农村相邻协议书(模板11篇)

总结让我们在喧嚣的生活中停下脚步，审视自己的成长轨迹。总结是对过去一段时间的回顾，同时也是为未来的计划和发展提供参考。这些范文从结构、观点、语言等方面都有一定的亮点，值得我们学习和借鉴。

农村相邻协议书篇一

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对邓州市鸿杰第一城号楼工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容。

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的事项，双方约定如下：承包人接到保修通知时必须及时派维修人员到现场进行维修，若不及时派维修人员维修，发包人将委派维修人员进行维修，维修所发生的一切费用从承包人工程款中扣除。各项工程承包人派维修人员到场维修时间：天然气工程2小时内；采暖工程、电气工程、给排水工程4小时内；其它工程48小时内。

二、质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2．外墙面的防渗漏为＿＿＿5＿＿＿年；

3．装修工程为＿＿＿＿2＿＿＿＿＿年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为＿＿＿＿2＿＿＿年；

5．供热与供冷系统为＿＿＿2＿＿＿＿个采暖期、供冷期；

6．其他项目保修期限约定如下：天然气工程为＿＿2＿＿年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任。

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.承包人按照有关法律、法规，保修在发包人承揽的工程项目。承包人必须留有足够土建、安装、电气等施工人员在工地现场待命，及时保修。

3．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4．对因承包人保修不及时、不到位，给用户造成精神和财产损失的，引起用户投诉、索赔和起诉的，一切责任由承包人负责。

5．承包人同意在其保修人员不在现场或住户家中有紧急处理任务或无能力继续保修等情况下，由发包人安排保修队伍维修。

6．如发生其它专业保修队保修的，保修费用每半年支付专业保修队伍，从承包人保修金中扣除支付。保修费的计算、核定以有用户签字的“保修派工单”为准。

7．承包人不履行保修义务或拖延履行保修义务的，每次事故处罚款20xx-5000元，在保修费中扣除。

8．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

9．质量保修事项完成后，由发包人、承包人会同物业管理公司、房屋所有人或使用人对工程进行组织验收。

10、在质量保修期内，因房屋建筑工程缺陷造成房屋所有人、使用人或第三人的人身和财产损失的，承包人在接到发包人通知后，在通知要求的时间，参加与房屋所有人、使用人或第三人的协商赔偿事宜，并根据协商结果承担赔偿责任。承包人不参加协商或协商达不成一致意见的，由发包人按照《房屋建筑工程质量保修办法》向房屋所有人、使用人或第三人承担维修或赔偿责任后，有权在承包人留存的质量保修金中扣除。保修金不足以承担的，承包人另行对发包人进行赔偿。承包人有异议的，有权提出诉讼。

四、保修费用。

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。质量缺陷责任期的维修费用由承包人承担。承包人有证据证明质量事故是由于房屋所有人或使用人不当造成的，承包人不承担责任。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

五、其他事项。

1、本协议与《建设工程施工合同》一并签订生效。

2、房屋竣工交付使用后，发包人即将本协议书约定的质量保修通知、监督、结算的权利义务委托给所聘用的物业公司执行，承包人表示无异议。

发包人：承包人：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

签订日期：年月日

文档为doc格式。

农村相邻协议书篇二

甲方：

乙方：

甲、乙双方就乙方开发的___与双方地界关系，经充分协商达成如下协议：

一、乙方开发的1#、2#住宅楼的主纵墙外皮距双方的地界壹拾伍米。该15米，权属归乙方，乙方可搞绿化、车道等使用，但不得建筑影响甲方采光的永久性设施。

二、乙方开发的东邻大道的五层楼房，北外墙同甲方相邻处不留滴水，甲方建房时也不留滴水。

三、双方各自施工时，应互相配合，不得给对方设置障碍。

四、本协议经双方签字或盖章后生效，望双方共同遵守。

五、本协议一式三份，双方各执一份，规划局保管一份。

甲方：乙方：

___年___月___日。

农村相邻协议书篇三

为促进家庭和谐，保持家庭和睦，防止家庭纠纷，甲、乙、丙三方为座落于__________________________________房屋今后的`分配归属问题，达成如下协议，以共同遵守：

为甲方具体为乙丙之父(该房屋系乙丙之父单位分配给甲方夫妻的房改福利房)。

第一条、__________________________________房屋为房改房，房屋登记证书号为____________________________，登记的房屋所有权人为甲方具体为乙丙之父(该房屋系乙丙之父单位分配给甲方夫妻的房改福利房)。

第二条、本协议所述房屋，原甲乙丙三方曾有口头协议，由丙方出资两万元整以甲方名义购买后，由甲丙双方共同居住，其所有权归甲方享有。待甲方百年之后，该房屋所有权由丙方继承，与乙方无关。由于丙方长期在外工作，且目前出现了困难，急需钱周转，故三方共同协商一致，并征求女婿与儿媳意见后，共同决定改变原口头协议。

第三条、本协议所述房屋，由乙方出资八万元交付丙方，房屋所有权仍归于甲方;但甲方百年之后，该房屋所有权由乙方继承，丙方对本协议所述房屋无继承权。

第四条、甲方本着平等对待每个儿女的.原则承诺，在享有该房屋所有权与使用权期间，不对该房屋作出任何处置行为(包括但不限于出卖、抵押、赠送等行为)。

第五条、该房屋在甲方使用居住期间，如需维修、装璜等，在甲方条件许可的情况下，由甲方承担;如费用过大，甲方征得乙丙双方同意后，由三方共同出资。

第六条、该房屋在甲方在世之年，乙方不得以出资为由，未经甲、丙两方同意，对本协议所述房屋作出任何处置行为。

第七条、本协议不改变乙、丙双方对甲方应尽的.法定赡养义务，也不改变乙丙双方对甲方除房屋之外的任何财产继承份额的权利。

第八条、本协议订立后，乙、丙双方每年都应抽出一定时间，带上家人，到此房屋内陪甲方居住一段时间，以尽精神赡养之义务。

第九条、本协议一式三份，每方各执一份，自三方共同签名之日起成立，自乙方给付丙方人民币八万元整时生效。女婿与儿媳作为见证人在本协议上签名。

第十条、本协议效力约定：除新的三方书面协议可以改变本协议约定内容之外，任何协议或单方指定均不得改变本协议内容。本协议法律效力高于除新三方协议之外的任何协议及其他指定行为(包括公证文书在内)。

甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________。

农村相邻协议书篇四

签订时间：_________年_________月_________日。

第一条租赁房屋坐落在，间数，建筑面积，房屋质量.

第二条租赁期限从____年________月________日至____年________月________日。(提示：租赁期限不得超过三年。超过三年的，超过部分无效。)。

第三条年租金(大写)：_________(每月_________元/平方)。

合计租金(大写)：_________。

第四条租金的支付期限与方式：

第五条承租人负责支付出租房屋的水费、电费、煤气费、电话费、光缆电视收视费、卫生费和物业管理费。

第六条租赁房屋的用途：_________。

第七条租赁房屋的维修：_________。

出租人维修的范围、时间及费用负担：_________。

承租人维修的范围及费用负担：_________。

租赁合同期满，租赁房屋的装修、改善增设他物的处理：_________。

第九条出租人(是/否)允许承租人转租租赁房屋：_________。

第十条定金(大写)_________元。承租人在前交给出租人。

第十一条合同解除的条件。

有下列情形之一，出租人有权解除本合同：

1、承租人不交付或者不按约定交付租金达_________个月以上;。

2、承租人所欠各项费用达(大写)_________元以上;。

3、未经出租人同意及有关部门批准，承租人擅自改变出租房屋用途的;。

4、承租人违反本合同约定，不承担维修责任致使房屋或设备严重损坏的;。

5、未经出租人书面同意，承租人将出租房屋进行装修的;。

6、未经出租人书面同意，承租人将出租房屋转租第三人;。

7、承租人在出租房屋进行违法活动的。

8、遇政府需要拆迁时。

有下列情形之一，承租人有权解除本合同：

1、出租人迟延交付出租房屋_________个月以上;。

2、出租人违反本合同约定，不承担维修责任使承租人无法继续使用出租房屋。

第十二条房屋租赁合同期满，承租人返还房屋的时间是：

第十三条违约责任：

出租人未按时或未按要求维修出租房屋造成承租人人身受到伤害或财物毁损的，负责赔偿损失。

承租人逾期交付租金的，除应及时如数补交外，还应支付滞纳金。

承租人违反合同，擅自将出租房屋转租第三人使用的，因此造成出租房屋毁坏的，应负损害赔偿责任。

第十四条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

(一)提交平湖市仲裁委员会仲裁;。

(二)依法向人民法院起诉。

第十五条其他约定事项：

出租方：_________(盖章)承租方：_________(盖章)。

法定代表人：_________(签名)法定代表人：_________(签名)。

委托代理人：_________(签名)委托代理人：_________(签名)。

农村相邻协议书篇五

______，男，___岁，群众，_____乡_____村村民（父亲）。

______，男，___岁，党员，_____乡_____村村民（长子）。

______，男，___岁，群众，_____乡_____村村民（次子）。

_____自感年迈，不能管理家务，且长子_____，次子_____都已娶妻生子，宜分家单过。经协商达成如下协议：

1、东院新房4间，庄基一处，及其附着物归______所有。庄基面积以《庄基使用证》为准。

2、西院旧房4间，庄基一处，及其附着物归______所有。庄基面积以《庄基使用证》为准。

3、因新旧房屋差价，家中的三马车一辆分给______，再从家里的_____万元存款中取出_______元补贴给______，剩余的_____元，作为_____分家后的生活零花之用。

4、平日里自己使用的家具、自行车等较小的用具，随分给自己所有。

5、对父亲_____的赡养，_____与_____每家一年轮养，管吃，管住，管穿衣。先从_____家开始。如果老人得大病住院治疗，费用均摊。得小病，谁家养，谁家负责治疗。

6、未尽事宜，按照对等原则协商解决。

7、本协议一式4份：_____、_____、_____各执一份，交村委会一份备案。

空口无凭，立此为证，共同遵守，不得反悔。

立协人：_____、_____、_____。

（签章）（签章）（签章）。

分家人：_____________（签章）。

村委会审核（盖章）：________________。

_____年_____月_____日。

农村相邻协议书篇六

甲方：

身份证：

住址：

乙方：

身份证：

住址：

甲乙双方宅基地东西相邻，甲方居东乙方居西，现乙方新建楼房位于_________，为相邻宅基的'使用、采光、通风、流水等相关事宜，经双方自愿协商达成如下协议条款以共同遵守。

一、乙方新建楼房整体面向西，共计______层，乙方新建楼房后墙体（东墙体）至甲方宅基地预留______米作为乙方楼房滴水，甲方可使用，但不得在滴水处建房。

二、今后乙方在现址上不得加盖增高房屋及附属物，如违约乙方必须无条件拆除，后甲方造成损失的应予赔偿。

三、乙方后墙（东墙）必须安装落水管道，直接留入自建的下水道，不得将雨水排放到甲方宅基地上，厨房、卫生间脏水不得向后排放，否则甲方有权封堵。

四、乙方将楼房产权转让给第三方，乙方应告知第三方此条款，第三方应继续履行此协议，如造成损失，由乙方负责赔偿。

五、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

六、本协议甲乙双方签字生效。

甲方：

乙方：

证明人：

___年___月___日。

农村相邻协议书篇七

（东西南北四邻依次同上并列排名）。

为正确处理相邻关系，根据《民法通则》第八十三条之规定，特签定如下协议：

1、建房四至边界、长宽及面积。

2、通风、采光、排水办法。

3、建房期间不影响四邻的施工方式。

4、运料通行。

5、红白喜事的通行道路。

6、其他事项。

当事人签名指印。

落款日期

甲方：

身份证：

住址：

乙方：

身份证：

住址：

年月日年月日。

农村相邻协议书篇八

甲方：_______ （出租方，以下简称甲方）

乙方：_______ （承包方，以下简称乙方）

一．广告位承包位置

告位。（位置及尺寸注明：_______ 。广告位尺寸：_______长 米、高 米。具体承包广告位置见本合同附件照片及标注。）

二．广告位承包期限

乙方所承包上述广告位，租赁期限期为三年，即从：_______2012年 月 日至2015年月 日。

三．广告位承包费用

乙方所承包上述广告位，第一年费用计：_______ 元（大写）。第一年承包费用，本合同签订后的30个工作日内首付30%，计 元（大写），2012年 6 月 31 日前年支付甲方余款30%，计 元（大写），其余尾款40%，计 元（大写）于2012年 12 月 30 日前付清。余下两年广告位承包费用，均按照以上付款方式支付，第一年费用到期后，另签补充付款协议。

四．甲乙双方责权与义务

1. 乙方所承包上述广告位，其结构设计、制作、维护保养、电费、更换等由乙方负责；

3权。

45. 甲方及甲方的关联单位若需发布广告，在同等条件下乙方应给予甲方优先乙方所承包上述广告位的所有材料及设备最终产权归乙方所有； 乙方所需电源由甲方提供，按甲方规定缴纳电费，逾期不交，甲方有权停止供电，但不承担违约责任。广告牌安装施工及后期画面更换、维护过程中的用电由甲方负责提供，甲方并应为乙方提供施工方便。

8. 在承包期内，乙方与甲方协商并取得确认后，有权将此广告位经营权外包给第三方，其不影响本合同效力。

9. 承包前，甲方必须处理好原广告位和原承包人之间的承包事宜，避免产生纠纷，如若发生，则与乙方无关，乙方不承担任何责任后果。

10. 如因甲乙双方的任何一方的变更，其责任与义务应由变更方的下一继承者承担，本合同的法律效率依然有效。

11. 甲乙双方应保守合同条款的秘密，不得向任何第三方透露合同条款。

五、承包期满处理方式

1乙方的承包期满后，甲方保证乙方在同等条件下拥有该广告资源的优先承包租赁权；

2方的承包期满后，在甲方向乙方支付完广告牌的剩余价值之前，此广告牌的所有权仍归乙方所有，甲方不得擅自拆除此广告牌或将其租赁。

3方的承包期满后，若乙方无意经营下去，甲方向乙方支付完广告牌的剩余价值之后，此广告牌的所有权归甲方所有。广告牌的剩余价值应由甲乙双方友好协商，或由甲乙双方认可的工程评估公司或个人评估，双方任何一方不认可的评估公司或个人评估出来的'剩余价值都视作无效。

4乙方的承包期满后，在保证大楼主体结构无损坏情况下，乙方可对广告牌予以拆除，并恢复楼面基本原貌。

六、违约责任

1. 承包期内，甲乙双方不能无故终止合同，但如因市政或城市规划要求等原因导致乙方广告位不能使用时，双方均有权解除本合同，乙方应自行拆除广告牌，甲方不承担乙方的任何经济损失。预交的租赁费，甲方按剩余的天数在合同终止后十五日内返还乙方。如果双方同意移址重建，另签补充合同。

23. 如因台风、地震等不可抗力造成双方不能履行合约的，双方免责。 如乙方未能按本合同约定的时间内支付承包费给甲方，甲方有权终止或解除本合同；相关损失由乙方负责。

4. 如因甲方的原因导致乙方的工期延误、合同不能履行等，乙方有权单方面终止本合同，相关损失由甲方负责。

七．其他

1. 本合同未尽事宜由双方共同协商解决，并签订补充合同，补充合同与本合同不一致的，以补充合同为准，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方本着互惠互让的原则，协商解决。协商不成时，经甲、乙双方同意，可向相关部门提出仲裁。

3. 本合同一式两份，甲、乙双方各持壹份，均具同等法律效力。甲乙双方签字、盖章后生效。

甲 方（章）：_______乙 方（章）：_______

委托代表人：_______ 委托代表人：_______

日期：_______ 日期：_______

农村相邻协议书篇九

甲方： 身份证号： 地址：

邮政编码： 电话号码： 经办人/代理人： 乙方： 身份证号： 地址：

邮政编码： 电话号码： 经办人/代理人：

乙方于 年 月 日在 处施工造成甲方损害，甲、乙双方对此事实予以确认，经专业的房屋评估机构鉴定甲方损失，根据《中华人民共和国物权法》相邻权之规定，乙方应依法承担民事责任。经甲、乙双方协商一致，达成如下协议：

第一条 赔偿原则

物权法的基本原则，房地产权人在建造、加层、修缮等房屋时，应与相邻方的`房屋或其他工作物保持适当的距离或限制适当的高度，不得妨碍相邻方房屋或其他工作物的通风和采光及眺望。

第二条 民事责任的承担

乙方通过支付赔偿金（或修复）的方式承担民事责任。

乙方向甲方支付赔偿金总额为人民币（大写）：

（小写）： 。

乙方应在本协议生效之日起 日内向甲方支付赔偿金（或修复）。

支付赔偿金方式为 。以上各项费用一次性付清（或修复）后，乙方不再负任何责任。

第三条 争议的解决

本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。经协商未达成书面协议的，甲方今后不得再因此事向乙方主张任何权利，包括不得诉讼，并不得做任何有损或影响乙方形象或利益的行为。

第四条 其他

本协议自甲、乙双方盖章、签字之日起生效。甲、乙双方不在同一日盖章、签字的，以最后盖章、签字日为生效日。乙方由代理人经办的，代理人签字视为乙方盖章、签字。

本协议一式两份，双方各执一份，具有相同法律效力。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

代表人（签字）：_______ 代表人（签字）：_______

_________年____月____日

见证人（签字）：_______

_________年____月____日

_________年____月____日

农村相邻协议书篇十

甲、乙双方系邻居，乙方房屋的东侧墙壁紧贴甲方的西侧院墙。现甲、乙双方均欲将自己的房屋拆除新建。乙方在拆除旧房过程中不慎将甲方的西侧院墙毁坏。甲、乙双方为处理好相邻关系，经双方当事人、______县公证处工作人员以及中间人共同在施工现场勘验、测量后，依法在自愿、平等协商的基础之上，达成如下相邻关系协议条款，愿共同遵守：

一、甲、乙双方房屋的土地使用权范围以各自旧房根基为准，双方无任何所有权纠纷；甲方西侧院墙内的建筑物与该院墙（内壁）北部相距1.94米，南部相距1.91米（具体测量点以后附平面图为准）。

另外，乙方所建新房的东侧房檐不得超越甲方的西侧院墙。同样，甲方所建新房的西侧房檐也不得超越甲方的西侧院墙。

五、双方施工过程中及工程结束后，在对方未违反规划要求的前提下，任何一方不得因对方新建的房屋影响自己房屋的采光、通风等相邻权利而要求对方赔偿。

六、本协议系甲、乙双方的真实意思表示，无欺诈、胁迫、乘人之危等违法情形。协议一式三份，甲、乙双方各执一份，______县公证处存档一份，自甲、乙双方签字（或盖章）后生效。任何一方不得违约，若有违约，则违约方应向守约方支付违约金五万元整。

七、本协议未尽事宜，双方另行协商，协商结果与本协议具有同等法律效力。

甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________。

农村相邻协议书篇十一

经双方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地交换事宜达成协议如下：

一、地块概况。

1、甲方地块位于_________乡(镇)_________村_________组_________亩土地，土地面积为__________平方米（折__________亩），界址点座标详见附件国有土地使用证(田亩册）。该地四至，东邻_________；西背_________；南邻_________；北邻_________。

2、乙方地块位于_________乡(镇)_________村_________组_________亩土地，土地面积为__________平方米（折__________亩），界址点座标详见附件国有土地使用证(田亩册）。该地四至，东邻_________；西背_________；南邻_________；北邻_________。

二、交换方式。

1、甲方同意把该地块的部分土地以同等面积交换给乙方，交换土地面积为平方米（折________亩）。

2、乙方同意把该地块的部分土地以同等面积交换给甲方，交换土地面积为平方米（折________亩）。

三、附加条件。

1、乙方同意将另一处土地无偿送给甲方作为交换条件。

2、作为无偿送给甲方的地块面积该地四至_________，东邻_________；西背邻_________；北邻_________。

四、特别约定。

乙方使用该土地建民用住宅，并承诺房屋结构不能有门口朝向_________方向。

五、违约责任。

1、如乙方违反本合同的第四条特别约定，应向甲方支付违约金。违约金的数额为_________元。

2、如果违约金尚不足以弥补甲方经济损失时，乙方应在违约金之外增加支付赔偿金。

六、其他。

1、本协议经双方签字后生效。

2、本协议一式两份，双方各执一份。

3、本协议未尽事宜，须经双方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________。