最新解封反担保申请书简短(实用13篇)

总结是经验的积累，通过总结可以更好地保留和传承我们的经验与智慧。写总结时，要简明扼要，言之有物却不繁琐冗长。以下是小编为大家整理的一些总结案例，供大家参考和借鉴。

解封反担保申请书简短篇一

根据贵公司与公司（以下简称“借款人）于年月日签署的编号为的《担保协议书》（以下简称“协议”），贵公司为借款人向（以下简称“放款人”）所借金额为元的借款提供担保。

在此，本人应借款人的请求，愿意以担保人的身份向贵公司上述担保提供反担保，现出具以贵公司为唯一受益人的、无条件的、不可撤消的、连带责任的担保书。本担保人愿作如下保证：

一、担保范围包括：贵公司所担保的借款本金、利息、罚金、违约金、损害赔偿金、其它有关费用，以及贵公司实现债权的费用等。

二、本担保人保证对借款人的上述借款本金、利息及有关费用负有法律上和经济上代为清偿的义务和责任。若借款人未能按它与放款人签署的编号为的合同（以下简称“合同”）规定如期归还借款本金、利息，在贵公司代借款人清偿债务后十个工作日内本人无条件地代为清偿本金、利息、罚金、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等欠款，不得有任何异议。

三、只要不增加担保金额，本担保书不因上述协议书和合同的任何修改、补充、删除，而受到影响或失效。

四、本担保人在此确认并保证：

1、本担保人的财务状况足以保证本担保人有能力履行此项担保；

2、本担保人愿以拥有的全部资产（包括全部家庭财产）承担保证责任；

5、如以上全部资产尚不足以承担贵公司的担保费用，则本担保人对不足部份继续承担清偿责任，直到本保证书第一条所述费用全部还清为止。本反担保保证期间为贵公司代借款人清偿贷款之日起两年。

五、本担保书项下的担保是本担保人的连续性义务和责任，其连续性不受任何争议、索赔和法律程序的影响，也不因借款人是否破产、无力清偿、丧失企业资格、更改组织章程，以及发生任何本质上的变更而有任何改变。

六、本担保书适用于中华人民共和国法律和深圳地方有关法律，若因本担保书引起纠纷，应向深圳市人民法院提起诉讼。

七、本担保书自本担保人签字盖章之日生效，至上述的借款本金、利息、有关费用全部还清之日起失效。

担保人：

地址：电话：年月日盖章及右手食指模：

担保人配偶声明：

作为（担保人）的配偶，本人同意（担保人）以我们夫妻共有财产为上述反担保提供财产保证。

签字：年月日。

解封反担保申请书简短篇二

职务：____________。

地址：____________。

被申请人：____________。

住址：____________。

申请事项：____________。

请求解封位于____________新区____________路____________大道东____________号楼独单元层东____________号房屋（房权证字第____________号）。

事实和理由：____________。

申请人与被申请人因借款合同纠纷一案，经____________省____________高新技术产业开发区人民法院审理结案，并于____________年____________月____________日作（____________）开民初字第号民事判决书，因被申请人不履行人民法院判决确定的债务。权利人有限公司于____________年____________月____________日向贵院申请强制执行，并于____________年____________月____________日申请查封被申请人位于____________新区____________路南、____________大道____________楼独单元____________层东____________号（房权证字第____________）房屋。贵院于____________年____________月____________日作出（____________）开法执字第号《民事执行裁定书》，裁定：查封位于____________新区____________路____________大道东____________号楼独单元____________层东号（郑房权证字第____________）房屋。

现双方按照贵院的判决确定的债务，已履行完毕。申请人依据《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定，特申请贵院解除对赵紫涵上述房产的查封。

此致

敬礼

____________高新技术产业开发区人民院。

____________年____________月____________日。

解封反担保申请书简短篇三

致：

因(以下简称“保函申请人”)与贵行已签订或即将签订《出具保函协议书》(编号：)，约定由贵行为其提供以为受益人，币种为人民币、金额为的，我单位接受保函申请人的请求，愿意就贵行为保函申请人在《出具保函协议书》项下债务向贵行提供如下连带责任保证担保：

1.本保证担保的范围为上述《出具保函协议书》项下，币种为人民币、金额为的债务本金及相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和贵行实现债权的费用。

2.本保证担保的方式为连带责任保证担保。在本保证期间内当贵行之保函受益人向贵行主张担保债权，并由贵行依据保函赔付后，贵行即可直接要求我单位履行代偿责任，我单位将自贵行要求之日起十个工作日内无条件一次性向贵行支付本反担保函保证范围内贵行要求代偿的金额。

我单位确认，当保函申请人不履行其债务时，无论贵行对《出具保函协议书》项下的债权是否拥有其他担保(包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式)，贵行均有权直接要求我单位在保证范围内承担保证责任。

3.本保证期间为本反担保函签发之日至《出具保函协议书》项下保函申请人债务履行期届满后24个月，但若截止到贵行开立的银行保函有效期届满后第十个工作日，我单位未收到《出具保函协议书》约定的保函受益人索赔通知复印件的，本《反担保函》保证责任自动解除;若在贵行开立的银行保函有效期届满后，保函受益人向贵行提出索赔请求且生效法律文书(包括但不限于仲裁裁定、法院裁判)亦裁决银行应承担保函项下保证责任的，我单位自法律文书生效之日起2年内承担《反担保函》项下的保证责任。

4.本反担保函是我单位的连续性义务，不受任何争议，索赔和法律程序的影响。

5.我单位的保证责任是独立的连带责任责任担保，我单位的保证责任不因《出具保函协议书》或其项下保函的无效、被撤销或解除而免除，且即使《出具保函协议书》项下存在其他担保(含类似担保的其他安排)，我单位也仍然就本反担保函约定的担保范围内的债务向贵行直接承担第一顺序的连带保证责任，我单位的责任范围不因其他担保的存在、增减、撤销或有效与否而减免，也不因贵行放弃或变更其他担保项下的权利或顺位而减免;我单位履行本反担保函下保证责任并不以贵行对保函申请人、其他担保人或/及担保物提出权利主张、提起诉讼/仲裁或者申请/进行强制执行为前提。

6.本《反担保函》为贵行与我单位签订的`编号为的《保函业务合作协议书》的组成部分，我单位在本保证期间将严格按《保函业务合作协议书》的约定履行各项承诺、保证、义务和责任。

7.其他约定事项：贵行与保函申请人签订的《出具保函协议书》项下的保函到期日为。

8.因本反担保函发生争议协商解决不成时，由深圳市有管辖权的人民法院管辖。

9.本反担保函自反担保人签字盖章之日起生效。本反担保函一式两份，贵行一份，反担保人留存一份，具同等法律效力。

法定代表人或授权代理人(签章)：

日期：xxxx年月日

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

解封反担保申请书简短篇四

我愿意就上述借款担保向贵公司提供反担保，承担一切连带担保责任。为此，特出具本反担保书，并郑重承诺如下：

1、本人符合我国担保法规定的担保人资格，并有足够的资产作为反担保保证，保证履行本反担保书所规定的义务。

2、担保方式：以本人所有财产（包括但不限于固定资产、流动资产及知识产权、经销代理权等无形资产等）向贵公司提供担保，担保方式为连带责任保证；本人承担的担保责任是无条件的，无论是否存在其他担保方式，贵公司可直接要求本人承担全部责任，本人自愿放弃相应的抗辩权。

3、担保的范围：贷款人、出借人径向贵公司索赔时，贵公司即有权直接向本人索偿，而无须先向担保申请人追偿。本人保证在收到贵公司第一次索付通知后七个工作日内，即无条件按通知要求清偿贵公司借款担保项下的一切经济责任，包括但不限于主债权、利息（含复利和罚息）、手续费、违约金、损害赔偿金以及为实现债权而产生的'全部费用（包括但不限于公证、评估、拍卖、诉讼、执行、律师代理、差旅费等）。

4、担保期间：自本反担保书签订之日起，至借款担保期限届满后三年内有效。其间当担保申请人申请延长担保有效期并经贵公司同意时，本反担保书的有效期自动相应延长。待借款人还本付息之后，本反担保书自动失效。

5、本人保证在该担保期间内，本人名下所有财产不进行转移、变卖、隐匿、赠与等行为，如确需要，须征求贵公司书面同意后方可，否则视为无效。

6、在履行本反担保书过程中如发生争议，应通过协商解决；经协商未能解决争议的，应向贵公司所在地法院提起诉讼。

7、本反担保书，本反担保人签字即生效。

8、本反担保书一式二份，反担保人、河南安信投资担保有限公司各执一份。

此致

敬礼！

xxx。

20xx年x月xx日。

解封反担保申请书简短篇五

_________公司(原告)与_________限公司(被告)纠纷一案由贵院作为一审法院立案并进行了审理，案号(_________)_________民初字第_________号。在诉讼期间，原告向贵院提出财产保全申请。原告担保人公司为原告的保全申请向贵院提供了位于，价值的商铺作为担保。贵院据此对被告拥有的位于予以了查封。

一审判决后，原告不服上诉至人民法院，经过开庭审理，现本案已经审结，法院于_________年_________月_________日下达(_________)___________民终字第_________号民事判决书，依法支持了原告的诉讼请求，本案诉讼已经终结。因此，原告特向贵院申请解除对原告担保物的保全手续，并将原告的担保物返还给原告担保人。

此致

__________________人民法院。

申请人：_________________。

________年_________月_________日。

解封反担保申请书简短篇六

担保人：公司，住所地， 法定代表人：

被担保人：

担保人就被担保人诉道路交通事故人身损害赔偿纠纷一案，对被担保人所提诉前财产保全申请提供担保。

担保内容：

担保人愿意以担保人位于   处房屋产权及土地使用权（银行账户（xx银行xx支行：xx-xxx-xxx-xx）内xx-xx万元）为被担保人所提诉前财产保全申请提供担保，并保证，如被担保人诉前财产保全申请错误，担保人愿意赔偿被申请人因财产保全遭受的全部损失，并承担采取诉讼保全措施所需全部费用。

此致泰州市海陵区人民法院

担保人：

法定代表人：

年月日

致： ：

鉴于 (以下简称发包人)与 (以下简称承包人)在 项目中签订工程施工合同(包括补充合同，下同);发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》(以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函)为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。

三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担保证责任时，由我本人代为赔偿;或在你方先行承担赔偿责任后，由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时，我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。

四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每日的`违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限，我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。

六、、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的，并承担相应法律责任：

(1) 个人身份证复印件;

(2) 个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他;

(3) 个人财产清单及权属证明文件复印件;

(4) 本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。

七、因本保函纠纷提起诉讼的，由你方所在地人民法院管辖。

保证人：

日期： 年 月 日

解封反担保申请书简短篇七

我是一名忠实的百度贴吧迷，每天到贴吧发言和吧友交流成为了生活中重要的组成部分，在已经成为我们家乡通化网络交流重要平台的本吧里，我结识了很多要好的朋友，从网络到现实，我们结成了深厚的友谊，如今本吧已经长时间没有吧主对其进行有效管理，大量的精品帖无法加精，大量的骂人帖和广告帖无法删除，使得众位吧友在交流中无法达到沟通顺畅的目的，很多发广告帖的人和对通化这个城市有诋毁情绪的人也趁机而入，大肆作乱，因此，我想申请成为本吧的吧主后好好整顿一下这个吧！使吧中的吧民素质能够有所提高！

我坚信我的出现将改变通化吧的混乱局面！使得更多喜爱百度贴吧的网民加入到我们这个大家庭来！

以下为我的工作计划：

2、保持3~5个置顶帖，出导航帖和删帖公告之外，对大家感兴趣的、没有充分沟通的精品帖子进行置顶，方便吧友充分讨论。

3、每月进行一次优秀吧友评选，鼓励吧友发帖积极性；

4、成立贴吧管理组，根据吧友上网时长不定期设置小吧主，争取达到对贴吧的24小时管理，以达到及时对广告帖、政治帖和骂人帖等不符合百度贴吧规则的帖子进行快速删除。

5、对发帖语言不文明的吧友采取站内短信警告两次，屡教不改直接删除、封ip的办法进行管理，重要问题召开管理组会议形成决议后处理。

6、积极向好贴吧的吧主学习成功的管理经验，对待没有在计划中提及的对本吧建设有帮助的措施，将在今后的工作中积极进行增加，并严格执行。

相信在我成为本吧吧主后，吧民素质将得到提高，

解封反担保申请书简短篇八

深圳市xx区人民法院：

关于原告xx诉被告xx房屋买卖合同纠纷一案，在第一审程序期间，原告向贵院提出财产保全申请。原告担保人为其保全申请向贵院提供了位于的物业作为担保。贵院据此查封了被告坐落于房屋一套。

现原告和被告已于二审诉讼期间以调解结案，被告的调解金额现已实际履行到位，本案诉讼已经终结。因此，原告特向贵院申请解除对原告的担保物和被告房产的保全手续，并将原告的担保物返还给原告担保人。

此致

深圳市xx区人民法院。

20xx年x月x日。

解封反担保申请书简短篇九

人民法院：

请向贵院提供了位于，价值的商铺作为担保。贵院据此对被告拥有的位于予以了查封。

一审判决后，原告不服上诉至人民法院，经过开庭审理，现本案已经审结，法院于年月日下达（）民终字第号民事判决书，依法支持了原告的诉讼请求，本案诉讼已经终结。因此，原告特向贵院申请解除对原告担保物的'保全手续，并将原告的担保物返还给原告担保人。

此致

xxxx人民法院

解封反担保申请书简短篇十

反担保又可称为求偿担保，偿还约定书或反。

保证书。

是指为债务人担保的第三人为了保证其追偿权的实现要求债务人提供的担保。下面是本站小编给大家整理的一些关于反担保。

申请书。

的模板，希望对大家有用。

担保人：公司，住所地，法定代表人：

担保人就被担保人诉道路交通事故人身损害赔偿纠纷一案，对被担保人所提诉前财产保全申请提供担保。

担保人愿意以担保人位于处房屋产权及土地使用权(银行账户(xx银行xx支行：xxxxxxxxxx)内xxxx万元)为被担保人所提诉前财产保全申请提供担保，并保证，如被担保人诉前财产保全申请错误，担保人愿意赔偿被申请人因财产保全遭受的全部损失，并承担采取诉讼保全措施所需全部费用。

此致泰州市海陵区人民法院

担保人：

法定代表人：

申请人：

事实与理由：

此致

某某人民法院。

申请人：

昌吉州融通融资担保有限公司：

申请人诉新疆嘉润资源控股有限公司居间。

合同。

纠纷一案，已经昌吉州中级人民法院受理，在起诉时，申请人提出财产保全申请，拟保全被告新疆嘉润资源控股有限公司价值的财产。根据法律规定，申请人应提供相应的财产作担保，因申请人没有相应的财产作担保，故申请贵公司出具。

担保书。

申请人保证提供的诉状及相关的证据真实合法有效，如提供虚假资料或保全错误，申请人愿承担全部责任。

解封反担保申请书简短篇十一

鉴于xxx以下简称发包人xxx与xxx以下简称承包人xxx在项目中签订工程施工合同xxx包括补充合同，下同xxx;发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》xxx以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函xxx为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用xxx包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等xxx。

三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担保证责任时，由我本人代为赔偿;或在你方先行承担赔偿责任后，由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时，我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。

四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每日的违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。

五、本反担保保证书的`有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限，我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。

六、、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的，并承担相应法律责任：

1、个人身份证复印件;。

2、个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、xxx及其他;。

3、个人财产清单及权属证明文件复印件;。

4、本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。

七、因本保函纠纷提起诉讼的，由你方所在地人民法院管辖。

保证人：xxx。

日期：20xx年xx月xx日

解封反担保申请书简短篇十二

深圳市xx区人民法院：

关于原告诉被告房屋买卖合同纠纷一案，在第一审程序期间，原告向贵院提出财产保全申请。原告担保人为其保全申请向贵院提供了位于的物业作为担保。贵院据此查封了被告坐落于房屋一套。

现原告和被告已于二审诉讼期间以调解结案，被告的调解金额现已实际履行到位，本案诉讼已经终结。因此，原告特向贵院申请解除对原告的担保物和被告房产的保全手续，并将原告的担保物返还给原告担保人。

此致

敬礼！

xxx。

xx年xx月xx日。

解封反担保申请书简短篇十三

担保人：

被担保人：××××有限公司。

被担保人与×××××××有限公司之间买卖合同纠纷一案，被担保人现向贵院申请诉前保全×××××××有限公司名下价值人民币300万元的财产。

如果贵院受理被担保人的`该诉前保全申请，依法保全×××××××有限公司本担保书中注明的财产，担保人愿提供xx作为担保财产，赔偿因该财产保全之错误给被×××××××有限公司造成的经济损失。

此致

××××中级人民法院。

担保人：

二oxx年x月x日。