最新上海购房心得体会怎么写(大全20篇)

总结是一种重要的学习方式，可以帮助我们巩固所学知识，提高学习效果。写心得体会时，要注意客观真实地记录自己的思考和感悟。以下是小编为大家收集的心得体会范文，仅供参考，希望能给大家一些启发和帮助。通过阅读这些范文，你可以看到不同人对同一问题的思考和观点，也可以学习到一些写作的技巧和方法。当然，要写出自己的较为完美的心得体会，还需要多加练习和不断提升自己的表达能力。希望大家可以从中受益，写出一篇令人满意的心得体会。

上海购房心得体会怎么写篇一

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

一、甲方自愿将坐落于上海市________小区幢室房屋出卖给乙方，。

二、双方商定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写________元;即人民币小写________ 。

三、乙方在签署本合同时向甲方支付合同价款人民币________元。

四、甲方保证拥有该房产完全、合法的产权，同时权属清楚、有合法的土地使用权。

五、从甲方名下直接办理房产证到乙方名下的手续所产生有关税费甲、乙双方各自负担。

六、乙方支付首付款后，甲方应在国家限制的交易期结束后30天内积极配合乙方办理有关房屋产权过户手续。待房产过户到乙方名下之时，乙方向甲方付清全部房款余额元。

七、本合同签订后甲方应保证该房产至甲、乙交易结束期间无任何担保、抵押、户口及房屋质量瑕疵，同时交付之前该房屋的电话费、水电费、物业管理费、入网费、有线电视费等所有费用均由甲方承担。

八、本合同签订后，甲方未在国家规定的交易限制期结束后30天内积极配合乙方办理过户手续则视为违约。同时应向甲方支付违约时房屋总价款的20%即元作为违约金。

九、交付该房产时甲方应当将本房屋所属的维修基金等专属款项所有权一并转为乙方所有，同时积极配合乙方办理相关手续。

十、本合同一期款人民币元，已在合同签订时当场支付给甲方，同时甲方应于合同签订之日起一周之内将房屋交付乙方使用，若有逾期则每天按照合同总价款的2%支付违约金。

十一、甲、乙双方均认真阅读本合同条款并承诺自愿遵守本合同。

十二、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日成立，待交易限制期结束后，甲方积极配合乙方完成产权过户。

_________年____月____日_________年____月____日

上海购房心得体会怎么写篇二

乙方：_______

根据《中华人民共和国劳动法》、《上海市劳动合同条例》，甲乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，同意签订本合同，以便共同遵守。

第一条本合同的类型为：_________;期限为：_________。

(一)有固定期限合同。期限____年，自____年____月____日至____年____月____日。

(二)无固定期限合同。自____年____月____日起。

(三)以完成一定工作任务为期限的合同。具体为：____。

第二条本合同的试用期自____年____月____日至____年____月____日。

第三条录用条件为：________。

试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

第四条乙方的工作内容为：_____________。

第五条甲方因工作需要，按照诚信合理的原则，向乙方说明情况后，可以调动乙方的工作岗位。

第六条乙方所在岗位执行____工时制，具体为：__________。

第七条甲方建立健全生产工艺流程，制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方对可能产生职业病危害的岗位，应当向乙方履行告知义务，并做好劳动过程中职业危害的预防工作。

第八条甲方为乙方提供必要的劳动条件以及安全卫生的工作环境，并依照企业生产经营特点及有关规定向乙方发放劳务防用品和防暑降温用品。

第九条甲方应根据自身特点有计划地对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训，提高乙方思想觉悟、职业道德水准和职业技能。

乙方应认真参加甲方组织的各项必要的教育培训。

第十条本合同的工资计发形式为：____________。

(一)计时形式。乙方的月工资为____元(其中试用期间工资为____元)。

(二)计件形式。乙方的劳动定额为____，计件单价为____。

第十一条甲方每月___日以货币形式足额支付乙方的工资。

第十二条本合同履行期间，乙方的工资调整按照甲方的工资分配制度确定。

第十三条甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定休假日工作的，应依法安排乙方补休或支付相应工资报酬。

第十四条甲方应按国家和本市社会保险的有关规定为乙方参加社会保险。

第十五条乙方患病或非因工负伤，其病假工资、疾病救济费和医疗待遇等按照国家和本市有关规定执行。

第十六条乙方患职业病或因工负伤的工资和工伤保险待遇按国家和本市有关规定执行。

第十七条甲方为乙方提供以下福利待遇：___________。

第十八条甲方应依法建立和完善各项规章制度;甲方应将各项规章制度告知乙方或者进行公示，并组织乙方学习;甲方的各项规章制度变更后，应及时告知乙方。

第十九条乙方应遵守甲方依法制定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范;爱护甲方的财产，遵守职业道德。乙方违反劳动纪律和规章制度的，甲方可依据本单位规章制度给予纪律处分，直至解除本合同。

第二十条甲方与乙方解除劳动合同时，应给乙方出具终止，解除劳动合同证明书。

甲方违法解除合同的，应支付经济补偿金。

甲、乙双方违法解除劳动合同，给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

第二十一条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议之日起，60日内向工程所在地有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。

第二十二条本合同未尽事宜，或者有关劳动标准的内容与今后国家、本市有关规定相悖的，按有关规定执行。

第二十三条本合同一式___份，甲乙双方各执____份。经双方签字盖章后生效。

上海购房心得体会怎么写篇三

购房是人生中的一大决策，因此选房时需要慎重考虑各种因素。首先要确定购房的目的和需求，例如是否为自住还是投资，购房的预算范围等等。其次要关注房屋所在的地理位置，交通便利程度，周边配套设施等。最后要考虑房屋的户型和装修情况，是否满足个人的实际需求。只有在充分考虑了这些因素后，才能做出明智的购房决策。

第二段：注意楼盘的信誉和开发商的实力。

购买房屋前，要对开发商进行详细了解，包括其信誉度和实力。可以通过咨询其他购房者或专业人士来了解开发商的口碑。在与开发商签订合同之前，还有必要查看相应的证照和资质，确保开发商的合法性。购房者还应了解楼盘的开发进度和售卖情况，这些信息可以通过查看销售证明和相关文件来确认。选择信誉度高、实力强的开发商和优质楼盘，可提高购房安全性和房产投资回报率。

第三段：审慎选择购房贷款方式。

对于大多数购房者而言，购房贷款是不可避免的选择。购房者应该仔细考虑不同的贷款方式，并根据自身的经济状况进行合理的选择。通常来说，商业贷款和公积金贷款是常见的购房贷款方式。商业贷款的利率较高，但灵活性更大，适合收入较好的家庭。而公积金贷款的利率相对较低，但额度较小，并且还有一些限制。购房者还需要了解贷款额度、期限、利率等具体信息，并在与银行商定贷款前，对相关条款进行充分的了解。

第四段：购房合同要认真阅读。

购房合同是买卖双方达成交易的法律依据，购房者在签订合同前要认真阅读合同内容，并与开发商进行充分的沟通。购房合同应包含房屋的具体信息，如地址、面积、户型等，以及价格、付款方式、交付时间等相关条款。购房者要特别留意一些隐藏条款，如违约责任、房屋质量保证等。如果对合同内容有任何疑问，应该主动与开发商进行沟通，或寻求法律专业人士的意见。只有在明确了合同细节并与开发商达成一致后，才能签订购房合同。

第五段：购房后维护与价值提升。

购买房屋之后，并不意味着一切结束，购房者还需要对房屋进行维护和管理，以保证房屋的使用寿命和价值。购房者可以定期进行房屋保养和维修，以解决一些小问题，同时也可以增加房屋的舒适度和价值。此外，周边环境的改善也能提升房屋的价值，购房者应该关注周边配套设施的建设情况，以及区域的发展前景。购房后的维护和关注，将有利于房屋价值的提升和后续的房产投资。

购房是人生中的重要决策，需要慎重考虑各种因素。购房者应当关注房屋的地理位置、周边配套设施等因素，并认真选择信誉度高、实力强的开发商和楼盘。购房贷款方式也需要审慎选择，根据自身的经济状况进行合理的选择。购房者在签订购房合同前要认真阅读合同内容，并与开发商进行充分的沟通。购房之后，购房者还需要对房屋进行维护和管理，关注周边环境的改善情况，以提升房屋的价值。购房虽然是一个复杂的过程，但只有经过慎重考虑和充分准备，才能使购房者真正满意和安心地购买到理想的房屋。

上海购房心得体会怎么写篇四

因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。

第六条付款方式及期限。

买受人按下列第__________种方式按期付款：

1、一次性付款_______________________________________。

2、分期付款__________________________________________。

3、其他方式_________________________________________。

第七条买受人逾期付款的违约责任。

买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第__________种方式处理：

1.按逾期时间，分别处理(不作累加)。

(2)逾期超过_____日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。

本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。2.__________________________________________________。

第八条交付期限。

出卖人应当在_____年_____月_____日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第_____种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：

1.该商品房经验收合格。

2.该商品房经综合验收合格。

3.该商品房经分期综合验收合格。

4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。

5.________________________________________________。

但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：

1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起_____日内告知买受人的;。

3、_______________________________________________。

第九条出卖人逾期交房的违约责任。

除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第______种方式处理：

1、按逾期时间，分别处理(不作累加)。

(2)逾期超过_____日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。

2._______________________________________________。

第十条规划、设计变更的约定。

经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：

(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;。

(7)_____________________________________________。

买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。

买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起_____天内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。_________________________________。

第十一条交接。

商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。

由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：_____。

第十二条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。______________________________________________。

第十三条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。

出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第______种方式处理：

1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。

2.________________________________________________。

3.________________________________________________。

第十四条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。

出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：

5.________________________________________________。

如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：

3._______________________________________________。

第十五条关于产权登记的约定。

出卖人应当在商品房交付使用后______日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第______项处理：

1.买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起______日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的______%赔偿买受人损失。

2.买受人不退房，出卖人按已付房价款的______%向买受人支付违约金。

3.________________________________________________。

第十六条保修责任。

买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。

在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。

____________________________________________。

第十七条双方可以就下列事项约定：

2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权______________________;。

4、该商品房所在小区的命名权_________________________;。

6、_____________________________________________。

第十八条买受人的房屋仅作__________________使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。

第十九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第______种方式解决：

1.提交____________仲裁委员会仲裁。

2.依法向人民法院起诉。

第二十条本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议(附件四)。

第二十一条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

第二十二条本合同连同附件共______页，一式______份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：

出卖人______份，买受人______份，______份，____________份。

第二十三条本合同自双方签订之日起生效。

第二十四条商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向__________________申请登记备案。

出卖人(签章)：买受人(签章)：

【法定代表人】：【法定代表人】：

【委托代理人】：【委托代理人】：

(签章)【】：

(签章)。

上海购房心得体会怎么写篇五

不少人都有写过购房合同了，这就来动笔写写。众所周知，购房合同买卖双方的身份、责任要明确，如合同中的甲方(卖方)不能是代理商或律师，而应是投资建设单位。你是否在找正准备撰写“上海购房合同”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！

出卖人(甲方)：________________村委会。

买受人(乙方)：______________________。

身份证号码：_______________________。

一、甲方自愿将位于________市________区________街道________小区拆迁安置房________栋________室的房屋(建筑面积________平方米)以人民币________元整的价款出售给乙方。乙方首付人民币________元整需于________年____月____日前支付给甲方____________，余款分期按月支付，每月人民币为________元，需于____年____月至____年________月壹年内付清，每个月的支付期限为月底的最后一天。

二、乙方支付甲方合同保证定金___万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。

三、自甲乙双方签订协议乙方交付首付款后年内甲方和村委会应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。

四、本合同签订后，甲方对房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

六、违约责任。

1、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。

2、甲方应当于_______年___月___日收到乙方的首付房款即时将房屋的钥匙交给乙方确保其居住权和使用权，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期___天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过___个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币____元。

3、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日___%计算的违约金给甲方。逾期超过__个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的__%作为甲方的损失赔偿金。

4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。

5、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。

6、自合同生效之日起________年内，产权证和土地证因为甲方的原因不能办理，甲方应支付乙方违约金人民币________元，甲方向乙方支付违约金后，土地证和产权证因为甲方的原因仍然不能办理，每逾期天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。

7、如果因为本合同第五条的原因，造成乙方损失或不能居住的，甲方必须向乙方赔偿损失和支付违约金，违约金人民币为元，甲方支付乙方违约金后，侵权仍在继续的，每逾期___天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过___个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币________元。

七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的可以向法院或仲裁机构进行起诉或仲裁。

八、本合同自乙方支付首付款给甲方双方签字或盖章之日起生效。

九、本合同一式____份，甲乙双方见证人各执一份。

____年____月____日。

出卖人(甲方)：________________村委会。

买受人(乙方)：______________________。

身份证号码：_______________________。

一、甲方自愿将位于________市________区________街道________小区拆迁安置房________栋________室的房屋(建筑面积________平方米)以人民币________元整的价款出售给乙方。乙方首付人民币________元整需于________年____月____日前支付给甲方____________，余款分期按月支付，每月人民币为________元，需于____年____月至____年________月壹年内付清，每个月的支付期限为月底的最后一天。

二、乙方支付甲方合同保证定金___万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。

三、自甲乙双方签订协议乙方交付首付款后年内甲方和村委会应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。

四、本合同签订后，甲方对房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

六、违约责任。

1、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。

2、甲方应当于_______年___月___日收到乙方的首付房款即时将房屋的钥匙交给乙方确保其居住权和使用权，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期___天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过___个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币____元。

3、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日___%计算的违约金给甲方。逾期超过__个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的__%作为甲方的损失赔偿金。

4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。

5、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。

6、自合同生效之日起________年内，产权证和土地证因为甲方的原因不能办理，甲方应支付乙方违约金人民币________元，甲方向乙方支付违约金后，土地证和产权证因为甲方的原因仍然不能办理，每逾期天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。

7、如果因为本合同第五条的原因，造成乙方损失或不能居住的，甲方必须向乙方赔偿损失和支付违约金，违约金人民币为元，甲方支付乙方违约金后，侵权仍在继续的，每逾期___天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过___个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币________元。

七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的可以向法院或仲裁机构进行起诉或仲裁。

八、本合同自乙方支付首付款给甲方双方签字或盖章之日起生效。

九、本合同一式____份，甲乙双方见证人各执一份。

____年____月____日。

出卖人(以下简称甲方)：法定代表人：________________联系电话：开户行：__________________帐号：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：

第一条商品房情况。

商品房座落：赣州市赣县南塘镇农贸市场街__________________________。设计用途居住，建筑结构，建筑层数为层。建筑面积平方米，其中：套内建筑面积平方米，公共部分分摊建筑面积________平方米。商品房土地来源为：________。以出让方式取得土地使用权的，土地使用年限为_______年，自____年____月____日至______年______月______日止。

第二条商品房价款。

商品房销售按建筑面积计算，每平方米价格为元(币种：)，价款为元，计(大写)。

第三条商品房交付日期

甲方于年____月____日前，将商品房交付乙方。如遇不可抗力，不能履行合同，双方同意按下列第____种方式处理：

第四条乙方付款形式及付款时间。

乙方按下列第种形式付款：

1、一次性付款。

2、分期付款。

3其他方式。

第五条产权纠纷和债权债务纠纷的约定。

甲方保证在交付商品房时，无产权纠纷和债权债务纠纷。如存在产权纠纷和债权债务纠纷，由甲方承担全部责任。

第六条争议处理。

本合同发生争议，甲乙双方应协商解决。协商不成时，按下列第____种方式处理：

向人民法院提起诉讼。

本合同未尽事宜，甲乙双方另行订立补充合同。

第八条合同份数。

本合同共______，一式贰份，甲、乙双方各执一份。

本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的，按照其约定。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方：__________________。

乙方：__________________。

甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致，就乙方向甲方购买房屋事宜，订立本合同。

第一条：乙方购买的房屋位于_________市_________区_________，(以下简称该房屋)。甲方已取得该房屋的房屋所有权证(编号：__________________)，该房屋建筑面积为：__________________平方米，产权人：__________________。

第二条：双方一致同意该房屋成交价格为人民币元.此房价为净价,税费由乙方承担,房屋内保留设施设备清单如下:。

第三条：乙方同意签订本合同时，向甲方支付人民币_________万元的购房定金，作为甲、乙双方当事人订立该房屋买卖合同的担保，签订房屋买卖合同后，乙方支付的定金转为房价款.

第四条：甲方拒绝签订房屋买卖合同的，双倍返还已收取的定金;乙方拒绝签订房屋买卖合同的，无权要求甲方返还已收取的定金。

第五条：甲方同意配合乙方提供办理银行贷款所需要的材料及手续。

第六条：甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的出租、查封、共有权人不同意出售等事实的，乙方因此原因拒绝签订房屋买卖合同的，甲方应双倍返还乙方已支付的定金。甲方在乙方支付认购定金之日起至本认购书解除之日止，将该商品房另行出卖给第三方的，甲方应当向乙方双倍返还定金。

第七条：本协议一式叁份，甲乙丙各持一份，签字生效。

出售方：__________________(以下简称：甲方)。

购买方：__________________(以下简称：乙方)。

经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方购买房屋，达成如下协议：

第一条房屋基本情况。

2、甲方所售房屋位于______市______路______号营业房第______楼(现为______花园______酒店所在房屋)。

第二条房屋价格及其他。

1、甲方所售房屋建筑面积为：______平方米(以房产证面积为准);。

2、甲方所售房屋单价为：______元/平方米;房款总计为____________。

3、因甲方与现有租房人签订的租房价格低，甲方同意在按每平方30元的标准对超出现有租房价格的部分在房屋售价中提前进行抵扣(计算时限为______年______月______日至______年______月______日，计算面积以房产证上面积为准)，经过甲乙双方共同测算，抵扣的总价款为：____________(大写:____________)。

4、乙方实际应付甲方的房屋总价款为(抵扣后的总价)：____________(大写____________)。

5、以上房屋买卖的一切过户手续的办理及其所产生的一切税收和其他费用全部由甲方负责承担并支付。

第三条双方权利义务。

1、甲方协助乙方在______年______月______日前与现有租房人新的租房协议签订完毕，租房费用及租房时间等相关事项另行协商，新的租房协议作为本协议的补充协议，新的租房协议自签订之日起生效，同时乙方即成为房屋新的出租房。

2、乙方在与现有租房人签订新的租房协议生效后，于2日内支付甲方购房订金____________元(大写：____________)。待甲方将房产证、土地使用证过户办理到乙方或乙方指定人的名下后，乙方在办理完房屋抵押贷款手续后，将剩余房款一次性支付给甲方，不得以任何理由拖欠甲方剩余房款。

3、新的租房协议签订后，甲方于3日内负责将房屋及房屋相关手续交接给乙方。

4、甲方在收到乙方购房订金后，在三个月内负责将该房屋产权证、土地使用证过户到乙方或乙方指定人名下，否正造成的损失由甲方承担。

5、甲方保证在交接房屋时没有产权纠纷和财务纠纷，有关按揭、抵押债务、税项、水电、物管费等甲方均在交接前办妥。交接后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任甲方对该房屋地震修复后的工程质量(工程质量应是国家规定的相关部门验收合格)负责。

第四条违约责任。

1、该协议签订生效后，甲乙双方不得以任何理由违约;。

2、如乙方违约，甲方不退还乙方交纳的购房订金，该订金作为甲方的经济损失赔偿费;。

3、如甲方违约，甲方按乙方支付的订金总额2倍赔偿给乙方，作为乙方经济损失赔偿费。

第五条其他。

1、本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。

2、协议在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。

3、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。

4、本协议一式两份，双方各执一份。

甲方：乙方：

年月日年月日。

上海购房心得体会怎么写篇六

房产销售看似简单的工作，更需要细心与耐心。在我的整个工作中，提供各类销售资料，平凡单调的工作成为了销售助理的奠基石。

通过管理这些资料，让我从生疏到熟悉，进一步了解公司的房地产项目及相关客户等工作内容。刚开始由于对房地产知识掌握的不熟悉，常常在接听客户电话时，让我措手不及，销售部是对外的形象窗口，我们回答客户的每一个问题，都跟公司的利益息息相关，每说一句话都要为公司负责，为树立良好的公司形象做铺垫。

在此方面，我深感经验不足，部门领导和同事都向我伸出了援助之手，给了我很多好的建议和帮助,及时化解了一个个问题。每接待一次客户后，还要善于总结经验和失误，避免同一类差错的再次出现，确保在下次工作中有新的提高。

上海购房心得体会怎么写篇七

购房是人们生活中一件非常重要的事情，对于每一个家庭来说，拥有一个稳定的居所既能提供舒适安全的生活环境，也是居住生活的基石。然而，在购房之前，我们需要对自己购房的动机进行清晰的认识和理解。是因为家庭成员的增多，空间不足而需要搬家，还是为了投资保值、稳定收益？这都将决定我们购房的目标和方法。在做出购房决策之后，我们需要对市场进行充分的调研，选择适合自己需求的地段和类型的房屋。

第二段：房屋选购的注意事项。

在购房过程中，正确的选购房屋是至关重要的。首先，我们应该有一个明确的预算，并确定购买房屋的最高价格。其次，要对房地产市场进行广泛的了解，关注地段的规划和交通配套情况。同时，对于房屋的面积、户型、建筑质量等方面也要做出调研，并与自己的需求相匹配。最后，了解开发商的信誉和口碑，避免购买过程中出现风险。

第三段：购房过程中的经验总结。

在购房的具体过程中，我们需要做好充分的准备工作，特别是对于买房贷款的问题。首先，我们要提前咨询清楚贷款政策和资金的出处，合理规划购房的资金来源。其次，要认真选择合适的贷款机构，并与多家银行进行对比，以获得最合适的贷款方案。此外，在签订购房合同之前，我们要认真阅读合同条款，特别是关于装修和验房的内容，确保自己的权益不受侵害。

第四段：装修和入住的建议。

购房之后，我们需要对房屋进行装修和入住。在装修方面，首先要根据自己的预算和需要来制定装修方案，根据房子的面积和户型来选择适合的装修风格和材料。同时，在聘请装修公司之前，要对其信誉和施工质量进行认真的调查，避免出现过度装修或施工质量差的情况。入住后，要注意合理布局房间，保持房屋的整洁和安全，关注家庭成员的生活习惯和个人需求，提供一个舒适宜居的居住环境。

购房是一项长期而复杂的过程，经历了诸多事宜和环节。对于购房的心得体会，我认为首先要树立正确的购房观念，不被外界的投资信息和炒房风潮所左右，慎重考虑自己的需求和经济实力。其次，要充分利用各种渠道和资源，进行充分的市场调研和信息收集，选择可靠的开发商和房地产中介公司，保证购房的安全和合法性。最后，要注意总结自己购房过程中的经验教训，为他人提供参考，同时，也要不断学习和提高自己的购房知识，为今后的购房决策和投资做好准备。

总之，购房是一项需要深思熟虑的重要决策。只有通过充分的调研和选择，合理的预算规划，以及谨慎的买卖合同签订和装修措施，我们才能买到合适的房子，获得舒适和安心的居住环境。同时，购房经验的总结和分享也能够帮助他人更好地进行购房决策，实现居住的梦想和目标。

上海购房心得体会怎么写篇八

根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。

第一条甲方将自有的房屋及该房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方。房地产具体状况如下：

房屋建筑面积__________平方米，该房屋占用范围内的土地使用权[面积][分摊面积]____________平方米。

房屋平面布局及附属设施状况、套内装饰标准。

甲方依法取得房地产权证号：_________________乙方对甲方上述转让的房地产具体状况已充分了解，自愿买受上述房地产。

第二条甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转让价格为计_____________元。：_____千__________百________拾__________万_________千________百________拾_________远整。甲、乙双方同意，在本合同自签订之日起的__天内，乙方将上述房地产转让价款分__付与甲方，具体付款方式、期限另立付款协议。乙方交付的房价款，甲方应开具收款凭证。

第三条甲方装让的房地产为[出让方式][划拨方式]取得国有土地使用权的，供下列第[一][二]款办理。

一、甲方取得国有土地使用权的使用年限为________年，其中乙方按本合同约定受让上述房地产，拥有国有土地使用权的年限为_____年，为乙方依法使用国有土地使用权的有效期限。甲方将上述房地产转让给乙方后，出让合同载明的权利、义务一并转移给乙方。

二、按照中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定，[应办理][可以不办理]土地使用权出让手续的，应由[甲方][乙方]按规定[办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金][将转让房地产所获收益中的土地收益上缴国家]。

第四条甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于______年______月______日将上诉房地产交付乙方。交付标志：_____________。

第五条除房地产交易管理机构依法作出不予过户决定外，上述房地产权利转移日期以_______[市][区][县]房地产交易管理机构受理该房地产转让过户申请之日为准。

第六条上述房地产风险责任自该房地产[权利转移][转移占有]之日起转移给乙方。

第七条本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本市有关规定缴纳税、费。在上述房地产[权利转移][转移占有]前未支付的使用该房屋所发生的物业管理费、水电费、煤气、电讯费等其他费用，按本合同附件四约定支付。自[权利转移][转移占有]后该房地产所发生的费用，按本合同附件四约定支付。

第八条甲方转让给乙方的房地产根据原房地产权证记载的属[居住][非居住]房屋，其相关关系见附件五，业主公约见附件六。

乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构和使用性质，乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务，并应维护公共设施和公共利益。乙方确认上述受让房地产的业主公约，享有相应的权利和承担相应的义务。

上述房地产在办理转让过户变更登记后，甲、乙双方共同到物业管理单位办理该房地产转让后变更使用、维修管理户名及有关手续。

第九条甲方保证在上述转让的房地产交接时没有产权纠纷和财务纠纷。如上述房地产转让交接后发生交接前即存在的产权或财务纠纷，由甲方承担全部责任。

第十条乙方未按本合同约定期限付款的，应按逾期未付款向甲方支付利息，利息自应付款之日起第二天至实际付款之日止，利息按_____________计算。逾期_______天后，甲、乙双方同意按下列[一][二][三]款内容处理。

一、乙方除应支付利息外，还应按逾期未付款的______%向甲方支付违约金，合同继续履行。

二、甲方有权通知乙方单方解除合同，甲方从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款______%的违约金，余款返还给乙方，已付款不足违约金部分，乙方应在接到书面通知之日起______日向甲方支付。若乙方违约给甲方造成经济损失的，甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。

三、_______________________________________________________________。

第十一条除人力不可抗拒因素外，甲方未按合同约定的.期限将上述房地产交付给乙方的，应按已收款向乙方支付利息，利息自约定交付之日起第二天至实际交付之日止，利息按__________________计算。逾期_______天后，甲、乙双方同意按下列第[一][二][三]款内容处理。

一、甲方除应支付利息外，还应按已收款的_______%向乙方支付违约金，合同继续履行。

二、乙方有权通知甲方单方解除合同，甲方除应在接到书面通知之日起________日内向乙方返还已支付的房款和利息外，还应按已支付房款的_______%向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失的，乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。

三、__________________________________________________。

第十二条惊甲、乙双方协商一致，本合同未尽事宜，在不违反本合同原则的前提下，可订立补充条款或补充协议，甲、乙双方订立的补充条款和补充协议及附件为本合同不可分割的一部分。本合同及其附件空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。

第十三条本合同由甲、乙[双方签定][_______________公证处公证]之日起生效。甲、乙双方在签署本合同时，具有完全民事行为能力，对各自的权利，义务清楚明白，并按本合同规定履行。

第十四条本合同使用于中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在旅行本合同过程中若发生争议，应协商解决，协商不能解决的，选定下列一种方式解决：

提交__________仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉。

第十五条本合同一式____份，甲、乙双方各执_____份，__________________[市][区][县]房地产交易管理机构一份，______________[市][区][县]房地产登记机构一份。

附件。

上海购房心得体会怎么写篇九

购房是人生中的一件大事，对于每个人来说都至关重要，因此我们需要慎重选择适合自己的购房方式。首先，我们需要明确自己的购房目的和需求，是为了居住还是投资。如果是为了居住，就要考虑离工作地点、学校等生活便利设施的距离；如果是为了投资，就要选择那些未来升值潜力大的地段。其次，我们需要了解不同的购房渠道，比如通过中介、开发商直销、二手房网站等，以便选择最合适的途径。最后，我们要实地考察房屋的质量、装修和周边环境等因素，尽量避免盲目购房。

第二段：合理规划购房预算。

购房是一笔巨大的财务投入，所以在购房之前，我们要合理规划好购房预算。首先，我们要根据自己的经济状况和未来的财务计划，确定能够承受的购房预算范围。然后，我们要考虑到首付款、贷款利率、贷款期限等因素，计算出自己能够承受的房屋总价。最后，我们要考虑到一些零散的费用，比如中介费、装修费、物业费等，确保购房后有足够的资金应对。

第三段：审慎选择购房贷款。

对于大多数购房者来说，贷款是购房的主要途径。然而，选择购房贷款也是一项需要慎重考虑的决策。首先，我们要了解贷款的种类和政策，选择适合自己的贷款方式。其次，我们要比较不同银行的贷款利率和贷款期限等条件，选择最有利于自己的贷款机构。最后，我们要提前做好还款计划，确保自己能够按时还款，避免因还款问题导致的信用受损。

第四段：量力而行，选择适合自己的房屋。

在购房的过程中，我们要量力而行，选择适合自己的房屋。首先，我们要根据自己的实际购房预算，选择符合自己经济状况的房屋。其次，我们要考虑到自己的家庭规模和生活习惯等因素，选择适合自己的房屋户型和面积。最后，我们要综合考虑房屋的位置、质量、楼层、装修等因素，选择适合自己的房屋。

第五段：购房后的细致考虑和后续安排。

购房并不仅仅是签订合同和办理贷款那么简单，我们还需要做好购房后的细致考虑和后续安排。首先，我们要及时办理房屋产权手续，确保自己的权益得到保护。其次，我们要根据自己的实际需求，做好房屋的装修和家具购置等准备工作。最后，我们要考虑到房屋的保养和维护等问题，确保房屋能够长久保持良好的状态。

总结：

在购房的过程中，选择适合自己的购房方式、合理规划购房预算、审慎选择购房贷款、量力而行选择适合自己的房屋，以及购房后的细致考虑和后续安排，都是非常重要的环节。通过对这些方面的充分考虑和细致安排，我们能够更好地实现购房的目标，使自己的购房之路更加顺利和满意。

上海购房心得体会怎么写篇十

上海作为中国最重要的经济中心之一，吸引了大量的人们移居和投资。购房作为一个重要的问题也备受关注。以下是我在上海购房的心得体会。在这篇文章中，我将从选址、房屋品质、价格、购房政策以及个人经验等五个方面进行阐述。

首先，选址是一个重要的考虑因素。作为购房者，我们需要考虑到购房的便利性和就业机会。上海的交通系统相当发达，所以一个离地铁站或公交站近的房子是非常理想的。此外，附近的学校和医院的质量也是选择地点的重要因素之一。比如，在上海有一些有名的高校，买房子附近可为孩子的教育提供更好的机会。

其次，房屋品质是我们购房时需要特别关注的问题。上海的房屋市场种类繁多，有新房、二手房、豪宅等，我们应该根据自己的需求和经济实力做出选择。在购买之前，我们需要考虑房屋的质量和设施，如卫生间、厨房、客厅等。此外，对于一些高楼层的房屋，我们需要注意它们的结构和地震抗性，以确保我们的安全。

接下来，价格是我们决定购买房屋时最重要的因素之一。上海的房价一直以来都是较高的，尤其是在市中心地段。如果我们的预算有限，我们可以考虑一些离市中心较远的区域。此外，我们还可以选择购买一些新兴的开发区，因为它们的房价相对较低。最重要的是，我们要对市场价格有一个基本的了解，以便做出明智的决策。

购房政策也是我们在购买房屋时需要关注的事项之一。最近几年，上海市政府出台了一系列的调控政策，旨在稳定房价和市场秩序。在购房之前，我们应该对这些政策有所了解，以便我们可以做出明智的决策。此外，政府还出台了一些支持购房者的政策，如购房补贴和首付贷款。我们可以从这些政策中受益，减轻购房负担。

最后，我想分享一下我的购房经验。作为一个购房者，我们需要做足功课，在购房前对市场有一个全面的了解。此外，我们也应该找一个可靠的房产中介机构，他们可以帮助我们找到最合适的房屋，并为我们提供专业的建议。最后，购买房屋时，我们应该坚持信念，不要盲目追求短期利益，要根据自己的需求和实际情况做出决定。

总之，在上海购房是一个非常重要的决策。通过选择合适的地点、关注房屋品质和价格、掌握购房政策以及借鉴他人的经验，我们可以做出明智的决策，并为自己创造一个温馨的家园。

上海购房心得体会怎么写篇十一

上海作为中国的经济中心和人口密集区，拥有着许多独特的购房市场和机会。对于那些想在上海购房的人来说，了解一些购房心得和体会是非常重要的。在过去的几年中，我在上海购房的经验让我学到了许多有价值的东西。在本文中，我将分享我对上海购房的一些心得和体会，以帮助那些有意在上海购房的人做出明智的决策。

首先，我发现在购房过程中，了解区域和房产市场的变化非常重要。上海的房地产市场是非常活跃和竞争的，房价的波动也很大。在选择购房区域时，我会查看该地区的发展规划和基础设施建设情况。例如，我会关注该区域是否有地铁线路的规划，以及附近是否有商场、学校等生活设施。此外，还要考虑该区域的投资价值和未来的发展潜力。通过了解区域信息，可以更好地选择适合自己的购房地点。

其次，购房预算是购房过程中必须要考虑的一个关键因素。在上海这样一个高房价的城市，房屋价格是一个重要的决定因素。在我购房之前，我会制定一个详细的购房预算，并计算好自己的贷款能力。此外，还要考虑到购房后的一些额外费用，如装修费用、物业费等。购房预算的合理规划可以帮助我在选择房屋时更加理性。

第三，我发现了解开发商和房屋质量也非常重要。在上海购房，有很多开发商和房产项目可供选择。我会对开发商进行调查，了解他们的信誉、经验和其他项目的质量情况。此外，我还会仔细研究房屋的结构和施工质量，以确保购买的房屋符合相关标准。这些信息会帮助我对不同的房产进行比较，并做出合理的决策。

另外，我还发现在购房过程中选择合适的购房方式也非常重要。在上海购房，一般有直接购买、二手房购买和购买房产项目等多种方式可供选择。不同的购房方式有不同的优缺点，我会根据自己的需求和实际情况做出选择。例如，如果我对房屋装修和房屋品质有较高的要求，我可能会选择购买房产项目，以便能够在房屋交付前进行相关改造。而如果我希望更快速地入住，并且不担心房屋的品质，那么购买二手房可能会更适合我。

最后，购房过程中咨询专业人士也非常重要。在上海的购房市场中，有许多专业的购房中介和律师可以提供帮助。在我购房之前，我会寻求他们的建议和意见。他们可以帮助我评估房屋的市场价值，协助我与开发商和卖家进行谈判，并提供有关购房合同和法律手续的意见。与专业人士的合作可以帮助我避免一些潜在的风险和问题，确保购房过程的顺利进行。

总结起来，上海购房的经历让我学到了许多有价值的东西。了解区域和房产市场的变化、合理规划购房预算、了解开发商和房屋质量、选择合适的购房方式以及咨询专业人士，这些都是在上海购房时必须要考虑的重要因素。希望我的购房心得和体会能够对那些有意在上海购房的人有所帮助。在购房过程中，要注重信息收集和规划，做出明智的决策，才能买到满意的房屋。

上海购房心得体会怎么写篇十二

随着社会的进步，购房已经成为很多人生活中重要的一环。对于许多人而言，买房是一生中最大的投资之一，因此购房心得体会就显得尤为重要。在这里，我将简要介绍我在购房过程中的体会和心得。

第一段：选择合适的地段至关重要。

在购房过程中，选择合适的地段是至关重要的。地段不仅影响到居住的便利性，而且直接关系到房产价值的增长潜力。在选择地段时，要考虑是否便利的交通网络、周边配套设施的完善以及未来的发展潜力。例如，选择靠近公共交通站点或繁华商业街区的房产，将会增加居住的便利性和投资的价值。

第二段：综合考虑房屋的价值和品质。

除了地段之外，房屋的价值和品质是购房过程中需要综合考虑的另一个重要因素。在购房时，应该仔细评估房屋的建筑质量、装修情况、产权状况等。此外，对于二手房，了解房屋的历史和维护情况也是必要的。购房者还需要对房屋的价值进行合理评估，避免过高或过低的购买价格对自己造成不必要的负担或损失。

第三段：了解购房政策和规定，合理规划居住需求。

购房政策和规定是购房者必须要了解和遵循的重要方面。不同的城市和国家有不同的购房政策，包括限购政策、贷款政策、税收政策等。购房者要根据自身情况和需求，了解并遵守相关政策和规定。此外，购房者还应根据个人的居住需求合理规划房屋的面积、户型和功能布局，避免过度购买或低估自身的居住需求。

第四段：合理安排购房资金和负债。

购房是一个涉及大量资金的过程，因此购房者要合理安排购房资金和负债。在购房前，购房者需要全面了解自己的资金状况，包括存款、收入和支出等。购房者还应根据自身的经济状况和未来的发展预期，制定合适的购房计划和财务规划。此外，购房者还应当充分了解房贷政策和利率，选择适合自己的购房贷款方式，并合理规划偿还计划。

第五段：正确对待购房心态，全面考虑各方面因素。

在购房过程中，正确的购房心态是非常重要的。购房者应该理性对待购房，不被炒作和市场波动所影响。购房是一项长期的投资，不仅需要考虑房屋本身的品质和价值，还需要考虑自己的居住需求和未来的发展预期。购房者应全面考虑各方面因素，并在理性和冷静的状态下做出购房决策。

总结：

购房心得体会可以为购房者提供一些参考和指导，帮助他们在购房过程中做出明智的决策。在选择地段、评估房屋、了解政策、安排资金和维护正确心态方面，购房者都应该加强学习和实践，从而更好地满足自己的居住需求和投资目标。购房是一个重要的人生决策，购房者需要慎重考虑，尽量做到谨慎选择和理性决策，以获得更好的购房体验和投资回报。

上海购房心得体会怎么写篇十三

近年来，随着城市化的快速发展，购房成为了人们生活中的重要事项。作为每个人一生中的大事，购房需要考虑众多因素，因此我在购房过程中积累了一些心得体会。

首先，合理规划自己的购房预算是购房的重要一步。购房预算是一个人在购房中的底线，也是购房决策的重要依据。在制定购房预算时，我通常会考虑到自身的经济状况、未来发展规划以及购房所在地的房价水平等方面的因素。通过调查了解市场行情和周边物业价格，我选择了适合自己的购房预算。合理规划购房预算可以避免自己陷入经济负担过重的局面，保证自己的生活质量和发展空间。

其次，选择购房地点是购房中的另一个重要环节。购房地点的选择需要考虑到购房者的工作地点、家庭成员的学校、交通便利程度等因素。在我选择购房地点时，我会考虑到自己和家人的日常生活便利性，同时也要考虑到未来房屋增值的潜力。选择地段繁华、交通便利的地段可以更好地提高日常生活质量。而对于投资性需求的购房者来说，选择未来发展潜力大的地段将对家庭财富的增长起到重要作用。

此外，了解楼盘的开发商和施工质量是购房过程中必要的一步。购房者应该要对开发商的信誉度和经营状况进行了解，以确保购房过程的顺利进行。同时，了解楼盘的施工质量也是十分重要的。在购房过程中，我会根据开发商的信誉度、施工质量以及所提供的售后服务等方面的评价来选择适合自己的楼盘。购房者应该积极寻求真实的第三方评价信息，以获得更为客观和全面的购房信息。

购房者在购房过程中，不仅需要对楼盘和开发商进行选择，还需要了解房屋的具体细节。对于购房者来说，了解房屋的朝向、布局、使用面积等因素都是很重要的。由于每个人对于房屋的要求不尽相同，购房者应该根据自己的实际需求来选择适合自己的房屋。比较细致入微的了解房屋信息可以避免自己在入住后出现一些无法弥补的问题。

最后，购房者要慎重选择购房的方式和支付方式。在购房市场中，有现房和期房等不同的购房方式，每种方式都有其独特的优缺点，购房者应该根据自身的实际情况做出明智的选择。同时，在支付方式上，购房者要审慎考虑房屋的价格和自己的经济能力，避免因购房贷款压力过大而影响自己的生活质量。

综上所述，购房是一项复杂而又重要的事项，对于购房者来说，合理规划购房预算、选择合适的购房地点、了解开发商和施工质量、深入了解房屋细节以及谨慎选择购房方式和支付方式等都是购房过程中必要的环节。通过积累这些心得体会，我相信在未来的购房过程中，我会更加从容、理性地做出购房决策，并获得满意的购房结果。

上海购房心得体会怎么写篇十四

第一段：导语介绍上海房地产市场现状（200字）。

上海作为中国的经济中心和全球金融枢纽，房地产市场一直以来备受关注。近年来，上海房价一路攀高，不少人都在购房的道路上历经艰辛。作为一位在上海购房的业主，我想分享一下我的购房心得和体会。

第二段：购房前准备（200字）。

在购房前，我首先关注了上海各区域的房价走势和房产政策。根据自身经济情况和需求，我选择了一个合适的购房区域。此外，我也积极了解楼盘的开发商信誉、户型设计、配套设施等方面的信息，以便做出更加明智的购房决策。

在购房过程中，我学到了很多宝贵的经验。首先，购房需谨慎选择房屋中介，要寻找有信誉、服务好的中介机构，避免被不良中介欺诈。其次，购房合同要仔细阅读，并请专业律师参与审核，确保自己的权益受到保护。最后，购房时要多与周围居民交流，了解小区生活环境，避免因为一些质量问题而后悔不已。

第四段：周边环境和生活品质（300字）。

购房不仅仅是一种投资，更是一种改善生活品质的选择。在上海，我选择了一个交通便利、生活设施完善的房屋。楼盘周边有公园、商场、医疗机构等各种配套设施，方便了我的日常生活。此外，周边的交通网络也非常便利，我可以快速到达任何地方。这样的周边环境使我的生活更加便捷、舒适。

第五段：总结和展望（200字）。

通过购房的经历，我不仅学到了很多有关房屋买卖的知识和技巧，更深刻地认识到房屋所带来的生活品质的重要性。选择一个适合自己的房屋不仅要考虑经济实力，更要注重生活品质和未来的发展潜力。希望未来的上海房地产市场能平稳健康发展，让更多人能买到心仪的房子，过上幸福美满的生活。

（总字数：1200字）。

上海购房心得体会怎么写篇十五

购房是人生中的一件大事，对于大部分人来说，购房是一生中最重要的投资，也是对未来生活的规划。在购房过程中，人们会积累很多经验和体会，以下是我个人在购房过程中的一些心得体会。

首先，选择地段是购房的首要考虑因素。地段是决定房产价值的重要因素之一。在选择地段时，我会结合自己工作的地点、家庭的需求，以及未来发展的前景来进行考虑。比如，我选择购买房产时，会优先考虑离工作地点较近的区域，这样可以减少通勤时间，提高生活的便利性。同时，我也会考虑未来的教育资源和生活设施是否完善，以及房产的投资潜力。

其次，购房需要明确自身的经济状况和需求。在购房时，我一般会根据自己的家庭人口数量、经济收入状况以及未来的规划来确定房屋的面积和预算。购买太大或太小的房子都不是理想的选择，过大不仅增加维护成本，而且会造成浪费；过小则可能不符合自身的需求，限制了日后的生活舒适度。因此，在购房前要理性分析自身的经济状况，明确自己的需求。

第三，在购房过程中要了解开发商的信誉和品牌。购房不仅仅是购买一栋房子，更是与开发商建立一种长期的合作关系。因此，在选择开发商时，要注重开发商的信誉和品牌。一个有信誉、有品牌的开发商往往会提供更好的售后服务和物业管理，使居住者享受更好的居住体验。同时，开发商的信誉和品牌也决定了房价的稳定性和增值空间。

第四，在签订购房合同时要注意细节。购房合同是双方达成共识的法律文书，具有法律效力。在签订购房合同时，要注意一些细节条款，比如，房屋的产权、使用权等；物业管理的费用和标准；退房和违约情况等，这些条款在日后的居住中可能会起到重要的作用。因此，在签合同时要认真阅读合同条款，如果对某些条款有疑问，可以向开发商咨询或寻求专业人士的意见。

最后，购房不仅仅是为了居住，也是一种投资。购房既要满足自身的住房需求，也要考虑房产的增值空间。因此，在购房时要着眼于房产的投资价值，选择有发展前景的地段和区域。同时，房地产市场波动较大，购房者要时刻关注房地产市场的动态，以及政策的变化，做好风险控制，合理规划自己的购房投资。

总之，购房是一项复杂而重要的任务，需要我们做好充分的准备和考虑。通过选择合适的地段、明确自身的经济状况和需求，关注开发商的信誉和品牌，注意购房合同的细节以及从投资的角度考虑购房，我们就能更加理性和高效地进行购房决策，确保我们所购买的房产能够实现我们的期望和预期。

上海购房心得体会怎么写篇十六

一、自2008年11月1日起上海市各房地产交易中心受理首次购房查阅申请。

二、申请范围：

符合下列条件的，可申请首次购房(查阅)证明：

1、年满18周岁的个人;

2、购买90平方米及以下普通住房;

3、购房人现名下没有单独或与他人共同购买的住房，但与父母一起购买的、按照房改政策购买的、通过继承析产或拆迁安置获得的住房除外。

三、申请要求：

1、首次购房查阅须由购房人本人提出申请。

2、申请人应如实申报相关情况，虚报、瞒报的，应当承担由此引起的相关责任。

3、网上签定合同的，凭购房合同(包括商品房预售合同、商品房出售合同和房地产买卖合同)和有效身份证件，到所购房屋所在地的区县房地产交易中心申请。

4、通过拍卖等其他方式购房的，凭相关购房证明文书和有效身份证件到市房地产交易中心申请。

5、购房人现名下有与父母共同购买的住房的，申请时还应出具户籍等相关证明。

四、各房地产交易中心自受理之日起7个工作日出具首次购房(查阅)证明。

五、首次购房查阅按市物价局和市财政局有关规定缴费。

六、各房地产交易中心受理时间

2、市房地产交易中心：每周一至周五的上午9时到11时30分，下午1时到4时30分

上海市房地产交易中心申请首次购房(查阅)证明的购房者必须符合三个条件。第一、年满18周岁的个人;其次、购买90平方米及以下普通住房;第三、购房人现名下没有单独或与他人共同购买的住房，但与父母一起购买的、按照房改政策购买的、通过继承析产或拆迁安置获得的住房除外。

根据规定，申请人提出申请后应如实申报相关情况，虚报、瞒报的，应当承担由此引起的相关责任。网上签定合同的，凭购房合同(包括商品房预售合同、商品房出售合同和房地产买卖合同)和有效身份证件，到所购房屋所在地的区县房地产交易中心申请。通过拍卖等其他方式购房的，凭相关购房证明文书和有效身份证件到市房地产交易中心申请。购房人现名下有与父母共同购买的住房的，申请时还应出具户籍等相关证明。。

用文字记载一个星期来的自己的思想、学习、生活情况的文字记录。

它有别于“流水账”，日记，在于流水账是有什么就记录什么，不需要作任何修饰和认识的升华，而且内容不限，一周之内可以记录您每一天的任何事情。而周记就是：每周一次，并且对自己的生活学习思想认识有一定的升华。 周记是对个人和某个团体一周的所见、所闻、所思、所感、所惑、所获的记录。还可以写一件在这一周里让你有所感触的事。

编辑本段作用

从学生角度来说，周记用来了解学生的思想动态，学习情况，答疑解惑，并通过周记的形式而置一些跟教育主题有关的主题作文，提高学生的认识，从而在全班范围内形成正确、积极、健康的舆论环境，并为主题班会准备材料，提高同学们参与的积极性。

从老师的角度来说，周记用来回顾一周的得失，提出经验教训，让班主任对班上情况有一个更加详细和全面的了解，提高工作的针对性和准确性。老师除了用来了解同学一周发生的事情外，还用来锻炼同学的'文章水平，使同学文章水平得以提高。

编辑本段格式

周记的题目(写作范围：读后感;见闻;趣事;数学周记......)

1.记事

2.自评(优，缺)

3.解决措施

4.下周计划

5.自己的所见所闻所感

其实周记并没有一种标准的格式，只需要同学们每周把自己的所看到的、听到的、想到的、经历的东西记下来，形成的文字片断或一篇文章，一周写一则就可以了。

编辑本段怎么写周记

不少同学又开始问了，周记怎么写?小学初中周记开头怎么写?

如果是一个片断，将事情写清、将要表达的意思表达完整就行了，当然，时间充裕，你可以将前因后果，你的想法补充完整，形成一篇文章。不论无论，周记没有什么特殊规定的格式，跟我们平时说话写文章一样，要求就是条理清楚地说清一件事、一个想法。

周记的关键是要真，真事、真情、真想，不要虚构。用力表达你正经历的、正思考的事，对提高你的写作能力是有帮助的，不要当作负担，也不要觉得有任何压力，因为真的，只要排列一下就行了。

同时，周记交给老师后，也可让老师来了解你的生活、你的想法，或许对你有帮助。

去年也谈过周记怎么写，转到下面，大家再看看。

老师布置了周记作业，怎么写呢?许多同学发了愁。

其实周记也好，日记也好，都是要写一段时间内印象最深的事。周记就是本星期内的事。

回想一下这个星期发生了什么，在学习上有什么问题，班级里有什么新鲜事，和朋友老师间关系如何，这些都可以写，和日记相比周记可以写的内容更多了，需要突出一两个重点。

如果大脑里立刻就想起一二件事情，记忆深刻，那么恭喜，你就有材料了，将它们的前因后果，事情经过，个人感想写清楚吧。

有人会问：不好意思，一想到过去的几天，我印象里只记得吃了一次大餐，或者只记得被老师骂了一顿，或者跟同学闹别扭心里不爽，这些都没有重要意义，怎么能写呢?告诉你，既然你想到了，就说明是值得写的。有意义的事情，不一定非得是意义重大，思想崇高，自己的生活琐事，也是值得一写的，只要你写出你的感受。我们每天的日子不都是这些细小的沙子一样的事情组成的吗?这些沙子，串起了我们的欢笑，串起了我们的忧愁，串起了我们的无聊，引领着我们一天天，不知不觉地在长大。

更有一些同学说，这个周最无味，什么也没有发生，没什么可写的。再想想，再想想，多个心眼，仔细观察，你会找到的。

上海购房心得体会怎么写篇十七

甲方(转让方)。

乙方(受让方)。

根据《上海市公有住房差价交换试行办法》(以下简称《试行办法》)等有关规定，甲、乙双方在自愿、公平和有偿的基础上，经协商一致就甲方向乙方转让其承租的公有住房承租权等有关事宜、订立本合同。

第一条甲方将其承租的座落于：______区(县)路弄(新村)支弄号室，租赁部位独用面积_____平方米的公有住房承租权(以下简称该公有住房)转让给乙方。在订立本合同前，甲方已向乙方出示该公有住房的《租用公房凭证》[《租用公房凭证》复印件见(附件一)]。乙方已对甲方转让的该公有住房座落、面积、附属设施、设备及装修情况确认无误。

第二条甲、乙双方经协商同意，该公有住房转让的成交价格为：人民币(大写)元。

第三条甲、乙双方商定，有关付款的时间与金额按下列约定方式办理(不约定的划除)：

1、乙方应按《试行办法》的规定，以甲方的名义将上述价款一次性存入该公有住房所在地区、县房地产管理部门指定的银行，由该银行开具个人住房特种存单。一次性付款时间由双方在本合同(附件二)中约定。

2、按《试行办法》规定，经该公有住房所在地区、县房地产管理部门审核批准，乙方将上述价款直接支付给甲方，付款时间和金额由双方在本合同(附件二)中约定。

3、付款时间和金额由双方在本合同(附件二)中约定。

第四条甲、乙双方经协商同意，自本合同签定之日起的________日内，持本合同及规定的材料到该公有住房所在地区/县房地产交易中心办理该公有住房承租一权的转让手续。

第五条甲、乙双方商定自房地产交易中心审核同意出具《准予公有住房差价交换通知书》(以下简称《通知书》)之日起的________月内，持有关材料向该公有住房的出租人或出租人委托的物业公司办理公有住房租赁关系的变更手续。甲方同意，自该公有住房租赁关系变更手续办妥后的________日内，腾出该公有住房并交乙方进行验收交割。

第六条甲方承诺，自本合同签订之日起至该公有住房验收交割期间，凡已纳入本合同(附件三)的各项不得拆除的房屋装修及附属设施，若被损坏被拆除，则除应按被损坏、或拆除的住房装修及附属设施估值赔偿给乙方外，还应按估值的%向乙方支付违约金。

第七条乙方承诺，凡转让前该公有住房内原有设施因有变动，而按规定应由承租方自行承担的装修、养护费用，转让后则由乙方承担。

第八条本合同生效后，甲、乙双方应按本市的有关规定承担各应缴纳的税费。在验收交割前未支付的使用该公有住房所发生的水、电、煤气、通讯、物业管理等其他费用，除甲、乙双方在本合同(附件四)中另有约定外，均应由甲方支付。

第九条乙方未按本合同(附件二)的约定付款的，应按逾期应付款向甲方支付滞纳金。滞纳金自本合同(附件二)约定的应付之日起第二天至实际付款之日止，按逾期应付款的%计算。逾期天后，乙方同意甲方有权按下列[一][二][三]款约定向其追索违约责任(不选定的划除)：

一、乙方除应支付上述滞纳金外，还应按逾期应付款的__%向甲方支付违约金，合同继续履行。

二、甲方有权通知乙方终止本合同，并从乙方已付款中扣除乙方逾期应付款%的违约金，余款返还给乙方;已付款不足违约金部分，或甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金部分，均应由乙方据实赔偿。

三、。

第十条除不可抗力因素外，甲方未按本合同约定的期限将该住房交乙方进行验收交割的，应按已收款向乙方支付逾期利息，逾期利息自约定收交割之日起第二天至实际验收交割之日止，利息按甲方已收款的%计算。逾期天后，甲、乙双方同意按下列第[一][二][三]款内容处理(不选定的划除)：

一、甲方除应支付逾期利息外，还应按已收款的%向乙方支付违约金，合同继续履行。

二、乙方有权书面通知甲方终止合同，甲方除应在接到书面通知之日起________日内向乙方返还已支付的价款和逾期利息(自乙方支付价款之日起至解除合同之日止)外，还应按已支付价款的%向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成损失的，乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。

三、。

第十一条甲、乙双方同意，在不违背本合同各条款原则的基础上，可不本合同的未尽事宜订立补充条款。本合同双方订立的补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分，本合同及补充条款和附件空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。

第十二条本合同自房地产交易管理机构审核同意并出具《准予公有住房差价交换通知书》之日起生效。

第十三条甲、乙双方在签署本合同时，具有完全民事行为能力，对各自的权利和义务清楚明白，并愿意按本合同约定严格执行。如一方违反本合同，另一方有权按本合同的约定索赔。

第十四条本合同生效后，甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议应协商解决。协商不能解决的，选定下列一种方式解决(不选定的划除)：

1向仲裁委员会申请仲裁。

2依法向人民法院起诉。

第十五条甲方承诺，本合同生效前该公有住房承租权转让已经其同住成年人之间在履行本合同过程中发生争执，均与乙方无涉。

第十六条本合同连同附件(正本)壹式份具有同等法律效力，其中甲、乙双方各执份，该住房所在地区/县房地产交易中心和，，各执壹份。

补充条款----------------------------(粘贴线)(骑缝章加盖处)。

附件一公房租用凭证复印件--------------------(粘贴线)(骑缝章加盖处)。

附件二付款时间及金额----------------------(粘贴线)(骑缝章加盖处)。

附件三不得拆除的房屋装修及附属设施项目内容-----------(粘贴线)(骑缝章加盖处)。

附件四水、电、煤气、电讯、物业管理等其他费用支付---------(粘贴线)(骑缝章加盖处)。

公有住房同住成年人意见书。

我们一致同意，甲方以人民币(大写)_元，将该公有住房转让给乙方，同时推选为"个人住房特种存单"的存款人代表。

同住成人年签字(盖章)________年________月________日。

甲方：(签章)乙方：(签章)。

[法定代表人][法定代表人]。

姓名：______姓名：______。

[身份证明][身份证明]。

[商业登记证号][][商业登记证号][]。

号码：______号码：______。

[居住][居住]。

地址：______地址：______。

委托代理人：______委托代理人：______。

联系电话：______联系电话：______。

________日期：________年________月________日

________日期：________年________月________日

签于：______签于：______。

上海购房心得体会怎么写篇十八

20__年，全友家居在同行业整体下滑的情况下，依然逆势而上，阔步前行，引领行业发展。这一切的取得，是源于全友领路人张董事长的勤奋、坚定、仁厚、博爱的品格魅力，更重要的是张董事长所具有的超前的战略决策能力，孜孜不倦的学习能力，以及敢于创新突破的创新能力。此次营销年会上，张董事长发表激情洋溢的讲话，让整装待发的营销将士们又一次激情燃烧，热血沸腾。

张董事长强调：在过去的一年里，公司没有受到国家宏观经济的影响，以逆势增长的势头赢得了市场的肯定，赢得了客户的认同，赢得了消费者的口碑，赢得了美誉的传递，赢得了员工的信任。张董事长亲切称赞广大营销人员，“你们实在太可爱了”，并代表公司对全体市场人员以及后勤人员一年来的辛苦付出表示衷心的感谢和崇高的敬意，同时对在此次大会上受到表彰的先进集体和优秀个人表示热烈的祝贺和诚挚的谢意。

上周公司专门请了销售培训团队为我们销售人员作了为期三天的培训，这对我们广大的销售员来说是一次极大的提升个人能力与素质的机会。此次培训主要阐述了以下几方面的技巧：

一、换位思考。

在我们向顾客推销任何产品的时候，我们首先要从客户角度考虑为什么要买我们的产品以及买了之后会起到什么样的作用，简言之就是换位思考，以此来与客户成为朋友。我们都知道朋友间是无话不说的。如果我们与客户成了知心朋友，那么他将会对你无所顾忌地高谈阔论，这种高谈阔论中，有他的忧郁、有他的失落，同时也有他的高兴，这时都应与他一起分担，他就可能和你一起谈他的朋友，他的客户，甚至让你去找他们或者帮你电话预约，这样将又会有新的客户出现。

二、共赢目标。

这次培训给我的一大体会是要与客户有共赢的目标，只有这样才能与客户建立长远的合作关系。

顾客只要来奥龙堡都是有需求的，要通过察颜观色，以及语言沟通来了解顾客的真实想法。然后用你独一无二的特点，无微不至的服务让顾客产生加入奥龙堡的欲望，从而成交。二流销售员是满足顾客的需求。一流销售员是创造顾客的需求，既所谓攻心为上。

三、要有行动力。

作为一名销售人员，一定要有严格的行动力，凡事力求尽自己最大得努力。销售工作是一项很辛苦的工作，有许多困难和挫折需要克服，有许多冷酷的回绝需要面对，这就要求销售人员必须具有强烈的事业心和高度的责任感把自己看成是贩卖幸福的人，有一股勇于进取，积极向上的劲头，既要勤跑腿，还要多张嘴，只有走进千家万户，说尽千言万语，历尽千辛万苦，想尽千方百计，最终会赢得万紫千红。

四、注重团队建设。

公司是个整体，只有充分发挥每个成员的积极性，才能使公司得到好的发展。在加强自身管理的同时，我们也借助外界的专业培训，提升团队的凝聚力和专业素质。公司这次通过聘请专业的培训队伍对员工进行了系统的培训，进一步强化了全体员工的服务意识和理念。

通过这为期三天培训是我懂得：销售人员就需要坚强的意志，要有不达目的绝不罢休的信念，才有机会走向成功。销售是条漫长又艰辛的路，不但要保持冲劲十足的业务精神，更需秉持一贯的信念，自我激励，自我启发，才能坚持到底，渡过重重难关，走向最终的胜利。

上海购房心得体会怎么写篇十九

第一条甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致，就乙方向甲方预订《_____________》商品房事宜，订立本合同。

第二条乙方预订的该房屋每平方米建筑面积买卖单价为人民币_____元，乙方预订的该房屋总房价为人民币______元，乙方采取___________方式。

第三条乙方同意签订本合同时，支付定金人民币_______元，作为甲、乙方双方当事人订立商品房预售合同的担保，签订商品房预售合同后，乙方支付的定金转为房价款。

第四条甲、乙双方商定，预订期为_____天，乙方于_____年_____月___日前到______________与甲方签订《上海市商品房预售合同》。

第五条甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房预售合同的附件。

第六条在本合同的第四条约定的预订期限内，除本合同第七条、第八条约定的情形外，甲方拒绝签订商品房预售合同的'，双倍返还已收取的定金;乙方拒绝签订商品房预售合同的，无权要求甲方返还已收取的定金。

第七条有下列情况之一，乙方拒绝签订商品房预售合同的，甲方应全额返还乙方已支付的定金。

2、甲乙双方签订本合同后、签订商品房预售合同前，由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。

第八条有下列情况之一，乙方拒绝签订商品房预售合同的，甲方应双倍返还乙方已支付的定金：

1、甲方未遵守本合同第二条、第五条约定的;

2、甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、预租、查封等事实的。

第九条本协议一式_____份，甲乙双方各持_____份，________各执一份。

上海购房心得体会怎么写篇二十

委托人：性别：出生年月：

证件号码：住址：

委托人：性别：出生年月：

证件号码：住址：

受托人：性别：出生年月：

证件号码：

住址：

委托人因故不能亲自来交易中心办理有关房地产买受事宜，特委托受托人为本人代理人，就上述房屋全权代表本人履行下列附录中所列第项(共计项权利)，受托人转委托权。

凡由受托人在上述委托权利内，代理委托人就上述房屋所实施的法律行为及所造成的法律结果，委托人均予以承认。

上述委托的期限自委托人签署授权委托书之日起至受托人完成委托事项之日止。

委托人：

【购房授权委托书（三篇）】。