手机阅读

公安机关答辩事项(优质18篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-23 17:32:21 页码:7
公安机关答辩事项(优质18篇)
2023-11-23 17:32:21    小编:zdfb

笔记是学习中不可或缺的一环,总结笔记有助于加深学习的印象。总结是对事物本质的概括,需要有深度的思维和全面的观察。接下来是一些总结的典型案例,大家可以参考一下。

公安机关答辩事项篇一

起诉状中的内容存在明显错误的,可以针锋相对,直接指出并予以反驳;没有明显错误的,可以根据被告的观点进行立论。

案例j市第一建筑工程公司诉黑龙江省q厂建设工程施工合同纠纷案。

7月初,原告j市第一建筑工程公司与被告黑龙江省q厂签订了《建设工程施工合同》,约定由原告承建国道主干线至被告厂区的公路施工工程,工期为60天,工程质量应当达到合格标准,工程价款以路面面积为计算单位,每平方米180元。由于勘查不到位,施工路段存在的软基路段没有事先勘查出来,导致在合同履行过程中出现了设计变更。设计单位在作出设计变更决定时,只对工程量作出了预算,没有对工程价款作出预算。原告按照设计变更继续施工。至209月21日,路面工程完工,路肩、边沟、桥涵、路灯安装工程没有全部完工。年11月5日,原告向法院提起诉讼,要求被告支付工程价款101万元。

接受被告的委托后,笔者认真审阅了双方签订的《建设工程施工合同》,到施工路段实地察看了施工现场的现状,还到设计单位咨询了工程施工方面的一些专业问题。在基本了解案情和理清双方争议焦点的基础上,代被告制作了答辩状。

答辩人:黑龙江省q厂。

住所地:j市××路××号。

法定代表人:××,职务:厂长。

被答辩人:j市第一建筑工程公司。

住所地:j市××路××号。

法定代表人:××,职务:经理。

答辩人因被答辩人所诉建设工程施工合同纠纷一案,提出答辩如下:

第一,双方在《建设工程施工合同》中约定的“合同价款”是“以水泥面为计算单位,每平方米180元”,而不是被答辩人在《起诉状》中诉称的“工程价款路面三层以上每平方米180元”。

第二,被答辩人的确是在2002年9月21日完成了水泥路面的施工。但是,并不能因此就认为被答辩人“依约履行了合同义务”,“提前竣工”。因为:一方面,截止到2002年9月21日,被答辩人只是完成了水泥路面的施工。而按照合同的约定,工程的内容除路面以外还包括“路肩、边沟、桥涵和路灯”等附属工程,也就是说,被答辩人实际上并没有完全履行合同约定的义务。另一方面,合同约定的工程竣工日期是2002年9月30日(含养生期)。按照公路施工技术规范的要求,养生期一般在14—21天。照此计算,被答辩人应当在2002年9月16日完成合同约定的工程内容才可以说是“依约履行了合同义务”。可是,一直到2002年9月21日,被答辩人只完成了路面工程的施工,究竟是谁违约显而易见。

第三,被答辩人诉称答辩人“并未按照施工进度付工程款”也并不是事实。按照双方代表于2002年10月18日签字确认的《q厂支路路面实测结果》可以确认:路面面积是8,246.32平方米。按照每平方米180元的价格计算,合同价款总额应当是1,484,337.60元。而截止到2002年10月底,答辩人已经向被答辩人累计支付工程款120万余元。这怎么能说答辩人没有按照工程进度支付工程款呢?况且,该项工程并没有通过黑龙江省jf公路工程指挥部组织的统一验收,因此,双方也没有进行最后的工程结算。在这种情况下,被答辩人向答辩人主张支付剩余工程款显然是于法无据的。

第四,答辩人承认设计变更部分导致了工程价款的增加,但是,在设计单位没有提供预算资料之前,答辩人无法确认该部分价款。答辩人承诺,在设计单位提供预算资料或者工程经过指挥部验收合格并确认工程量之后,答辩人可以先参照去年的工程定额费用拨付工程款,待统一决算后进行最后的结算。

综上所述,被答辩人的诉讼请求是一种明显的恶意诉讼行为,应当依法予以驳回。同时,答辩人保留提起反诉或者另行起诉的权利。

此致

黑龙江省j市中级法院。

答辩人:黑龙江省q厂。

2002年12月12日。

由于向法院递交答辩状之前,已经将需要举证的证据全部收集完毕,在制作答辩状时,很容易就找到了双方争议的焦点,也就非常容易地提出了与原告的诉讼请求针锋相对的答辩意见。令人费解的是,在收到被告的答辩状之后,原告不但没有认真考虑被告的答辩意见,反而又将诉讼请求变更为146万余元。最后,法院判决被告给付原告工程款38万余元,也就是未结算的28万余元加上设计变更部分的10万余元。从这个数字来看,原告的诉讼实际上是失败的,因为法院判决的金额就是其应得的金额,而且被告并没有拒绝支付的意思表示,实际上也没有不履行支付义务。这起案件告诉我们,原告不一定都是有理的,被告也不一定都是无理的,应诉能否成功的关键在于是否能够在熟悉案情的基础上提供有力的证据,从而进行有理、有力、有节的辩驳。

由于上诉人的上诉不仅针对被上诉人,往往也会针对一审判决,因此,在进行二审答辩时,不仅要对上诉人提出的上诉事实和理由作出反驳和辩解,还要对一审判决的程序是否合法、认定的事实是否清楚和准确、采信的证据是否符合证据规则的要求等方面作出适当的回应。

下面以案例为例,介绍二审答辩状的写作方法。

案例北京r公司诉辽宁x公司承揽合同纠纷案。

2月,北京的r公司与辽宁省p市的x公司签订了一份《加工合同》,约定由x公司在黑龙江省d市交付货物。合同签订后,r公司先后向x公司支付了1,700万余元货款,而x公司只交付了价值1,400万余元的货物。20底,r公司致函x公司,要求返还剩余的`260万余元货款。x公司回函表示,尽快派人与r公司对账。时间很快到了12月初,x公司始终没有任何对账或者解决欠款问题的举动。眼看诉讼时效即将届满,r公司委托律师向黑龙江省d市中级人民法院提起诉讼。

答辩人:北京r公司。

住所地:北京市pm工业区177号。

法定代表人:×××。

被答辩人:p市x公司。

住所地:辽宁省p市x区工业开发区。

法定代表人:×××。

答辩人因被答辩人不服d市中级人民法院(2008)d商初字第9号民事判决书提起的上诉作出答辩如下:

第一,双方之间的合同关系如何定性并不会对本案产生任何程序或者实体上的影响,况且被答辩人在原审答辩状中已经自认了“实际履行时双方并未按照加工合同之约定履行”的事实。因此,原审以买卖合同纠纷立案并判决并不违反任何法律规定。

第二,被答辩人在原审中提供的证据不足以证明“原料价格上涨”的事实,因此,原审判决根据被答辩人开具的增值税发票显示的价格,认定双方交易的单价为每吨16,900元是正确的。

第三,由于被答辩人是在其设在d市的加工厂将原料加工成成品的,该加工厂距离约定交货的地点不足3公里,被答辩人的代理人在原审过程中自认两地点之间的运费是每吨15元。原审判决在被答辩人自认的基础上作出相关认定并无不当。

第四,被答辩人已经在原审答辩状中自认:“在合同期间我公司提供的货物其中有一批36吨,以抽检不合格为由被退回,我公司提出异议后,并请原告检验人员重新检验为合格”。但是,被答辩人并未提供能够证明被退回的36吨货物再次交付给原告的证据。因此,原审判决认定的事实也是正确的。

综上所述,原审判决认定事实清楚、适用法律正确、审判程序合法,应当予以维持。

此致

黑龙江省高级人民法院。

答辩人:北京r公司。

208月29日。

无论是一审答辩状还是二审答辩状,在写作时都要做到内容简短、精练,不要长篇大论,不要对原告或者上诉人及其代理人进行人身攻击,切忌受委托人的影响而感情用事。有些时候,可能由于接受委托的时间较短,准备时间不足而造成对案件事实不甚熟悉或者情况不明的被动局面。在这种情况下,答辩的内容可以围绕诉讼主体是否适格、管辖是否符合法律规定、诉讼请求或者上诉请求是否合法、合理等不涉及案件事实的次要方面进行,以免由于在情况不明时仓促涉及事实而构成自认。

在律师的执业实践中,经常有律师主张在答辩期内不提交答辩状,以免对方当事人事先摸清委托人的底牌再重新组织证据或者变换诉讼策略。本人认为,这种做法在一定程度上固然可以达到出其不意的效果,但是,它不仅违反了诚实信用的原则,还在一定程度上贬损了律师形象,歪曲了诉讼在解决平等民事主体之间的纠纷的作用,不应当提倡。

公安机关答辩事项篇二

答辩人因与李某行政赔偿纠纷一案,提出答辩如下:

基本事实。

xxx年四月二十五日十八时二十分,答辩人执法人员王某某、王某和赵某某在城区巡逻时发现县府东街李某卤肉店门口有一流动摊贩殷某某在占道贩卖蔬菜,执法人员王某某、王某向殷某某出示执法证件后,责令殷某某到交警大队什字以北指定位置经营,殷某某当即准备骑电动三轮车前往,就在此时,李某醉醺醺地从自己经营的卤肉店里跌跌撞撞地出来破口大骂,指责执法人员未及时清理卤肉店附近的流动摊贩,影响了他的生意,并拉住殷某某的三轮车不让离开。答辩人执法人员见李某已醉酒,劝其到执法局办公室反映问题,此时李某的卤肉店里又走出来一名40岁左右的女性,和李某一起辱骂答辩人执法人员,并且多次用口水唾执法人员某某强和赵某某。答辩人执法人员及时向主管领导汇报现场情况,并按照领导指示极力保持克制,反复劝阻李某,让其酒醒后到答辩人办公室反映问题。这时现场已聚集很多人和车辆,为避免阻碍交通和激化矛盾,我局执法人员准备离开。而李某却越骂越凶,并上前扯住执法人员王某某、赵某某的衣服不让离开,王某拿出手机欲对李某阻碍正常执法的行为向公安机关报警,并对现场情况进行取证时,那名女性见状便抢王某手中的手机并撕扯王某。随后还采用上执法车辆和挡在执法车辆前面的方式不让执法车辆离开。最后李某和那名女性在周围群众的指责和劝说下,才离开执法车辆,执法人员和车辆方才离开现场。

事件发生后,答辩人高度重视,及时向公安机关报警,对事件进行调查。根据调查,我局执法人员在执法过程中严格遵守《行政执法人员十条禁令》,面对李某和那名女性的无理挑衅和人身侮辱,自始至终保持克制态度,坚持做到打不还手、骂不还口。没有对李某造成任何人身伤害。

xxx年6月16日,李某向答辩人书面申请国家赔偿,目前答辩人正在研究是否进行赔偿,至今尚没有给李某正式答复。此后李某又到县_信访,县_接访后要求答辩人对李某信访问题给予书面答复(某信转〔xxx〕128号信访卡)。

xxx年7月8日,答辩人就李某信访问题作出某城管信访〔xxx〕3号“信访事项办理答复意见”,对其信访问题依法进行了书面答复。

xxx年7月22日,李某将答辩人起诉法院要求进行国家赔偿。

对李某诉讼请求的意见。

《_国家赔偿法》第十三条规定:赔偿义务机关应当自收到申请之日起两个月内,作出是否赔偿的决定。赔偿义务机关作出赔偿决定,应当充分听取赔偿请求人的意见,并可以与赔偿请求人就赔偿方式、赔偿项目和赔偿数额依照本法第四章的规定进行协商。《_国家赔偿法》第十四条规定:赔偿义务机关在规定期限内未作出是否赔偿的决定,赔偿请求人可以自期限届满之日起三个月内,向人民法院提起诉讼。

李某于xxx年6月16日书面向答辩人提出国家赔偿,根据上述规定,答辩人应当在两个月内作出是否赔偿的决定。如果逾期没有作出决定,赔偿请求人可以自期限届满之日起三个月内,向人民法院提起诉讼。李某于xxx年6月16日向答辩人提出国家赔偿,答辩人作出是否赔偿的决定的期限是xxx年8月16日,答辩人如果逾期没有作出是否赔偿的决定,李某才可以提起诉讼。李某在答辩人作出是否赔偿的法定期限内提起诉讼,明显违反的法律的规定,应依法裁定驳回其起诉。

某某县人民法院。

xxx年八月六日。

公安机关答辩事项篇三

一般的.开题报告内容包括:项目内容与意义、国内外研究现状、创新点与特色、预期成果和拟解决的关键问题、已有基础、研究进度安排等等。

其中已有基础包括:与本项目有关的研究积累和已取得的成绩;已具备的条件,尚缺少的条件及解决方法。

2、控制好时间,不超过5分钟

在规定的答辩时间内,把问题,特别是重点讲清楚。事先要演练一下,控制好时间。

3、关于回答评委提问

要抓住重点、简明扼要;如果是不会、不清楚的问题,还有陈述中存在的错误、漏洞等,如实说明,如果想让评委和自己都满意,事先一定要成分准备,围绕项目的相关问题、评为可能会问及的问题等等。

4、充满自信,声音洪亮

不管是讲的时候,还是回答问题,都要精神饱满,声音洪亮。

5、开题报告打印3份,准备发给评委老师。

6、先按照模版填写开题报告内容,等答辩结束后根据老师提出的意见,将所有要修改的内容包括指导老师意见部分修改完善。6月25日前将定稿版开题报告上交,给指导老师签字。

7、穿正装,可以淡妆修饰。

公安机关答辩事项篇四

你是否能进入到答辩环节,除去你的论文是否合格,学分是否够(东北大学mba学分要求为48)等客观因素外,最主要的就在于你的导师。如果你的导师不同意你答辩,那么你是一定没有机会参加答辩的。一般来讲,导师至少看过你的论文三稿以上,据我所知有的同学论文被导师修理了八稿以上。就我个人来讲,晚上11点去找导师改稿也发生了两次。记得我的导师有两次与我大发雷霆,就是按照她的要求我没有改到位。提前一个月给导师看第四稿是你应该掌握的时间进度。因为这期间你至少要留出半个月的时间来为论文排版。

答辩中。

答辩需要准备ppt演示稿和进一步对论文的思路进行理顺,学校会给你一周的时间,这一周的时间是学校也有老师和校外专家来对你的论文进行内审和外审。ppt不要做得太差,要求一定要脱稿,不能脱稿很容易让人觉得论文不是你自己写的,在ppt中你一定要把你的`核心脉络告诉给你的答辩老师,不足之处一定要事先声明。答辩中的时间一定要把握好,宁可早些结束也不要将时间压过线mba毕业论文答辩总结mba毕业论文答辩总结。答辩中需要一些技巧的,五个老师会从不同的角度向你提问,一旦你回答的不够明了,那么他们又会紧刨根到底的问,希望这种问题不要出现你论文的核心问题上,否则你就危险了。答辩老师一般都是带着问题来的,他们的问题往往也是从一种角度来考虑的,按照他的理解来推理你的论点就是死的,基于这种情况,如果你事前考虑到了,那么你就和他说明白,如果没有考虑到,那么你一定要转换思维,找到解决问题的新角度。答辩中态度很重要,即使你的论文很牛你也应该尊重你的答辩老师,其实他们答辩也很累。

答辩后。

一场答辩下来,估计你已经遍体鳞伤了,如果万幸你的论文没有致使的硬伤,只是一些小的格式或论据不够充分等,你可以按照答辩老师的要求再次修改论文,这大约有七天的时间。改完之后,把论文交给答辩主席进行二次验收,如果验收不通过你还得改,直到改到连标点都没有问题的情况。

(一)答辩的准备。

1、思想准备:答辩是学校对硕士论文成绩进行考核、验收的一种形式。研究生要明确目的、端正态度、树立信心,通过硕士论文答辩这一环节,来提高自己的分析能力、概括能力及表达能力。

2、答辩内容准备:在反复阅读、审查自己硕士论文的基础上,写好供5-8分钟用的答辩报告。

3、物质准备:主要准备参加答辩会所需携带的用品。如:硕士论文的底稿及其说明提要,说明提要采用ppt方式,主要参考资料,画出必要的挂图、表格及公式。

(二)如何答辩。

答辩时应注意:掌握时间、扼要介绍、认真答辩。为此须做到以下几点:

1、不要紧张,要以必胜的信心,饱满的热情参加答辩。

2、仪容要整洁,行动要自然,姿态要端正。答辩时,要求学生正装出席;答辩开始时要向专家问好,答辩结束时要向专家道谢,体现出良好的修养。

3、在报告硕士论文情况和回答专家提问时,要沉着冷静,语气上要用肯定的语言,是即是,非即非,不能模棱两可,似是而非。内容上要紧扣主题,表达上要口齿清楚、流利,声音大小要适中,要富于感染力,还可使用适当的手势,以取得答辩的最佳效果。

4、对于专家提问,不管妥当与否,都要耐心倾听,不要随便打断别人的问话。对专家提出的问题,当自己回答的圆满、自我感觉良好时,不要流露出自以为是的骄傲情绪。如果确实回答不出来时,也不可磨磨蹭蹭,应该态度坦然,直接向专家说明回答不出来,不要答非所问。对没有把握的问题,不得强词夺理,实事求是表明自己对这个问题还没搞清楚,今后一定要认真研究这个问题。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

公安机关答辩事项篇五

为了让法院更全面的了解案情,被告人可以以答辩状的形式提出被告人答辩在不断进步的时代,法庭成为人们处理纠纷的重要途径,开庭前都会预先准备好答辩状,下面是小编为大家收集的制作答辩状的注意事项,欢迎阅读与收藏。

2、是否有必要写答辩状。因为答辩状本身也可归类于证据,故你在提交答辩状时,稍有差错,就可能会被原告抓住把柄。如果双方都有过错的情况下,尽量不写或者简单地写几句提纲式的答辩内容。虽然法律规定答辩期在15天(简易程序),30天(普通程序),但不提交答辩并不是答辩权的丧失,你仍然可以在庭审时答辩。如果原告诉请的事项属实,在写答辩状前,应当首先考虑陈述目前的困境以便求的原告谅解,故你应当主动与原告协商,而不是如何去请律师,如何写答辩状。

3、受诉法院是否有管辖权。如果你发现受诉法院无权管辖本案时,你应当对管辖权提异议,而不是急于去写答辩状。因为,有些法律人士认为,答辩便是应诉,也就是认可了该法院的管辖,放弃了提出管辖异议的权利 (我这里需要说明,这个观点是错误的)。虽然你答辩后仍然可以提管辖异议,但何必多此一举呢?法院管辖的原则是原告就被告的原则,另外还有合同履行地,不动产地等特殊管辖的原则,这里不作解释了。

4、收集证据。打官司就是打证据,如果你当被告,没有证据反驳原告的'证据,假如原告的证据很充足,而你即使说的是实话,法院也不能支持你的,这就是法律上讲的是法律事实,而并非是客观事实,有时候法律事实并非全部是客观事实。这就要求公民在发生民事活动中,保管好一切于活动有关的材料,为将来一旦发生纠纷提供证据材料。不至于“哑巴吃黄连有苦说不出”。

5、如果原告提起了财产保全,应当权衡利弊,确定如何应诉。如果原告在起诉时一并申请了财产保全,你应当根据双方的争议事实以及保全对你公司或你个人的影响来确定如何应诉。如果原告无理或恶意诉讼,你应当提出复议,要求解除保全;如果保全超过诉讼标的,应当及时向法院提出,要求解除超过部份的财产保全;如果你认为原告的保全并无必要,你即使败诉也有能力承担债务的话,可以用现金或财产等提供担保,要求法院解除保全;如果纠纷的责任确实在你方,而法院的保全导致你的经营无法继续进行下去时,我建议你尽快与原告协商。

7、双方是否有和解或调解的余地。如果对方的起诉为事实,诉讼请求也是正当合理的,我认为没必要去写答辩状,如果一定要写,你就诉一诉你的苦,你的无奈吧!以便求的原告谅解。

1、不要使用过激言论。谁对谁错自有法官评说,故所用词语尽量选择中性词,特别是针对他人的人身攻击的侮辱性词语千万不能出现在你的文字中。因为答辩状是法官对你的第一印象,写的好坏是水平问题,使用过激言论和侮辱他人,则是人品问题。

2、不能产生歧义。答辩状的内容尽量少使用修饰的句子,书写的文字要端正,语句要通顺,条理性要强。最好诉状是打印的。因为使用过多的修饰词语,容易产生歧义。

3、有争议的一些事实尽量不在答辩状中表述。答辩状书也可以说是一份证据,属于自认,而要推翻自己的自认,必须要有充足的证据才可以。因此,答辩状的书写一定要精炼,说多了反而被原告抓住把柄。

4、答辩状可以不写,但如要反诉,反诉状却要按时提交。有些纠纷本来很难确定是非,也就是公说公有理,婆说婆有理。恶人先告状也是有的,故你在应诉时,要考虑是否有必要反驳或反诉。反驳是针对原告的诉讼请求予以驳斥或者否认,而反诉也就是你反告他。需要立案,需要缴纳反诉费(反诉费减半收取),反诉状与起诉书的写法基本相同,在提交反诉时,应当提交证据。

5、注意核对确认原告提交的证据。写答辩状除了针对原告的诉状所陈述的事实进行反驳外,应当结合原告提供的证据的真伪进行反驳。

公安机关答辩事项篇六

开场白宜简洁明了主要是说明自己的班级、姓名、论文题目。例如这样的开场白就很好:各位老师上午(下午)好,我是是来自某班的某某某,我的毕业论文题目是……。有些同学为了给老师留下好的印象,开场就对老师大加恭维,大戴高帽,这样不仅不会给老师留下好印象,还让老师觉得你比较浮躁,从而一开始就怀疑你的毕业设计质量。

自述时应注意口齿清楚、语速适中、目光环移、体态合适、自信谦虚。

口齿清楚要求说标准的普通话,发音正确,杜绝口头禅。

语速适中指不能说的太快或太慢。许多同学由于紧张,开始时语速还可以,后来越来越快,老师很难跟上你的思路,从而使自述的效果大打折扣。

目光环移,指自述时要与老师有目光的交流,不要不敢看老师,更不要盯着一个人看。目光的交流体现了你的亲和力与自信,有时还能把偶尔走神的老师拉回到答辩中来。

体态合适指要使用正确的体态语言。自述时应挺胸收腹,叙述时配合适当的手势和身体动作。一般认为,弓腰让人觉得懦弱自卑,过于抬头挺胸会给人傲慢自负的形象。说话时老是盯着天花板好像你在想一句说一句,老是低头看地面则给人不自信的形象。

自信谦虚要求对自己的毕业设计成果要自信,对老师的态度要谦虚。自述的过程中可以尽量多地使用第一人称如“我”、“我们”以体现成果是你的,你在毕业设计过程中确实做了大量工作。

另外,尽管在答辩前的准备阶段可能写了发言稿,但千万不能照本宣科的念稿子。应尽量做到脱稿或偶尔看一眼自述提纲。

对于老师的提问,要精神集中、沉着冷静、认真思考、实事求是、杜绝沉默。

这些要求都显而易见。只有精力集中才能快速理解老师所问问题的要点和精髓,只有沉着冷静和认真思考才能及时在大脑中搜集材料,形成回答。实事求是指对于自己确实回答不上的问题,不要装会、东拉西扯敷衍了事。应该如实的告诉老师此问题不是自己的主要设计工作方向,并可以向老师说明自己对哪一方面掌握比较好。

杜绝沉默,是指对于老师提出的问题,无论会不会,都不能不说话。沉默会使答辩现场气氛凝滞,让人觉得你不自信,连话都不敢说了,或者让老师认为你有抵触情绪,不配合答辩。有时你回答问题确实需要思考,那你可以作思考状,但时间不能太长。

老师示意你的答辩完毕,让下一个同学进来。应当礼貌的说一声“谢谢各位老师”,然后自然稳重的退出答辩场所。千万不要觉得答辩很好而喜形于色,更不要觉得答辩糟糕而情绪低落。有些同学答辩完如释重负,出门便大声喧哗,更是不应该。

毕业答辩的过程中可能会出现一些你意想不到的.情况,比如突然停电、比如有人贸然进入答辩场所。这些情况下一个总的原则是听从老师的安排。如果老师没有示意你停下,则可以继续自述。如果自己实在拿不准,可以当场有礼貌的询问老师可不可以继续进行。有时可能你有十足把握觉得自己对某一提问的回答是正确的,但老师说你回答错误,这时也不要硬和老师争论。要说明自己的思考角度,并向老师表示自己回去再核实一下,或者答辩结束后单独找老师交流讨论。

最后需要重申的是,毕业答辩是对毕业设计工作的展示与总结。如果平时的毕业设计工作本身没有做好,那么无论毕业答辩采取什么样的技巧,也都是无本之木,无源之水。平时的努力是毕业答辩的基础,只有在这个基础上,配以充分的答辩准备工作,才能起到锦上添花、临门一脚的效果。

公安机关答辩事项篇七

2011年3月初,内蒙古赤峰市某旗县的王某某找到唐凤媛律师,说1995年一个外村的与王某同龄的女孩刘某某考学没有蒙古族身份(少数民族身份有加分待遇),要借用一下我的户口,王某某的母亲考虑与中间人的近邻关系,却不开情面,就将王某某的户口本页子借了出去。过了三天就还回来了,家人也就没注意。等到2007年6月份,王某某在辽宁沈阳打工回当地办理第二代身份证时,发现户籍已经被注销,而存在另一个身份证号与王某某一致、住址一致、只是照片不同的一个女人身份信息。

为此,王某某及家人多次找当地公安部门要求给予解决,当地公安很快给她恢复了户口,并办理了第二代身份证。她回到辽宁打工地办理银行卡时,银行查证发现网络上的照片仍然是那个女子的,因此银行不给办理银行卡。这几年她都是借用姐姐的身份信息办理业务,给自己的生活带来很大不便,外出住宿也生怕招来麻烦。又多次找当地公安机关,公安机关以大库信息在自治区公安厅,自己无能为力等理由,让当事人自己去找。当事人自己多次联系公安厅,也只是让等待。无奈之下,想以法律途径解决。

公安机关答辩事项篇八

最后,我想谈谈这篇论文和系统存在的不足。

这篇论文的写作以及修改的过程,也是我越来越认识到自己知识与经验缺乏的过程。虽然,我尽可能地收集材料,竭尽所能运用自己所学的知识进行论文写作,但论文还是存在许多不足之处,有待改进。请各位评委老师多批评指正,让我在今后的学习中学到更多。

公安机关答辩事项篇九

起诉状中的`内容存在明显错误的,可以针锋相对,直接指出并予以反驳;没有明显错误的,可以根据被告的观点进行立论。

接受被告的委托后,笔者认真审阅了双方签订的《建设工程施工合同》,到施工路段实地察看了施工现场的现状,还到设计单位咨询了工程施工方面的一些专业问题。在基本了解案情和理清双方争议焦点的基础上,代被告制作了答辩状。

由于向法院递交答辩状之前,已经将需要举证的证据全部收集完毕,在制作答辩状时,很容易就找到了双方争议的焦点,也就非常容易地提出了与原告的诉讼请求针锋相对的答辩意见。令人费解的是,在收到被告的答辩状之后,原告不但没有认真考虑被告的答辩意见,反而又将诉讼请求变更为146万余元。最后,法院判决被告给付原告工程款38万余元,也就是未结算的28万余元加上设计变更部分的10万余元。从这个数字来看,原告的诉讼实际上是失败的,因为法院判决的金额就是其应得的金额,而且被告并没有拒绝支付的意思表示,实际上也没有不履行支付义务。这起案件告诉我们,原告不一定都是有理的,被告也不一定都是无理的,应诉能否成功的关键在于是否能够在熟悉案情的基础上提供有力的证据,从而进行有理、有力、有节的辩驳。

2.制作二审民事答辩状时,内容要全面。

由于上诉人的上诉不仅针对被上诉人,往往也会针对一审判决,因此,在进行二审答辩时,不仅要对上诉人提出的上诉事实和理由作出反驳和辩解,还要对一审判决的程序是否合法、认定的事实是否清楚和准确、采信的证据是否符合证据规则的要求等方面作出适当的回应。

无论是一审答辩状还是二审答辩状,在写作时都要做到内容简短、精练,不要长篇大论,不要对原告或者上诉人及其代理人进行人身攻击,切忌受委托人的影响而感情用事。有些时候,可能由于接受委托的时间较短,准备时间不足而造成对案件事实不甚熟悉或者情况不明的被动局面。在这种情况下,答辩的内容可以围绕诉讼主体是否适格、管辖是否符合法律规定、诉讼请求或者上诉请求是否合法、合理等不涉及案件事实的次要方面进行,以免由于在情况不明时仓促涉及事实而构成自认。

4.按时提交答辩状。

在律师的执业实践中,经常有律师主张在答辩期内不提交答辩状,以免对方当事人事先摸清委托人的底牌再重新组织证据或者变换诉讼策略。本人认为,这种做法在一定程度上固然可以达到出其不意的效果,但是,它不仅违反了诚实信用的原则,还在一定程度上贬损了律师形象,歪曲了诉讼在解决平等民事主体之间的纠纷的作用,不应当提倡。

公安机关答辩事项篇十

答辩的开场白是评价课题能力的一个重要环节,作为一名工商管理系的大四生,哪怕在学校打了四年酱油也知道一个好的开头,才是吸引别人的利器。下面学术堂搜集整理的一篇mba答辩开场白的例子,希望毕业季的你们有个好的开头。

范文:

敬爱的各位老师:

您们好!我叫xxx,我的毕业论文题目是《韩都衣舍网店营销策略研究》。首先,感谢xx老师对我的悉心教诲和指导,使我能够顺利完成我的毕业论文。其次,我对这次答辩小组的全体老师表示深深的感谢,感谢您们在百忙之中抽出时间对我的'论文答辩表示关注,在此,我诚心地希望我的老师们能够工作顺利,幸福健康!

选题目的:

首先向老师陈述的是我为什么选择这个题目是:随着网络的不断普及,电子商务作为一种新的购物模式给人们生活带来了巨大改变,凭借自身的独特优势,电子商务过往十几年保持了一个飞速发展的势头,巨大的发展空间以及前景吸引到了大量企业来开拓网络营销渠道。可以说目前网络经济的时代己经来临对于中小企业的发展或者个人的创业之路来说,这既是一个机遇也是一个挑战,想在巨大的网络市场中获取利润,获得更大的进步和发展,必须掌握网络营销正确的理念和方法。韩都衣舍这一互联网女装品牌这些年异军突起,在网购女装市场占据了先机,但是该网店所面临的市场竞争形式非常严峻,在营销方面存在的各种问题随着市场竞争的不断加剧日渐凸显。目前有关服装电商网络营销方面的理论研究还不是很全面以及深入,希望本文的研究能够帮助该网店把握好营销中存在的问题,对于现有的营销问题能够有一个客观而全面的认识,同时制定更加完善的营销策略,帮助韩都衣舍实现更好的发展,同时也希望能够给更多的互联网服装品牌的壮大以及发展提供理论支撑。

论文框架:

接着向老师简要的介绍一下我的论文,我论文的框架结构比较简洁明了。

在第一章简要介绍了韩都衣舍研究背景和研究现状,国内外现状分析。

第二章网络营销概念以及基本理论概述。

以此为根据进入了第三章,运用之前的第二章分析的相关营销理论,根据韩都衣舍营销环境进行分析出网店营销的负面负面影响有以下几点原因:

三是从关注产品功能、质量、价格向关注产品品牌、情感、服务的转变,企业需要将营销中心过渡到后几个方面,从而提升企业产品与客户的情感层面的共鸣,实现客户忠诚度的提升。

四是从保守向创新理念的转变,网络营销要求要在营销文案、营销手段、营销渠道等方面进行不断创新,其中营销文案是核心,只有营销文案的不断创新,才能以较小的成本赢得更大营销效果。

五是从企业为中心向客户体验为中心的转变,网络购物体验对于网购者非常重要,因此网络营销强调体验,只有得到客户良好的体验,才能实现对于客户忠诚度的提升。

第四章如何加强韩都衣舍网店营销,总结出需要满足的6点要素。

1、树立正确营销理念。

2、创新网店营销手段。

3、加强人才队伍建设。

4、注重产品不断创新。

5、科学进行产品定价。

6、加强网店品牌建设。

总结:

不足的地方由于个人能力不足,在许多内容表述、论证上存在着很多不当之处,与老师的期待还有一定的差距,许多问题还有待进一步思考是探究,在论文的写作和修改过程中认识到了自己的知识和经验的不不足,希望借此答辩机会,希望各位老师能够提出宝贵的意见指出我的错误和不足之处,我会虚心接受,是论文得到完善和提高,我的答辩自述完毕,谢谢各位老师老师。

公安机关答辩事项篇十一

3.开题报告主要应包括以下部分:

(3)已有的研究综述(综述部分只是简要的说明以谁为代表的学者,采用什么方法对什么问题进行了研究,得出了什么结论。或说明过往的研究存在的问题等等)

(4)研究课题的理论基础(理论基础部分说清楚几个基本概念,你认为正确的一个理论的表述,而不需要说明哪个理论是如何发展的。每个理论后面都要简要说明对你的研究的指导作用。)

(5)研究的主要内容(对象、范畴、范围、问题)

(6)使用的研究方法

(7)研究工作设想:主要说明已有的研究基础(已学习领会的理论、已搜集的资料、已做的调查、已有的问卷、已进行的尝试等)与可能遇到的研究上的困难,遇到问题时解决的方法,预期的研究成果等。

4.请各位老师提醒答辩的学生提前到场准备。

5.每人开题答辩时间控制在10分钟以内。

公安机关答辩事项篇十二

答辩人:任昌应,性别:男,出生年月日:1974年12月,27日居住地:射洪县文升乡慧灵寺村6组人被答辩人:杨菊梅答辩人就被答辩人诉讼离婚纠纷一案提出如下答辩及请求:之前答辩人考虑到与被答辩人夫妻感情尚未完全破裂,想尽力挽回,使其回心转意给孩子一个完整的家,一个健康成长的环境,况且长子任江涛即将面临高考,一旦离婚,将会给孩子造成严重的心理负担,不利于学业,影响一生的发展,故不愿在此期问离女昏。

现鉴于被答辩人两次诉讼至贵院,都是一些家庭琐事,不是原则上的问题而提出离婚,不顾孩子的感受,不念夫妻情母子情,为了一己私欲,抛夫弃子,执意离婚,但答辩人已心灰意冷,愿意遵从女方意愿,解除夫妻关系(当然离婚是答辩人不愿意看到的结果,答辩人宗旨足希望贵院不要判决离婚)法律不外乎人情,请贵院在判决之时考虑一下,答辩人身心所受到的伤害,及答辩人与被答辩人的长子呈上法庭的请愿书,支持答辩人如下的请求,做出合情合理的公正的判决:

一、同意次子由被答辩人抚养,长子由答辩人抚养,双方承担各自的抚养费,但答辩人要求每月有一至二次的探望次子的权利,了解孩子的成长过程,关心呵护孩子,被答辩人不得有任何理南推脱阻隔义子相见,并且次子必须南被答辩人亲自抚养,不得交南父母姐妹或其他人代养,更不允许私自改名换姓否则本人有权要回孩子的监护权。

父母在抚养,生活费教育费都丁直是答辩人父母在支付,被答辩人对其不闻不问,漠不关心,更不用说支付孩子的任何费用,所以答辩人要求分得这十几年来经济财产的一半,人民币15万元。若被答辩人称无夫妻共同财产,那她是隐瞒了实情,蓄意将其经济财产转移到父母或姐妹或其他人的名下。请法庭明察。

三、要求被答辩人赔偿答辩人精神损失费。为了一家人的生计,答辩人一直在外务工,被答辩人在家带孩子,次子出生不久后,被答辩人无缘无故携子及其父母回娘家居住(先前被答辩人父母在答辩人家居住长达5年)答辩人及其父母带礼物到被答辩人娘家探望,都被拒之门外,甚至被答辩人父母还扔掉了给孩子买的礼物,至今仍未见上孩子一面,无法给予孩子正常的父爱,剥夺做父亲监护人的权利,致使答辩人无心工作,想念其子天天无法入睡,人的心理上精神上都饱受到严重的伤害,并且被答辩人对长子不闻不问,至今未来探望过,更不用关心照顾了(长子任江涛呈诉法庭的信可以证明)遗弃丈夫儿子,所以答辩人要求赔偿精神损失费5万元,请贵院明察。

四、本院诉讼费南原告(被笞辩人)承担,综上所诉请法庭采纳。

射洪县人民法院。

答辩人:任昌应。

2015年4月3日。

公安机关答辩事项篇十三

起诉状中的内容存在明显错误的,可以针锋相对,直接指出并予以反驳;没有明显错误的,可以根据被告的观点进行立论。

案例j市第一建筑工程公司诉黑龙江省q厂建设工程施工合同纠纷案。

年7月初,原告j市第一建筑工程公司与被告黑龙江省q厂签订了《建设工程施工合同》,约定由原告承建国道主干线至被告厂区的公路施工工程,工期为60天,工程质量应当达到合格标准,工程价款以路面面积为计算单位,每平方米180元。由于勘查不到位,施工路段存在的软基路段没有事先勘查出来,导致在合同履行过程中出现了设计变更。设计单位在作出设计变更决定时,只对工程量作出了预算,没有对工程价款作出预算。原告按照设计变更继续施工。至9月21日,路面工程完工,路肩、边沟、桥涵、路灯安装工程没有全部完工。月5日,原告向法院提起诉讼,要求被告支付工程价款101万元。

接受被告的委托后,笔者认真审阅了双方签订的《建设工程施工合同》,到施工路段实地察看了施工现场的现状,还到设计单位咨询了工程施工方面的一些专业问题。在基本了解案情和理清双方争议焦点的基础上,代被告制作了答辩状。

公安机关答辩事项篇十四

答辩人:乔凤兰,女,1955年6月12日出生,住所地广州市海珠区海幢街南华小区24号101房,公民身份号码***42x。

委托人:常佳佳,广东七人行律师事务所律师。

陈丹,广东七人行律师事务所律师。

被答辩人:肖敏,女,1978年5月24日出生,汉族,住所地广州市海珠区新港中路355号大院50号306房,公民身份号码***42x。因被答辩人提起赔偿医疗费,交通费,精神损失费一案,现依据事实和法律答辩如下,请求人民法院驳回被答辩人的诉讼请求。

一、被答辩人提出“被告乔女士的行为已经构成侵权,应当承担无过错侵权责任”是无法律依据的。

首先,关于无过错原则,根据《侵权责任法》规定:第七条,行为人损害他人民事权益,不论行为人有无过错,法律规定应当承担侵权责任的,依照其规定。但是法律明文规定了无过错原则的适用范围。《侵权责任法》第七十八条规定的是饲养的动物致人损害的责任。答辩人只是出于爱心喂养流浪猫,答辩人的喂养行为并不属于《侵权责任法》所规定的饲养行为。其次,“饲养人”要达到和动物的所有人地位相当,才能称为动物的饲养人。所谓“动物的所有人”,即对动物享有占有、使用、收益、处分权的人。动物的管理人是指实际控制和管束动物的人。最后从本案的事实和证据来看,只能证明答辩人是偶尔喂养“流浪猫”,没有持续、长期喂养的证据,就是有流浪猫进入答辩人家里的事实,也不能证明答辩人就是流浪猫的管理人,所以本案不适用无过错归责原则。

二、被答辩人提出“被告乔女士长期对流浪猫进行饲养,花仔猫与被告乔女士之间形成了管理与被管理的关系”的无事实依据。

三、被答辩人提出“案发时乔女士能叫出小猫的名字意欲让其停止侵害,小猫也领悟主人的意思而跑开,因此综合全案事实和证据,该猫已经被被告乔女士所占有或控制,也就是说该猫属于被饲养的动物。”无事实依据。

根据答辩人的陈述以及小区的监控,答辩人看到猫狗打架,以及被答辩人用脚踢猫,答辩人发现那只猫是其曾经喂养过的流浪猫,便赶紧大声把猫叫开,猫就跑了。首先,根据当时的情况,答辩人是为了被答辩人的人身安全,出于本能大声叫“花仔”,并非被答辩人所说的对猫的占有与控制。其次,对于被答辩人提出的答辩人能叫出小猫的名字,那只是答辩人根据猫的外形特征随意取的名字。再次,被答辩人提出的“小猫领悟主人的意思而跑开”完全是被答辩人的主观臆断,无任何事实依据。小猫跑开的原因可以有多种,比如,突然觉得自己势单力薄无法与被答辩人的大型犬搏斗,决定撤退;又或者小猫听到答辩人的叫喊声,以为是对方又多了帮手,于是跑了。因此被答辩人提出的该猫被答辩人所控制或占有,无事实依据。

四、被答辩人提出“请求赔偿精神损失费1000元”的依据是不成立的。据被答辩人陈述,因被猫抓伤后心理极度恐惧,害怕会得狂犬病,整日心神不宁,郁郁寡欢,而且狂犬病存在潜伏期,且答辩人饲养的又是流浪猫,更容易得狂犬病,这些都加剧了被答辩人的恐慌和不安,造成严重精神损害,故请求赔偿精神损失费1000元。首先,该陈述存在前后矛盾,被答辩人认为该猫是流浪猫,那么何来“饲养”一说,既然不存在饲养关系,那么,答辩人也就不适用无过错原则,不应承担任何责任。其次,本案是被答辩人被猫抓伤,与犬无关,何来“狂犬病”一说,而且根据被答辩人所提供的病例,被答辩人于当日及时打了狂犬疫苗,被告人担心自己会得狂犬病是无事实依据的,只是被答辩人的主观臆断,无科学依据。再次,本案中的犬是被答辩人自己的,而且,事发当时,该犬并未拴狗链,对于猫狗打架,被答辩人被猫抓伤,被答辩人是存在过错的。综上述,被答辩人提出的而精神损失赔偿是没有依据的。

五、答辩人作为被告的诉讼主体不适格。

在本案被确定为饲养动物侵权纠纷的情况下,答辩人并非该猫的管理人或饲养人,且其偶尔投喂猫的行为是出于爱心,是合法行为,应该受到鼓励,不应当承担责任,故被答辩人应当另寻适格的被告人。

六、被答辩人的损害是因其过错造成的。

从小区提取的监控录像,可以看到,被答辩人未对其饲养的狗拴狗链,违反《广州市犬类饲养条例》的规定;且故意用脚踢猫,因而导致其被天性温顺怕人的猫抓伤。依据《侵权责任法》第七十八条规定,饲养的动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任,但能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的,可以不承担或者减轻责任。被答辩人的损害是因其故意造成的,故动物饲养人或管理人不应承担责任,且答辩人也非该动物的管理人或饲养人。

综上所述,被答辩人的诉讼请求毫无法律依据和事实依据,答辩人不存在任何侵权行为,故无需对被答辩人的损害承担任何责任。恳请人民法院驳回被答辩人的所有诉讼请求,维护答辩人的合法权益。

广州市广商区人民法院。

答辩人:乔凤兰。

代书人:常佳佳,广州七人行律师事务所。

陈丹,广州七人行律师事务所。

二零一四年五月二十八日。

1.本状副本2份;。

2.证据目录及证据材料复印件2份。

(被申请人提交)。

提交人:乔凤兰(签名)。

公安机关答辩事项篇十五

起诉状中的内容存在明显错误的,可以针锋相对,直接指出并予以反驳;没有明显错误的,可以根据被告的观点进行立论。

案例j市第一建筑工程公司诉xxx省xxx厂建设工程施工合同纠纷案。

20xx年7月初,原告j市第一建筑工程公司与被告xxx省xxx厂签订了《建设工程施工合同》,约定由原告承建国道主干线至被告厂区的公路施工工程,工期为60天,工程质量应当达到合格标准,工程价款以路面面积为计算单位,每平方米180元。由于勘查不到位,施工路段存在的软基路段没有事先勘查出来,导致在合同履行过程中出现了设计变更。设计单位在作出设计变更决定时,只对工程量作出了预算,没有对工程价款作出预算。原告按照设计变更继续施工。至20xx年9月21日,路面工程完工,路肩、边沟、桥涵、路灯安装工程没有全部完工。20xx年11月5日,原告向法院提起诉讼,要求被告支付工程价款101万元。

接受被告的委托后,笔者认真审阅了双方签订的《建设工程施工合同》,到施工路段实地察看了施工现场的现状,还到设计单位咨询了工程施工方面的一些专业问题。在基本了解案情和理清双方争议焦点的基础上,代被告制作了答辩状。

范本一审答辩状。

答辩人:xxx省xxx厂。

住所地:j市××路××号。

法定代表人:××,职务:厂长。

被答辩人:j市第一建筑工程公司。

住所地:j市××路××号。

法定代表人:××,职务:经理。

答辩人因被答辩人所诉建设工程施工合同纠纷一案,提出答辩如下:

第一,双方在《建设工程施工合同》中约定的“合同价款”是“以水泥面为计算单位,每平方米180元”,而不是被答辩人在《起诉状》中诉称的“工程价款路面三层以上每平方米180元”。

第二,被答辩人的确是在20xx年9月21日完成了水泥路面的施工。但是,并不能因此就认为被答辩人“依约履行了合同义务”,“提前竣工”。因为:一方面,截止到20xx年9月21日,被答辩人只是完成了水泥路面的施工。而按照合同的约定,工程的内容除路面以外还包括“路肩、边沟、桥涵和路灯”等附属工程,也就是说,被答辩人实际上并没有完全履行合同约定的义务。另一方面,合同约定的工程竣工日期是20xx年9月30日(含养生期)。按照公路施工技术规范的要求,养生期一般在14—21天。照此计算,被答辩人应当在20xx年9月16日完成合同约定的工程内容才可以说是“依约履行了合同义务”。可是,一直到20xx年9月21日,被答辩人只完成了路面工程的施工,究竟是谁违约显而易见。

第三,被答辩人诉称答辩人“并未按照施工进度付工程款”也并不是事实。按照双方代表于20xx年10月18日签字确认的《xxx厂支路路面实测结果》可以确认:路面面积是8,246.32平方米。按照每平方米180元的价格计算,合同价款总额应当是1,484,337.60元。而截止到20xx年10月底,答辩人已经向被答辩人累计支付工程款120万余元。这怎么能说答辩人没有按照工程进度支付工程款呢?况且,该项工程并没有通过xxx省jf公路工程指挥部组织的统一验收,因此,双方也没有进行最后的工程结算。在这种情况下,被答辩人向答辩人主张支付剩余工程款显然是于法无据的。

第四,答辩人承认设计变更部分导致了工程价款的增加,但是,在设计单位没有提供预算资料之前,答辩人无法确认该部分价款。答辩人承诺,在设计单位提供预算资料或者工程经过指挥部验收合格并确认工程量之后,答辩人可以先参照去年的工程定额费用拨付工程款,待统一决算后进行最后的结算。

综上所述,被答辩人的诉讼请求是一种明显的恶意诉讼行为,应当依法予以驳回。同时,答辩人保留提起反诉或者另行起诉的权利。

此致

xxx省j市中级法院。

答辩人:xxx省xxx厂。

20xx年12月12日。

由于向法院递交答辩状之前,已经将需要举证的证据全部收集完毕,在制作答辩状时,很容易就找到了双方争议的焦点,也就非常容易地提出了与原告的诉讼请求针锋相对的答辩意见。令人费解的是,在收到被告的答辩状之后,原告不但没有认真考虑被告的答辩意见,反而又将诉讼请求变更为146万余元。最后,法院判决被告给付原告工程款38万余元,也就是未结算的`28万余元加上设计变更部分的10万余元。从这个数字来看,原告的诉讼实际上是失败的,因为法院判决的金额就是其应得的金额,而且被告并没有拒绝支付的意思表示,实际上也没有不履行支付义务。这起案件告诉我们,原告不一定都是有理的,被告也不一定都是无理的,应诉能否成功的关键在于是否能够在熟悉案情的基础上提供有力的证据,从而进行有理、有力、有节的辩驳。

2.制作二审民事答辩状时,内容要全面。

由于上诉人的上诉不仅针对被上诉人,往往也会针对一审判决,因此,在进行二审答辩时,不仅要对上诉人提出的上诉事实和理由作出反驳和辩解,还要对一审判决的程序是否合法、认定的事实是否清楚和准确、采信的证据是否符合证据规则的要求等方面作出适当的回应。

相关阅读:

1、一审答辩也行,不答辩也行。

2、二审则必须答辩。

原因:二审有两种审理方式,开庭审理和径行判决。如果法院采径行判决,不答辩则无法把辩论理由告知二审法院。

3、必须在法定期限内提交。

4、要注意针对性。

(1)针对对方所控事实错误之处,陈述事实真相。

(2)针对举证错误进行反驳。

(3)针对适用法律条文错误进行反驳。

(4)针对对方诉状逻辑错误进行反驳。

(5)指出对方不具备或已经失去引起诉讼发生和进行的条件,从而使其诉讼请求不能成立。

5、明确提出答辩意见和请求。

(1)答辩要遵循实事求是的原则,真实反映纠纷情况。如果对方说法有误,要求不合理,要据理辩驳;而对对方所述属实、要求合理的部分,是否认可,视情况而定。

(2)要充分用证据进行有力支持.

(3)语言要准确、朴实、简洁,有的放矢,避免空发议论。

公安机关答辩事项篇十六

mba要求理论与实际并重。论文要求学生体现两年中所学习的成果,具有一定的学术水平要求。答辩则是一个把关过程。主要从以下两方面对学生进行考核。

一、研究目的、方法与理论水平。

1.学生应该清楚自己论文的研究目的和研究方法,并能明确回答。

2.学生应对一些mba基本理论有认识,特别是在其论文中有应用的理论更应有充分了解。如所使用的理论是否具有局限性、对基本理论的评价、工具方法的明确说明,特别是一些数量研究工具的算工商管理硕士论文法,要求正确掌握,而且能够比较清晰的表述。(如果不能明确回答论文答辩可能不获通过)。

二、资料与案例分析。

1.论文中的数据与资料(如统计数字、公司数据、问卷数据等)应要具备时间性,可接受的数据为论文完成时间的前三年内所收集的。如主要数据如问卷数据为三年以前的陈旧资料的话,则对答辩有很大影响,(如果资料陈旧可能要求重新写论文)。如果你意识到论文资料老的问题,请自己准备一些新的资料,以备答辩之需。

2.学生要对论文中的资料、数据和分析有充分的了解。如果对数据不能清晰描述,则会影响答辩,甚至论文不获通过。(以上为澳门城市大学提出)。

三、指导学生需要准备的问题:

1.为什么要选择这个研究方向,与自己的工作是否有实际联系?

2.研究的目的意义是什么,有什么局限,受到什么限制?

4对自己使用的研究方法是否清晰的描述,比如什么是定性研究方法、什么是定量研究方法、什么是归纳演绎、什么是理论联系实际,在论文中那些是理论那些是讨论过程、哪些是你的事实分析?调查研究抽样分配、第一手资料来源以及归纳分析整理的方式。

5.分析的过程是否回答了你的待回答问题,待回答问题是否具有逻辑关联?

7.研究是否具有现实意义,后续研究还有什么设想?

四、要求学生的'准备方案:

1.准备答辩提纲:每个同学根据自己的论文准备,提纲是你论文的五章的缩写,为什么研究、研究了什么问题(待回答问题)使用了什么方法、问卷、数据来源说明、第一手资料、第二手资料的来源、数据分析整理过程、分析讨论是否使用了你在第三章所提出的研究方法,最后的出什么结论,有何建议,是对论文的全面精简的阐述。

3.研究方法准备:查阅你自己使用的研究方法,看自己是否能说明白,研究工具,特别是一些最常见的研究工具,在实践中是否具有局限性。

4.第四章准备:在第四章中是否运用了你提出的工具方法、理论的数据是否平衡竖直,是否准确,那些演算的方法你是否非常熟悉等等。

5.准备好的各类内容都要打印出来,可以直接带到答辩现场,现场答辩时可以翻阅。

6.答辩注意礼貌,要听清楚问题再回答。

公安机关答辩事项篇十七

书写答辩状时要注意什么事项呢,下面就是关于答辩状的注意事项啦,一起了解吧!

一、概念与特征民事诉讼中的被告,收到原告的起诉状副本后,在法定期限内,针对原告在诉状中提出的事实、理由及诉讼请求,进行回答和辩驳的书状,称为第一审民事答辩状。

第一审民事答辩状具有下列特征:(一)必须是民事案件被告提出的。

(二)必须在法定期限内提出。

民事诉讼法第113条第1款规定:“人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告,被告在收到之日起十五日内提出答辩状。”第113条第2款又规定。

“被告不提出答辩状的,不影响人民法院审理。”由此可见,提出答辩状,对于民事被告来说,既是义务,又是权利,而主要的还是权利。

(三)必须针对起诉状的内容进行答辩。

二、内容和写法(-)首部1.标题:写“民事答辩状”。

2.当事人栏:标题之下,直接列写答辩人的基本情况。

列答辩人姓名,性别,年龄,民族,籍贯,职业或职务,单位或住址。

3.案由部分,主要写明对原告某人为什么案件起诉进行答辩,对何时收到起诉状副本,可写可不写。

具体写法如:“答辩人因原告xxx提起xxxx(案由)诉讼一案,现答辩如下:”或者写:“答辩人于xxxx年x月x日收到你院转来原告xxx提起xxxx之诉一案的起诉状副本,现提出如下答辩:”(二)答辩的论点和论据这是答辩状的'主体部分,或者说是关键部分。

大体包括以下几个方面:1.就事实部分进行答辩对原告诉状中所写的事实是否符合实际情况表示意见。

如果所诉事实全部不能成立,就全部予以否定;部分不能成立,就部分予以否定。

提出符合客观真实的事实来加以证明。

就事实部分进行论证,要着重列举出反面的证据来证明原告诉状中所述事实不能成立,并且要求反证确实、充分,不能凭空否认原告诉状中所叙述的事。

这里所说的反面证据,一种是直接与原告所提的证据相对抗的证据,另一种是足以否定原告所述事实的证据。

2.就适用法律方面进行答辩一是事实如果有出入,当然就会引起适用法律上的改变,论证理由自然可以从简,这叫事实胜于雄辩。

二是事实没有出人,而原告对实体法条文理解错误,以致提出不合法要求的,则可据理反驳。

三是在程序方面,如果原告起诉违反民事诉讼法的规定,没有具备引起诉讼发生和进行的条件,则可就适用程序法方面进行反驳。

3.提出答辩主张在提出事实、法律方面的答辩之后,引出自己的答辩主张,即对原告诉状中的请求是完全不接受,还是部分不接受,对本案的处理依法提出自己的主张,请求法院裁判时予以考虑。

(三)尾部和附项1.致送机关,分两行写:此致xxx人民法院2.右下方写:答辩人:xxx(签名或盖章)并注明年、月、日。

3.附项:写明:(l)本答辩状副本x份;(2)证物或书证xx(名称)x件。

1、一审答辩也行,不答辩也行。

2、二审则必须答辩。

原因:二审有两种审理方式,开庭审理和径行判决。

如果法院采径行判决,不答辩则无法把辩论理由告知二审法院。

3、必须在法定期限内提交。

4、要注意针对性。

(1)针对对方所控事实错误之处,陈述事实真相。

(2)针对举证错误进行反驳。

(3)针对适用法律条文错误进行反驳。

(4)针对对方诉状逻辑错误进行反驳。

(5)指出对方不具备或已经失去引起诉讼发生和进行的条件,从而使其诉讼请求不能成立。

5、明确提出答辩意见和请求。

(1)答辩要遵循实事求是的原则,真实反映纠纷情况。

如果对方说法有误,要求不合理,要据理辩驳;而对对方所述属实、要求合理的部分,是否认可,视情况而定。

(2)要充分用证据进行有力支持.

(3)语言要准确、朴实、简洁,有的放矢,避免空发议论。

民事答辩状范文【3】。

答辩人田x恒,男,62岁,汉族,xx省xx县人,xx市xx建筑公司工人,住市政建设管理局花园路xx号。

因田x信、田x兰诉田恒赡养、财产权纠纷一案,提出答辩如下:。

我与原告田x信、田x兰虽系同胞兄弟姊妹关系,但由于伯父田xx无儿,19xx年农历四月初三,经生父母与伯父田xx协议,我被过继给田xx为养子,并立有过继单。

从那时起,我即与养父田xx一起生活。

19xx年我到xx市xx建筑公司x队干瓦工,才与养父分住两地,但每月给养父寄款,直到1986年养父去世为止。

养父田xx虽有女儿,但早已结婚在外地居住。

我对养父养老送终的情况,养父的生女可以证明。

我被送养的事实原告是清楚的,生父母也从来没有否定我已被送养,也从来未曾要求我尽赡养义务。

现原告提出要我尽赡养生父母的义务缺乏事实依据与法律依据。

至于说19xx年我回xx市居住的原因,那是因为我的工作单位在xx市。

刚回xx市时,因单位临时解决不了我的住房问题,才暂居住在生父母家里,并不像原告起诉状中所称是“由于生活困难”才搬回xx市“与生父母兄弟姊妹一起生活”。

19xx年生活并不困难,我养父母家庭的生活更不困难,这有证人证明。

原告企图用“生活困难”搬回xx市,来否定既成的收养关系,没有事实依据。

2.原告在诉状中称:19xx年,被告田x恒出卖了南河街13号个人住房,又到父母的院子里建房,今年x月xx日,将所建房屋卖掉得款156000元,被告独吞。

要求人民法院将156000元追回,除了父母拿出一部分外,其余的钱由兄弟姊妹共同所有。

事实是这样的:19xx年我从工作单位和工友处借钱买下xx街xx号房屋,从生父母家搬出后,就一直住在那里。

因为邻居不断侵占生父母家的空闲宅基地,不得已,19xx年生父母找我协商,要求我在空闲宅基地上盖房子。

同年建房时,除了使用出卖xx街xx号的房款外,工作单位还给了我部分砖块和石灰。

当然,兄弟姊妹也帮了几个工,这我不否认。

今年4月17日,市政建设管理局因拓宽公路,需要拆迁我住的房屋,将我的房屋作价15600。

元作为补偿,这完全是我个人的财产,房产证上的所有权人清清楚楚地写着我的名字。

原告在诉状中说这是全家人的共同财产,是毫无道理的。

当然,在我盖房时,原告也帮过王,其工钱要求归还,合情合理,我同意算清。

综上所述,答辩人认为,我国《收养法》第二十三条第二款规定;养子女与生父母及其他近亲属间的权利义务关系,因收养关系的成立而消除。

既然我与伯父田xx之间形成合法的收养关系,那么我和生父母之间的权利义务关系已经不存在了,对于生父母也就没有了法律上的赌养义务。

但今后我个人仍愿在物质上帮助生父母,使老人幸福地度过晚年。

但这只是我个人的心愿,并不是应尽的义务。

市政建设管理局因拆迁补偿给我的156000元,是我个人的合法财产,他人无权争要鉴于上述事实,我恳请法庭依据事实和法律公正决断,驳回原告的诉讼请求,维护我的合法权益。

此致

xx市xx区人民法院。

附:1.本答辩状副本2份。

2生父田x波、生母李xx证言,证实答辩人被收养的事实。

生父母住本市xxx区xx村xx号。

3.xx街xx号房产证复印件一份。

答辩人田x恒19xx年x月xx日。

公安机关答辩事项篇十八

首先我向各位老师介绍下本毕业设计主要内容。

本文针对三维激光扫描仪进行的数据采集、点云数据后期处理、三维建模这些工作的方法原理的分析和研究,并进行扫描仪及数据处理方面的相关误差的研究和分析。主要研究内容有:

(1)扫描仪外业数据采集方案设置 外业数据采集时,测站数、标靶数和扫描距离等都会对三维数据采集有一定的影响,通过制定实验,并与前人实验研究对比与分析,得到一些数据采集的方案布设规律原则。

(2)点云数据处理方法研究 主要是针对各种复杂的点云数据,分析研究数据处理的关键技术,重点通过计算机程序设计的方式提高数据处理的速度和精度,分析和比较各项数据处理方法,总结出各种数据处理方法的优缺点。

(3)点云数据的三维建模问题 对三维建模方法进行归纳和比较分析,重点研究基于 nurbs 曲面模型构建工作,为以后此类工作提供一些思路或方法。

(4)扫描仪及数据处理的误差分析与精度评定问题 研究和分析数据处理及模型建立的误差及精度,总结出常见的误差来源和精度限差,并研究如何进行精度评定以及误差控制,提出一些具有参考价值的建议。

在本次毕业设计的过程中,我尽可能多的收集资料,从中学也到了许多有用的东西,积累了不少经验,但由于自己学识浅薄,认识能力有限,在努力完成本次毕业设计上仍存在诸多疑点和浅薄的地方,与老师的期望仍有一定差距,许多问题还有待于进一步思考和研究,借此答辩机会,希望各位老师能够提出宝贵的意见,给予详细指导,我也将虚心接受,从而进一步深入学习研究,使该论文得到完善和提高。

我的介绍完了,谢谢!请各位老师提问。

1.清晰的条理

我们在答辩之前必须理清思路,一定要搞懂论文的.结构,一般论文是按照从提出问题、分析问题到解决问题的结构,引导着答辩评委跟着我们的思路走,并且要让答辩评委清楚的知道我们所做的工作有哪些。

2.有的放矢的突出重点

我们在整个答辩过程中,最重要的工作就是阐述我们自己的工作内容,我们的论文有哪些地方是我们自己做的,出彩的地方要说的清晰明白,并且要让答辩评委觉得我们的工作足够让我们获得学位,但必须真实,不能夸大。

3.适度的肢体语言

4.流利的表达,清晰的口齿

流利的表达出我们的答辩内容表现出我们对自己的工作内容非常熟悉,而且也会让答辩评委对我们增加好感,设想如果答辩时候磕磕巴巴,怎么会让答辩评委们心生好感;这个我们在答辩之前多练几遍就可以做到了。

5.时间的把握

答辩当天评委老师要听很多学生答辩,所以对时间控制的会比较严格,如果答辩时间过长,可能有中途被打断的危险,所以在答辩前要实现排练一下,控制好时间。

参考文献

[3]王瑞玲,宋春叶.房地产企业人才流失问题分析[j].重庆科技学院学报(社会科学版).2010(03)

rnalofmanpower.2001(7)

[5]吴鸿根.上海房地产行业人才队伍现状及对策研究[j].上海房地.2009(12)

您可能关注的文档