水利局乡村振兴心得体会实用 水利局乡村振兴心得体会实用篇(七篇)

当在某些事情上我们有很深的体会时，就很有必要写一篇心得体会，通过写心得体会，可以帮助我们总结积累经验。心得体会对于我们是非常有帮助的，可是应该怎么写心得体会呢？下面是小编帮大家整理的心得体会范文大全，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

推荐水利局乡村振兴心得体会实用一

乙方：

按照《中华人民共和国_____》和《水利工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商达成以下协议：

一、合同建设内容：_________乡_________渠(_________段)渠道加高工程，?加高硬化渠道_________米。

二、本合同工程总造价承包额为人民币_________万元(小写_________元)。

三、工期本工程预计开工日期为_________年_________月_________日，竣工日期为_________年_________月_________日。

四、承包方式

1、本工程由乙方大包施工，具体负责进料、人工、机械、原料采购，直至工程被验收合格为止。

2、施工所用沙石全部为伊河优质石料，石料大小、杂质含量不能超标，必须干净，水泥全部使用国标500号高山水泥。

3、甲方负责工程规划设计及相关事项协调、质量监督等，并安排一名工程质量监督员。

五、安全生产

施工期间应注意安全生产，若出现人身伤亡事故，甲方不负任何责任，非工作人员未经同意到施工现场造成人身伤亡的后果自负。

六?、结算方式：工程完工后经乡质检组及有关负责人经验收合格后，一次性拨付全部工程款项。

未尽事宜另行协商

甲方：?负责人：

乙方：?负责人：

二o_________年_________月_________日

推荐水利局乡村振兴心得体会实用二

20xx年，水务局党委在县直机关党工委的领导下，以党的十九大精神为指导，结合水利工作实际，注重政治学习、开展党性教育，不断推进党的思想、组织、作风建设，较好地发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，有力地推动了评审中心各项工作任务的顺利完成。

根据水利工作的特点，20xx年初，局党委就把学习实践科学发展观和推进机关效能建设等作为加强思想政治建设溶入党建工作中，加强领导，把准脉搏，确定重点，进一步建立健全党建工作的组织体系和运作机制，确保了党建工作的有效开展。健全了“一把手”负总责、主管领导分工负责，支部具体抓的党建工作领导体系，形成了统一领导，上下联动的党建工作格局，在班子中开展“树新形象、创新业绩”主题实践活动，提高领导干部综合素质，树立新形象;在党员干部中开展“创先争优”主题活动，凝聚全体党员干部的思想、行动和力量。同时，实行党建工作与思想政治工作、评审业务工作同安排、同布置、同考核、同奖惩的考核制度。

在全局开展深入学习实践科学发展观活动，局党委按照“全覆盖、多渠道、求实效”的要求，做到“悉心谋划、全心投入、精心组织”。全体党员干部以高度的政治责任感和饱满的政治热情，积极参加学习实践活动。同时在抓好科学发展学习实践活动的基础上，继续积极开展创建学习型机关活动，进一步激发水利技术人员“团结奋进、争创一流”的工作热情，促进了党员队伍整体素质的提高，保证了各项水利工作的顺利开展。通过有特色，有亮点的方式方法激发中心干部的学习热情和积极性。结合今年的防汛工作，于5月份组织全县乡镇干部进行防汛知识业务培训，累计培训70余人次，为造就一批高素质、精业务的水利专业人才队伍打实基础。

通过制度来激励上进、规范党员干部思想行为，为各项工作“创建一流”目标提供良好的活动环境。突出表现在围绕评审工作，狠抓党建工作各项制度的落实。xx年上半年，我局始终坚持党建工作目标管理，严格按照争创“四型党委”要求和“三会一课”等制度，抓好党的思想建设、组织建设、制度建设和作风建设。在制度的规范下，把党建工作做活：

一是完善制度，建立长效机制。按照中心《水务局学习制度》、《民主生活会制度》、《党委、党支部工作职责》、《党风廉政建设责任制实施办法》等项制度，围绕党建工作务实创新、创优的工作思路明确了下半年中心党建工作目标。

二是强化管理，认真执行“三会一课”制度。在党课教育中，将政治学习与水利实践结合起来进行交流，通过支部和部门讨论，起到了相互启发、共同提高的学习效果。围绕“创先争优”这一主题开展工作，坚持民主制度和群众评议制度，开展批评和自我批评，肯定了成绩，找出了差距。

三是注重“凝聚力工程”建设，为党员干部创造良好的学习生活环境。结合建党90周年纪念活动，全体党员庄严宣誓，重温入党誓言，激发工作热情。

我局肩负着全县水利工作的重任，所以局党委始终把施教于先摆在突出位置，深入开展反腐倡廉宣传教育。今年上半年，我局以县委、县政府提出的争创“四型”机关为活动宗旨，组织开展了“创业服务年”专题教育活动。一是组织全体党员干部进行了《廉政准则》专题学习和讨论;二是积极开展廉政警示教育。组织党员干部观看《警钟长鸣》专题警示教育片、举办预防职务犯罪讲座、开展廉政谈话，敲警钟，要求党员领导干部严格遵守《廉洁从政若干准则》中的相关规定，自觉把“清正廉洁”四牢记于心，为做好我县各项水利建设工作提供强大的纪律保障。

党建工作只有围绕经济发展和机关职能的履行，围绕水利工作的难点、焦点和热点，才能找准位置，发挥作用。随着近几年我县经济的快速发展，水利工作任务越来越重，质量要求越来越高，水利专业技术人员少、力量不足的矛盾也越来越突出。局党委注重发挥共产党员的先锋模范作用，要求党员特别是班子成员要有情系水利、乐于奉献的主人翁意识。较好地履行了水利各项职能,体现党员队伍的良好风范。

推荐水利局乡村振兴心得体会实用三

发包人：____________合同编号：___________

监理人：____________签定地点：___________

签定时间：____年__月__日

依据《中华人民共和国民法典》，____________(以下简称发包人)与___________(以下简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

(一)工程概况：

1.工程名称：___________________________

2.工程地点：___________________________

3.工程规模及特性：________________________

4.工程总投资：静态：_______________________

动态：_______________________

5.工程总工期：__________________________

(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

(四)工程建设监理的期限自____年 ____月 ____日至____年____月____日。

(五)建设监理报酬为(大写)____元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

(一)监理委托函或中标函。

(二)监理合同书。

(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

(四)专用合同条款。

(五)通用合同条款。

(六)监理招标书(或委托书)。

(七)监理投标书(或监理大纲)。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书正本一份两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本____ 份，各执 ____份。

发包人：______(盖章)监理人：______(盖章)

法定代表人：____(签章)法定代表人：____(签章)

委托代理人：____(签章)委托代理人：____(签章)

邮编：_________邮编：_________

电话：_________电话：_________

传真：_________传真：_________

开户银行：_______开户银行：_______

账号：_________账号：_________

通用合同条款

词语涵义及适用语言

第一条下列名词和用语，除上下文号另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

二、“发包人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

三、“监理人”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

四、“监理机构”是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

六、“总监理工程师”是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的现场负责人。

七、“承包人”是指与发包人签订工程建设合同的施工人。

八、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

九、“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始至下一个月相应日期的前一天的时段。

十、“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

十一、“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

十二、“进驻”是指监理机构和监理人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。

十三、“现场”是指建设项目实施的场所。

十四、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。

适用法律、法规、规章和监理依据

第三条适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。

第四条监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。

通知和联系

第五条发包人应授权一名熟悉本工程情况、对工程建设中的一些重大问题能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理机构联系。更换常驻代表时，应提前通知监理人。

第六条在合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准在不做出紧急处理即可能导致人身、设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知，事后应在48小时内补做书面通知。

第七条发包人对工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达实施;承包人应从监理机构取得工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施命令。

监理人的义务和责任

第八条监理人应在专用合同条款约定的时间内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。

第九条监理人应按照专用合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进驻施工现场，组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。

第十条在监理期限内，监理人可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理机构和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包人同意，同时应保持其他主要监理人员的相对稳定，如有调整应报发包人备案。

第十一条监理人应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。

第十二条在监理期间，监理人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务;应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包人的利益和承包人的合法权益。监理人员不得受雇于承包人或接受其利益。

第十三条现场监理人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。

第十四条监理人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

第十五条监理机构应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性和连续性;应向发包人提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。

第十六条监理机构所使用的发包人提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包人。在本合同终止后，应按照专用合同条款的规定移交给发包人。

第十七条在本合同期限内或合同终止后，未征得发包人同意，监理机构和所有监理人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料;并应妥善作好发包人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

第十八条如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，监理人应就延长监理期限与发包人协商并签订补充协议。

第十九条在本合同约定的期限内，如因监理人和监理人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包人的直接经济损失，监理人应按本专用合同条款的规定承担相应的经济责任。

第二十条监理人因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，监理人不承担责任。

第二十一条监理人对承包人因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工(交图、交货、交工)时限的延期不承担责任。

发包人的义务和责任

第二十二条发包人应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。

第二十三条发包人应按专用合同条款约定的时间、数量、方式，向监理机构提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。

第二十四条发包人应在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定的时间，监理机构未收到发包人的书面决定，监理机构可认为发包人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第二十五条发包人应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理机构的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包人。

第二十六条发包人应向监理机构提供开展监理业务所必须的工作、生活条件，提供上述条件应在专用合同条款中明确。发包人不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在专用合同条款中明确。

第二十七条如双方约定，发包人免费向监理机构提供工作人员，应在专用合同条款中明确。所有这类人员均应被视为监理机构的成员并接受监理机构的统一安排和使用。

第二十八条发包人应当维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构监理业务的开展。

第二十九条如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限，发包人应接受监理人相应增加监理报酬的要求，并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补充协议。

第三十条发包人应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理人造成的经济损失。

监理人的权利

第三十一条监理人有如下权利：

一、选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。

二、对承包人选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。

三、协助发包人签订工程建设合同。

四、工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理机构审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。

五、工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。

六、按照专用合同条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。

七、按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包人提出书面报告。

八、组织协调工程建设有关各方关系的主持权。

九、按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令应事先征得发包人同意。

十、对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包人按有关合同规定应负的责任。

十一、对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权;安全生产和文明施工的监督权。

十二、工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。

十三、对承包人设计和施工的临时工程的审查和监督权。

十四、工程款支付的审核和签订权，工程结算的复核确认和否认权。未经监理机构签字确认，发包人不支付任何工程款项。

十五、有权要求承包人撤换不称职的现场施工和管理人员。

十六、有权要求承包人增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人自己承担。

发包人的权利

第三十二条有权依据本合同对监理机构和监理人员的监理工作进行检查。

第三十三条有权选定工程设计单位和承建单位。

第三十四条有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权。

第三十五条有对工程款支付、结算的最终决定权。

第三十六条监理人更换总监理工程师须事前经发包人同意，并有权要求监理人更换不称职的监理人员，直至合同终止。

第三十七条有权要求监理人提交监理月报和监理工程范围内的专题报告。

合同生效、变更与终止

第三十八条本合同在监理期限届满并结清监理报酬后即终止。

第三十九条因非监理人原因，出现以下情况而由此增加的监理工作量和工作时间的延长，均应视为监理机构的额外工作，监理人有权要求得到额外报酬并相应延长期限：

一、由于发包人、承包人和不可抗力等非监理原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了监理工作量或持续时间。

二、在本合同履行过程中，发包人要求监理机构完成监理合同约定范围以外的工作。

三、由于非监理原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

第四十条本合同适用的国家有关法律、法规、规章和标准发生变化时，签订双方应在充分协商后对包括监理报酬计取在内的合同有关条款做出相应的调整和变更。

第四十一条在监理过程中，如因情况发生变化，本合同必须变更时，须双方协商一致，签署变更合同或补充协议。因变更产生的费用等问题的解决办法应在变更合同或补充协议中明确。

第四十二条发包人或者监理人要求解除合同时，应在56天前书面通知对方，若通知送达后28天内没有收到对方的答复，可在此后的14天发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任人负责赔偿损失。

第四十三条在本合同期限内，由于工程项目建设计划的重大调整或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停，直至不得不终止合同时，经发包人提出终止合同的书面通知，本合同终止。双方应协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第四十四条由于监理人的责任致使本合同终止时，监理人无权取得未履行监理范围的费用。

第四十五条本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。

违约行为处理

第四十六条发包人违约与违约责任。

在本合同履行过程中，发包人下述行为属违约：

一、未履行通用合同条款第二十二条、第二十三条约定的义务。

二、未按专用合同条款第四十八条规定的期限支付监理报酬。

对上述的违约行为，发包人应承担违约责任，按专用合同条款规定向监理人支付违约金或赔偿因此而给监理人造成的经济损失。

第四十七条监理人违约与违约责任。

在本合同履行过程中，监理人或监理机构下述行为属违约：

一、未履行通用合同条款第八条、第九条、第十一条约定义务和责任。

二、监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力而终止合同，或因监理事故而给发包人造成重大的经济损失。

对上述的违约行为，监理人应承担违约责任，按专用合同条款约定向发包人支付违约金或赔偿经济损失。

监理报酬

第四十八条正常的监理业务报酬，按照专用合同条款约定的方法计取，发包人应按专用合同条款约定的期限、方式支付。

第四十九条监理人根据发包人要求，完成额外监理工作应得到的额外报酬，或因工期延长增加的报酬，应按监理补充协议或专用合同条款约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。

第五十条发包人在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息。

第五十一条发包人对监理人提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时，应当在收到监理人支付通知书7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。无异议，按通用合同条款第四十九条的约定支付。

其他

第五十二条监理人员在监理业务范围内必须出外考察的，经发包人同意，其费用向发包人实报实销。

第五十三条在监理业务范围内，监理机构如需另聘专家咨询或帮助，其费用由监理人承担;在监理范围之外的咨询和帮助，经发包人同意，费用则由发包人承担。

第五十四条因监理机构在监理过程中提出的合理化建议，使发包人得到了直接的经济效益，发包人应给予监理机构合理化建议的奖励。

第五十五条在监理合同生效后的56天内，监理人应按照专用合同条款约定的种类办理保险，并向发包人提交保险合同的副本。保险合同的条件应符合本合同的约定。

争议的解决

第五十六条本合同发生争议，由当事人双方协商解决;也可由工程项目主管部门或行业合同争议调解机构调解;协商或调解不成时，当事人双方同意由仲裁委员会仲裁;当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第五十七条在争议的协商、调解、仲裁或起诉的过程中，双方仍应继续承担监理合同约定的各自的责任和义务，保证工程建设的正常进行。

专用合同条款

适用法律、法规、规章和监理依据

第三条本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章为：________________。

第四条本合同的监理依据为：________________。

监理人的义务和责任

第八条监理人应在监理合同生效后的____天内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人的名单、简历。

第九条监理人的监理范围为：________________。

监理人的监理工作内容和主要措施：(参照合同附件中有关内容)_________________________________________

监理人应在监理合同生效后的____天内，派出监理人员进驻施工现场。

第十三条需旁站监理的工程关键部位是：________。需旁站监理的关键工序是：________ 。

第十六条监理机构使用发包人提供的工作、生活条件的设备、设施和物品，在监理业务完成或合同终止后________天内移交发包人。

第十九条因监理人的过失造成发包人的直接经济损失，应赔偿发包人的赔偿金计算公式为：

赔偿金=直接经济损失×报酬(税金等各项应扣费用扣除后)比率

发包人的义务和责任

第二十三条发包人向监理机构提供与工程有关的工程建设资料为：

┏━━┯━━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━┓

┃序号│资料名称│份数│提供时间│收回时间│ 保存和保密要求 ┃

┠──┼──────┼──┼────┼────┼───────────┨

┃│││││┃

┠──┼──────┼──┼────┼────┼───────────┨

┃│││││┃

┠──┼──────┼──┼────┼────┼───────────┨

┃│││││┃

┗━━┷━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━┛

第二十四条发包人对监理人或监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并送达监理人或监理机构的时限：

一般文件____天;

紧急事项、变更文件____天。

第二十六条发包人免费向监理机构提供的必要工作生活条件为：________。

上述条件提供的时间：________。

监理人自备的，发包人给予经济补偿的设施、设备有：_____________________________________________。

对上述设施、设备给予经济补偿的方式是：______________。

第二十七条由发包人提供的工作人员名单及要求：______________________________________________。

监理人的权利

第三十一条第六款独立处理设计变更处置权的金额为：________。

违约行为处理

第四十六条发包人违约，应支付给监理人违约金或赔偿经济损失，计算办法：

一、违约金：________________。

二、经济损失：________________。

第四十七条监理人违约，应支付发包人违约金和赔偿经济损失，计算办法：

一、违约金：________________。

二、经济损失：________________。

监理报酬

第四十八条双方同意按如下方法计取并支付监理报酬：

一、监理报酬的组成及计算方法和计算公式为：________________________________________________。

二、监理报酬的调整与调差方法和计算公式为：________________________________________________。

(以上两项均需注明具体的计算方法和计算公式)

三、监理报酬的支付方式为：____________________。

四、监理报酬的支付时间为：____________________。

第四十九条双方同意按如下方法计取额外监理工作的监理报酬：________________________________________。

第五十条发包人延期支付监理酬金应向监理人支付利息的利率为：_______________________________________。

其他

第五十四条合理化建议的奖励：

一、经济效益的计算方法：_____________________。

二、奖励金额的计算方法：_____________________。

三、奖励的支付方式：_______________________。

第五十五条监理人需参加保险的种类：_______________。

争议的解决

第五十六条合同争议的调解和仲裁机构：

一、双方约定的调解机构为：____________________。

二、双方约定的仲裁机构为：____________________。

附加协议条款：______________________________________________________________。

合同附件

一、监理内容(以下内容供发包人、监理人双方签订合同时参照采用，可由发包人或监理人提出，双方协商决定)

(一)设计方面

1.协助发包人与勘测设计、科研单位签订勘测设计、科研试验及施工图供图协议。

2.管理发包人与设计人签订的有关合同、协议，督促设计人按合同和协议的要求及时供应合格的设计文件。

3.熟悉设计文件内容，审查设计文件(包括：设计说明、施工措施、技术要求、操作规程、设计修改通知等)是否符合批准的设计任务书和原审批意见，以及是否符合勘测设计合同规定。

4.代表发包人核查设计文件和各项设计变更，提出意见与优化建议。

5.及时向施工人签发设计文件，发现问题及时与设计人联系，重大问题向发包人报告。

6.组织设计人进行现场设计交底。

7.协助发包人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

8.审核施工人对设计文件夹的意见和建议，会同设计人进行研究，并督促设计人尽快给予答复。

9.代表发包人审核按工程建设合同文件规定应由施工人提交的设计文件。

10.保管所有设计文件及过程资料。

11.其他相关业务。

(二)采购方面

1.协助发包人进行采购招标工作。

2.管理采购合同，并对采购计划进度进行监督与控制。

3.设备监造并催交主要永久工程设备(监造合同另行议定)。

4.协助或代表发包人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

5.其他相关业务。

(三)施工方面

1.协助发包人进行工程招标和签订工程建设合同。

2.全面管理工程建设合同，就施工人选择的分包单位资格进行审查批准。

3.督促发包人按工程建设合同的规定，落实必须提供的施工条件，检查工程施工单位的开工准备工作，并在检查与审查合格后签发工程开工令。

4.审批承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计以及使用的原材料等。

5.签发补充设计文件、技术规范等，答复工程施工单位提出的建议和意见。

6.工程进度控制：根据工程建设合同总进度计划，编制控制性进度目标和年度施工计划，并审查批准施工人提出的施工实施进度计划和检查其实施情况。督促施工人采取确实措施，实现合同的工期目标要求。当实施进度发生较大偏差时，及时向发包人提出调整控制性进度计划的建议意见，经发包人批准后，完成进度计划的调整。

7.施工质量控制：审查施工单位的质量保证体系和措施，核实质量文件;依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程进行检查，对重要工程部位和主要工序进行跟踪监督。以单元工程为基础，按水利部《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》和《水利水电工程施工质量评定规程》的要求，对施工单位评定的工程质量等级进行复核。

8.工程投资控制：协助发包人编制投资控制目标和分年度投资计划;审查施工单位提交的资金流计划;审核施工单位完成的工程量和单价费用，并签发计量和支付凭证，受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见;处理工程变更，下达工程变更令。

9.施工安全监督：检查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施，并提出建议;检查防洪度汛措施并提出建议;参加重大的安全事故调查。

10.主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作，编制施工协调会议纪要。

11.协助发包人按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收，审查设计单位和施工单位编制的竣工图纸和资料。

12.信息管理：做好施工现场记录与信息反馈;按照监理合同附件的要求编制监理月、年报;按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交发包人。

13.其他相关工作。

二、监理机构应向发包人提供的信息和文件

(一)定期的信息文件监理月报

监理月报的主要内容：

1.项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。

2.大事记。

3.工程进度与形象面貌。

4.资金到位和使用情况。

5.质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

6.合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。

7.现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。

8.监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。

9.施工人情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

10.安全和环境保护。

11.进度款支付情况。

12.工程进展图片。

13.其他：包括水文和气象等自然情况。

(二)不定期的监理工作报告

1.关于工程优化设计、工程变更的建议。

2.投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。

3.工程进度预测分析报告。

(三)日常监理文件

1.监理日记及施工大事记。

2.施工计划批复文件。

3.施工措施批复文件。

4.施工进度调整批复文件。

5.进度款支付确认文件。

6.索赔受理、调查及处理文件。

7.监理协调会议纪要文件。

8.其他监理业务往来文件。

(四)文件报送份数：________ 。

推荐水利局乡村振兴心得体会实用四

工程管理咨询有限公司受招标人水利部水文局(水利部水利信息中心)委托的招标人xx市水文总站(以下简称“委托招标人”)的委托，对国家地下水监测工程(水利部分)xx市监测站水位监测仪器设备采购与安装(以下简称“本标段”)进行国内公开招标。

1、招标编号：

2、项目名称：国家地下水监测工程(水利部分)xx市监测站水位监测仪器设备采购与安装

3、资金来源：中央预算资金

4、预算金额：390.59万元

5、项目概况：

根据国家发展和改革委员会下达的《国家发展改革委关于国家地下水监测工程初步设计概算的批复》(发改投资[]1282号)和水利部、国土资源部关于国家地下水监测工程初步设计报告的批复(水总[]250号)基本同意报送的项目初步设计，工程总体建设任务为：建设国家地下水监测中心1个、流域中心7个、省级(含新疆建设兵团)监测中心和信息节点63个、地市分中心280个;监测站点共计20401个、相应配套地下水位信息自动采集传输设备20401套等;该工程总投资为222218万元，其中水利部门110262万元，监测站点10298个。

本标段的建设内容为国家地下水监测工程(水利部分)的一部分，即xx市监测站水位监测仪器设备采购与安装，投资金额为390.59万元。

6、招标内容及时间要求：

为新建的217眼监测井采购及安装一体化压力式水位(水温)计(含传感器及遥测终端机rtu);设备安装调试(含仪器设备送检、仪器设备送检按照《国家地下水监测工程(水利部分)产品抽样检验测试实施办法》(地下水[]139号)执行，并遵照《地下水监测数据通信报文规定》(地下水[]133号)相关标准的规定)。具体包括：监测站一体化压力式水位(水温)计(含传感器及遥测终端机rtu)217套的采购与安装。详见招标文件第三章“招标内容及要求”第3.4条估算工作量。

计划工期：168日历天

计划开工日期：x年6月16日

计划竣工日期：x年11月30日

7、对投标人的资格要求：

合格的投标人必须同时满足下述资格要求：

(1)符合中华人民共和国政府采购法第二十二条之规定，即：

1)具有独立承担民事责任的能力;

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6)法律、行政法规规定的其他条件。

(2)国内产品必须具有生产许可证;进口产品须具有形式检测证书及相关手续。

(3)拟投标的仪器设备必须经水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心检测合格，且产品生产许可证标明的厂商名称或其生产设备的分公司(或所属公司，或子公司)的名称(须提供与投标人隶属关系的证明)及型号规格必须与检测合格的仪器一致。检测合格仪器见水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心于x年5月29日和x年3月10日发布的两期合格产品目录。投标产品压力式水位计地下水埋深变幅测量范围须在0-30米及以上。

(4)投标人应提供免费给委托招标人不低于本次招标仪器设备总套数10%的整套同款产品作为备品备件的承诺书原件并加盖公章。

(5)投标人应提供承担设备通讯费至整体工程验收的承诺书原件并加盖公章。

(6)投标人应提供合同设备的质量保证期按投标文件中承诺的期限，但不得少于整体工程验收后12个月的承诺书原件并加盖公章。

(7)投标截止时间前一工作日通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(8)投标人须具有检察机关出具的近三年企业、法定代表人无行贿犯罪记录的查询结果证明。

(9)本次招标不接受联合体投标，不接受代理商投标。

8、招标文件售价：招标文件售价400元人民币，售后不退。

9、领取招标文件时间：x年5月19日至x年5月25日，每天上午9：00-11：30;下午13:00-16:30(时间，法定节假日除外)。

10、购买招标文件地点：工程管理咨询有限公司招标三部(xx市丰台区南四环西路188号总部基地18区11号楼)。

购买招标文件时需携带法人授权委托书(原件)及被授权人身份证(原件及复印件);并提供：单位名称、营业执照注册号、地址、联系电话、传真、邮编、主营业务、法人、注册资本、资质等级等有效的企业信息，以上材料提供原件和复印件并加盖公章。

11、投标文件递交截止时间和开标时间：x年6月8日9：30(时间)。

12、投标文件递交地点和开标地点：工程管理咨询有限公司会议室(xx市丰台区南四环西路188号总部基地18区11号楼)。

13、投标文件的递交：投标文件须密封后于开标当日投标截止时间前递交至开标地点，逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

14、发布公告的媒介：本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《中国采购与招标网》、《中华人民共和国水利部网》、《xx市政府采购网》、《xx市招投标公共服务平台》网站上发布。

委托招标人名称：xx市水文总站

地址：xx市海淀区北洼西里51号附属楼

电话：

传真：

联系人：白x营

招标代理机构名称：工程管理咨询有限公司

地址：xx市丰台区南四环西路188号总部基地18区11号楼

电话：

传真：

联系人：

开户银行及帐号：

户名：工程管理咨询有限公司

开户银行：中国建设银行丰科园支行营业部

帐号：

推荐水利局乡村振兴心得体会实用五

回顾---年上半年来所完成的各项工作，是在--党工委、办事处及上级业务部门下达给我站的各项工作目标及要求,在工作中充分发挥求真务实的工作作风,不断强化和夯实水利事业的职能作用,工作中不断提高服务水平,实现工作目标和任务,使街道农田水利基础设施得到快速发展,现将半年来完成工作情况如下;

一、加强理论及水利业务知识学习

在工作中加强本站职工政治理论的学习，认真学习党的方针政策，在政治上。思想上同上级保持高度一致，不断加强业务知识的学习，不断提高职工工作能力和服务水平，在工作中把中华人民共和国水法作工作准则，并按照规定职责权限和工作程序履行职责，做到依法办事，公政执法。

二、完成各项水利工程

近年来上级部门明确了水利工作的新亮点。强调把水利作为国家基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，把水资源管理作为加快转变经济发展方式的战略举措，大力发展民生水利。近年来办事处在农田水利基础设施建设得到快速发展，但由于水资源发展不平衡，导致部分村组农田水利基础实施落后，强调水利工作的重要性时，抢抓机遇结合办事处的实际情况做好工作目标及措施

1、完成水甫村瑶寨组实施小流域综合治理开工建设，该工程总投资262万元，建设工期为8个月，主要是治理水土流失面积为655公顷，新建蓄水池12口，沉砂池12口，截水沟300米，生产便道3126米，排水沟2350米，人行便道2890米，种植水保林47.15公顷，经果林54.84公顷，减少大量水土流失，改善生态环境，增加群众收入。

2、 完成拉交村机电井配套人畜饮水工程，该工程主要解决

拉交村懂港组、二、三组、上拉交四、五、六组、懂末组，解决1100多人的饮水困难。

3、 完成拉岜村密柚果园基地15口、10m3蓄水池;拉山沟0.15km，时来村驼背树果园23口、10m3蓄水池;拉山沟0.23km小农水建设项目，建成解决120亩果树浇灌。

4、完成罗卜木机井配套饮水工程

该工程--年10月18日开工，20__年2月13日完工。投资53万元、完成机井的清洗及维护，修建提水站1座，配电房9㎡、潜水泵1套，φ80㎜提水钢管650米，电缆110米、修建100立方米高位水池一口，安装管道11500米、解决林组、鱼塘组、新寨组、石灰坳组共154户750人的饮水。

5、完成了水功村山塘、岂莫山塘、拉渔山塘、母达山塘、增加200多亩的农田灌溉。

三、正在实施中工程

1、正在实施水丰村人畜饮水工程，建成将解决7个组，近 1000多人的饮水困难。

2、现实旅水利村高寨、旧寨机井配套饮水工程

该工程---年4月1日开工，投资24.08万元、修建提水站1座，配电房16㎡、潜水泵1套，φ50㎜提水钢管650米，电缆210米、修建50立方米高位水池一口，安装管道19000米目前该工程正在实施中，建成将解决高寨组、旧寨组280人饮水困难。

3、瑶寨、漂田、尧排、水江机井配套饮水工程

该工程---年4月1日开工，投资42.43万元、完成水源处理4处，修建高位水池70m3/3口，建消毒房6㎡/2栋，安装二氧化氯发生器2台，安装dn50㎜管---dn25㎜管5260米，目前该工程正在实施中，建成将解决水甫村水江组、板本组、瑶寨组、尧排组、班衰791人。

4、水春村引水灌溉工程

该工程水源为更地河，工程在4月初开工建设，渠道断面为30㎝-30㎝，渠道总长5.14公里，计划在7月底完工，建成将新增灌溉面积300多亩农田。

四、实施20__年中央统筹资金项目农业产业园区----板旺村

廖家湾片、拉岜村片、时来村罗卜木、驼背树片区90口10m3蓄水池项目，目前项目正在实施中，建成后可新增100多亩灌溉。

五、做好汛期重点山塘水库的巡检工作

汛期对重点山塘水库进行巡查，明确值班人员，发现险情及时汇报。

推荐水利局乡村振兴心得体会实用六

2020年，在区委、区政府的正确领导下，在市水利局的大力支持指导下，我局紧紧围绕区委、区政府的中心工作，服务全区经济发展大局，水利领域各项工作稳步推进，并取得明显成效，现将鼎湖区水利局2020年工作总结及2021年工作计划报告如下：

一、主要工作完成情况

截至11月底，完成投资1.84亿元。2020年是我区水利投入资金量较多的一年，对推动我区水利项目建设、加快民生水利工程建设发展起到了重要的支撑作用。

（一）以解决补短板为导向，推进水利工程夯基增效

1.重点水利工程建设项目达到新高度

2020年，我区的重点水利工程建设数量多规模大，新开工项目有鼎湖区自然村集中供水工程、沙浦镇桃溪、典水截洪渠除险加固工程、鼎湖区后沥涝区综合整治工程等，涵盖农村饮水安全、防洪、排涝等水利工程基层设施补短板的重点部分。在面对新冠肺炎疫情防控，财政资金紧缺和要求完成任务紧迫等诸多不利条件下，我局精心组织，通过扎实开展前期工作，多方筹措资金，压实设计施工质量安全生产，倒排工期，同时主动协调沟通各镇（街道），各相关部门开展联动，使工程建设项目得以顺利快速地推进。

（1）鼎湖区自然村集中供水工程。该工程是根据省、市有关文件精神和省水利厅关于全域自然村集中供水工作要求而进行工作部署的重大民生工程，主要解决坑口、桂城、广利、莲花、沙浦、凤凰等6个镇（街道）共7.25万人饮用水不安全问题。工程设计供水规模1.25万吨/日，主要建设内容为新建集中式水厂，小型水厂及净水站、取水陂、沉砂池、过滤池及蓄水池、加压泵站、输配水管等，工程概算总投资1.12亿元。工程于2020年3月31日正式开工，12月中旬基本完工并投入试运行，完成集中式水厂3座、小型水厂及净水站78座、取水陂65座，沉沙池66座，过滤池62座，清水池66座、加压泵站3座，输配水管铺设214.47公里，累计完成工程投资10618.66万元。本工程的特点是线长面广，工程施工站点多、分散，且多为山区地带，施工条件较差，但在短短的9个多月时间里，我局克服了重重困难，通过各受益镇（街道）、村（居）的通力配合，各参建单位的紧密联动，工程建设任务已达到了年初制定的预定目标。

（2）沙浦镇桃溪、典水截洪渠除险加固工程。该工程属市的重点工程，主要建设内容为渠道扩宽清淤、渠堤达标加固、修复岸坡防护及渠堤顶防汛交通道路等，设计概算总投资2666.28万元。工程于2019年12月3日正式开工建设，截至目前，已完成渠堤加固6.53公里，涵闸16座，跨渠桥梁16座，完成土方25万立方米，混凝土1.2万立方米，钢筋180吨，基本完成主体工程施工，并基本恢复了防洪行水工程功能。完成投资1850万元，其中，涉农资金700万元已全部支付完成。工程将较大地减轻了来年下游村庄及农田的防洪压力。

（3）鼎湖区后沥涝区综合整治工程。该工程主要解决我区坑口街道办的西丫塱片区、西支渠的南片区以及后沥主涌西片区的防洪排涝历史问题。涝区涉及控制集雨面积36.87平方公里，设计排涝标准为10年一遇24小时集雨量184毫米一天排干，设计排涝流量为41.8立方米/秒，新建排涝泵站装机规模5055千瓦（其中灌溉补水装机55千瓦）。工程主要建设内容包括新建泵站厂房、压力涵、前池、拦污栅、节制闸，重建自排涵闸及机电设备金属结构等，工程总概算投资14194万元。工程于2020年6月底正式开工建设，10月15日开始破堤开挖，截至目前，已完成泵站厂房、压力涵、前池、节制闸和重建自排涵的基础土方开挖，建筑物基础桩71%的施工，工程进展较快质量较好，在实施过程中，我局专门成立工作专班长期驻守工地现场，优化施工组织方案，督促施工单位加大投入，特别是土方作业机械和桩基础机械方面，而且延长夜间施工作业时间，抢抓工程施工进度并受到了上级主管部门的好评。

（4）积极配合推进省重点工程西江干流治理工程鼎湖段建设。我区纳入西江干流治理工程建设内容主要包括：对景丰联围丰乐围的赤顶险段、波罗窦险段、锅耳湾险段与西江干堤沙浦围白沙营段、二站险段、沙东险段6个险段进行加固，及重建新窦水闸。工程整治堤段总长度5.21公里，其中护坡长度0.17公里，护岸长度5.21公里，工程概算总投资约3.2亿元，施工工期为11个月。我局积极配合项目建设单位协调解决项目用地、用水、用电、交通、周边民事纠纷等问题，有力地确保了工程项目建设顺利推进。同时按照职能做好项目现场监督管理工作，主动介入和密切配合参建各方做好工程项目的建设管理以及监督检查，专门安排了技术水平高、工作能力强的团队全程跟踪工程项目推进工作，及时解决工程建设过程中遇到的相关问题。目前西江干流治理工程（鼎湖区标段）的工程建设于今年9月29日已全面开工，征地拆迁全部完成，整个鼎湖标段已全部达到无障碍施工。其中赤顶险段的抛石已基本完成，沙东险段、波罗窦险段、新窦水闸重建施工也按计划全面推进。到现在为止，鼎湖段已完成建安工程投资4500万元。

2.水污染防治工程取得新成效。一是抓紧推进河涌水环境综合整治项目。目前项目累计完成清淤护岸长度约72公里，累计完成工程总投资约3.2亿元，项目涉及的7条区内河涌水质得到明显提升，初见整治成效。二是大力推进九坑河饮用水水源地环境综合整治项目扫尾工作。该项目已完成工程整体建设任务并于2020年6月完成竣工验收，完成投资3.1亿元。经过大力整治，今年九坑河水库饮用水源水质长期保持地表水ⅱ类水目标。

3.智慧水利走上新台阶。我区水利工程运行管理逐步采用云监管的辅助手段，采用“平安小水库app”对小型水库加强监管，采用“平安小水电app”对小水电站进行监管，利用“水利工程动态监管平台”随时掌握水利工程的水文信息。今年全区投入600多万元，加强水利工程维修养护，确保水利工程正常运行，有效保障了防洪排涝安全。

4.水利工程竣工验收工作收获新成果。2020年，我区需完成未及时竣工验收的水利工程项目共4宗，分别为农村饮水安全工程及村村通自来水工程合计3宗，水库加固工程1宗。截至目前，已全部顺利完成了竣工验收工作。

（二）以职能定位为遵循，全力提升水旱防御能力

一是汛前安全检查抓得早抓得好。防汛备汛工作是安全度汛成功与否的关键环节，为此，在2020年春节过后，我局主要领导立即着手亲自部署并带队开展现场检查，重点检查内容包括西江大堤防洪堤，涵（窦）闸、一级排涝泵站，中小型水库，南北环山截洪渠，以及后沥、长利等几大河涌等水利工程设施，并对检查中发现的安全隐患造册形成台账，制定整改措施、整改责任单位和整改完成时限的工作方案，及时组织开展督导检查。二是及时做好应急准备工作。2020年，我局在防汛物资增配、主要江河水雨情况监测站设备升级改造、山洪灾害监测站设备升级改造、防汛应急指挥中心标准化建设等方面投入资金238.01万元，切实做好应急准备补硬件短板工作，其中完成采购防汛砂957.58立方米、碎石2042立方米、块石1351.01立方米，共计117.5万元。这些物料采购后，均及时储备在西江大堤和环山截洪渠沿线的砂石储备地（站）处，确保防汛抢险期间的快速调配。三是重视防汛应急演练及培训。与区应急局共同组织区级防汛应急演练，指导各镇（街道）的防汛应急演练工作同时组织开展了防灾减灾宣传3次，自救互救知识与技能培训1次。四是巩固做好山洪灾害防御工作。我局水旱灾害防御股24小时对全区水、雨情况进行监测，截至今年12月16日，我局共发布预警187条，发送预警信息7.5473万条，涉及防汛责任人数7619人，山洪灾害预警信息处置及时率100%。五是加强水库安全管理。各水库工程管理单位在今年汛前完成了水库“三个责任人”更新工作并做好备案，今年均无出现险情、灾情情况。六是抓紧修编完善应急预案工作。2020年，我局为适应新形势下防洪抢险工作的需要，共修编完善了《肇庆市鼎湖区九坑河水库大坝安全管理应急预案》《肇庆市鼎湖区景丰联围鼎湖段防汛应急预案》《肇庆市鼎湖区沙浦镇西江干堤防汛应急预案》《肇庆市鼎湖区北岭丰乐截洪渠防御山洪应急预案》等4个预案，达到了责任落实、有章可依、形成合力和快速响应的目的。七是应急工作召之即来来之能战。面对今年西江一号洪水来袭和城区内多次强暴雨袭击，我局按照应急预案的要求，均在第一时间派出工作组赶赴现场，督促指导巡查，落实应急措施及提前做好防风抢险物资调配计划等工作，由于行动迅速，措施落实，确保了我区今年的安全度汛，保障了人民生命财产的安全。

（三）以河湖管理为基础，推进河长制湖长制落地生根

一是区、镇、村三级河长体系不断完善。第一总河长与总河长充分发挥“头雁”效应，带头做到“守河有责、守河担责、守河尽责”。今年1月至12月14日，全区94名各级河（湖）长共巡河3149次，其中区级河长巡河140次，镇级河长巡河525次，村级河长巡河2484次。各级河长巡河累计发现问题58宗，已全部落实整改，年内共收到6宗公众投诉事项，整改情况群众满意度100%。二是持续开展“清漂”专项行动。区河长办组织各镇（街道）分别于今年4-5月、9-10月开展一年两次的水面漂浮物清理专项行动，年内累计清理河道长度91.9公里，清理水面漂浮物、河岸垃圾275.6吨。三是深入推进“清四乱”常态化规范化。区河长办于今年4月制定了“清四乱”常态化规范化核查方案，对全区范围内河湖“四乱”问题再次进行全面摸查，形成台账管理，年内自查发现的8宗问题已全部完成整改销号工作。四是划定年度河道河砂开采可采区和禁采区的范围。明确2021年度鼎湖区全域范围禁采河砂，同时积极配合上级主管部门编制肇庆市河道采砂规划（2021-2035）。五是全市率先完成年度河湖划界任务。2020年省下达我区需完成长利涌、贝水涌等15条河流（总长124.544公里）、1个湖泊（砚阳湖）的河湖管理范围划定工作，在区政府大力支持下，我局提前谋划、紧盯进度，保持与编制单位和河道管理各有关单位密切联系，多次调整修改划界成果，并于10月22日在全市率先全部完成年度划界任务，并将划定成果在政府门户网上进行公告。六是高质量推进万里碧道建设工作。截至11月底，石咀涌段碧道已完成清淤护岸和绿化景观提升整治工作，新开挖的丰收渠段已完成总工程量的90%；砚阳湖段碧道已基本完成；长利涌段碧道完成8.58公里堤防加固和堤顶道路施工，新建特色节点长利湖沙滩公园，正进行下游段堤防加固施工及长利新水闸重建工程。

（四）以强化水利监管为抓手，推进水利行业健康发展

1.加强水政执法力度。一是加强水行政执法能力建设。2020年1月10日，由广东江龙船艇公司建造的鼎湖区水利局水政执法船正式交付使用，为及早发挥效益，我局迅速组建执法船专业队，加强对西江干流鼎湖段的巡查执法工作。与此同时，我局为切实提高水政执法人员水平，组织多人参加省、市业务培训。二是加强日常的巡查执法。重点对西江及九坑河水库库区开展不定期特别是夜间、节假日、恶劣天气等特殊时段的巡查执法，截至目前，我局共开展执法巡查33次，牵头联合我区海事、公安等部门开展联合执法行动并积极参与上级主管部门的联合执法行动共3次，出动人数共128人次，出动车辆42辆次，执法船3艘次，制止违法行为2宗。三是按照区扫黑除恶办的部署，认真开展水利领域的扫黑除恶工作。

2.强化水资源管理监管。一是依法依规开展取水许可审批和取水项目水资源论证，开展了取水对象双随机抽查工作和区内取水户取水、节水现场检查工作。二是我局如期推动鼎湖区县域节水型社会达标建设各项工作并于今年10月顺利通过省级验收。三是水资源费应收尽收，截至2020年12月初，我区应征缴水资源费总额为559.60万元，实际征缴水资源费总额为559.60万元。四是继续推进农业水价改革工作，完善供水计量设施，加强基层水利机构服务能力建设。

3.强化水利工程日常监管。全面推进水利行业安全生产专项整治及三年行动工作，严格按照“一线三排”工作机制开展隐患排查工作，自专项整治开展以来，成立督导检查组4个，领导带队检查10余次，检查企业17家（其中在建水利工程5个）。共查出一般隐患数20余个，截至目前已全部完成整改，整改率100%。全区水利领域没有发生安全生产事故。

4.强化水土保持监管。一是今年共审批生产建设项目水土保持方案44宗，水土保持设施验收1宗，项目治理水土流失防治责任面积492.89公顷，共征缴水土保持补偿费3.85万元。二是结合“双随机一公开”工作的部署安排，共开展水土保持监督执法行动83次。三是按时完成上级下发的遥感影像水土保持图斑的现场复核工作，共完成水土保持图斑的现场复核65宗，其中水利部下发图斑61宗，省水利厅加密图斑4宗。

5.强化行政事务监管。我局在广东省政务服务事项标准化梳理系统认领政务服务事项共60项（不包括行政处罚、行政强制和行政检查），全部事项已完成事项配置工作并在广东政务服务网公开接受群众办理，政务服务事项网上可办理率达100%，零跑动率达94.83%,“最多跑一次占比”达100%，全流程网办率达81.03%。截至2020年11月30日，我局共受理了30宗政务服务事项申请，30宗均为行政许可事项并已全部依法及时办结。

（五）以移民利益为根本，推进移民后扶工作再加速

2020年我区水库移民人口核定3736人，完成年度水库移民后期扶持直补资金发放233.98万元，直补资金经区财政部门全部发放至水库移民“一卡通”账户。2020年我区新立项水库移民后期扶持项目4宗，完成工程验收项目10宗（其中2019年及以前的项目8宗，2020年项目2宗），正在建设的项目2宗。项目建设内容包含道路硬底化、村内路灯照明、监控设备、排污管网、边坡除险加固、安全饮水、商铺市场等，涉及项目投资合计1245.59万元，为建设美丽水库移民村、移民增收创造有利条件。同时，为加快推进水库移民项目建设进度及资金使用，我局草拟了《肇庆市鼎湖区大中型水库移民后期扶持项目管理实施细则（征求意见稿）》，规范项目审批和实施流程。2021年将继续做好年度水库移民人口核定及直补资金发放工作，做好2宗在建工程的建设及验收工作，完成我区水库移民后期扶持“十四五”规划编制，强化水库移民信访维稳制度，保证水库移民社区和谐平稳发展。

二、其他工作完成情况

（一）强化学习，巩固党建工作。2020年我局继续深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。一是落实责任，加强班子建设。制定计划，落实责任，认真履行第一责任人职责。二是以党支部学习为主体，深入推进党员学习。通过党委会议、党组及班子会议、党员大会、组织生活会等,共组织政治学习18次，深入学、反复学，把学习习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神作为头等政治任务，深入推进“六度学习”活动。三是加强管理，规范组织工作运行。重点抓好各支部党费收缴和管理工作，同时充分运用党员信息管理平台，做好党员组织关系转接及平台内容更新，今年机关党委共发展1名党员。四是严格落实“三会一课”。各支部严格按照“三会一课”要求，定期召开支委会、党员大会、党课，每月开展主题党日活动，做好组织活动图文信息上报。五是加强党风廉政建设。以纪律教育月活动为主要载体，采取专题讲座等方式，组织学习各级纪委会议和文件精神，组织观看廉政教育片，增强全体党员干部的风险意识、底线意识，筑牢拒腐防变的思想防线。六是结合创文行动开展党建工作。充分发挥政治优势，广泛发动党员自觉站在创文工作的最前列，组织党员干部开展志愿交通岗、“水土保持法”、“河湖执法”等主题普法宣传活动，为我成功评选全国文明城市作出了贡献。

（二）强化水利系统干部队伍建设。坚持好干部标准，优化干部培养和使用。今年以来，通过公开招聘收录事业编制27名，获批准成立了专业船队，招聘雇员5名，随军家属安置1名，为本系统人才队伍建设注入了新鲜血液,充实了水利人才队伍。

（三）强化疫情防控常态化工作。一是较好完成区防疫第二指挥部后勤保障工作。二是按区防疫指挥部安排，派出3名干部开展驻守企业防疫指导督导工作。三是加大防疫宣传力度，防疫宣传深入到全体干部职工。四是在疫情防控关键时期，我局坚持每日派出志愿者到挂点社区配合做好防疫工作，派出志愿者达4682人次。五是严格落实戴口罩、每日体温测量、消毒办公场所等环境消毒等防控措施。六是做好水利工程复工复产疫情防控工作。截至目前，局机关、下属单位及水利工程施工工地，均没有发生确诊病例和疑似病例的情况。

（四）完成创文、垃圾分类和扶贫工作。一是在攻坚期间，我局每周定期召开全员创文工作会议和开展爱国卫生运动，全面排查找准问题，整改率达100%,并开展光盘行动，积极对外开放公共卫生间、停车场等相关工作巩固和提高文明创建水平。二是结合创文，按标准如期完成垃圾分类工作。三是按区扶贫攻坚工作要求如期完成了今年扶贫攻坚任务。

（五）规范水利信息化与保密工作。一是做好会议保障工作。截止12月14日，共进行178次会议保障工作，其中次为45视频会议，4次应急响应。二是做好政府信息公开工作。在政府信息公开平台按规定发布113篇公开信息稿件。三是做好局网络安全及系统设备应用保障工作。对全局计算机建立台账，抓好局网络安全管理。

（六）有序开展信访与保密工作。一是我局畅通投诉信访和纠纷调解渠道。截止12月14日，共受理来信来访、电话投诉、12345政府服务热线等信访共20件次，已办结16件次，正在办理的4件次。二是严格做好保密工作，全年没有发生泄密事件。

三、存在问题

目前，我区水利领域存在的突出问题有：一是水利工程建设资金缺口大，一方面体现在在建水利工程财政支付力度不足，前期工作经费不足，直接影响了工程的建设进度和项目储备工作，另一方面堤围维修养护及防汛经费的资金拨付较为滞后，自2016年下半年全省实行取消征收堤围防洪费后，我区的堤围一级泵站日常的维修养护及防汛经费均全额由区本级财政解决，由于近年来我区财力较困难，该项资金拨付滞后，对水利工程的正常运行造成较大的影响。二是因疫情停工，影响了个别工程项目施工进度。三是西江干流的千亩堤围砚洲围、东江围防洪标准偏低，工程短板多，年久缺修且存在一定的安全隐患。四是基层河长巡河不够规范，智慧app使用率较低，河长制湖长制宣传、培训工作推进缓慢、碧道项目建设缓慢。

四、2021年工作计划和措施

2021年，我局将全面贯彻党的十九届五中全会、省委十二届十一次全会及市委十二届十三次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的重要讲话精神和生态文明建设思想，全力推进以下各项工作。

（一）进一步推进重点工程项目建设工作，力争完成重点工程年度任务。一是继续积极配合做好西江干流治理工程鼎湖段建设工作。配合项目建设单位市顺通公司做好赤顶、波罗窦、锅耳湾、二站上、白沙营、沙东等6处险段及新窦水闸协调工程建设的技术指导等工作，按职责做好西江干流治理工程鼎湖段的质量监督等，确保按照上级工期计划完成工程建设任务。二是扎实推进砚洲围达标加固整治工程建设前期谋划工作。目前，正在委托设计单位编制项目建议书，计划将该项目建议书上报区政府，争取尽快落实资金，推动下阶段工作。三是加快推进后沥涝区综合整治工程。计划在2021年2月完成穿堤压力涵、自排涵施工，3月15日前完成西江防洪堤复堤施工，7月31日前完成水泵电机安装，及早发挥防洪排涝效益，整体工程计划在2021年底全面完工。同时，不断督促各参建单位加班加点进行项目建设，保证施工现场多工作面同时施工，同时加强安全生产以及质量控制，确保施工计划按时按质完成。四是按计划做好推进桃溪、典水截洪渠除险加固工程剩余项目建设工作。计划于明年1月底分别完成桃溪大坑头节制闸工程、典水防洪闸工程、两截洪渠堤顶路面混凝土浇筑等，力争2021年3月底完成剩余项目的所有建设内容，早日发挥排洪防汛作用。五是抓紧完成自然村集中供水工程建设的完工扫尾工作。抓紧完成验收工作并投入试运行阶段，试运行水质合格后，力促项目及早竣工验收，同时落实好日后运行管理与维护工作。

（二）进一步夯实河湖管理工作，推动河长制湖长制落到实处。一是要全力以赴推动万里碧道建设。认真贯彻落实水利部和省委、省政府有关要求，坚持生态保护和自然修复优先，严格按照相关硬性指标和约束做好万里碧道总体规划的组织实施工作。二是要着力推动河湖管理规范化，充分、科学利用河湖管理范围划定工作成果，加快推进河湖水域岸线保护与利用规划编制等工作。三是严格河湖空间管控，深入推进“清四乱”常态化规范化，强化对河湖“四乱”问题的核查督查，坚决遏增量、清存量，严防“四乱”问题死灰复燃。四是进一步完善和做好河长制河长制日常管理维护各项工作。

（三）进一步强化水旱灾害防御制度建设。一是加快对景丰联围鼎湖段、沙浦围警戒水位调整的成果工作。按照防汛工作要求，重新核定我区西江堤防警戒水位是必要的。现我局正迅速组织编制单位开展论证报告的编制工作。二是进一步提高我局水旱灾害工作效率。我局将根据实际对水旱灾害值班值守、防汛物资仓库管理及调度、信息报送、信息发布、灾情统计和上报等工作制度进行完善。对标水旱灾害防御标准化建设，不断提升我局水旱灾害防御业务水平。三是全面整合山洪灾害监测预警设施。计划明年对山洪灾害预警监测（一期）站点与新平台进行数据整合，消除重复站点，实现统一监测平台、统一站点数据，确保监测数据的一致性。

（四）进一步推进鼎湖区农村水利工作。一是完成2020-2030年水土保持方案规划编制及水土保持目标责任考核评估工作。二是继续推进农业水价改革工作，完善沙浦灌区供水计量设施建设。三是完成2宗水库移民项目的建设和“十四五”规划的编制。

（五）进一步做好“十四五”规划和重大项目工作。认真贯彻落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》，加快制定水利改革发展“十四五”规划和各专项规划，抓好我区水利基础设施空间布局规划，为未来五年水利改革发展打好坚实基础。

推荐水利局乡村振兴心得体会实用七

一、今年工作总结

今年，安监科在局党组正确领导下、在各职能科室协助下，始终坚持国家“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，围绕我市水利安全生产工作部署这条主线开展工作，今年以来，全市水利系统未发生人身伤亡等安全生产责任事故，为我市水利事业的发展营造了安全稳定的良好氛围。

1、加强制度建设。一是进一步加强了对在建水利项目的安全生产监管。针对在建项目多，各县(市、区)水利局安全监督人员少的情况，今年初，我局印发了《关于加强水利工程施工安全日常监管的通知》(饶水发2号)，要求监理承担起安全施工日常监管责任，每月逐项目填报检查表和整改情况。水利安全政府监督部门对在建项目的安全监管，由原来的工程项目现场检查为主，转变为以考核监理安全管理工作、督促施工单位整改为主。二是初步建立了水利施工企业及人员安全生产考核办法。

引用记分机制，制定了《xx市水利施工企业和人员违法违规行为记分标准》，将法律、法规、规章和规范性文件的安全生产具体规定分为两大类、18项，对在我市辖区内从事水利施工的企业和项目负责人、专职安全员的违法违规行为进行记分。根据全年累积分值，分别对企业、个人给予警示、通报处理，情节严重的，建议限制市场准入或报请上级部门处理等。

2、组织开展安全生产大检查。今年6月份以来，局分管领导带队，对全市各县(市、区)水利安全监督机构设置、人员配备和工作开展情况进行了检查调研。9月下旬，在中秋、国庆双节前夕，组织开展了全市水利安全生产交叉大检查，由各县(市、区)水利局安全生产的分管领导带队，组成14个检查组，对在建水利工程、水库水电站大坝和农村水电站安全生产经营情况进行了全面排查。

3、加强安全教育与培训。主要抓了两项工作。一是施工企业“三类人员”考核初审工作。为切实提高水利施工企业安全生产管理能力，满足新形势下水利安全生产要求，根据省水利厅部署，共组织我市水利施工企业38家、298名“三类人员”参加安全生产知识培训和考核。二是组织参加水利安全生产知识网络竞赛。水利部安监司组织开展的全国水利安全生产知识网络竞赛，为深入宣传普及安全生产知识，进一步提高水利职工的安全意识，提供了一个很好的平台。通过我科精心组织，今年我市共有71家单位、822人参赛，取得了全省设区市总分第1名、全国第20名的好成绩。

4、做好其他各项工作。一是参加防汛检查。根据市防办防汛分片安排，安监科与监察室先后3次赴xx区、经济开发区进行防汛检查，及时提交了检查报告和表格，并对发现的问题提出了整改要求。二是积极参与省厅组织的各项工作。受省水利厅安监处委托，11月11日至16日，我科组织承办了水利施工企业安全生产“三类人员”继续教育培训班，上饶、抚州和鹰潭3市300余人参加培训。9月，参加了中国水利学会承办的水利工程项目安全评价及安全监督管理培训班。

二、明年工作计划

明年，我市仍将持续大量水利项目集中开工建设，安全生产监管任务仍然十分繁重，安全生产形势不容乐观。下阶段，拟重点开展好以下三方面工作：

一是继续深入开展安全生产大检查。安监科将与有关业务科室一道，以分片包干制度为依托，重点抓好农村水电站增效扩容改造项目、水库及水闸除险加固项目等的安全生产监管。年底，还将继续组织一次由各县(市、区)水利局分管安全生产领导带队的交叉检查，促进横向交流与学习。

二是开展监理安全监管考核。当前水利建设任务十分繁重，各县水利局和建设单位技术力量有限，要减少和预防安全事故的发生，就必须充分发挥工程监理在施工现场的监管作用。下半年，对工程规模较大的、施工安全风险较多的大中型水利项目，检查监理规划、监理细则和监理日志中有关安全生产监管的内容，并及时通报有关结果。

三是开展水利安全生产标准化管理。按照省水利厅部署，水利施工企业、重点水利工程建设项目法人、大中型水利工程管理单位安全生产标准化达标评审工作已经启动，我们正在制定具体实施办法，将以此为契机，通过开展标准化评审，提高我市水利工程施工现场安全生产、文明施工的管理水平，促进工程建设现场管理制度化、规范化、标准化建设，对管理规范、施工文明、生产安全的进行表彰，对管理混乱、隐患突出的进行通报。

【水利水电监理工作总结(四)】