最新施工索赔的方法模板(精选9篇)

总结是对自己一段时间内表现的清晰概括，可以帮助我们反思并进行有效的改进。准备一篇精彩的演讲稿的技巧有哪些？范文中提出的总结方法和技巧对我们进行总结时的思路和方法有很大的帮助。

施工索赔的方法模板篇一

2.4发包人逾期提供施工现场、施工条件、基础资料，承包人由此增加的费用和延误的工期。

3.7非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

5.1.2因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.2.3监理人的检查和检验影响施工正常进行的，经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担.

5.3.3重新检查。

5.4.2因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

7.3.2开工通知。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.5工期延误。

7.5.1因发包人原因导致工期延误。

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；（7）专用合同条款中约定的其他情形。

7.6不利物质条件。

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

施工索赔的方法模板篇二

工程索赔是合同管理的重要环节,也是项目管理的重要内容,是建筑业企业赢取利润的重要手段,索赔的'成功与否直接影响到工程项目的工期和最终成本.所以把索赔工作处理好,才能切实维护自己的合法权益,从而力求工程项目经济效益和社会效益最大化.

作者：贾春阳段华平作者单位：上蔡县农村公路管理所,河南,上蔡,463800刊名：华章英文刊名：huazhang年，卷(期)：“”(13)分类号：u412关键词：工程索赔项目种类依据处理

施工索赔的方法模板篇三

建筑工程施工合同管理是管理合同的建立、履行、索赔、违约及解除等内容。建筑工程项目具有技术要求高、复杂性、投资数额巨大、对社会影响大、生命周期长等特征，与此同时，施工合同当事人的权利和义务也比较复杂。所以建筑工程施工合同的管理工作具有不可替代的地位。好的施工合同管理具有以下优点：(1)保证合同双方当事人的各项权利和义务。(2)减少纠纷和合同违约发生的概率。

1.2.1完善合同管理制度，建立科学的合同履行保证体系。第一，合同签订后，合同管理人员应在合同分析的基础上，对各级项目管理人员和各工作组负责人进行合同交底，对合同的主要内容做出解释和说明，把各种合同责任分解落实到各责任人和合同实施的具体工作上。第二，对于经常性的合同管理工作，如图纸审核程序、设备材料等，应建立制度化的工作程序，做到有章可循。而对于合同履行中的计划执行效果、已完工作和后期工作，尤其是工程变更或合同条款变更等问题，可建立协商会议制度，各建设主体之间应定期或不定期召开协商会议并形成决议，对重大问题及决议应用会议纪要的形式记录下来纳入合同文件。第三，每日工作报送制度要求各职能部门每日将本部门的工作情况及未来一定时间的工作计划报送到合同管理处，确保合同管理人员及时掌握工程信息，对有关合同问题做出正确决策。而进度款审核准制度就是合同管理部门每月从合同角度对进度款进行审核，从而可以将施工索赔的费用及时纳入当月付款要求中。第四，工程项目开始后，应将合同文件资料的管理责任落实到具体的管理人员，妥善保存所有与合同有关的一切资料，并能满足及时查询的要求。同时建立项目计算机信息管理系统，对合同文件资料统一编号与记录、分类管理，建立合同文件资料借阅登记制度。

1.2.2对工程项目合同进行动态管理。第一，在每个合同进入履行期时，应先召集与合同履行关系密切的人员进行合同条款的讨论和交底，明确哪些条款是履行中应重点注意的条款，提醒和督促有关人员严格按合同进行工作;合同管理人员每天检查、监督各工程小组和分包商的合同实施情况，在进入施工现场后对工程变更进行有效管理。第二，监理工程师常常乐于发出口头工程变更指令，承包人必须及时要求工程师用签证将口头指令固定下来。对于非承包商责任造成的停工损失，也应及时按合同约定的时间，要求工程师签证。第三，及时收集、妥善保管合同履行中的文书、书面签证、会议纪要等资料，在收到合同相对方的信函、文书或电传后，及时审阅和制定对策，并采用书面方式进行回复。

施工索赔的方法模板篇四

在工程施工中，公司和个人可能会遇到各种问题，包括工程设计和实施上的差错，材料质量问题以及合同问题等。处理这些问题的一个重要工具是施工索赔，它可以使公司或个人在对外诉讼或仲裁中维护自己的合法权益。在这篇文章中，我将分享我在施工索赔过程中的心得体会。

第二段：了解相关法律和条例。

在进行施工索赔前，我们需要了解相关的法律和条例，以便作出正确的判断和决策。在中国，法律对施工索赔作了明确的规定，建筑工程合同法以及中华人民共和国建设工程质量管理条例等相关法律法规是我们进行施工索赔要考虑的一些法律法规。了解这些法律条例，可以帮助我们更好的维护自己的合法权益。

第三段：细节决定成败。

在进行施工索赔时，细节决定成功与否。为了确保索赔成功，我们必须充分收集证据和资料。在准备索赔文件时，我们需要充分准备资料，如文件，合同，报价单，工作日志和其他有关工程的文件等。我们还需要对文件进行分类和整理，以便更好地指引评估单位了解我们的索赔请求。

第四段：择时发动。

在进行施工索赔时，需要掌握时机。应当根据具体情况和自己的利益考虑索赔的时机，但也要注意索赔的时效。如果索赔时效过期，即使索赔成功，也得不到赔偿。同时，我们还应该寻找合适的途径来进行索赔，如司法救济、仲裁或其他替代争议解决机制，从中选择最适合自己和对方的途径。

第五段：诚信为本，和解为先。

最后，进行施工索赔时，诚信原则是必须遵守的准则。在与对方进行协商时，我们应该诚实交流，让对方知道我们的利益和诉求。并且，在索赔过程中，合理妥协可以避免不必要的争执和纠纷，特别是在对方公司的赔偿意愿不强的情况下，寻求和解是一个很好的方法。

总结。

总而言之，施工索赔是在工程施工中增加自己的保障和保护自己的利益的重要手段。在进行施工索赔时，我们需要了解相关法律法规，准备充足的证据和资料，诚信原则是必须遵守的准则，择时发动和和解是必要的策略。通过诚信原则和合理妥协，我们可以在索赔过程中建立业务伙伴关系，同时获得合法的赔偿，提高我们的竞争力和合法权益的保护。

施工索赔的方法模板篇五

在建设工程中，施工索赔是不可避免的。施工索赔是指承包商或施工单位请求业主在发生变更、工程量差异或其他原因引起的工程造价增加或劳务费用增加等方面给予经济赔偿的行为。正确的施工索赔可以使得双方避免争端，实现共赢。在长期的项目管理中，我积累了一些施工索赔的心得体会，希望能够与大家分享。

第二段：及时的沟通是关键。

施工索赔中及时的沟通是至关重要的。只有及时的沟通，承包商或施工单位才能够更好地解释自己的经济损失和请求经济补偿的原因。如果承包商或施工单位不及时沟通，可能会导致不必要的争端，从而对项目造成损失。

第三段：合理的索赔要求是关键。

施工索赔中，合理的索赔要求也是很重要的。合理的索赔要求必须要合乎合同约定和工程实际，不能过高或过低。如果索赔要求过高，业主可能会拒绝，导致双方产生争端。如果索赔要求过低，则可能导致承包商或施工单位无法获得正常的收益，并可能会影响其继续承接业务的能力。

第四段：合同管理和证据保全是关键。

在施工索赔中，合同管理和证据保全也是很关键的。承包商或施工单位必须完全了解和遵守合同约定，对合同中的变更和工程量差异要及时提出索赔要求，并保持申请和批准的文书记录。同时，在索赔要求的实行中，必须要保全证据，包括现场照片、视频、时间节点等，以证明索赔要求的合理性和必要性，以便在项目管理中获得支持。

第五段：结语。

总之，施工索赔是项目管理中必不可少的一部分，但是正确的施工索赔是可以使双方获得双赢的。通过及时的沟通、合理的索赔要求、合同管理和证据保全，可以避免不必要的争端，保证项目按期、按质、按量完成。以后无论从事何种职业，这些经验都可以起到指导作用。

施工索赔的方法模板篇六

《合同书》第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义报告团或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失，”这里的“包括合同履行后可以获得的利益”主要是指利润损失。在实践中，因不能提供服务或商品而造成的利润损失可能远远超过因延误履行而造成的误期损害赔偿的数额。因此，从原则上说，建筑合同索赔费用中是可以包括利润。

对于工程延误，如果该延误（或工程暂时停工）是由业主方面的责任发生的；以及业主自行解除合同（terminationforconveience），由于是业主从自己的利益出发决定解除合同，承包商在有权获得已完成的工程款以外，还应得到相应的利润。

至于如何确定利润的数额，通常是与原报价单中的利润率保持一致。承包商在投标报价时一般列入3%-10%的直接费用，作为该工程项目的利润。

在建筑合同索赔中，承包商有时要赤诚索赔“利润机会损失”（loosofopportunityprofit）。这种利润损失是指由于业主原因造成工期延长，承包商不得不继续在本工程项目上保留相当数量的设备、人员和流动资金，而不能按原计划把他的这些资源转移到另一个工程项目上，因而失去一个创造利润的机会。承包商索赔利润机会损失，虽然在理论上是成立的，但实践上却很少成功。在确定“利润机会损失”时，当事人经常在索赔是否成立以及索赔发发生争议。承包商一般难于提出他在另外一个工程项目上确有把握地能获得的利润款额，对于索赔额的具体数额更难于准确确定。通常利润机会损失被认为是推测的，法院不予支持。

施工索赔的方法模板篇七

在建筑工程管理过程中，工期和质量问题时常出现，这些问题往往会引发工程承包商的索赔要求。而施工索赔作为工程管理中的一个重要方面，对于工程质量和成本管理至关重要。本文将从我自身的经历出发，分享一些施工索赔方面的心得体会，希望能够为广大工程管理人员提供参考和借鉴。

第二段：正文1。

针对施工索赔，我们首先需要了解相关法律法规和标准条款。在工程承包合同中，应当明确规定施工索赔的标准和索赔的时限。同时，承包商应当做好相关文件和资料的备案工作，及时记录每一个需要索赔的节点，包括追加工作、工程变更等内容，为索赔提供充足的证据资料。

第三段：正文2。

施工索赔的核心在于理性主张，即在明确索赔方案的同时，认真分析问题的本质和原因，避免随意索赔，对双方关系产生不良影响。在进行施工索赔时，需要明确索赔的项目和索赔金额，并充分论证索赔的合理性。在与业主或监理公司沟通、协商时应体现专业性和学识水平。只有在强有力的专业和技术支撑下，方能有效维护自己的权益。

第四段：正文3。

与业主、监理公司的沟通协商过程中，除了需要考虑经济利益方面，还应当注重双方关系的维护。在具体实际操作过程中，可采取合理的谈判技巧和沟通方式，提升信任感和合作性。在谈判过程中，建议充分了解业主或监理公司的要求和特点，因地制宜地制定相应的方案，可提高谈判的成功率。

第五段：结尾。

总的来说，施工索赔作为工程承包商责任之一，需要我们认真负责、科学理性的进行。在施工索赔过程中，我们不仅需要了解法律法规和标准条款，更需要专业技术方面的支撑。同时，谈判、沟通和协商也是不可或缺的技能，有利于维护双方间的合作关系。希望本文的分享能够对工程管理人员的工作有所启示和帮助。

施工索赔的方法模板篇八

工程索赔是一门涉及面广,融技术、经济、法律为一体的边缘科学.它不仅是一门科学,也是一门艺术,要想获得好的索赔效果,必须要有强有力的、稳定的索赔班子,正确的索赔战略和机动灵活的.索赔技巧.在工程施工中,业主不让索赔,承包商不敢索赔和不懂索赔,监理工程师不会处理索赔的现象普遍存在.针对这些情况,就如何大力提高煤炭施工企业对工程索赔的认识、如何搞好工程索赔谈了一些看法.

作者：王慧邱彩安作者单位：王慧(江苏华美工程建设集团有限公司,江苏,徐州,221006)。

邱彩安(徐州矿务集团有限公司,规划部,江苏,徐州,221006)。

刊名：煤炭科技英文刊名：coalscience&technologymagazine年，卷(期)：“”(4)分类号：f284关键词：施工索赔合同管理索赔机会索赔艺术

施工索赔的方法模板篇九

工程索赔的概念是指在工程承包合同履行的过中，合同一方当事人由于合同另一方当事人因未履行或不能正确完全的履行合同所规定的义务，或者不能够实践承诺的合同条件实现而使自身的权益受损，向对方提出补偿的要求。索赔是一种合法的正当权利要求，同守约并不矛盾，施工合同是索赔的依据，索赔则是合同管理的延续。结合笔者多年工作实践来看，企业要想做好建筑工程合同索赔可以采取下列对策：

2.1扩展索赔管理工作。

建筑施工中的索赔是填充在整个施工过程中的，从原材料的采购规格、施工进度、施工工艺，到施工技术管理、合同管理和审核工作等，都要被列入到索赔的管理工作中，促进各个部门管理人员对所管辖区域的索赔内容的学习，了解索赔的分类和流程等，树立维护自身合法权益和规范操作的意识，避免违反合同行为的发生，并定期的对施工人员进行索赔知识的学习，利用全员监督的方式，提高合同管理的规范建设，避免承建单位趁势而行。

2.2通过合同风险评估做好索赔预防措施。

在建筑工程中，受施工作业所具有的复杂性以及环境的多变性所影响，这就使得建筑工程在建设过程中易于发生一些突发的安全事故，而这通常是业主方与施工单位所签订合同中难以体现到的。因此在合同拟定后，要对合同中存在的风险进行评估，根据评估的等级和分类的不同，对相对应的部门落实预防措施，降低风险发生的指数，一旦风险发生，按照原定计划进行检查与执行，并在跟踪中寻找突破索赔的方式，通过有效数据信息和实际的施工现场记录减少索赔金额。

2.3构建索赔管理小组，并采取奖惩相结合制度。

第一，对于大型工程，组建强有力的索赔班子，一般由项目经理、律师、技术及经济专家等组成;而规模较小、工期短、技术难度不大、合同较严密的工程，可以由有经验的造价工程师或合同管理人员担任索赔任务。第二，结合实践来看，不少项目经理对于索赔工作并没有足够的重视，对于合同管理也没有进行交底学习，只是一味的关注施工进度和施工安排，争取经济效益的提升。那么在未来的建筑工作中，要将合同管理和索赔的重要性在领导层进行确立，通过相关管理制度的落实，严格规定处理索赔工作人员的工作职责，利用激励机制细化奖惩制度，能够在实际的施工中减少索赔的进行个人的奖励，激发出工作人员的热情。

2.4严格规范建筑工程建设过程中各项记录。

索赔是向对方主张权利的行为，根据“谁主张、谁举证”的原则，提出索赔一方必须提供证据证实其主张。这就要求承包商在项目实施的全过程中，应建立严密的施工日志;对工程师指令的执行情况、抽查试验记录、工序验收记录、计量记录、日进度记录、工程照片及每天发生的可能影响到合同事件的具体情况都要详细记录;各种会议要做好文字记录，并争取参加者签字;还应建立业务往来文件档案的管理制度，做到处理索赔时以事实和数据为依据。

2.5依法提起索赔。

一旦发生索赔事项，承包商一定要在合同规定的时限内提出索赔要求、撰写索赔报告，否则过期无效。我国《合同示范文本》第36条规定：在索赔事件发生后28天内承包商应提出索赔意向通知书，发出索赔意向通知书后28天内应提交索赔报告。如果由于种种原因错过了提交报告的约定期限，承包人不要放弃，仍然可以不动声色地向工程师递交报告，一旦工程师签字确认，是有法律效力的。如果补交报告有难度，承包人还可以考虑在其他会议或会谈纪要或月报表上给予记载，然后让工程师与其他事项一并签证认可。

3结语。

总而言之，随着我国建筑行业规范性不断增强，广大企业做好建筑工程合同管理与索赔工作不仅是确保自身合法利益的重要举措，同时更是维护建筑行业良性发展的关键。对此，上文在基于笔者实践，对建筑工程合同管理与索赔的一些措施和对策展开了探讨，以期为做好此项工作贡献自己绵薄之力。

参考文献。

[1]罗玉玲.如何搞好建筑工程合同管理与索赔[j].工程建设标准化，(8).