现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!
设备供货合同篇一
需方:___(甲方)
签订地点:___
供方:___(乙方)
签订日期:___
供需双方根据《中华人民共和国经济合同法》和有关规定,在平等互利和双方自愿的原则下,经协商一致签订本合同,合同条款如下:
第一条、标的、数量、价款及交(提)供时间
标的名称___型号___数量___单位___单价___金___额___备注
详见附表
合计人民币金额(大写)___万元整
交货时间:___年___月___日。
交货地点:招商局漳州开发区厦大商业街工地现场。
第二条、质量标准:
本合同产品应符合和达到技术文本中各项性能指标的技术参数,同时也应遵守供方此次投标文件的各项承诺,当二者不一致时,以技术文本或按较高质量标准为准。
第三条、乙方对质量负责的条件及期限:
质量符合行业标准并对质量实行“三包”;自安装竣工交付之日起免费维保壹年。
第四条、包装:
第五条、运输方式及到达站(港)和费用承担:
汽运至安装现场,乙方承担一切费用。
第六条、检验标准:
根据行业标准及技术文件要求执行,并保证通过供电部门的验收;
第七条、设备的安装与调试:
乙方配合供电部门对设备的'安装进行技术交底并参与调试直至验收合格交付使用。
第八条、结算方法:
以银行承兑汇票结算,付款方式如下:
1、合同签订后三日内预付合同总金额的___%;
2、提货时支付合同总金额的___%;
3、货到现场并清点验收符合附表内容后支付合同总金额的___%;
4、安装验收合格后付清余款。
第九条、违约责任:
1、交货期每拖延一天,罚款合同总额的___%;
2、交货期拖延一周后,每拖延一天,罚款合同总额的___%。
3、供方保证所供应的设备及设备安装后能及时获得供电部门的合格验收,若因设备质量问题而影响工程合格验收,导致需方产生负面影响和经济损失,需方有追索供方赔偿的权利。
第十条、合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
第十一条本合同一式四份,经双方签章后生效,并保证按议定条款执行。特殊情况变更应双方协商同意,但属单方违约,应由责任方承担造成的损失。
第十三条、其他约定事项:
货到现场时,供货方得向甲方递交___%合同总额的增值税发票。
甲方签章:___乙方签章:___
设备供货合同篇二
甲方(买方): 乙方(卖方):
(以下简称甲乙双方)
甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商,达成协议如下:
一、 甲方从乙方购买如下设备:
二、产品的交货地点为温州黎明工业区49号
三、付款方式
四、产品质量要求:
乙方提供的产品必须是满足合同配置的全新产品。国产产品必须符合国家有关质量标准;进口产品必须符合产品的原厂标准及有关的国际标准。
五、产品验收:
1、乙方完成全部项目的安装调试并通过自验和试运行测试后,由甲方组织项目的验收。
2、乙方完成产品交付,在自验、试运行正常后,书面通知甲方;甲方在接到书面通知后,经一个月试运行无异常,应在乙方出具的验收或安装调试报告上签字确认。
3、验收时甲乙双方应于现场依据本合同规定的验收依据共同对商品的数量、型号规格、技术性能指标进行验证。
六、保修和服务保障(详见附件2:售后服务及培训承诺)
1、乙方应保证所供产品是全新、未使用的原厂商产品,并对其提供的产品的质量问题负责包修,质保期为个月,从甲方对验收或安装调试报告签字确认之日的次日起开始计算。质保期期间产生的费用由供方负担。
2、乙方对其所供产品应能提供质保期外的原厂商技术服务支持,负责维护维修。3、乙方对其所供产品负责安装调试并保证能正常运行使用,应对需方的使用人员进行相应的培训。
4、乙方所供产品必须具有合法手续及相关的文件。如涉及知识产权,则必须是自己拥有或合法使用。
5、乙方须随产品向需方提供产品的使用说明书和相关的资料。如所供说明书和资料是外文的,供方应为需方提供中文版或译成中文文件。
6、乙方对所购提供终身免费升级服务
七、违约责任
九、本合同未尽事宜,双方协商补充。本合同未作明确约定,而又有相关法律、法规规定的,从其规定。
十、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲方:浙江高邦服饰集团有限公司 乙方: 温州北英科技有限公司
(盖章) (盖章)
签约代表:
签约代表:
日期: 年 月 日
日期: 年 月
设备供货合同篇三
甲方:
乙方:
甲乙双方经充分协商,本着自愿平等互利的原则,就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同,以共同遵照执行。
一、设备名称及价格、数量:
胜利牌9a—ii型消毒柜台_____元。
总计含税价:_____元。
二、验收及付款方式:
1、甲方收到设备,经过乙方调试、调用完好后,甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。
2、总价:_____元人民币(大写:壹万贰仟肆佰叁拾肆元肆角),其中包括设备、人工、运输、税金等费用。
3、甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。
三、甲、乙双方责任:
1、甲方必须按照乙方规定的程序使用设备。
2、乙方向甲方出售的设备(红外线消毒柜)从验收之日起免费保修壹年(注:人为或其他电路因素将不列入保修范围)。
3、甲方使用设备中(保修期内),如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的24小时内无偿进行修复。如不在保修期内,乙方需向甲方收取合理的材料及人工费。
四、争议解决:
凡因本合同引起的或因本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决:诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。
五、其它事项:
1、合同如有未尽事宜,须双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
签定时间:_____年_____月_____日
供货合同
烟酒供货合同
供货的合同
供货合同范文
电子设备供货商协议书
医院供货合同模板
瓷砖供货合同模板
材料供货合同模板
食品供货合同【荐】
【热】食品供货合同
设备供货合同篇四
买方(以下简称甲方):
卖方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》及国家相关法规规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就空调设备供货有关事宜达成如下条款,双方共同遵守:
一、 工程概况
1.1. 工程名称:
1.2. 建设地点:
1.3. 工程建设规模:
二、 工程承包方式:
本工程采用包供货、包技术指导、包调试、保培训、维修,包验收方式。
三、 承包范围 :
3.1. 完成空调设备供货(详见附件供货清单);
3.2. 完成空调施工技术指导、调试、验收、培训、维修(详见附件工程量清单)。
四、 交货日期
4.1. 自合同签订之日起,个日历天内,完成全部空调设备供货;
五、 执行标准、技术要求、质量保证
5.1. 制冷和空调设备噪声的测定jb/t 4330—1999
5.2. 房间空气调节器安装规范gb 17790—1999
5.3. 组合式空气处理机组噪声限值gb/t 13326—1991
5.4. 采暖通风与空气调节设备 涂装技术条件jb/t 9062—1999
5.5. 房间空气调节器gb/t 7725—1996
5.6. 单元式空气调节机gb/t 17758—1999
5.7. 整体式机电一体化空调机组jb/t 8544—1997
5.8. gb 120xx.3-20xx房间空气调节器能效限定值及能效等级
5.10. 制冷剂编号方法和安全性分类 gb/t 7778—20xx
5.11. 其它现行国家、行业、地方有关标准;
5.12. 若技术规范中无相应说明, 则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
5.13. 乙方保证货物是全新,未使用过的,是用先进工艺和最佳材料制造而成,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内,乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
六、 合同价款
6.1. 合同总价为人民币 元,大写:;
6.2. 本合同价格为综合包干单价,不因国家相关政策及市场价格等因素变化而调整;
6.3. 本合同价格包括完成空调工程供货的以下费用:
6.3.1. 空调设备及材料费;
6.3.2. 乙方的利润、风险、税金;
6.3.3. 保险费;
6.3.4. 运输费、运输过程中的损耗费、上下车费;
6.3.5. 技术指导费、系统调试费、培训费、质保期维修费;
6.3.6. 政府相关部门检验、检测、验收所需的各项费用;
6.3.7. 其它不可预见费。
七、 合同文件组成
7.1. 供货合同、安装合同;
7.2. 施工图纸;
7.3. 空调设备供货清单;
7.4. 技术资料(中文)、说明书(中文)、培训手册(中文);
7.5. 经甲乙双方书面确认的其它附件;
7.6. 本合同所有附件为合同不可分割的部分,与合同正文具有同等法律效力。
八、 甲方的责任和义务
8.1. 甲方现场代表: 职务:现场代表,联系方式:。如甲方代表易人,应提前7天通知乙方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。
8.2. 甲方对工程实施全面管理及协调工作,对现场管理、工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作承担全面管理责任。
8.3. 负责审核、现场验收乙方进场所有材料、设备,组织设备进场报验、备案工作。甲方负责组织对乙方施工工程进行验收.
8.4. 甲方及时提供施工场地。
8.5. 甲方按合同约定向乙方及时支付合同价款。
8.6. 甲方按合同条款约定的期限及时组织工程的完工验收。
8.7. 甲方提供施工用临水临电接驳点。
九、 乙方的责任和义务
9.1. 乙方现场代表: 职务:现场代表联系方式:如乙方代表易人,应提前7天通知甲方并征得甲方的书面同意,其后任必须具有与前任同等的相关专业资格并全面继续承担前任应负的责任。
9.2. 乙方负责按照空调设备国家、行业标准及验收规范供货。
9.3. 乙方负责培训甲方和物业的有关工作人员,由于乙方未培训造成甲方或物业工作人员施工错误所导致的经济损失由乙方承担。
9.4. 在空调设备供货、安装、调试、运行期间、质量保证期内,在收到甲方提出空调设备材料存在质量缺陷的通知后,乙方应通过维修和(或)更换有缺陷部分空调设备材料的方式,确保空调设备材料的正常使用。
十、 货款支付
10.3. 余%作为保修金,待保修期满年后天内支付,保修金不计利息;
10.7. 甲方审定的因设计变更、洽商、合同外委托等造成的设备材料增减费用不随进度款支付,待竣工结算时一次支付。
十一、 交货及验收
11.1. 乙方应在合同规定的交货期前天以书面形式将合同号、货物名称、数量、 包装箱件数、总毛重量和备妥交货日期通知甲方。
11.2. 在交货前,乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量进行详细而全面的检验,并出具一份证明货物符合合同规定的出厂检验报告及合格证。乙方检验的结果和细节应在证书中加以说明。该证书将作为申请付款单据的一部分,但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不视为最终检验。
11.3. 货物运抵现场后,乙方需按照中华人民共和国建筑法规定,对进场货物的质量、规格、数量向甲方申报办理进行初验收,并提交相关设备材料检验证书。在验收过程中,如发现货物规格、数量、外观或任一项都与合同不符,甲方有权在货物运抵现场后90天内,根据甲方检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出更换或索赔。经初验收合格后,甲、乙方、监理单位共同签署进场设备材料验收单。该项验收单不做为最终验收的依据和申请支付全部货款的依据。
11.4. 乙方供应的主要材料设备、成品、半成品应有原出厂证明和质量证书,应在使用前进行试验检验,试验检验费由乙方负担,若一方对试验检验结果有异议,应进行复试,若复检复试合格,复检复试费用由提出异议一方负担;若复检复试不合格,复检复试费用由另一方负担,甲方对不合格设备材料依据有效的实验检测报告有权拒收及清退,造成的一切损失由乙方承担。
十二、 包装、装卸、仓储保管
12.1. 乙方提供的全部货物,均应采用国家或专业标准保护措施进行包装,使包装适应于海运、空运、陆上长距离运输,并有良好的防潮、防震、防雨、防粗暴装卸等保护措施,确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物损坏、损失造成的后果均由乙方承担。
12.2. 每件包装箱内应附一份详细装箱单、检验报告、质量合格证。
12.3. 空调设备材料到场的装卸,由乙方负责,装卸过程中因操作不当,造成材料设备外观破损、内部损坏,乙方应列明损坏清单及补货清单(注明补货到场时间),提交甲方确认。如补货时间造成工程施工进度延误,按供货违约处理。 12.4. 乙方负责对空调设备材料的管理。在仓储过程中发生偷盗、失窃、损坏等事件由乙方承担赔偿责任。
十三、 保险
由乙方办理货物运抵甲方现场的保险,保险以人民币按照发票金额的 110%办理“一切险”,保险范围包括合同项下乙方承诺装运的货物,保险受益人为甲方。
十四、 延期交货
14.1. 乙方应按照合同中约定的时间交货和提供服务。
14.2. 在履行合同过程中,如乙方因不可抗力事件,导致不能按时交货和提供服务,应及时以书面形式将不能按时交货的原因、延误时间通知甲方,甲方在收到乙方通知后,可酌情延长交货时间。
十五、 索赔
15.1. 甲方有权根据现场监理检验结果或当地质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。
15.2. 在根据合同规定的检验期和质量保证期内,如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
18.2.3. 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分,乙方应承担一切费用和风险,并负担甲方所发生的直接费用。同时,乙方应按合同规定,相应延长修补或更换件的质量保证期。
18.2.4. 乙方根据合同负责安装或安装技术指导、督导,如因安装或技术指导、督导不正确而造成设备损坏或设备性能不合要求而遭受的损失,由乙方负责赔偿。
18.2.5. 在甲方发出索赔通知后7 天内,乙方未作答复,上述索赔视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知7天内或甲方同意的更长时间 内,按照本合同第 18.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜,甲方将从货物付款中或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿支付。
十六、 违约责任
15.1. 由于一方过失造成合同不能履行时,由过失一方承担违约责任,如属双方过失,根据实际情况,由双方承担各自的违约责任,如属不可抗力因素,双方协商解决。
15.2. 甲方应按照合同规定向乙方及时支付货款,未按合同规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额 1‰作为延期违约金付给乙方。
15.3. 由于乙方原因,未按合同要求,派出技术人员提供安装、调试、运行、培训技术指导,造成工期滞后、延误,每延误一日,乙方向甲方交纳合同总价1‰的违约金。
15.4. 如由于乙方产品质量问题造成其他专业承包商和最终客户向甲方进行索赔时,乙方必须赔偿承包商和最终客户的损失,乙方不能积极主动解决质量问题并赔偿损失时,甲方可代为赔偿,并可向乙方追索该笔赔偿金并要求乙方承担相当于合同总金额20%的违约金。
十七、 保修期
17.1. 保修期:从工程竣工验收之日开始起计24个月;
17.4. 乙方确保在保修期间接报24小时内到达现场开始保修工作,在保证质量的前提条件下,在8小时内保修工作完毕,对因特殊原因(如气候、材料等因素)无法按合同约定时间内完成的,应采取应急措施,并在具备条件后立即组织保修工作。乙方同意以上承诺每落空一次,在继续履行维保义务的同时扣减本工程保修金的 3 %,必要时,甲方可另请第三方负责保修工作,费用由乙方承担,并且甲方在付给第三方费用的基础上加收 20%的管理费,支付给第三方的费用经甲方签字后即生效。
十八、 不可抗力
18.1. 不可抗力应以国家和本市有关部门正式发布为准,不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风,地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
18.2. 当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同的责任时,履行合同的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。
18.3. 不可抗力发生后,受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方,并在不可抗力发生后14天内出具事故发生地区的有关机构证明并取得另一方认可。上述情况发生后,双方应努力采取必要措施,密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
18.4. 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
18.5. 本条款所定义的不可抗力是指不能预见,不能避免并不能克服的客观情况;对于市场环境变化、乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形,无论严重程度如何,均不理解为不可抗力。
十九、 适用法律 甲、乙双方同意按所在国中国法律来管辖、解释和执行由本合同引起或以任何方式与之有关甲、乙双方的所有权利、责任和义务。
二十、 争议的解决
任何因履行合同或与之有关而引起的争议,应通过双方友好协商解决,如通过协商不能解决时,则按下列第20.2 条方式解决:
20.1. 提交仲裁委员会仲裁,在仲裁期间,除正式进行仲裁的部分外,合同其它部分应继续执行。
20.2. 依法向合同履约地法院起诉。
二十一、 合同生效与终止
21.1. 本合同自签订之日起生效;
21.2. 本合同在执行期间,如有未尽事宜,需由甲乙双方协商,另订补充协议附于本合同之内,所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。
二十二、 合同份数
本合同一式八份,甲方六份,乙方二份,具有同等效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
设备供货合同篇五
在人们越来越相信法律的社会中,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编帮大家整理的设备供货合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
需方:(甲方) _____签订地点:_____
供方:(乙方)_____签订日期:_____
供需双方根据《中华人民共和国经济合同法》和有关规定,在平等互利和双方自愿的原则下,经协商一致签订本合同,合同条款如下:
第一条标的、数量、价款及交(提)供时间
详见附表
合计人民币金额(大写) _____万元整
交货时间:_____年_____月_____日。
交货地点:招商局漳州开发区厦大商业街工地现场。
第二条质量标准:
本合同产品应符合和达到技术文本中各项性能指标的技术参数,同时也应遵守供方此次投标文件的各项承诺,当二者不一致时,以技术文本或按较高质量标准为准。
第三条乙方对质量负责的条件及期限:
质量符合行业标准并对质量实行“三包”;自安装竣工交付之日起免费维保壹年。
第四条包装:
第五条运输方式及到达站(港)和费用承担:
汽运至安装现场,乙方承担一切费用。
第六条检验标准:
根据行业标准及技术文件要求执行,并保证通过供电部门的验收;
第七条设备的安装与调试:
乙方配合供电部门对设备的安装进行技术交底并参与调试直至验收合格交付使用。
第八条结算方法:
以银行承兑汇票结算,付款方式如下:
1、合同签订后三日内预付合同总金额的_____%;
2、提货时支付合同总金额的_____ %;
3、货到现场并清点验收符合附表内容后支付合同总金额的'_____ %;
4、安装验收合格后付清余款。
第九条违约责任:
1、交货期每拖延一天,罚款合同总额的_____‰;
2、交货期拖延一周后,每拖延一天,罚款合同总额的_____ ‰。
3、供方保证所供应的设备及设备安装后能及时获得供电部门的合格验收,若因设备质量问题而影响工程合格验收,导致需方产生负面影响和经济损失,需方有追索供方赔偿的权利。
第十条合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
第十一条本合同一式四份,经双方签章后生效,并保证按议定条款执行。特殊情况变更应双方协商同意,但属单方违约,应由责任方承担造成的损失。
第十二条其他约定事项:
货到现场时,供货方得向甲方递交_____%合同总额的增值税发票。
甲方签章:_____乙方签章:_____
时间:_________________________
设备供货合同篇六
甲方(买方):乙方(卖方):
(以下简称甲乙双方)
甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商,达成协议如下:
一、甲方从乙方购买如下设备:
二、产品的交货地点为温州黎明工业区49号
三、付款方式
四、产品质量要求:
乙方提供的产品必须是满足合同配置的全新产品。国产产品必须符合国家有关质量标准;进口产品必须符合产品的原厂标准及有关的'国际标准。
五、产品验收:
1、乙方完成全部项目的安装调试并通过自验和试运行测试后,由甲方组织项目的验收。
2、乙方完成产品交付,在自验、试运行正常后,书面通知甲方;甲方在接到书面通知后,经一个月试运行无异常,应在乙方出具的验收或安装调试报告上签字确认。
3、验收时甲乙双方应于现场依据本合同规定的验收依据共同对商品的数量、型号规格、技术性能指标进行验证。
六、保修和服务保障(详见附件2:售后服务及培训承诺)
1、乙方应保证所供产品是全新、未使用的原厂商产品,并对其提供的产品的质量问题负责包修,质保期为个月,从甲方对验收或安装调试报告签字确认之日的次日起开始计算。质保期期间产生的费用由供方负担。
2、乙方对其所供产品应能提供质保期外的原厂商技术服务支持,负责维护维修。3、乙方对其所供产品负责安装调试并保证能正常运行使用,应对需方的使用人员进行相应的培训。
4、乙方所供产品必须具有合法手续及相关的文件。如涉及知识产权,则必须是自己拥有或合法使用。
5、乙方须随产品向需方提供产品的使用说明书和相关的资料。如所供说明书和资料是外文的,供方应为需方提供中文版或译成中文文件。
6、乙方对所购提供终身免费升级服务
七、违约责任
九、本合同未尽事宜,双方协商补充。本合同未作明确约定,而又有相关法律、法规规定的,从其规定。
十、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲方:浙江高邦服饰集团有限公司乙方:温州北英科技有限公司
(盖章)(盖章)
签约代表:
签约代表:
日期:年月日
日期:年月
设备供货合同篇七
甲方:
乙方:
1、交货及安装:
合同签订后乙方应按照甲方指定时间将合同产品免费运至甲方指定交货地点。乙方应按照甲方要求的工期负责安装并按期完工。具体交货时间及工期甲方需提前5天以书面形式通知乙方。
2、到货检验:
产品到货后,甲方对产品的包装和数量进行检验并以此签发收货单;如甲方发现产品质量与本合同要求不符,乙方应在3天内提供合格的产品进行更换。在货物交付10日后,甲方仍未对产品内在质量提出异议,视为货物验收合格。
3、付款:
合同签订后,甲方应支付给乙方合同总额的30%共计rmb97,602.00作为预付款,在项目完工后经甲乙双方验收并签字确认之后14个日内,一次性付清70%共计rmb227,738.00的余款。
4.包装及质量保证:
乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装,乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施,以确保货物安全无损地到达最终用户所在地。乙方保证向甲方提供的原厂设备,包装、质量、性能、数量符合原厂家规定。乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。乙方按照综合布线的施工规范执行。
设备供货合同篇八
购货单位:(以下简称甲方)
供货单位:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲、乙双方经友好协商就甲方向乙方购买美的商用空调设备达成如下协议:
第一条产品名称、规格型号和数量:见附件
第二条产品质量、技术标准:
1、如果产品属于标准产品,则按照国家产品标准或企业产品标准执行;
2、如果产品属于非标准产品,必须以技术要求形式单独予以明确,作为合同的有效组成部分;无明确说明的,视为按标准产品处理。
第三条产品的交货方式:
乙方运输至甲方负责卸货;甲方人员签收货物并在工厂送货单上加盖甲方公章确认。
第四条验收方法及提出异议的期限:
由甲方依照合同按设备清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的,甲方应在签收前向乙方在场人员提出;对货物的质量有异议的,甲方应在收到货物后15天内以书面形式向乙方提出。
第五条合同款的结算方式及期限:
1、付款方式;
2、本合同总价款为人民币10093700;
3、合同签订后,甲方提供最终供货清单,甲方向乙方按供货清单支付清单总价款的作为订金;发货前,甲方向乙方100%支付清单剩余价款余额。
第六条产品的交(提)货期限:
2、如乙方因故不能按时交货,乙方应及时通知甲方,说明理由和延误时间,甲方如同意,可酌情延长交货时间。甲方提出更改机型的,交货期限重新确定。
第七条产品质量责任和售后服务条款:
1、产品质量保证期:以安装验收合格之日起二年和乙方交货之日起36个月中先到期的时限为产品质量保证期。
2、在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的,乙方负责免费维修,若损坏原因不属于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后,乙方为甲方提供终身有偿维护服务。
第八条违约责任:
1、甲方取消订货合同总价款
2、如果乙方延迟交货超过%的违约金。
第九条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第十条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争议,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十二条本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份。
购货单位:
供货单位:
年月日:
设备供货合同篇九
供货合同(商品进口)
合同编号:________________
签约日期:________________
签约地点:________________
卖方:____________________
地址:____________________
邮编:____________________
电话:____________________
传真:____________________
e-mail:__________________
买方:____________________
地址:____________________
邮编:____________________
电话:____________________
传真:____________________
e-mail:__________________
买卖双方本着公平、自愿、互惠互利的原则,根据《民法典》,经协商一致签订本合同。此合同经买卖双方共同制订,买方愿意购入、卖方愿意售出下述进口货物,谨此签约。
1.本合同项下的合同金额、交货地点(即交货港口)、交货期限(即交货时间)以及货物品种、数量、单价、包装等内容见《新连锁商品进口供货清单》(见附件1,简称《供货清单》),为本合同不可分割部分,买方签字后生效)。
2.包装
卖方应对本合同所售货物进行适当完全的包装,以适于长距离的远洋或内陆-运输,能够很好地保护货物,防止潮湿、湿气、震动、生锈、粗暴处理。
3.装运标志
卖方须在每个运输包装物上标明本合同的合同编号,并标出包装号码、体积、毛重、净重,以及“本面向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等装运标志。
4.供货履约担保
(1)中国经济技术投资担保有限*司(即担保人)提供的以本合同为主合同的“供货履约担保”,买方与卖方签订本合同之日同时与卖方、担保人签订《新连锁商品进口交易履约供货担保条款》(见附件2),并由担保人通过买方当地国家邮政局邮政储汇局下属的业务服务网点(简称邮政订购代办营业机构)向买方转交由担保人出具的《新连锁商品进口交 易履约供货担保承保通知单》(见附件3,简称《供货担保承保通知单》)。
(2)买方支付的货款由邮政订购代办营业机构代收后汇入担保人和卖方指定的帐户,3个工作日内卖方委托担保人向买方开具《新连锁商品进口交易履约供货担保单》(见附件4,简称《供货担保单》),该担保单以传真和邮寄方式由担保人送达给买方。
(3)买方若因贸易融资原因需要将基于本合同项下的由担保人向买方出具的《供货担保单》项下的《供货清单》中的赔款款项转让给他人,买方在向卖方提交本合同时,须以书面方式向卖方和担保人提交申请书并由卖方和担保人进行确认,申请书应注明该赔款款项受让人的详细资料,包括:公司全称、通讯地址、电话、传真、开户名称、开户行、账号。
5.商品检测及货物交割
(1)买卖双方指定境外卖方所在国(地区)当地的瑞士sgs集团下属营业机构(简称sgs)对上述货物进行品种和数量检测,并由其出具品种和数量检测报告。
sg*中国营业机构(sgs-cstc)联系方式如下:
(2)双方确认上述货物的承运人为中远国际货*有限公司(简称承运人),买方承担从境外卖方装运港将货物运至买方指定目的港的运费、保险费。
承运人联系方式如下:
(3)卖方备妥上述货物后,卖方须在不迟于每批货物交货期限前10日以传真方式向买方提交sgs出具的检测报告及《新连锁进口商品检测报告通知单及回执》(见附件5,简称《检测报告通知单》)由买方确认。
7.违约处理”规定处理。
设备供货合同篇十
甲方:
乙方:
1、 交货及安装:
合同签订后乙方应按照甲方指定时间将合同产品免费运至甲方指定交货地点。乙方应按照甲方要求的工期负责安装并按期完工。具体交货时间及工期甲方需提前5天以书面形式通知乙方。
2、到货检验:
产品到货后,甲方对产品的包装和数量进行检验并以此签发收货单;如甲方发现产品质量与本合同要求不符,乙方应在3天内提供合格的产品进行更换。在货物交付10日后,甲方仍未对产品内在质量提出异议,视为货物验收合格。
3、付款:
合同签订后,甲方应支付给乙方合同总额的30%共计rmb97,602.00作为预付款,在项目完工后经甲乙双方验收并签字确认之后14个日内,一次性付清70%共计rmb227,738.00的余款。
4.包装及质量保证:
乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装,乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施,以确保货物安全无损地到达最终用户所在地。乙方保证向甲方提供的原厂设备,包装、质量、性能、数量符合原厂家规定。乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。乙方按照综合布线的施工规范执行。
5. 保修期:
6.违约行为和罚金:
b) 乙方须按照合同规定的时间发货。若乙方未按期交货,乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金:从延迟到货的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%,上述逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行。甲方若未按约定按时支付款项,从延迟付款的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%。上述逾期违约金的支付不影响甲方付款义务的履行。
c) 产品数量、包装、质量、规格不符合本合同要求,或保修期的服务不符合本合同要求,乙方应支付合同金额的0.5%作为罚金,同时应在5个工作日内更正其违约行为;否则,甲方有权要求卖方赔偿损失。
7. 适用和争议解决:
本合同适用《中华人民共和国合同法》;与本合同有关的争议和纠纷,双方应友好协商解决;如不能通过协商解决,任何一方都有权将争议和纠纷提交北京仲裁委员会,按该仲裁委员会的规则进行仲裁,该仲裁是终局的,对双方都有约束力。
8. 其他:
缩短订货期,甲方可以用传真方式订货,传真需要加盖甲方公章并由法定代表人或委托理人签名。乙方在收到上述传真件后即加盖印章传真给甲方,即时双方网络布线合同成立。为保证合同的严肃和完善,甲方需及时将二份盖章合同邮寄给乙方,乙方在收到合同原件后,五个工作日内将盖有甲乙双方合同章的合同邮寄一份给甲方。由于特殊原因无法将原件送达双方,此传真件具有同等法律效力。
甲方:乙方:
年月日:
设备供货合同篇十一
现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的法律效力与日俱增,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编为大家整理的网络设备供货合同范本,希望能够帮助到大家。
甲方:
乙方:
1、 交货及安装:
合同签订后乙方应按照甲方指定时间将合同产品免费运至甲方指定交货地点。乙方应按照甲方要求的工期负责安装并按期完工。具体交货时间及工期甲方需提前5天以书面形式通知乙方。
2、到货检验:
产品到货后,甲方对产品的包装和数量进行检验并以此签发收货单;如甲方发现产品质量与本合同要求不符,乙方应在3天内提供合格的产品进行更换。在货物交付10日后,甲方仍未对产品内在质量提出异议,视为货物验收合格。
3、付款:
合同签订后,甲方应支付给乙方合同总额的30%共计rmb97,602.00作为预付款,在项目完工后经甲乙双方验收并签字确认之后14个日内,一次性付清70%共计rmb227,738.00的余款。
4.包装及质量保证:
乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装,乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施,以确保货物安全无损地到达最终用户所在地。乙方保证向甲方提供的原厂设备,包装、质量、性能、数量符合原厂家规定。乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。乙方按照综合布线的施工规范执行。
5. 保修期:
6.违约行为和罚金:
b) 乙方须按照合同规定的时间发货。若乙方未按期交货,乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金:从延迟到货的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%,上述逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行。甲方若未按约定按时支付款项,从延迟付款的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%。上述逾期违约金的支付不影响甲方付款义务的履行。
c) 产品数量、包装、质量、规格不符合本合同要求,或保修期的服务不符合本合同要求,乙方应支付合同金额的0.5%作为罚金,同时应在5个工作日内更正其违约行为;否则,甲方有权要求卖方赔偿损失。
7. 适用和争议解决:
本合同适用《中华人民共和国合同法》;与本合同有关的争议和纠纷,双方应友好协商解决;如不能通过协商解决,任何一方都有权将争议和纠纷提交北京仲裁委员会,按该仲裁委员会的规则进行仲裁,该仲裁是终局的,对双方都有约束力。
8. 其他:
缩短订货期,甲方可以用传真方式订货,传真需要加盖甲方公章并由法定代表人或委托理人签名。乙方在收到上述传真件后即加盖印章传真给甲方,即时双方网络布线合同成立。为保证合同的严肃和完善,甲方需及时将二份盖章合同邮寄给乙方,乙方在收到合同原件后,五个工作日内将盖有甲乙双方合同章的合同邮寄一份给甲方。由于特殊原因无法将原件送达双方,此传真件具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
设备供货合同篇十二
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》及省、市有关规定,为明确甲、乙双方在本装饰工程施工过程中的权利和义务,经甲、乙双方充分协商,同意签订本合同,以共同遵守执行。
一、 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包方式:
5、开工日期: 年 月 日
6、竣工日期: 年 月 日
7、质量标准:合格
二、合同价款
本装饰工程合同价款包干价 万元(大写:
乙方绘制并提供 套施工详图,交建设方确认后方可施工。
三、甲方工作
1、甲方派驻工的代表为:
2、甲方提供本工程所需的水、电交接口。
3、负责审定分包队伍的资质。
4、按合同规定按时支付工程款。
5、合同签订后负责组织有关单位进行图纸会审。 。 )
6、乙方在采购前5天将主要材料样品、价格报送甲方,甲方在5天内给予
四、 乙方工作
a) 做好开工前各项准备工作,编制组织设计,进行现场布臵,安排施工进度计划。
b) 乙方必须安装施工专用的配电箱,配电箱必须安装校检合格的电表,乙方用电必须取至施工专用的配电箱。
c) 乙方在采购前将主要材料样品报送甲方,材料的品牌、质量、价格经甲方认可后,方可进料。
d) 负责所够材料进厂的协调、堆放、保管及搬运,承担因施工不当或材料保管不当而造成的经济损失。
e) 负责整个工程施工组织管理,对材料及安装质量进行把关。
f) 负责考察分包队伍的资质和素质并报给甲方批准备案;负责管理分包队伍;并承担全部责任。
g) 乙方在施工期间必须遵守安全规章制度,配备安全防范措施,并承担发生安全事故的一切责任。
h) 乙方必须保护好施工现场的甲方设施、家具,运材料时必须采取保护措施,否则一旦造成损失由乙方全部承担。
i) 负责做好装饰部分的资料及整理工作。
五、 付款方式
1. 合同签订后支付合同总价款的30%。
合格后支付。
六、 设计变更结算方式
1、定额:按20xx年《全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表》、《全国统一安装工程基础定额湖北省统一基价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》及其他调整性文件执行。
2、工程取费按二级四类的相应标准执行。
3、建筑装饰材料价格按承包人和发包人三方签证价格进行调整。
4、设计变更以现场工程量签证的形式办理结算。
七、 竣工验收
a) 验收标准:(1)现行施工规范和验收规范;(2)经甲方确认的施工图。 b) 工程竣工后,乙方在10日内提供三套完整的竣工资料和报告。
c) 乙方在竣工后十五日内,根据实际工程量递交竣工结算报告。
八、 工程保修
根据中华人民共和国国务院第79号令《建筑工程质量管理条理》第六条的要求执行。
九、 违约责任
a) 因乙方原因工期每推迟一天对乙方罚款200元。
b) 因施工方原因工程质量达不到合格,返工直至达到合格标准,并承担所有费用,而支付违约金1000元。
c) 因施工组织和管理不善,致使甲方受到影响,视影响程度大小,每次处以不低于500元/次的罚金(如孝感市、集团的行业检查等)。
d) 不按双方约定的现场管理规定、不接受现场管理或不履行现场管理职责,每次处以不低于500元/次的罚金。
e) 由于乙方原因,出现安全责任事故,视严重程度每次处以不低于500元/次的罚金,并按程序通报。
十一、附则
1、本合同签订和履行过程中经双方会签的所有文件均为 合同组成 部分。在有效期内,甲、乙双方若其中一方如不按合同履行其职责义务,均属违约行为,由此受到经济损失的有放,可向对方索赔。
2、本合同条款如有未尽事宜,双方协商解决。同时应以书面形式确定,作为本合同补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同一式六份,甲、乙双方各执叁份。本合同双方签章之日起有效,在工程款项全部结清,双方的责任和义务全部履行完毕自动失效。
甲方(章): 乙方(章): 法定代表人: 法定代表人:
委托代理人(签名): 委托代理人(签名):
年月日:
设备供货合同篇十三
工程安装调试费用:____元;
2.设备清单
第三条 付款方式
1.甲方预付订金____元人民币。
2.乙方设备送至甲方指定地点,设备安装、调试合格后甲方付清全部款项____元人民币,否则本公司将收取设备总价5‰/天的滞纳金。
第四条 交货、验货方法
1.乙方按约定时间,将货物送至甲方指定地点。
2.货物运抵后,由双方代表共同验收,并签收验货单,乙方不再承担保管风险,移交于甲方保管。
第五条 安装与调试及布线工程
1.有关布线工程,合同另附。
2.安装位置乙方应征求甲方同意。
调试过程中,乙方须按甲方要求操作。
3. 乙方预计安装 天,调试 天。
安装日期: 年 月 日至 月 日
4.乙方承诺的日期若未能实现,每逾期一日甲方有权扣除乙方滞纳金5‰元/日。
5.安装完毕,乙方工程人员对甲方的操作人员进行基本的操作培训。
6.乙方工程人员提交安装资料。
第六条责任与保证
1. 乙方承诺所提供的产品为甲方指定厂家生产,无质量问题,能完成其预设计的功能,其技术性能达到规定的标准。
2.乙方对设备安装时出现的一切故障负直接责任,随时解决设备故障问题。
本公司承诺如发现所售产品有假货,将负责双倍赔偿。
3.装机、验收完毕后,甲方必须签收“集团电话验收单”。
4.乙方承担设备的免费保修期为壹年,保修期自验收结束之日算起。
第七条 技术文件
1.中文安装说明书
2.中文用户使用说明书
第八条 仲裁和法律
1.由执行合同引起或者与合同有关的争端,均应通过双方友好协商解决。
经协商不能解决的争端应按照《经济合同仲裁条例》的规定提交国家有关部门申请仲裁。
2.除裁决书有规定外,仲裁费用由败诉方支付。
3.仲裁期内,除正在仲裁的部分外双方应继续执行合同的其余部分。
4.本合同应遵循中国法律,所有争端均应按合同条款和其它有关合同的协议解决。
第九条 售后服务项目
相关的合同范本 ·食品供货合同 ·钢材供货合同 ·办公用品供货合同
1.免费保修期为壹年。
自 年月日至 年月日止。
2.乙方将定期派员对甲方使用的设备进行检测,保证设备正常运行。
3.当甲方设备发生故障时,乙方将及时派员赴现场检修,乙方免收各种诊断费用、维修费及材料费,前往时间不得超过24小时。
在下列情况下,乙方不再承担设备的免费保修义务:
由于打雷、火灾等不可抗拒力造成的故障
由于人为原因而造成的故障
在调试完成后如因电话线而引起的故障
4.甲方更换设备消费品,费用自理。
5.保修期后,甲、乙双方可另行鉴定维护合同,乙方适当收取费用。
本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方:乙方:
地址:地址:
电话:电话:
代表人: 代表人:
日期: 日期:
设备供货合同篇十四
订立合同双方:
甲方:(以下简称“甲方”)
乙方:(以下简称“乙方”)
一、供货清单
合同金额为大写壹万伍仟捌佰肆拾元整,含税
二、相关注意事项
2.乙供硬件在保管、安装、使用期间若发生外力损坏、进水、进泥沙、强电短路烧毁等,乙方不对此类情况概不负责。
3.硬件部分由乙方负责采购运输至现场,甲方负责现场保管及安装接线,乙方对硬件供货部分进行现场安装接线指导。
三、交货及结算
甲方需打全款乙方方可发货,款到帐后7个工作日送货至现场,乙方为甲方开具增值税发票。
四、违约责任
五、本合同甲乙双方各执一份,需要甲乙双方签字盖章后成立。
甲方(公章):_________?乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________?法定代表人(签字):_________
您可能关注的文档
- 最新企业述职报告(实用10篇)
- 篮球裁判心得体会网 篮球裁判实习心得体会(实用14篇)
- 最新袁隆平的事迹材料 袁隆平事迹材料(汇总8篇)
- 2023年小学升初中自荐信网 小学升初中自荐信(精选9篇)
- 最新高考加油祝福短句子 高考加油祝福短句(模板8篇)
- 三年级学生的自我介绍(实用8篇)
- 最新万能学生检讨书(模板13篇)
- 最新军训一天心得体会(大全12篇)
- 公司个人年终工作总结网 公司个人年终工作总结(实用13篇)
- 最新四年级小学生自我评价(汇总8篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
设 备 供 货 合同(模板17篇)29下载数 566阅读数 -
设 备 供 货 合同(汇总11篇)26下载数 560阅读数 -
设 备 供 货 合同协议设 备 供 货 合同(精选13篇)12下载数 579阅读数 -
设 备 供 货 合同协议设 备 供 货 合同(精选10篇)37下载数 717阅读数 -
设 备 供 货 合同(通用19篇)13下载数 984阅读数 -
2023年
设 备 供 货 合同的验收标准设 备 供 货 协议(四篇)29下载数 978阅读数 -
2023年
供 货 及实施方案设 备 供 货 实施方案(七篇)46下载数 721阅读数 -
机电
设 备 供 货 方案通用 机电设 备 供 货 方案通用规范(五篇)42下载数 104阅读数 -
设 备 供 货 方案范文通用设 备 供 货 方案范文通用版(九篇)47下载数 397阅读数 -
设 备 供 货 方案范文汇总设 备 供 货 方案怎么写(7篇)18下载数 107阅读数