合同应当符合法律法规的规定,确保交易的合法性和合理性。在合同的签订过程中,要充分沟通和协商,确保双方共识达成一致。以下是一份完整的合同样例,您可以根据实际情况进行修改和使用。
工程包清工合同篇一
甲方:___________________公司 。
乙方: 公司。
根据《民法典》,甲、乙双方本着平等互利、诚信合作的原则,就 暖气安装工程劳务作业事宜达成一致意见,为明确甲、乙双方的责任和义务特签署本合同,以资双方共同信守。
一、
1. 工程名称: 。
2. 施工地点: 。
1.承包方式:包清工,乙方自备安装工具及部分辐料。
2.施工内容:干管安装(干管自主体结构最外边线向外延伸1.5米);立管安装;支管安装(与户内分水器连接);管道连接;管道托吊、卡架安装;管道套丝;管道保温安装;管道防腐处理;管道穿墙、穿板时的套管安装;商铺及楼梯间暖气片的安装;预留泂口封堵;采暖系统水压试验;采暖系统冲洗、试运行和调试;补偿器的制作、安装和预拉伸;平衡器、调节阀、减压阀、热量表、疏水器、除污器及采暖入口和分户计量入户装置的安装;采暖材料(包括新料、余料和废料)按甲方指定的地点分类堆放整齐,并做好防护工作;材料进场卸车;材料场内二次搬运、堆放;标化施工要求的场地清理及劳动保护;完工后余料和垃圾清理等甲方要求的全部工作。
1.本合同签订后___日内开工。
即开工日期为: _年 月 日。
2.竣工日期为:_ _年 月 日。
3. 全部工程总日历天数 天。
1.费用结算:固定单价,按乙方实际安装暖气组数量为结算依据(以甲方项目经理、施工总负责签字确认的结算单所清点暖气安装组数为准)。清包单价为/组,该单价已包含所有施工、调试、验收、安装、机械、人工、利润、运输、返工费、风险及税金等乙方因履行本合同项下全部工作内容所产生的一切费用;固定单价已综合考虑人工、机械涨价及政府政策性文件调整等风险因素,乙方不得以任何理由要求向甲方增加任何费用。
2.乙方凭劳务作业人员每月的报酬发放单、经过甲方签字确认的安装完工清单作为工程款结算依据,支取劳务工程款。
3.在合同履行过程中,乙方应按甲方要求保质保量完成工程,由于乙方原因如材料和人工报酬等费用导致甲方为乙方垫付材料和人工报酬等费用时,乙方应付甲方实际垫付金额的30%作为向甲方偿付的违约金,甲方垫付的费用 在乙方工程款中一次性扣除。
1、乙方根据总工期编制周进度和月进度计划上报甲方备案,并严格按进度计划要求上报配备足够的技术工人(附名单及身份证,双方签字后生效),在规定时间内完成工作内容,根据施工计划及天气情况乙方应合理安排好工程施工进度,乙方若不能按照周进度和月进度计划准时完成的延误一天承担违约金_____元。
2.工程质量标准为合格,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据,双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。
3.工程竣工验收:乙方应在自检合格的基础上,通知甲方验收,有必要时,再会同设计、质检共同验收。甲方验收不视为最终验收,以质量监督部门或相关部门验收为准。验收不合格,应由乙方及时进行整改。
1.甲方负责协助办理施工所须的证件及其他需甲方协助办理的事宜。
2.甲方提供所需的垂直运输机械、施工用电、水,以及部份临时宿舍,配电箱提供到二级分配箱,施工用电线路及照明设施由甲方提供,乙方负责保管,如有遗失,由乙方照价赔偿。
3.及时提供施工技术及设计方面安全质量交底和技术指导,根据工程需要施工期间派员对工程安全、质量、进度、材料进行监督、检査和管理。
4、若甲方有与乙方工程无关的工作,需用零工的,乙方应无条件服从。零工的费用计算方式:大工每人每个工日____元,小工每人每个工日_____元。
1.乙方必须具有强烈的安全、质量意识,在施工期间必须把甲方的形象、利益放在首位,教育和带动班组成员,自始自终牢记“质量是生命,安全是保障”这一根本原则,并贯彻实施,同时不得把甲方的内部情况随意透露。
2.乙方根据甲方提供的设计图纸及施工实际需要向甲方提供该项工程施工中所需要的材料清单。要求材料清单所列各材料质量符合施工计划要求,。如超过5%,给甲方造成材料浪费,则退料损失由乙方按所购材料原价赔偿,从劳务费里扣减。
3.乙方要严格按甲方要求的进度施工。非因甲方原因如材料准备不足等所引起延误工期的,由乙方每天应支付违约金__1000__元,并从应付劳务费中扣除。凡乙方违反安全操作规程及安全交底操作而导致安全事故的,一切责任均由乙方自负。甲方有权终止合同,另行组织队伍进场,所施工费用只能按已完成工程总额(本合同完成的工程量)的 ,乙方若自己中途退场,甲方有权不予结帐,甲方有权单方终止合同。
4.施工质量必须符合国家的有关规定、标准和设计要求,遵守操作规程,施工期间甲方质检部门,在质量检查中对未按设计和施工质量交底要求或达不到“合格”工程的施工,有权要求限期整改,返工的材料费、人求或达不到“合格”工程的施工,有权要求限期整改,返工的材料费、人工费等所有费用均由乙方承担。本着质量第一的原则,在施工期间乙方有义务对设计不妥部位或实际有误差的图纸及甲方交底不清的地方提出合理化建议,按经甲方认可后的方法进行施工,否则视违章处理,按违章施工所浪费的材料及人工费进行赔偿。
5.乙方进场后必须严格遵守国家的有关法律和法规,自觉遵守施工现场的各项规章制度,服从甲方的领导和指挥,及时办理施工人员的暂住证及计划生育证,特殊工种人员的上岗证,做好上岗前的“三上岗”教育,并做好记录。与班组人员签定安全责任书,违反操作发生安全事故,一切责任均由乙方自负。施工期间妥善处理好与业主方及其他工程方之间的配合关系。违章施工的,甲方按有关奖罚制度进行处罚。人员进场后,不得随地大小便,如随地大小便发现一次承担清洁费500元,并直接在工程款中扣除。乙方进场后,不允许乙方自行烧水烧饭,如甲方有工地食堂,乙方可统一到工地食堂就餐、取水,如有私自烧水做饭的,每发现一次支付违约金1000元,并没收所有用具。
6.施工期间严禁材料浪费,在不影响工期、安全、质量的前提下尽量做到降低材料损耗,加快施工进度,并及时做好落手清工作,并保持周围环境整洁,包括外架、道路等,每一个部位、每一天的工作做到工完场清,并制定每天自查的责任人,若清理工作不彻底,重新清理干净,并且按甲方的落手清制度进行罚款。除了正常的施工损耗外,材料浪费按浪费材料价值数的2倍进行赔偿。采暖安装施工过程中产生的垃圾要按甲方指定场地集中堆放,否则甲方有权处以500元/次的违约金。
7.乙方自备现场施工设备必须有出厂合格证,满足施工和安全要求。因乙方自备设备质量问题引起的安全事故或工程质量问题,乙方应承担全部责任,赔偿由此引起的全部损失,并支付合同总标的10%违约金。
8.施工人员住宿及生活用水用电由乙方自行安排。
9,在进行施工时,工人具有特殊工种应持证上岗,并为劳务作业人员依法办理保险,若乙方隐瞒事实、未能按规定办理保险,应承担由此产生的全部责任;若因此导致甲方承担经济、行政责任的,乙方应予以赔偿,从工程款中直接扣减。
10.乙方严格按规程安全文明施工,非因甲方原因发生事故造成人身伤亡均由乙方承担相应责任,如给甲方造成影响或损失(包括但不限于赔偿、误工、因处理纠纷产生诉讼费、律师费、保全费等),甲方有权向乙方追偿,可直接从工程款抵扣。
1.施工质量标准,现场必须达到市级文明标化,并经过质检,安检等有关部门核定为市级文明标化工地。如由乙方的原因造成达不到以上目标(以中间结构验收质检、监理等评定标准),则由乙方承担一切损失(不低于 元)。
2.在平时的安全、质量检查中整改单(建设、监理)上列明的内容整改不力或影响工期的,每次承担违约金1000元。
3、技术交底及奖罚办法是班组施工操作、考核质量依据,作为合同附件之一,与合同具有同等法律效力。
1.乙方进场3日后甲方以预付劳务费作为工人的生活费,生活费支付标准为:每人每天20元,结算劳务费时从总费用里做相应扣减。
3.工程竣工验收通过之后的30_日后结算完成并付清。
4.乙方每次申请工程款时应提供给甲方等额劳务发票。乙方保证发票的真实性,如发生问题,产生的经济损失由乙方承担。
1. 保修金。甲方从应付乙方款项中预留3%作为工程保修费用。
2. 保修期间,因施工质量问题,甲方提出要求,乙方应在接到修理通知后10天内派人修理。否则,甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用包括但不限于人工费、材料费、设备费等,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。
1.本合同工程不得转包,经查实甲方有权解除合同,由此造成的一切损失由乙方承担。
2.当乙方无法保证工期,不服从甲方指挥、领导或出现重大安全、质量事故,甲方有权终止合同,另组织队伍进场,且按已完成工程总额的20%结算。
3.乙方未能按合同约定按期完成工程任务的,每逾期1日支付合同总价款的违约金;逾期5天未能完工的,甲方有权单方解除合同,并不予支付劳务费用。
5、如有以下情况之一发生,甲方有权解除合同,通知自送达乙方或现场负责人时生效,由此引起的所有损失由乙方承担:
1.安全生产:乙方在进场时接受甲方的安全教育,配备相应的安全防护措施,严禁违章作业,一旦岀现违章作业现象,乙方愿意接受甲方处罚。乙方有权拒绝违章指挥,有权越级报告现场安全隐患。乙方在施工期间由于乙方违规操作发生安全事故,由乙方负责,甲方不负责任。在施工过程中损坏安全设施由乙方赔偿。
2.文明施工:乙方应遵守甲方的现场文明施工规定,教育民工遵纪守法。一旦岀现违纪现象,按甲方规定接受处理。乙方在施工过程中,严格按安全操作规程,在工地内严禁赌博、斗殴,不论何种理由发生上述行为,查实后送公安机关根据国家治安管理处罚条例进行处罚再清退出场。现场住宿男女不得混住,带家属的民工住宿由乙方自行安排。
3.乙方施工人员进场后严格执行工地消防用火规定,不准在施工现场吸烟烤火等 ,经查实,支付违约金500/元。
若在合同履行过程中发生争议,双方应协商一致解决,当事人协商不成或不愿协商的,可由甲方所在地人民法院诉讼解决。
在施工过程中甲方对乙方各种形式的技术交底、通知、声明、施工图纸等文件以及乙方提供的材料清单一览表等均作为合同附之一,与本合同具有同等的法律效力。
1. 本合同一式 贰 份。甲方 壹份,乙方 壹份。
2. 本合同自双方签订之日起生效。
(以下无正文,为签署页)。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
身份证号:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日。
工程包清工合同篇二
业主(以下简称甲方):联系电话:
施工队(以下简称乙方):联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
二、工程量、价格。
1、单价:元/m2。
2、工程款:___元。
3、如需要增加工程量洽谈。
三、付款方式:现金付款。
四、设计。
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电由甲方提供。
六、工期。
从____年____月____日起至____年____月____日止,工期为天。
七、材料运输。
甲方负责材料在施工现场的.垂直运输条件。
八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题,由乙方无偿维修。
十、此工程出现任何安全事故,由乙方承担。
十一、合同争议。
出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。本合同一式两份,
甲乙双方各执一份。
甲方(签字):
乙方(签字):
工程包清工合同篇三
甲方:
乙方:
甲、乙双方依据有关规定,就甲乙双方石材安装相关事宜,遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则,经协商一致订立以下合同条款,供双方共同遵照执行。
一、工程地点:
二、工程名称:
三、质量要求:线条要垂直,接缝要均匀,无明显缺边掉角,大角通顺,具体按国家标准验收。
四、施工期限:从年月日起至年月日。
五、安装单价:详见附件1。
六、付款方式:
1、因本工地施工成本较高,乙方进场后,甲方预付工程款伍万元整,其他付款按每栋门套安装完后予以结清。
2、台阶及栏杆每15天按进度付款90%,留10%安装完验收后予以全部结清。
七、结算方式:按现场的实际安装数量为准结算。
八、其它约定事项:
1、甲方应向乙方提供详细可供施工的图纸;。
2、乙方工人进场后积极配合甲方的各项事项,遵守工地的文明施工公约,遵守各种规章制度。
3、甲方应向乙方提供员工宿舍,及搭脚手架所有需要材料,如出现影响施工现场甲方应配合乙方协商处理。
4、台阶底料黄沙、水泥不在安装价格之内。
5、现场如有变动或是增加部分,其价格及相关事宜另行商议签定。
九、违约责任:合同签订后具有同等法律效应,甲乙双方应共同遵守本合同所规定的条款,如有争议双方协商解决。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字或盖章后生效。
甲方代表:乙方代表:
联系电话:联系电话:
联系地址:联系地址:
合同订立时间。
工程包清工合同篇四
甲方:项目部(以下简称:甲方)。
乙方:(身份证:)(以下简称:乙方)。
经甲、乙双方协商确认,本着确保工程质量、安全,确保施工进度,提高效益,甲方决定将庐江县汤池镇双墩安置房三标段工程楼承包给乙方施工。为了明确双方的责任、权益、利益等关系,根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国劳动法》及有关国家的法律、法规为依据,本着平等、自愿、公平、互利互惠、承信守诺的前提下,经甲乙双方互相协商,特订立以下合同条款,供甲、乙双方共同执行:
一、工程名称:
二、工程地点:
承包范围:楼工程,图纸范围内工程的全部工程量清包工(包括:所承包楼号内文明施工所有用工(日常和检查时的清扫、道路硬化)、大小工具、大小机械及所有费用;外墙保温除外)。
四、承包金额及付款方式。
1、本工程的建筑面积按建筑施工图总说明注明的建筑面积进行计算,清包单价按元/平方米计价。(清包单价组成:瓦工________元/m2、该单价为一次性包死价(承包单价),本承包价已包含所有施工、安装、机械、人工、运输、返工费等;包干价已综合考虑人工、机械涨价及政府政策性文件调整等风险因素,计价方式以人民币结算。结算时乙方不得以任何理由要求向甲方增加任何费用。
2、乙方凭参与本项工程施工的劳务作业人员每月人工工资发放单以甲方签字确认的工程量清单作为工程款结算依据,每月底支付已确定完成工程量的工程款70%。确保现场实际所有农民工月工资足额发放到位。各工种在完成图纸规定范围内工程量后付总工程款的85%(扣除原先支付工程进度款的70%),剩下工程款在工程竣工验收合格后付清。
五、施工工期及工程质量。
1、工程施工工期为________天。甲方根据总工期编制进度计划,乙方须每月25日之前拟定分部分项工程施工计划进度表严格按甲、乙双方的进度计划要求配备足够的现场作业人员,在规定时间内完成工作内容,根据施工计划及天气情况乙方应合理安排好工程施工进度,夜间乙方应无条件服从甲方加班的要求,若不能按照进度计划准时完成的延误一天承担违约金________元。
2、工程质量标准为合格,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据,双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。
六、甲方职责。
1.甲方负责办理施工所须的证件及其他需甲方办理的事宜,费用由乙方负责,已包含在合同包干单价中。
2.甲方提供垂直运输机械,其余施工机具由乙方自理,配电箱提供到二级分配箱,其余施工用电线路乙方自理。
3.及时提供施工技术及设计方面安全质量交底和技术指导,根据工程需要施工期间派员对工程安全、质量、进度、材料进行监督、检查和管理。
七、乙方职责。
1.乙方在工人进场后10天内主动配合甲方登记、办理农民工工资卡,教育工人必须具有强烈的安全、质量意识,在施工期间必须把甲方的信誉、利益放在首位,教育和带动班组成员,自始自终牢记“质量是生命,安全是保障”这一根本原则,并贯彻实施,同时不得把甲方的内部情况随意透露。乙方在分部分项工程完成时,必须自检后再通知甲方检验,若甲方发现超过________处不符合规范或图纸规定,超过一处处违约金________元。
2.要按甲方同意安排的计划施工,在材料、后勤跟上时,由乙方引起的工期延误,每天处违约金________元并从当月工程款中扣除。当乙方无法保证工程质量时,所产生的不规范产品按其价值由乙方承担并赔偿。因乙方操作不当而出现安全质量及工伤和伤亡事故(工伤事故医疗费用________元以内由乙方自行承担,________元以上乙方承担30%费用),一切责任由乙方自负。甲方有权终止合同,另行组织队伍进场,所有施工费用只能按已完成工程量总额(本合同完成的工程量)的60%结算,乙方若自己中途退场,甲方有权不予结帐,并有权终止合同。
3.施工质量必须符合国家的有关规定、标准和设计要求以及甲方技术交底的要求,遵守操作规程。施工期间甲方质检部门,在质量检查中对未按设计和施工质量交底要求或达不到“合格”工程的施工,有权要求限期整改,返工的材料费、人工费均由乙方承担。本着质量第一的原则,在施工期间乙方有义务对设计不妥部位或实际有误差的图纸及甲方交底不清的地方予以指出、指正,并按更正后的方法进行施工,否则视违章处理,按违章施工所浪费的价值及人工数进行赔偿。
4.若甲方有与乙方工程有关的工作需点工完成的工程量乙方应无条件服从。
5.乙方进场后必须严格遵守国家的有关法律和法规,自觉遵守施工现场的各项规章制度,服从甲方的领导和指挥,及时办理施工人员的暂住证及计划生育证,特殊工种人员的上岗证(机械操作必须持证上岗),做好上岗前的“三上岗”教育,并做好记录。与班组人员签定安全责任书。施工期间妥善处理好与业主方及其他安装工程方之间的配合关系。违章施工的,按甲方有关奖罚制度进行处罚。人员进场后不得随地大小便,如随地大小便发现一次应承担清洁费500元,并直接在工程款中扣除。乙方进场后,不允许乙方自行烧水烧饭,统一到工地食堂进餐、取水,如有私自烧水做饭的,每发现一次处违约金________元,并没收所有用具。
6.施工期间严禁材料浪费,在不影响工期、安全、质量的前提下尽量做到降低材料损耗,加快施工进度,并及时做好落手清工作,并保持周围环境整洁,包括外架、道路等,每一个部位、每一天的工作做到工完场清,并制定每天自查的责任人,若清理工作不彻底,重新清理干净,并且按甲方的落手清制度进行处罚,每次处违约金________元。除了正常的施工损耗外,材料浪费按浪费材料价值数的2倍进行赔偿。
7、乙方自备的现场施工设备必须有出厂合格证,满足施工和安全要求,否则,产生的后果由乙方自负。
8、乙方不得以任何理由任何形式到甲方、建设单位及其它相关主管部门闹事,如每发生一次则应承担违约金________元。
9、乙方在施工期间使用机具必须自备三级移动箱,严禁在甲方二级箱内私拉乱接,如发现一次处违约金________元。
10、楼层内清理的垃圾必须垂直运输堆放到甲方指定场地。
八、奖罚方法。
1.整个工程必须达到“优良”,现场必须达到市级文明标化,并经过质检,安检等有关部门核定为市级文明标化工地,由于乙方原因达不到以上目标(以分部分项工程验收质检、监理等评定标准),由乙方承担一切损失(不低于________元)。
2.在平时的安全、质量检查中整改单(建设、监理)上列明的内容整改不力或影响工期的,每次处违约金________元。
3.奖罚明细作为合同附件与合同具有同等法律效力。
4.技术交底是班组施工操作、考核质量依据,作为合同附件之一,与合同具有同等法律效力。
九、违约责任。
1.当乙方无法保证工期,不服从甲方指挥、领导或出现重大安全、质量事故,合同自动解除。甲方另组织队伍进场,且按已完成工程总额的60%结算。
2、乙方未能按合同约定按期完成工程任务的,应支付合同总价款1‰每天的违约金;逾期________天未能完工的,甲方有权单方解除合同,并不予支付劳务费用。
3、乙方不遵守甲方指挥,违反安全操作规则,发生人身伤害事故的责任和所产生的费用乙方自付,甲方慨不负责。甲方有权解除合同,并不予支付相应的劳务费用;若因乙方原因导致甲方、第三人损失的,乙方应赔偿由此产生的全部费用,同时甲方有权不予支付相应的劳务费用。
4、如有以下情况之一发生,甲方有权解除合同,通知自送达乙方或现场负责人时生效,由此引起的所有损失由乙方承担:
(4)乙方因其他法律纠纷或行政违法被查封或有关司法部门要求甲方停止向其支付工程款或协助停止支付工程款的,致使合同无法继续履行的。
十、安全、文明施工及其他。
1.安全生产:
2、乙方有权拒绝违章指挥,有权越级报告现场安全隐患;。
3、乙方在施工期间由于乙方违规操作发生安全事故,所有责任和费用由乙方承担;。
12、不服从塔吊、人货梯等设备指挥强行吊运材料的,违反者每次罚款________元。
2.文明施工:乙方应遵守甲方的现场文明施工规定,教育民工遵纪守法。一旦出现违纪现象,按甲方规定接受处理。乙方在施工过程中,严格安全操作规程,在工地内严禁赌博、斗殴,不论何种理由发生上述行为,由国家公安机关处理并清退出场。现场住宿男女不得混住,带家属的民工住宿由乙方自行安排。
3.乙方施工人员进场后严格按工地消防用火规定。
4、乙方施工机具必须按一机、一闸、一漏保原则进行现场施工。
5、甲方在施工过程中对乙方签发的各种形式的技术(安全)交底、通知、声明、整改责任书等文件作为合同附件之一具有同等的法律效力,拒不签收的罚款每次________元。
十一、本合同壹式叁份,甲方执弍份,乙方执壹份,自双方签字起生效。未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。
十二、若在合同履行过程中发生争议,双方应协商一致解决,当事人协商不成或不愿协商的,任意方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
十三、乙方必须是具备合法的注册的劳务公司资质同甲方签订本工程的合同协议书。
甲方代表(签字):乙方代表(签字):
年月日年月日。
工程包清工合同篇五
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同:
一、工程名称:厂房。
二、工程地点:沭阳县官墩乡。
三、清包工。
四、承包范围:
本工程设计图纸中的所有钢筋工,甲方提供钢筋,塔吊,其余都由乙方自己负责。
五、开工日期:年月日(具体时以发包人通知单为准)。
六、工程单价:按每平方米43元计算。
七、付款方式:
工程开始到一层现浇面结束,五日内付工程款量的20%,二层现浇面结束后五日内付工程量的20%。三层现浇面结束后五日内付工程款量的'20%。四层现浇面结束后五日内付工程量的20%。粉刷结束后付总价的95%。余款验收一次性付清。
八、双方责任:
1、甲方向乙方提供一套完整的图纸,相互交流,如有不符要求应及时向甲方提出,否则后果自负。
2、乙方配备现场施工用电至电箱。
3、乙方配合甲方专职人员,负责现场协调,安全文明施工。
4、上报施工队人名单,保证农忙不停工,所有参加施工人员均为合法公民,所有个人必须自行买保险。
5、乙方必须服从甲方管理人员指挥。
6、对甲方材料做到按需使用,不得浪费,如有合理,可以节约,要向甲方提出,如让甲方查出浪费材料,予以重罚。
九工期延误。
如重大设计变更,因气候影像较大,停电,时间则相应顺延。
十、违约责任。
乙方施工人员必须戴好安全帽,上班时不得喝酒、打架、聚会闹事,发现一次相关事件由相关人员负责,并且甲方对乙方进行经济处罚500/次。
十一、质量管理。
质量等级,合格,乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工。
十二、施工安全、施工生产目标承诺。
1、杜绝重大安全事故,事故后果由乙方承担。
2、杜绝设备、火灾事故。
3、安全生产、文明施工。
十三、合同有效期限。
自年月日签字盖章之日生效,在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止,本合同书条款双方必须严格执行,如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失。
十四、未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁。
十五、本合同一式两份,由甲方双方各执一份,本合同经双方签字盖章后生效!
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程包清工合同篇六
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《安全法》的相关规定,甲方将工程土建项目的劳务双包项目(包工包辅料)分包给乙方完成。为了保质保量地完成工程任务,明确双方责、权、利,经甲、乙双方共同协商,本着平等、互利、志愿的原则,特签订以下劳务合同,望共同遵照执行。
一、工程名称:工程。
二、工程地点:
三、建筑面积约(以竣工图为准)。
四、承包方式:乙方按甲方提供的建筑施工图、图纸会审纪要、设计变更、技术洽商实行全包干方式。即包工程质量、包安全生产、包工期、包劳务、包机械设备、包周转材料、包低值易耗品、包工程验收合格(验收费用由甲方承担)。(工程所需要的人工费+机械费+周转性材料、生产性辅助材料、耗材费、安全文明施工费、搭设临设人工费及围墙砌砖抹灰、钢管、铁丝、钉子和工人住宿房屋的搭设或住宿房屋租赁费)。
五、施工承包内容:。
1、(1)甲方负责主材,即:钢材、商品砼、水泥、砂、石子、砖、外墙面砖、外墙涂料;甲方负责以下分部分项工程,即:消防、通风、水电、弱电、门窗、栏杆、防水、室内涂料、节能保温及电气设备安装。
(2)其余工程:搅拌机搭设、场地硬化、主体、内外抹灰、模板安装、内外架搭设、钢筋制作绑扎、1米以内室外散水(水沟、盖板、挖土)、辅材、低值易耗品、周转材料、机械设备、劳务用工等均由乙方负责。
2、乙方所用于本工程的塔吊机械、施工电梯、搅拌机、振动棒、脚手架材料、模板材料、二三级配电材料、钢筋加工机械等进出场费、维修费、租金费、人工费、工具用具、各种租金等概由乙方负责并承担费用。
3、施工用水由甲方负责提供接驳口,施工用水费用由甲方承担,乙方工人生活用水由乙方承担。
4、施工用电由甲方提供一级配电箱、电源线、机械设备、临时电器线路,由甲方搭接。施工用电费用由甲方承担,乙方工人生活用电由乙方承担。
5、因天气、道路等原因致使车辆无法进入施工现场,乙方应积极派出人员、机械配合,保证材料顺利到场,施工现场内的降排水及雨后基坑(槽)内清理淤泥并运至施工现场范围内甲方指定地点产生的费用由乙方承担。
6、细化乙方工作内容及细则。
(1)、钢筋工程:该工程设计图纸及更改内容(含基础及预制构件)、塔机基础等工程所有钢筋的制作、安装、钢筋的焊接、试件的制作,连墙筋的埋设,钢材的上下车及场内转运,包括辅助材料(扎丝、焊条、切割片、竖焊剂、焊钳(线)、绝缘手套、钢筋机械连接(包括钢套管)、钢筋保护层垫块等,生产用具设备(焊机、面罩、断线钳、钉板、切断机、对焊机、调直机、钢筋拨丝机及劳动保护用品等)。
(2)、脚手架、模板工程:
工程包清工合同篇七
甲乙双方按照《_____》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。
第一条?承包工程概况。
__________________。(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)
第二条?合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律。
_____________________________________________。
(本条主要是用于涉外方面的)。
第三条?图纸。
____________________________________。
(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)
第四条?甲乙双方驻工地代表。
____________________________________。
(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)。
第五条?甲乙双方的基础工作。
____________________________________________。
第六条?工程进度计划。
____________________________________________。
第七条?工程监督。
____________________________________________。
(包括隐蔽工程的中间验收等)。
第八条?人事同价款及其调整。
____________________________________________。
第九条?工程预付款及工程价的支付方式和时间。
____________________________________________。
第十条?工程验收。
____________________________________________。
第十一条?决算。
____________________________________________。
第十二条?保修。
____________________________________________。
第十三条?争议处理。
____________________________________________。
第十四条?违约责任。
____________________________________________。
第十五条?双方约定的其他内容。
____________________________________________。
第十六条?本合同一式_______份,当事人各执_______份。本合同自_______年______月______(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
承包方(盖章):________?发包方(盖章):________。
代表人(签字):________?代表人(签字):________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点:______________?签订地点:______________。
工程包清工合同篇八
业主(以下简称甲方):联系电话:
施工队(以下简称乙方):联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
一、工程概况。
工程名称:。
二、工程量、价格。
1、单价:元/m2。
2、工程款:元。
3、如需要增加工程量洽谈。
三、付款方式:现金付款。
四、设计。
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电由甲方提供。
六、工期。
从年月日起至年月日止,工期为天。
七、材料运输。
甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。
八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题,由乙方无偿维修。
十、此工程出现任何安全事故,由乙方承担。
十一、合同争议。
甲乙双方各执一份。
甲方(签字):乙方(签字):
工程包清工合同篇九
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
为了进一步实施内部经济承包责任制,明确双方责权利关系,甲方的联体建房工程主体结构和装饰装修中的混凝土分项、钢筋分项、模板分项、内外脚手架、砌筑分项、抹灰分项等工程(不包含外墙面砖、内墙乳胶漆及水电安装)由乙方承包施工,根据实际情况,经双方协商同意,鉴定以下条款,以资共同遵守。
一、工程名称:联体建房(俞永仕、俞永鹏、朱高朋、俞永宗)。
二、工程地点:丽水市莲都区仙渡乡皂树大路边村三十秤处。
三、承包范围:
钢筋工程:绑扎,成品搬运,图纸中所有预埋件、拉结筋的焊接、安装,保护层垫块的制作、挂设、废料的汇集堆放等一系列钢筋工工序均在承包范围内。材料由甲方提供。土建、砌筑、抹灰工程:甲方提供材料,包括自制(水泥、黄砂、碎石、砖块等);机械设备由乙方自理。模板和脚手架工程:脚手架所需的一切材料由乙方提供,必须达到安全要求。
四、承包方式:分包(包清工)乙方盈亏自负。
五、承包价格:按每平方元计算,建筑面积共计(其中每户地下室约为60平方米,上部建筑面积约为400平方米,顶层木头计算半层,建筑面积合计每户460平方米)。
六、工程款支付方式:
1、甲方在工程结构一层封顶后一周内付乙方工资实际工程量80%,三层封顶后一周内付乙方工资实际工程量80%,余款待竣工验收后一周内一次性付清。
七、工程质量保证措施及奖惩办法:本工程质量创群体优良,必须达到一次性合格率100%,优良率80%。甲乙双方在施工中应认真负责抓好工程质量,按照设计要求、施工规范及安徽省或六安市颁发的有关规定实施。本工程所有验收标准按六安市优良工程标准核验,达不到标准者必须返工,返修所发生的一切费用及工期延误等由乙方承担,且业主对甲方的处罚罚金也由乙方负责。
八、安全生产及现场管理:
1、乙方所有施工人员必须经安全教育并有书面证明后,方可上岗操作且办理相关证件的各种费用由乙方自理,否则出现一切问题由乙方负责,包括罚金。承包期内属乙方原因所发生的一切安全事故,其一切费用均由乙方承担,包括上级罚款。乙方必须服从甲方管理,严格遵照甲方制定的各项管理制度,在施工中由甲方检查、监督,对违章作业、不服从管理的,甲方有权制止、罚款,以至辞退。
2、乙方在施工中,必须遵照图纸、严格按规范要求、参照钢筋工技术交底施工,确保工程质量。严格按甲方制定的工程计划施工,人员分配及夜间加班,甲方总施工员通知任务后,乙方务必遵照执行。如不服从管理,出现质量问题及延误工期,甲方有权辞退乙方,且甲方只承认乙方已完成工程量的50%承包款,其余款项作赔偿甲方的损失和罚金。
3、乙方在施工中应抓好安全生产、防火防盗工作,搞好环境卫生,加强职工的职业道德教育和管理,如发生打架现象,一次罚款500元;严禁小孩进入工地,发现一次罚款200元;无上岗证者不能进入工地做工,探亲的不能进入工地现场,不准在生活区留宿,发现一次罚款100元。
4、工地以外,乙方(工人)所发生的打架、斗殴、盗窃等一切事故,甲方概不负责。
九、甲方制定各项管理制度及补充协议中条款规定,如乙方有违反,甲方将依照管理制度和补充协议进行处罚、开出罚款收据,一式三联交乙方负责人一份,不需要乙方签字认可即可生效,罚金从承包工程工资款中直接扣除。
十、违约责任:甲、乙双方应自觉遵照合同条款及补充协议条款发行如一方违约,由违约方负全部责任。
十一、本合同未尽事宜,见钢筋工补充协议。
十二、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效,至工程结算分配完终止。
十三、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
工程包清工合同篇十
发包方:_________________医院项目部(以下简称甲方)。
承包方:________劳动人才公司________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国民法典》,公司项目管理实施细则及四分公司和项目部实际情况和特点,甲方将分部分项土建包清工工程委托乙方施工,双方本着平等互利原则,经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,双方共同遵守.
一、承包工作范围和内容。
1.___________医院医技楼工程中砼分部工程及承包范围外零星用工如行政用工等。
2.按浙江省九四预算定额砼工程中所有内容及施工人员现场技术,安全质量交底中明确的作业内容。
3.搞好落手清工作,如泵管支撑架清理堆放,砼拌和机及水泥桶清理等。每天必须经甲方施工员签字认可,否则月终不予结帐。
二、承包单价和结算方式。
1.按泵送15.0元/m,非泵送20.0元/m(此价格为优质工程价)。点清工技工按5元/小时,普工按3元/小时(包括夜班、节假日)。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保护费(安全帽、手套、工作服、绝缘鞋)、小型工具(手拉车、水管、木蟹、括尺、铁锹、抹刀)、小型设备(振动机、振动棒、平板振动器)、泵管支撑搭拆、泵管清洗堆放、砼机械设备清洗,余料利用。五证(暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、砼施工缝的清理、凿毛、钢筋表面清理,砼的'养护不少于七天(包括麻袋铺面)、墙、柱立面不得脱水及采取相应措施(塑料薄膜保护),以及个人调节税等。
2.每月25日按施工员认可工程量,交核算员复核结帐,待各有关部门审核后,下月10日前支付工作量的80%,余款20%到年底时(农历)再支付10%,剩余10%作为安全质量保证金,待工程交工验收后,各有关部门结帐付清尾款。
三、劳务人员工资发放办法。
乙方每月须编制一份有关劳务人工费发配方法,特别是年终劳务费用分配细则(须落实到个人)在每次结帐后付款前交甲方财务人员。
四、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后,共同制定供料计划合理安排材料进场时间。严格按施工有关部门制定的材料损耗表控制节超,并采取相应奖罚措施。
甲方:________。
乙方:________。
________年________月________日。
工程包清工合同篇十一
在建筑工程施工过程中,需要加强施工过程的管理能力并且提高建筑工程各要素环节的控制能力,建筑工程包清工。
合同。
业主(以下简称甲方):联系电话:
施工队(以下简称乙方):联系电话:
一、工程概况。
二、工程量、价格。
1、工程量大约:
2、单价:/m2。
3、工费:大约元。
三、工程量及付款方式。
工程量按竣工验收为准,工程完工后15日内结算。
四、设计。
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套,并负责交底工作。
五、工程承包范围。
1、甲方负责以下材料:
土建主材:钢筋、水泥、砂石、砌体砖、模板、方条、钉子、屋面防水材料,除甲方提供的材料外乙方负责其他本专业工种承包范围内的全部材料、机械、机具、辅材及用品均由乙方负责。
2、乙方负责组织劳务队伍成建。
乙方负责建筑主体施工,包括(现浇构造柱、主体砌砖、模板工程、现浇屋面板、女儿墙、房子四周散水、屋面防水处理,内外粉刷、现浇室内地坪清光、化粪池修建。
六、工期。
从20xx年11月30日起至20xx年12月15日止,工期为15天。
七、合同争议。
如出现争议甲乙双方友好协商,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:
签字:签字:
业主(以下简称甲方):联系电话:
施工队(以下简称乙方):联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
一、工程概况。
工程名称:。
二、工程量、价格。
1、单价:元/m2。
2、工程款:元。
3、如需要增加工程量洽谈。
三、付款方式:现金付款。
四、设计。
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电由甲方提供。
六、工期。
从年月日起至年月日止,工期为天。
七、材料运输。
甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。
八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题,由乙方无偿维修。
十、此工程出现任何安全事故,由乙方承担。
十一、合同争议。
出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。本合同一式两份,
甲乙双方各执一份。
甲方(签字):乙方(签字):
共
2
页,当前第。
1
页
1
2
工程包清工合同篇十二
甲方:(房屋方)身份证号:
乙方:(承包方)身份证号:
经双方同意,就下列承包建筑房屋事项,订立本合同书,共同遵守。
一、承包面积:
甲方将座落在府城镇高登里二横128号对面三层混凝土框架房屋,筑墙、内外筑水泥砂浆给乙方承包,一层建筑面积为110平方米,二层建筑面积为130平方米,三层为130平方米。
二、承包价格:
经双方同意以建筑面积每平方米90元施工,包括屋顶筑墙壹米高,内外筑水泥砂浆,包住水泥柱壹米。屋顶水泥砂浆光面,二、三楼外墙筑水泥砂浆二次,窗四周水泥光面,窗下水泥混凝土掏制15公分,大窗上水泥钢材混凝土掏制15公分。中、小窗水泥红砖掏制,每个卫生间、厨房建筑物间面积贰平方左右,所有外墙筑18公分,内墙筑12公分,房屋前面筑脚台30×20×1200公分。
三、附加价格:
筑红砖每个0.25元,水泥砂浆,外墙每平方米13元,内墙每平方米7.5元。拉红砖上三楼顶每个5分。
四、质量要求:
乙方保证建筑质量和按要求施工,听从甲方指挥,不合格由乙方负责返工,费用自负。
五、注意安全:
文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何费用。
六、付款方式:
按施工进度付款。要求在20xx年前完工。每人每天补助5元。
八、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效。具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程包清工合同篇十三
甲方:
乙方:
甲、乙双方依据《合同法》及其它有关规定,就甲乙双方石材安装相关事宜,遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则,经协商一致订立以下合同条款,供双方共同遵照执行。
一、工程地点:
二、工程名称:
三、质量要求:线条要垂直,接缝要均匀,无明显缺边掉角,大角通顺,具体按国家标准验收。
四、施工期限:从年月日起至年月日。
五、安装单价:详见附件1。
六、付款方式:
1、因本工地施工成本较高,乙方进场后,甲方预付工程款伍万元整,其他付款按每栋门套安装完后予以结清。
2、台阶及栏杆每15天按进度付款90%,留10%安装完验收后予以全部结清。
七、结算方式:按现场的实际安装数量为准结算。
八、其它约定事项:
1、甲方应向乙方提供详细(确认)可供施工的图纸;。
2、乙方工人进场后积极配合甲方的各项事项,遵守工地的文明施工公约,遵守各种规章制度。
3、甲方应向乙方提供员工宿舍,及搭脚手架所有需要材料,如出现影响施工现场甲方应配合乙方协商处理。
4、台阶底料黄沙、水泥不在安装价格之内。
5、现场如有变动或是增加部分,其价格及相关事宜另行商议签定。
九、违约责任:合同签订后具有同等法律效应,甲乙双方应共同遵守本合同所规定的条款,如有争议双方协商解决。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字或盖章后生效。
甲方代表:乙方代表:
联系电话:联系电话:
联系地址:联系地址:
合同订立时间。
您可能关注的文档
- 权益抵押房产买卖合同(通用8篇)
- 中国人民保险公司海洋运输货物保险条款(大全12篇)
- 2023年货物搬运服务合同(汇总9篇)
- 最新委托合同(优秀14篇)
- 兄弟共同建房协议书(优秀17篇)
- 最新共同开创连锁餐饮经营合同书(三篇)
- 购买土地合同样板(优质11篇)
- 硫酸购销合同(精选17篇)
- 最新工矿产品购销合同条例(精选20篇)
- 最新为犯罪嫌疑人提供法律帮助委托协议(3篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
最新
工 程 清 包 工 协议书包 工 程 协议书(模板16篇)30下载数 228阅读数 -
工 程 清 包 协议书样板包 工 程 协议书(通用8篇)45下载数 463阅读数 -
主体
工 程 木工 清 包 合同 建筑木工 清 包 合同范本(12篇)14下载数 176阅读数 -
建筑
工 程 承包 清 工 合同汇总清 工 承包 合同范本(3篇)12下载数 742阅读数 -
清 包 工 工 费协议书如何写工 程 清 包 工 协议书(八篇)14下载数 932阅读数 -
合伙
清 包 工 程 协议书如何写清 包 工 程 合同怎么写(3篇)40下载数 611阅读数 -
道路
清 淤工 程 承包 协议书 河道清 淤工 程 承包 合同范本(5篇)45下载数 538阅读数 -
外架
清 包 工 施工 协议书工 程 架子清 包 合同(九篇)12下载数 463阅读数 -
照明
工 程 清 包 协议书范本工 程 清 包 协议书样板(九篇)26下载数 422阅读数 -
清 包 工 施工 协议书文库怎么写工 程 清 包 工 协议书(二篇)11下载数 820阅读数