最新代加工合同协议书版(大全8篇)

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!

代加工合同协议书版篇一

合同编号：

生 产 加 工 合 同

甲 方： 联 系 人： 乙 方：联 系 人：

xxxx无纺布制品厂

电话：黄通秀 134xxxx9965 电 话：

甲、乙双方本着真诚合作，互惠互利的原则根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的 规定，在友好协商的基础上签订以下合同，以便双方共同遵守。

甲方接受乙方的委托生产加工以下产品：

甲方须于 年 月 日前将乙方委托生产加工的产品交付给乙方。

乙方须先预付给甲方人民币元作为生产货物的订金，剩余金额按合同约定的时间在乙方对货物验收完毕后提货时一次性付清。

产品质量、款式、规格按乙方的要求及提供的样品生产。

产品的外包装以防水编织袋为主，如乙方另有要求的，其包装费用由乙方承担。

发往广州市以外的货物，其一切运输费用由乙方承担。

甲方须按合同约定的时间按时交货，如逾期按合同总额的2%付给乙方违约金。

乙方须按合同约定的时间按时付款，如逾期按合同总额的2%付给甲方违约金。

因人力不可抗拒的因素甲方无法按时交货的，本合同无效。

本合同未尽事宜，经双方协商后可另拟补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效应。

甲、乙双方在履行本合同中如有争议，应友好协商解决。如无法协商解决的，任何一方均可将此争议提交甲方所在地法院诉讼解决

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

甲 方： 乙 方：

签约代表： 签约代表：

签约日期： 年 月 日签约日期： 年 月 日

代加工合同协议书版篇二

承揽人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

职务：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份证号码：___________________________

通讯地址：_____________________________

邮政编码：_____________________________

联系人：_______________________________

电话：_________________________________

传真：_________________________________

帐号：_________________________________

电子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

职务：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份证号码：___________________________

通讯地址：_____________________________

邮政编码：_____________________________

联系人：_______________________________

电话：_________________________________

传真：_________________________________

帐号：_________________________________

电子信箱：_____________________________

双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

第一条承揽人加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费

定作物名称

型号

规格

质量要求

计量单位

数量

加工费

单位

总价 

第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担

定作物名称

完工时间

检验时间和地点

检验标准及方法

包装标准

包装费承担 

第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担

定作物名称

交付时间

交付地点

运输方法

运输价款承担

代加工合同协议书版篇三

乙方：(定作人)：##服饰有限公司

合同编号：

签订地点：

xx市根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方委托甲方加工生产##品牌服饰，现达成协议如下：

二、服装款式和制作要求：服装款式由乙方提供或者到甲方现场指定，并经过乙方最终确认的样板，如需对一些款式进行修改的则按产品工艺单要求生产。

三、布料和辅料的提供及确认：经双方确认款式、面料和制作要求后由乙方提供带有自己logo的辅料(里子布、logo挂牌、包装袋、钮扣、拉链、水洗唛、布标等)给甲方生产中使用，成品面料由乙方在甲方处选定并由甲方提供，若产品上出现一些装饰物如贴布、贴皮，金属装饰件、绣花等辅料则由甲方提供。对于根据乙方提供的商标，如有涉及第三方的知识产权而引起纠纷，概由乙方负责。

七、1、2、违约责任：因乙方原因致使甲方不能按约定时间完成确认订单工作的，甲方的交货时间顺延。甲方如逾期交货的，应在交货期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超过十天以上的，每天应当根据本合同总金额按每日千分之一的比例支付违约金。

八、未尽事宜，双方协商解决。如因本合同履行发生争议，则向加工承揽地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、本合同一式二份，各方各执一份，空格内填写的文字部分及订货细码单具有同等效力，双方签字或盖章后生效。元)，货好通知乙方元)，甲方收到货款后马上发货。

甲方：xx市**服饰有限公司单位名称(盖章)

单位地址：委托代理人：电话：日期：

乙方：##服饰有限公司单位名称(盖章)

单位地址：委托代理人：电话：日期：

代加工合同协议书版篇四

甲方：地址： 乙方： 地址：

经双方协商甲方委托乙方加工以下产品，为了维护甲乙双方的利益，就有关工作事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。

一、委外加工产品型号、规格、数量、金额

二、质量要求：乙方按甲方提供的有效图纸（或样品）及产品技术协议加工，并达到燃油泵电机技术标准中与之相关的要求，如签订《质量保证协议》的，同时供货产品应达到《质量保证协议》的要求，并预交质量保证金（ ）元整。

三、交（提）货、地点、方式：乙方直接送货到甲方厂内或甲方所在地温州市内由甲方提货。乙方应严格按采购计划单中规定的日期和数量准时交货，对于不能及时交货，造成甲方装机停产的，按每个品种200元/天赔偿。乙方在装车或交付托运后须在2小时内以电话或传真形式通知甲方发货情况及预计到货时间、地点，以便甲方及时安排收货。

四、运输方式、费用负担：如无特殊规定，运输方式由乙方决定；运输费用由乙方负担，单价含运费。

五、产品包装防护要求：乙方提供的产品包装应达到甲方认可的包装要求，同时要保证有足够的强度，以便适应长途运输及气候变化的要求，达到防潮、防震、防跌作用。由于包装不当或其他问题等各种原因造成运输途中产品的损失由乙方自行承担。

六、验收标准、验收方法：按本合同第二条款验收。

七、价格与结算方式：价格按甲乙双方确认的直购价格及加工价作为开票价格，若价格有变动须经双方同意，并确定新的价格及执行日期。结算方式：

八、开票要求：乙方应开具合法合规的发票给甲方，发票中的品名内容应严格按照甲方规定书写。

九、合同生效与终止：本合同经双方签字盖章后生效，合同有效期为壹年。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。若乙方未能履行合同所规定的任何条款，如无合理解释，甲方有权终止合同，未结算的货款甲方推迟为六个月后给付，若是质量问题给甲方造成的损失经乙方确认后由甲方在乙方的货款中扣除。

十、解决合同纠纷的方式：双方当事人在履行本合同时发生的一切争议均应通过双方友好协商解决，协商不成，任何一方均可请业务主管机关调解或者向甲方所在地仲裁机构申请仲裁，也可以直接向甲方所在地人民法院起诉。本合同如有未尽事宜，经双方共同协商作出补充，补充规定与合同具有同等效力，本合同正本一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

甲方（盖章）： 签约代表： 联系电话：

签约日期： 年月 日 乙方（盖章）： 签约代表： 联系电话：

签约日期： 年月日

代加工合同协议书版篇五

乙方:____________

茶叶委托加工协议书

一、经友好协商,他委托甲方加工茶党达成以下协议:

二、甲方,乙方委托的品种和加工茶叶价格:

(1)的名称:茶、绿茶

(2)样品编号:____________

(3)质量特色:____________

(4)数量:________吨/品种

三、包装形式:散装或由乙方指定的包装

四、交货时间每季度交货时间。

五、送货地点:北京

六、交货和承诺:收到货交给乙方签名为准

(1)验收地点:

(2)验收人员:

(3)接受基础:

八、付款方式:甲方商业能够:根据现付,或预付,是在今年内将全部结清。

九、默认处理:茶叶委托加工协议书

(1)交货时间:

(2)价格:

(3)数量:

(4)质量:

(5)包装,净重:

十、同一品种,乙方委托至少两种植物保持(场)制造的权利。根据实际今后的合作,来证实它的长期合作计划。

十一、本合同一式二份,甲乙双方各一份自签订之日起作用。甲、乙方应友好协商,在默认的,协商不成,xx市的法院裁决。

茶叶委托加工协议书

乙方:____________

日期：____________

代加工合同协议书版篇六

订立合同双方：

甲方：中国______公司，地址_______，电报挂号：_______，电传：____________。

乙方：______国_______公司，地址________，电报挂号：_______，电传：_________。

双方为开展来料加工业务，经友好协商，特订立本合同。

乙方向甲方提供加工_____(产品)_____套所需的原材料;甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。

乙方在合同期间，每个月向甲方提供______原材料，并负责运至______车站(经______港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的_____个月内将加工后的成品_____套负责运至_______港口交付乙方。

乙方提供的原材料须含_____%的备损率;多供部分不计加工数量。乙方提供给甲方的材料应符合本合同附件一(略)的规格标准。如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料，甲方除对无法履行本合同不负责外，还得向乙方索取停工待料的损失;乙方特此同意确认。

甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品，在乙方提出后，甲方应予赔偿乙方所受的损失。

甲方为乙方进行加工的加工费，在本合同订立时的_____年为每套_____币____元;合同订立第二年起的加工费双方另议，但不得低于每套_____币_____元;该加工费是依据合同订立时中国国内和国外的劳务费用而确定的，故在中国国内外劳务费用水平有变化时，双方将另行议定。

乙立将不作价的原材料运交甲方;在甲方向乙方交付本合同产品前1个月，由乙方向甲方开立即期信用证，支付加工费。

乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责;甲方将本合同产品运交乙方的运费和保险费由甲方负责。

由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履约时，该方应尽快将事故通知对方，并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失，对方不得提出赔偿要求。

本合同在执行期间，如发生争议，双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决，可提请____国_____仲裁机构进行仲裁。仲裁适用法律为：

1.中华人民共和国加入的国际公约、条约;

2.中华人民共和国法律;

3.在中国法律无明文规定时，适用国际通行的惯例;

仲裁裁决为终局裁决，仲裁费用由败诉一方承担。

本合同自签字起生效。有效期到本合同规定的“_____套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工费在内的全部应付费用”时终止。

本合同有效期届满之前____月，如一方需续订合同，可以向对方提请协商。

本合同正本一式_____份，甲乙双方各执一份，副本______份交____等单位备案。

本合同以中、______两国文字书就，两国文字具有同等效力。

1.甲方为交付乙方产品而耗用的包装、辅料、运输及保险等项开支，在加工费以外收取，但这些费用不超过每套合同产品的______%。

2.甲方收到原材料后，应按乙方提供的技术标准，对其规格、品质进行验收。如乙方提供的原材料不符合标准，或数量不足，在甲方向乙方提出检验报告后，乙方负责退换或/和补足。

本合同如有未尽事宜，或遇特殊情况需要补充、变更内容，须经双方协商一致。

甲方：_________(盖章) 乙方：________(盖章)

代表：_________(签字) 代表：________(签字)

见证人，律师_____签字(中国______律师事务所)

合同订立时间：_____年_____月______日

合同订立地点：___________________

代加工合同协议书版篇七

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着真诚合作，互惠互利的原则根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，在友好协商的基础上签订以下合同，以便双方共同遵守。

第一条：甲方接受乙方的委托生产加工以下产品：

第二条：甲方须于20xx年4月21日前将乙方委托生产加工的产品交付给乙方。

第三条：乙方须先预付给甲方人民币10000元作为生产货物的订金，剩余金额按合同约定的时间在乙方对货物验收完毕后提货时一次性付清。

第五条：产品质量、款式、规格按乙方的要求及提供的样品生产。

第六条：产品的外包装以防水编织袋为主，如乙方另有要求的，其包装费用由乙方承担。

第七条：其一切运输费用由甲方承担。

第八条：甲方须按合同约定的时间按时交货，如逾期按合同总额的2%付给乙方违约金。

第九条：乙方须按合同约定的时间按时付款，如逾期按合同总额的2%付给甲方违约金。

第十条：因人力不可抗拒的因素甲方无法按时交货的，本合同无效。

第十一条：本合同未尽事宜，经双方协商后可另拟补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效应。

第十二条：甲、乙双方在履行本合同中如有争议，应友好协商解决。如无法协商解决的，任何一方均可将此争议提交甲方所在地法院诉讼解决。

第十三条：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

第十四条：本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

代加工合同协议书版篇八

订立合同双方：

原告北京中德环宇桥梁模板有限公司，住所地北京市通州区于家务回族乡于家务村。

法定代表人张建军，懂事长。

委托代理人王成，男，北京中德环宇桥梁模板有限公司法务主管，住该单位。

被告中铁十九局集团有限公司，住所地辽宁省辽阳市白塔区和平路17号。

法定代表人左春文，董事长。

委托代理人张桂新，男，中铁十九局集团有限公司法律顾问，住该单位。

委托代理人赵彪，男，中铁十九局集团有限公司工程部部长，住该单位。

原告北京中德环宇桥梁模板有限公司(以下简称原告)与被告中铁十九局集团有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员吴宏独任审判，公开开庭进行了审理，本案原告的委托代理人王成、被告的委托代理人张桂新、赵彪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称，xx年9月27日，原告与被告订立加工合同，约定原告为被告加工全圆组合钢模板。合同订立后，原告履行了合同义务，被告给付原告部分加工款后，余款54934元至今未付。原告要求被告给付加工款54934元及违约金5044.46元，诉讼费由被告承担。

被告辩称，原告加工的全圆组合模板台车存在严重的质量缺陷，是不合格产品，故要求驳回原告的诉讼请求，被告保留追究原告违约责任和赔偿责任的权利。

经审理查明：xx年9月27日，原告与被告订立全圆组合钢模板加工合同，约定原告为被告加工全圆组合钢模板，用于北京市南水北调西四环暗涵工程四标，合同价款204934元，原告按照国家技术标准进行模板加工和设计，合同签订之日，被告给付原告预付款50000元，原告下料完毕经被告确认后，被告支付100000元，模板运至被告现场后，再支付34934元，剩余款项20000元作为质量保证金，自组合模板投入使用开始计算，10个月内无质量问题将付清。合同还约定了其他内容。xx年9月28日，被告给付原告预付款50000元，xx年10月19日，被告给付原告预付款100000元。xx年10月31日至xx年12月14日，原告将加工完毕的模板交付被告。此后，被告未给付原告加工款。

上述事实有加工合同、支票存根、收据、发票、物品发货单、双方当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为：原、被告双方订立的全圆组合钢模板加工合同，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应当恪守履行。原告履行了加工义务，被告应当按照约定付款。被告辩称原告加工的模板存在质量问题，因被告未能提供充分证据予以证明模板加工质量不符合合同约定，亦不能提供证据证明曾通知原告模板存在质量问题，故对此答辩意见本院不予采纳。原告要求被告给付加工款的请求，证据充分，本院予以支持。原告要求被告给付违约金的请求，因原、被告双方并未约定违约金内容，故本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十三条之规定，判决如下：

二、驳回原告北京中德环宇桥梁模板有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费六百四十九元，由原告北京中德环宇桥梁模板有限公司负担六十二元(已交纳)，由被告中铁十九局集团有限公司负担五百八十七元，于本判决生效后七日内交纳。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。

代理审判员吴宏

二00八年五月四日

书记员李京超