼地下室粉刷、地面工程等工程量外)，经甲方组织验收合格。

甲方销售的房屋已交付使用。

第二条工程造价经甲乙双方决算，工程决算价为元，室外附属工程决算价为元，合计工程决算总价为元。

第三条

1.已付价款：甲方已向乙方支付工程款元(乙方已向甲方出具收据)，现甲方尚欠乙方工程元。

2.上述欠款的部分经汤家付村小区管委会研究，同意乙方贷款200万元，贷款期间发生的利息按中国人民银行颁布的同期贷款年利率由甲方承担，即贷款200万元作为甲方支付乙方工程款。

乙方办理200万元贷款打入甲方帐户后转付乙方，甲方确认承担利息时限。

3.本协议依据《建筑工程施工合同》的约定，甲方滞扣乙方工程质量保修金为决算价款的3%，保修金为大写陆拾壹万贰仟陆佰壹拾陆元(204205568×3%=612616元)，保修金的支付期限为保修期满后支付乙方。

第四条下欠价款的支付方式：依据甲乙双方签订的《建筑工程施工合同》和《建设工程施工合同附加合同》约定：付款方式根据工程进度和住户房款收缴情况双方协商支付的原则，现重申约定如下：下欠价款6637940元，其中：

1、

(1)20xx年10月30日前支付贰佰伍拾万元(2500000元)

(2)20xx年12月底前支付贰佰伍拾万元(2500000元)

2、20xx年期间共支付壹佰陆拾叁万柒仟玖佰肆拾元(1637940元)，于20xx年10月30日前付清。

第五条违约责任：

1、甲方支付乙方下欠工程款，按上述欠价款支付方式按期支付，如果发生延迟付款现象，甲方承担不按期付款的违约责任，按实际发生应支付欠款的金额支付乙方违约金(按中国人民银行颁布同期贷款年利率)，其计算公式为：欠款金额*年利率*欠款天数/360天=应支付乙方违约金。

2、甲方法定代表人及物业管理负责人发生意外伤残和身故，有其新变更法定代表人及物业管理负责人继续履行本协议的付款义务。

3、乙方法定代表人发生意外伤残及身故，有其配偶及子女法定继承人继续追偿本协议的清偿事宜。

第六条支付工程款的凭据：

1、甲方已付乙方工程款由乙方出具的'收款收据不符合国家法律行政法规的要求，乙方必须更换正规建设工程统一结算发票及缴纳税的《完税证》，乙方不按正规发票领款，甲乙方拒绝支付工程款。

2.从签订本协议之日起，乙方领款没有正规发票，甲方拒绝付款。

3.乙方即不更换原出具的收款收据，又不出具正规发票强烈要求付款，甲方有权在国家颁布的建安工程应税率的基础上再上浮25%计算，由甲方代缴国家税。

4.乙方不得开具假的发票混淆视听领取工程款，发生不良行为，由导致该责任者自负，与甲方无任何关连。

第七条本协议生效后，甲乙双方均不得擅自变更和解除协议，如协议需要变更或解除，应经双方协商，并达成书面协议，书面协议达成之前合同各条款仍然有效，如需办理变更登记，应甲乙双方共同办理。

本协议变更或解除，不影响乙方要求甲方偿付所欠工程款以及按拖欠工程款按以上约定利率支付违约金的权利。

第八条本协议一式肆份，双方各执贰份，双方签字盖章立即生效。

甲方(盖章)乙方(盖章)

法定代表人签章：法定代表人签章：

协议签定时间：年月日

xxxx承包我校维修工程，工程开始时间20年月日，竣工时间20年月日。

经双方结算验收，此工程造价元。

由于学校资金不到位，经双方协商，同意分期付款，协定20年还工程款元，20年还元，超期未还，债权人有权依法追究债务还款。

此协议一式两份，欠款单位执一份，债权人执一份。

特立此据。

欠款单位：

债权人：

20年月日

工程结算欠款还款协议篇十二

甲方：

乙方：

本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：

一、结算编制内容：工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。

二、承包方式：

乙方按与甲方签订的施工合同完成工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为__,(大写：__元整)。

三、结算费用的.支付方式：

乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件(excel格式)并交付全套纸质资料。移交结算书时甲方应付清全部款项。

四、甲方责任：

1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。

2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。

3、按约定时间付给乙方费用报酬。

五、乙方责任：

1、必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。

2、负责结算备查资料的收集装订。

3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。

六、其他：

乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准;若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。

七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行;双方帐款结清后，本协议自然失效。

甲方(签章)：

乙方(签章)：

工程结算欠款还款协议篇十三

甲方(债权人)：乙方(债务人)：

鉴于经双方对往来进行对帐确认：截止本协议签定之日，乙方累计欠甲方人民币**元整(元)。为妥善处理甲乙双方的上述债权债务，经协商，达成如下协议：

一、乙方承诺于**年**月**日之前偿还清欠甲方的全部欠款，如有逾期，自本协议签署之日起，按照银行五年期贷款利率的'四倍支付利息。

二、乙方愿意以其拥有的位于的房产壹套作为本协议项下欠款本息、违约金及实现债权费用(包括但不限于催收费、诉讼费或仲裁费、律师费、评估费、拍卖费、过户费、差旅费等)的抵押担保。无论何种原因造成本协议无效或部分无效，本协议抵押条款仍然有效。

三、抵押期限为自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本协议有关的全部款项及利息为止。

四、乙方保证对抵押房产具有完整、有效的所有权和处分权，有权提供该房产设定抵押担保。

五、抵押房产的抵押登记手续由乙方负责在本协议签署后2日内办理并承担相应费用，如有逾期，须额外承担欠款额20%的违约金;经甲方催告，乙方仍然拖延办理的，甲方有权要求乙方立即偿还全部欠款及应付利息。

六、未经甲方同意，乙方不得撤回抵押担保，否则须提前偿还甲方的全部欠款及应付利息。

七、抵押物如果发生毁损、灭失，乙方须及时按照甲方的要求重新提供担保，否则甲方有权要求乙方立即偿还全部欠款及应付利息。

八、甲方有权要求乙方为抵押房地产投保财产险，并指定甲方为保险权益的第一受益人。财产险投保金额以抵押房地产价值为准，保险期限不短于债务期限。乙方应按时支付保费，并履行保险合同所约定的义务。在本协议项下债务本息和费用还清前，乙方须办理续保手续，否则，甲方有权代为投保，保险费由乙方承担。保险单正本由甲方保管，乙方清偿本协议项下所有债务本息和费用后，甲方将保险单正本退还给乙方。

九、因履行本协议所发生的、或与本协议有关的一切争议，签约各方应通过友好协商解决，如果协商不成，协议任何一方均有权向甲方所在地法院诉讼裁决。

十、本协议经双方签字盖章后生效。

十一、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，剩余一份用于办理抵押登记。

十二、本协议由签约双方于**年**月**日在签署。

甲方：乙方：

年月日年月日。

文档为doc格式。

工程结算欠款还款协议篇十四

原告：xx市xx区xx机械有限公司，住所地xxx省xx市xx区xx号。

法定代表人：唐xx，该公司经理。

被告：xx***陶瓷有限公司，住所地xx省xx市xx县经济开发区**路。

法定代表人：秋xx，该公司经理。

诉讼请求：

1、判令被告立即支付原告工程款88万元。

2、判令被告支付逾期付款的违约金***元给原告(违约金从xxxx年1月1日起暂至*月30日，共*天，按日万分之*点一计算，之后的违约金计算到法院判决确定付款日止)。

合计：929896元。

2、本案所有诉讼费用由被告承担。

事实和理由：

原告、被告经友好协商，被告拟委托原告供应设备，承建一条抛光砖窑炉、干燥生产线。为此双方于*年*月*日签订了《陶瓷机械设备销售合同》及《渗花抛光砖生产线方案及合同》，合同约定：原告供应设备、承建一条抛光砖窑炉、干燥线生产线工程，合同总价600万元;被告在投产验收一年内分两次付清合同总价15%的尾款等内容。合同签订后，原告依约供应设备、进场承建窑炉生产线，被告支付了部分设备、工程款。

*年*月份，原告承建的窑炉生产线安装完毕，在试产成功后请求被告按合同要求进行验收，不验收擅自使用的视为原告交付工程无质量问题，被告答复可以验收。但事后被告未经双方验收从*年*月开始，擅自使用原告承建的窑炉生产线进行生产，时至今日，原告承建的合同项下的窑炉生产线，被告已经正常投入使用*年*个月。在此期间原告也多次向被告催要工程尾款88万元，但被告以种种理由推托。

因此，原告认为，双方签订的.合同合法有效，应受法律保护，原告依约履行了合同义务，被告逾期未支付尾款的行为已经构成违约，侵害了原告的合法权益。故，原告现特具状诉至贵院，望贵院依法判决，判如所请。

此致

焦作市解放区人民法院。

具状人：

*年*月*日。