写总结也是对自己工作和学习态度的一种肯定和激励。不断反思和修正总结,不断提升总结的质量和效果。接下来是一些优秀总结的要素和结构,供大家参考学习。
出售别墅写申请书范本篇一
根据《中华人民共和国民法典》、《____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条:内容约定。
乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的住宅房产,建筑面积为______________平方米。
出售房屋的所有权证号:出售房屋的共有使用权证号:______________。
该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
出卖的房屋如存在产权纠纷,由甲方承担全部责任。
第二条:甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋不受他人合法追索。
第三条:乙方在签订二手房购置合同签订时付给甲方定金______________元,______________元。
第四条:上述房产的交易总价为:人民币________元整。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。
第五条:付款时间与办法:
1、甲乙双方同意以一次性付款方式付款。甲、乙方定于____日内向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
2、经双方协商,该房屋交易发生的过户登记费、契税、印花税及其他税费按有关法律规定,由乙方承担。甲方有责任与义务负责协助配合乙方办理产权过户登记手续。
3、甲、乙双方约定在收到____市____区房地产交易中心出具的房屋产权交割回执单的三天内将房款一次付清给甲方。
第六条:交付与支付。
1、甲方在正式交付房屋前七天内腾空该房屋,并在三天内一次性结清本套房屋,物业管理、水、电、有线电视、通讯等费用,并保证上述房屋不存在任何费用及滞纳金与违约金的前提下,将。保证上述房屋的'结构、室内的装修、洁具、厨柜等物品的完好性与正常使用功能。
2、甲方承诺在收到乙方全额房款当日内将交易的房产全部交付给乙方使用,并将全部门锁钥匙、电费、自来水费、有线电视等交费证件。
第七条:违约责任。
1、甲、乙双方合同签定后,若甲方中途违约,应及时电话通知乙方,并自违约之日起应以乙方所付定金的双倍返还给乙方。若乙方交房中途违约,应及时电话通知甲方,乙方的已付购房定金归甲方所有。
2、如因甲方原因不能办理房产过户手续,甲方承诺乙方已交付的一次性房款按商业银行同期同类借款双倍利率计付。
1、甲方是___________共_____人,委托代理人________即甲方代表人。
2、乙方是____________。
第九条本合同一式四份。经双方确认并签章后生效,甲乙双方各一份,甲方委托代理人一份,____市____区房地产交易中心一份。
第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条双方约定的其他事项:
出卖方:_________________。
购买方:___________________。
身份证号码:__________________。
身份证号码:___________________。
日期:________年____月____日
出售别墅写申请书范本篇二
甲方(卖方):身份证号:住址:
乙方(买方):身份证号:住址:
根据《_合同法》及相关法律、法规,甲乙双方本着自愿平等、公平诚信等原则,就房屋转让相关事项经协商一致,订立本协议,以期共同遵守。
一、转让标的。
甲方自愿将坐落在地段的房屋,建筑面积平方米,附属房面积平方米,房产证号:,土地证号,连同房屋内的固定装饰一并转让给乙方。
二、转让价款。
甲乙双方对上述房屋议定成交价为人民币万元,乙方应在签订转让协议时向甲方支付人民币万元,作为履行本协议的定金,定金不计利息。
三、甲方权利和义务。
甲方应在收到乙方定金后日内备齐房屋过户所需的一切资料,并移交给乙方;甲方保证该房屋权属清楚、有合法的土地使用权,且无任何担保;甲方还须协助乙方办理好权属过户手续。
甲方同意于年月日之前将上述房屋腾空,并交付给乙方使用,同时负责结清水电费、有线电视费、电话费等相关费用。
四、乙方权利和义务。
乙方对甲方所转让的房屋状况已做充分了解,愿意购买该房屋。乙方负责完成权属过户手续,并承担由此产生的相关费用。
乙方须在甲方交房时一次性付清余下房款万元。待甲方交付房屋、乙方付清房款后,该房屋如遇征用拆迁,对于补偿等事项,由乙方自行决定,甲方无权干涉,由此产生的一切收益归乙方所有。
五、违约责任。
如因政策等非甲方原因造成无法办理权属过户手续,甲方应将该房屋房产证、土地使用权证原件交给乙方;乙方在完成办理过户手续之前,不得对该房屋进行抵押担保,否则对此产生的风险由乙方承担,甲方概不负责。
本协议生效后,如一方不能按约定交付房屋或未足额支付相应房款的,每逾期一日,应向对方支付百元违约金。任何一方无权单方解除本协议。
六、其他。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字之日起生效。
甲方:
乙方:
出售别墅写申请书范本篇三
3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。
甲方:_______
联系人:_______
地址:_______
电话:_______
电邮:_______
乙方:_______
联系人:_______
地址:_______
电话:_______
电邮:_______
3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
出售别墅写申请书范本篇四
根据党办发〔20__〕68、70号文件精神,现就本人一年来德、能、勤、绩、廉等方面情况述职、述廉如下:
一、思想道德建设方面。
一年来,本人能够注重提高理论素养,加强党性修养,具有鲜明的政治态度和坚定的理想信念。能全面贯彻执行党的路线、方针、政策、国家的法律、法规和地委、行署的决策、决议;旗帜鲜明地反对^v^主义和非法宗教活动,维护祖国统一和民族团结;坚持政治理论学习,认真学习党的十八大会议精神,学以致用,不断提高理论和政策水平;坚持原则,恪守社会公德。
二、组织领导能力方面。
勤于学习,増强本领,在提升能力上下功夫。能运用马克思主义观点和方法,不断提高分析、研究、解决实际问题的能力;具备组织协调、科学决策、开拓创新、善于发现人才、知人善任、依法行政、为民服务的能力。学政治理论,提高政治素养;学业务知识,拓宽知识范围;学领导艺术,提升工作水平;不断锤炼自己,提高沟通协调能力、管理能力以及处理复杂问题的能力。创特色,争一流,在组织协调中求实效;立足于“新”,创新方法有特色。立足于“实”,扎实干事结硕果。立足于“破”,破解难题促发展。
三、作风建设方面。
无论在哪一个部门工作,本人都能够牢固树立政治意识、大局意识、责任意识;严格遵循集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的基本制度,做到眼勤、耳勤、脑勤、腿勤、手勤,善于观察问题、分析问题,虚心听取各方面的建议和意见。坚持“重大问题多商量、决策之前多研究、同志之间多交流、产生矛盾多交心、荣誉面前多谦让”的工作方法,认真履行民主集中制的原则;时刻摆正自己的位置,当好助手、参谋。坚持集体领导下的分工负责制,自觉维护班子和集体的团结,维护书记、局长和其他班子成员的威望,班子形成的决策、决定能坚决贯彻执行。坚持分工协作的原则,分工不分家,一切从工作出发,做到相互信任,相互协作,相互补台。注重发挥每个干部的优势和创新精神,创造性地开展工作。襟怀坦白,不计较个人得失,为形成团结、奉献、务实、高效的领导班子做出自己应有的贡献。
四、工作业绩方面。
20__年1至10月,本人在xx市固定资产投资审计处担任党支部书记、副局长职务,主持xx市审计局全盘工作。在工作中能创新审计方法,优化结构,整合资源,科学制定并实施了20xx__计项目计划x项。截至10月底,已完成审计项目x个,在审项目x个,查出各类违规金额x万元,管理不规范行为金额zx万元,审计查处收缴财政金额x万元。其中,完成固定资产投资审计项目x项,审计投资额x万元,核减额x万元,核减率x%。移送纪检部门案例一件,对一个单位、两个个人依法进行了经济处罚。对x个重点项目实施了全过程跟踪审计。审计监督工作为财政增收节支做出了极大贡献,有效地维护了xx市的经济秩序,忠实地履行了审计监督职能。
20__年7月至今(实际到位11月2号),本人公选为xx地区审计局党组成员、总审计师,协助书记、局长工作,主要分管企业科、农牧科、督查科。负责审计质量、内部审计和审计学会工作、负责局党支部、工会、计生、女工委及政治、业务学习工作。
五、廉洁自律。
本人能认真学习《中国^v^党内监督条例》、《中国^v^纪律处分条例》、《廉政准则》等规定,严格遵守中央、自治区、地区关于党政领导干部廉洁自律的有关要求,时刻保持清醒的头脑,进一步增强反腐倡廉的责任感和紧迫感。重品行,严操守,树立正确的世界观、人生观、价值观。工作上,讲党性,讲原则,秉公执法。生活中,守得住清贫,耐得住寂寞;从未借公家之名、乘职务之便谋取私利,始终牢记党的宗旨,做到自重、自省、自警、自励,自觉坚守思想道德防线、廉洁从政底线、党纪国法红线。
六、存在问题。
无论是政治理论学习还是业务理论学习都不是很透彻,未能系统地研究,特别是对于党员教育和经济效益审计问题。
七、今后努力的方向。
1、深化理论学习,
2、进一步解放思想,加深对科学发展观重要理论思想的认识,当好人民公仆。
3、更加严格要求自己,在新的岗位上奉献自己的力量。
出售别墅写申请书范本篇五
甲、乙双方就房屋买卖事项经过协商,一致同意订立合同条款如下,以便共同遵守。
一、甲方愿将自有座落__市__街道付家庙子村______号房屋______间,建筑面积_______平方米售卖给乙方。
二、上列房屋包括附属设备及院落,双方议定房屋价款人民币________元。
三、房屋价款乙方一次性付给甲方,甲方收到后出具收据。
四、甲方应自本合同签订日起将房屋腾空,连同原房屋所有权等有关证件交给乙方。
五、甲方保证其出卖给乙方的房屋,产权清楚,绝无其他项权利设定或其他纠纷;乙方买受后,如该房屋产权有纠葛,影响乙方权利的行使,概由甲方负责清理,并赔偿乙方损失。
六、自本合同签订之日起,该房屋产权及处置权完全归已方,涉及该房屋的交易、出租、拆迁等权益由已方所有,如需甲方出具相关证明,甲方应无条件配合。
七、本合同一式四份,甲乙方各执一份,另两份分别送交房产土地管理机关和付家庙子村委。
甲方(签字):_________。
乙方(签字):_________。
鉴证单位(章)。
________年____月___日。
出售别墅写申请书范本篇六
委托人:
受托人:
现委托中介(以下简称“地产”)独家代理出售以下物业,特签订以下内容:
一、出售物业的内容(以下简称“该物业”):
1、物业地址:
2、建筑面积:平方米(以房地产证面积为准)。
3、出售价此价包括自买入该物业后至本物业出售前已产生之一切费用。
4、交易税费支付方式:由买方支付。
5年具备交付使用条件。
6、委托时间:从年年月日止。
二、指定a公司为该物业出售的独家代理公司:
1、a公司预先支付人民币该物业的,独家委托费即转为购房款使用。
2、如超出委托限期,独家委托代理费用由本人收取,不予退还。
3、一旦达成上述条件,全权委托a公司适当收取客户定金。
4、本人不得擅自终止委托或拒绝出售,否则应向贵公司支付独家委托费。
三、a公司在代理期限内寻找合适的买家。如该物业成功出售,超出委托价钱部分作为a公司的咨询及代理费,对此本人并没有异议。
四、在委托期间,本人保证不会自行出售该物业;不会与其他中介公司或第三人签订代理协;不会私下与a公司所介绍之买房成交或利用a公司提供的信息条件通过第三方成交。否则,本人将向a公司支付第二条规定之代理费3倍作为违约金。
五、本人悉知a公司同时会向买家收取房地产咨询及代理费,对此本人并无异议。
六、本委托书一式两份,由本人及a公司各持一份,均具有同等法律效力。
七、备注:
受托人:
电话:委托日期:年月日
出售别墅写申请书范本篇七
*方:(以下简称*方)。
乙方:(以下简称乙方)。
经双方共同协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,*方将家庭别墅一栋承包给乙方实施,双方达成协议如下:
一、工程建设内容:
按*方提供的设计图纸施工。
二、承包方式:
做工、机费包干。(包含水电安装)。
三、计价方式:
按房屋实际面积计算430元/?。
四、付款方式:
乙方每完成一层主体工程*方支付进度款20000元,余款工程完工验收后付清。
五、施工安全:
乙方在施工中应注意安全,做好各种安全设施。若发生安全事故,由乙方负责。进入施工场地必须戴安全帽,发现一次罚款100元。
六、工程完工,*乙双方组织按现行国家验收标准验收,如有不达标部分,返工所造成的直接损失和间接损失由乙方全部承担。
七、本工程未尽事宜,双方在实施过程中另行协商解决。协商不成,可向仲裁机构或*法院申诉。
八、本合同一式贰份,双方签字盖章生效,*乙双方须共同遵守。
*方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
*方:
乙方:
*方在建房屋一栋,建筑层数两层,一层约平方米,二层约平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守:
一、承包方式。
采用包工不包料方式承包。
*方提供建房所需的材料,包括:红砖、碎石、石灰、水泥、钢材等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产的一切用具等。
二、承建项目。
三、承包价格。
每平方米**大写:元,建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式。
合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30%,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%,工程全部完工,交验完毕付到90%,预留10%为质量保*金,完工一年内无质量问题,清尾款。
五、双方责任。
*方负责水电到位供给及原材料及时进场。
乙方必须保*工程质量和进度,按设计图纸和*方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
六、质量要求。
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由*方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全。
劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,*方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
八、工期要求。
主体工程工期为天(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在年月日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延*方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向*方提出计划,以便及时筹备。
九、后期维修。
因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任。
十、其它。
其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。
本合同一式二份,*乙双方各执一份,从签字之日起生效。
*方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
发包方(*方):
承包方(已方):
经双方协商,*方将通渭路小学田园农庄教育基地绿化施工工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:
1、工程地点。
兰州市城关区通渭路小学。
2、工程总造价:
_________万元(大写)。(注:可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算)。
3、工期。
乙方确保在_________年_________月_________日开工,于_________月_________日完工,工程标准达到合格标准。
4、开工准备。
*方前期使施工现场具备施工条件;乙方设计达到*方认可后,尽快做出材料预算、施工组织设计及工程进度计划。
5、工程款支付。
*乙双方签订合同,施工结束后经*方验收合格后一次*支付给乙方工程款元,大写:。
6、工程质量。
(3)乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;。
(4)乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。
7、养护管理和质量要求。
(1)栽植后及时封堰浇透水;。
(2)及时中耕除草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;。
(3)苗木要及时防治病虫害;。
(4)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;。
(5)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;。
(6)乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木1个月其间发生的费用由乙方负担。
8、违约责任。
*方责任:
(1)*方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任:
(1)工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。
(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经*方同意外不能按期完成的,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给*方逾期违约金。
9、合同的生效与终止。
本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,*方支付完毕,乙方将工程交付*方后条款终止。
10、合同份数。
本合同一式_________份,具有同等效力,*、乙双方签字盖章后各执一份。其它由*乙双方分送有关部门存档。
11、本合同未经事宜,双方协商解决。
*方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
出售别墅写申请书范本篇八
地址:
乙方:_____________物业管理有限责任公司。
地址:
根据《^v^合同法》及有关物业管理法律、法规和政策,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲、乙双方就乙方对_____________社区提供专业化、一体化的前期物业管理服务订立本合同。
物业基本情况。
物业名称:
坐落位置:市县区路总用地面积:平方米。
建筑面积:
其中住宅平方米,商业建筑面积平方米,文化活动室平方米,社区健康服务中心平方米,居委会平方米,社区管理用房平方米:总户数:共户,电梯数量:部,车位数量:个,绿化率:%,物业类型:。
以上各项指标如有变更,甲方应于变更后一个月内书面告知乙方。
1、房屋建筑本体共用部位及共用设施设备的维修、养护、管理和运行服务,包括楼盖、屋顶、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房及上下水管体、共用照明、天线、中央空调、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯等。
2、本物业规划内交通、车辆行驶及停泊秩序的管理,属物业管理范围的市政公用设施的维修、养护和管理,包括道路、室外上下水管道、生化池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车房、停车场。
出售别墅写申请书范本篇九
买房人:____________。
卖房单位:____________。
双方就下列房屋买卖达成协议,现签订房屋买卖契约如下:
1、房屋地址面积:____________。
详细地址:____________。
室号部位:____________。
房屋建筑面积:____________。
平方米:____________。
上开房屋面积包括走道、扶梯间等公用部位分摊的面积。
2、本契约全部价款计人民币:____________元。
价款计算组成:____________,投调税____________。
3、付款约定:签约____________周内付清。
4、上开房屋,在买房人交清价款和履行其他约定后,由卖房单位办理房屋交付手续。买房人可持本契约和交付房屋手续及其他有关证件,向房屋所在区房管部门办理申请房屋所有权登记或所有权移交手续,所需手续费由买房人支付。
5、上开房屋的基地及底层小院子,因土地属于国有,仅供买房人使用。但必须服从城市建设规划,按规定缴纳房产税和土地使用费。
6、买房人所购的房屋,应按国家房屋管理的规定使用,接受所在地区街道组织、房管部门的管理和指导。不得随意乱拆乱改。走道、扶梯间等公用部位属同幢住户共同财产,不得随意侵占,严禁乱搭乱建。
7、上开房屋,在办理交付手续之日起壹年内,凡属屋面漏水、外墙渗水和结构性的质量问题,由卖房单位负责保修;凡属买房人使用不当或人为损坏,由买房人自行负责;保修期满后全部由买房人自行负责维修。
8、其他约定:上述房产权自买方办理完房产变更登记后归买方所有。
本契约一式四份,双方各执两份。
买房人:____________。
卖房人:____________。
房屋出售委托合同。
别墅花园设计开题报告。
别墅景观设计开题报告。
出售别墅写申请书范本篇十
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在______市_____区_____村(建筑面积_____平方米,储藏室_____平方米,产权证号__________)房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为__________人民币。
三、乙方在签订本合同时,支付定金__________。
四、乙方支付定金之日起_____个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由_____方承担。
七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。
九、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付________元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付________元罚金,逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。
十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件。
十一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。
日期:______年____月____日
出售别墅写申请书范本篇十一
发包方(以下称*方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华*共和国合同法》和《中华*共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:四、承包形式:
第二条工程期限。
一、合同工期总日历天数天。
开工日期:年月日
竣工日期:年月日
出售别墅写申请书范本篇十二
本协议于某_____年______月_______日签订。
甲方:_________国________________;。
乙方:_________国________________,甲方指定的合法代理人。
协议条款如下:
2.代理人保证竭力履行其向公司之订货,非经公司同意,代理人不得违背公司关于某订货的任何指令。
3.本协议履行期间,代理人将收取佣金。
订单额少于某_______美元,按_________%收佣;。
订单额超过_________美元,按_________%收佣。
4.代理人提供的发票金额,包括佣金和除邮寄、小额杂费以外的开支,公司将开具不可撤销跟单信用证予以支付。
5.任何一方提前3个月用挂号信书面通知对方或任一方在任何时候违背本协议任何一款,无须通知,本协议即告终止。
协议双方于某时间签字盖章为证。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
代表(签字):_________代表(签字):_________。
签订地点:_____________签订地点:_____________。
出售别墅写申请书范本篇十三
开发商:
咨询公司:房地产咨询有限公司。
甲乙双方根据《^v^民法通则》和《^v^经济合同法》的有关规定,经友好协商,就开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商开发经营的房地产项目事宜,在互惠互利的基础上达成以下协议,并承诺共同遵守。
一.代理事项。
开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商在项目,规划许可证号为号,总占地面积总建筑面积约平方米(以下简称本项目)。
在代理合同有效期内,咨询公司为开发商在(地区)委托的独家策划销售代理商,开发商不得在(地区)指定其他代理商。
二.代理权限。
咨询公司代理开发商对本项目的宣传、策划、销售等一切对外活动,必须以开发商名义进行,并在本合同约定或开发商批准、授权范围内行使代理权。
三.代理责任。
咨询公司在开发商授权范围内的一切代理活动,由开发商承担民事责任。咨询公司未经开发商授权或超越代理权限的代理行为,由咨询公司自行承担民事责任。
四.代理期限。
自双方签字盖章合同生效之日起,至项目全部经过工程质量验收并可交付使用后三个月止。
五.代理计划的实施。
咨询公司对项目进行的宣传、策划、销售等活动的计划书及所需费用预算应以书面报告形式提交开发商,经开发商同意、批准后方可实施执行。
六.代理工作方式。
1.咨询公司负责组织销售人员队伍,在开发商提供的销售中心完成前台现场销售工作(即所有需与客户联系沟通的工作)。前台现场销售工作包括现场接待客户、签署《商品房购房协议书》(又称《订购书》)、引导客户签署《商品房买卖合同》、《商品房按揭贷款申请表》及《商品房抵押贷款合同》等。
咨询公司应委派不少于2名的项目管理人员到达现场办公,保证与开发商工作人员的沟通与协商,完善前台现场销售工作。
2.开发商应委派不少于3名的工作人员完成后台签约及办证工作。后台签约工作包括收取订金、签署《商品房买卖合同》、收取房款、协助银行签署《商品房抵押贷款合同》、办理《房屋产权证》等工作。
3.开发商负责提供销售中心的保安及清洁工作人员和相关费用。销售中心的日常工作由咨询公司负责统筹管理,双方工作人员按统一的管理制度进行工作。
4.甲乙双方设置例会制度,定期研讨销售工作,根据市场需求,对销售工作进行调控。
七.代理费用。
1.咨询公司的代理费用按咨询公司实际代理销售的商品房销售总金额的百分比提取,具体百分比按以下条款规定执行。销售代理费由开发商以人民币形式计算和支付。
3.咨询公司的代理费用以代理期限内商品房实际成交均价情况确定如下:本项目的住宅销售均价不能低于3650元/m2,代理费用按商品房销售总金额的(按以上第2点具体销售率调整代理费比例)提取。开发商按照具体单元的销售,按以下约定给予咨询公司奖励:
商品房销售均价在3650元/m2以上,在3650~3800元/m2范围内的那部分销售金额代理费按以上第2点计算,超出3800元/m的那部分销售金额代理费用按超出部分总金额的10%提取。
4.在代理期限内,咨询公司代理销售商场、车位,其代理费用按销售总额的。
计算。
八.代理费用支付。
1.开发商同意按下列方式支付销售代理费:对每一个销售单元开发商与客户签定《商品房买卖合同》并收取首期房款后,需向咨询公司支付销售金额%的销售代理费,咨询公司的代销责任即告完成。但本合同履行期间咨询公司应按本合同第六部分第1点完成代理工作。
开发商每月8日前与咨询公司结算上月的销售代理费用,咨询公司在收到开发商的代理费用后一个工作日内应向开发商开具正式税务发票。
2.甲乙双方每月8日前结算的销售代理费用均以上月的销售总额提取。关于咨询公司按本合同第七条规定,在规定时间内超额完成的计提比率和超出规定均价所计算的提成金额在合同期内的最后一个月内结清。咨询公司应同时向开发商办理代售资料移交。
3.若客户签署《商品房买卖合同》并缴付首期房款后违约和按揭后退房违约,所交房款、订金及罚金归开发商所有,咨询公司不需退还相应的销售代理费;对同一单位的销售,咨询公司只收一次代理费。
九.销售定价。
1.销售价格由甲、乙双方商讨制定,并由开发商确认。咨询公司按照经开发商确认的销售价目表进行销售,咨询公司无权自行调整销售价格。如咨询公司销售价格低于开发商书面确认的销售价目表,则低于开发商定价部分应由咨询公司补足。
2.开发商所提供并确认的销售价目表及咨询公司制定并得到确认的促销优惠措施方案作为本合同的附件。
十.项目总体营销费用的控制。
1.本项目总体营销费用按总销售额的3%为控制原则,由开发商负责支付。咨。
询公司制定的整体营销执行方案的费用预算不得超出此限。
2.甲、乙双方均应在高效、经济的原则上对本项目的总体营销费用科学地运用。咨询公司制定的广告宣传推广方案、公关活动方案、促销活动方案等费用预算和开发商提议使用的相关营销费用都必须经甲、乙双方共同确认并书面批准方可做为总体营销费用控制的标准。
3.本项目的总体营销费用包括报纸、电视等媒体宣传、路牌及户外广告牌、公关促销活动费用、销售物料制作和印刷、销售中心现场布置及维护、模型制作、现场和后台与销售业务相关费用、现场办公费用及保安和清洁费用等。
十一.双方设例会制度,定期研讨销售工作,有需要时对销售工作进行适当调整。双方应配合对方的工作,一切以销售为重,提供一切便利条件为买家办理所有购房手续。
十二.开发商责任。
1.开发商应向咨询公司提供以下文件和资料:
(1)开发商营业执照复印件和开户银行帐号;
(2)开发商应提供政府有关部门对开发建设香格里拉项目批准的有关证照。
包括国有土地使用权证书、建设用地批准书、规划许可证、建设工程规。
划许可证、施工许可证和本项目的商品房预售许可证等相关证照的复印件。
(3)关于销售代理本项目所需的材料,包括立面图、平面图、地理位置图、
室内设备、装修标准、电器配备、楼层高度、销售(测绘)面积、规格、物业管理收费标准及其他费用的估算等。
(4)咨询公司代理销售该项目所需的购房订购书。
以上文件及资料,开发商应于正式对外销售15天前向咨询公司交付齐全。
出售别墅写申请书范本篇十四
甲乙双方根据《^v^合同法》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以供双方共同执行。
1.工程名称:____花园工程。
2.建设地点:_________________。
3.工作内容:____平方米环境绿化工程,具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容(略)。
1.该项目工程总工期____天。开工时间从甲方批准开工报告次日起计。
2.如遇下列原因工期顺延:
(1)未及时签审施工图纸和施工组织计划;
(2)设计变更;
(3)甲方未能按期提交施工场地;
(4)连续____小时遇雨和停水、停电;
(5)甲方未按合同规定时间拨付工程款项;
(6)遇不可抗力因素。
3.竣工验收:
(2)若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同前项。
1.结算依据。
(2)甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价;
(3)甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整(更改)部分变更通知书;
(4)竣工图。
2.合同金额。
(1)本合同暂定造价____万元;
(2)工程竣工验收后按实结算。
3.合同金额的支付时间。
(1)甲方在乙方进场后一周内,向乙方支付合同总金额的____%作为的备料款;
(2)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总额的____%;
(3)工程竣工验收后____个月内办理竣工结算,结算办理完成后____个月内甲方付至结算价的____%,余额____%作为质保金,保活期到后支付____%,保修期满后甲方付清余款。
本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。
1.质保期:从通过验收后的第____日起算。保修期按^v^____年第____号令执行,普通植物保活期____年,贵重植物(____元以上)保活期为____年,工程的其它部分保修期为____年。
2.成活率:植物管护移交时按行规达到____%的成活率。
1.甲方义务。
(1)保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
(3)负责协助办理施工的各项进场手续;
(4)负责协调现场各施工单位间的关系;
(5)若施工变更应以书面形式通知乙方;
(6)按合同规定时间按时付款。
2.乙方义务。
(1)按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;
(2)接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
(3)注意与外装饰单位施工现场的配合工作;
(4)文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;
(5)负责施工中的成品保护。
1.甲方施工负责人:________;现场代表:________。
2.乙方施工负责人:土建:________,绿化:________;现场代表:______。
3.甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。
1.乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
2.设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。
1.甲方违约责任。
(1)甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
(3)甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的____‰向乙方支付逾期违约金。
2.乙方违约责任。
乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的____‰向甲方支付违约金。
在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定____人民法院起诉。
1.本合同经双方签字盖章后生效。
2.未尽事宜,双方协商解决,签订补充合同的,补充合同与本合同具有相同效力。
3.本合同一式____份,双方各执____份,均具同等法律效力。
出售别墅写申请书范本篇十五
(五)房屋平面布局及附属设施状况、套内装饰标准
(一) 提交__________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
甲方(公章)______________________
法定代表人
(委托代理人)______(签字或盖章)
乙方(签字或盖章)________________
签订日期:_______年______月_____日
出售别墅写申请书范本篇十六
出售方:_________(甲方)。
地址:_________。
电话:_________。
购买方:_________(乙方)。
姓名:_________。
性别:_________。
出生:_________年_________月_________日。
国籍:_________。
身份证号码:_________。
地址:_________。
电话:_________。
本合同依据中华人民共和国法律、《_________土地管理条例》和《_________商品房产管理规定》制定。
第一条甲方经市府国土局批准,取得位于_________市_________用地面积_________平方米的土地使用权。
地块编号:_________使用年期_________年,自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。甲方在上述土地兴建楼宇,系定名为_________,由甲方预售。
第二条乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第_________幢_________号(第_________层)。建筑面积_________平方米,土地面积/平方米、(其中:基底分摊_________平方米、公用分摊_________平方米、其他_________平方米)。
第三条甲方定于_________年_________月_________日交付乙方使用。
如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超过_________天:
1.人力不可抗拒的自然灾害;。
2.施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决;。
3.其他非甲方所能控制的因素。
上述原因必须凭_________市有关主管部门的证明文件为依据,方能延期交付使用。
第四条甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为:_________单价_________元/平方米,总金额币_________千_________百_________十_________万_________千_________百_________十_________元整(小写_________万元)。
分期(一次)付款(见附表一)。
第五条乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,甲方有权追索违约利息。如逾期_________天以上,仍未付所欠款项和利息,甲方有权单方终止合同,将楼宇出售他人。
第六条甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方使用,应按合同规定交付日第二天起计算付款利息,以补偿乙方的损失。
第七条甲方出售的楼宇须经_________市建筑质量检验部门验审合格、并负责保修半年,如质量不合格时,乙方有权提出退房,退房后甲方应将已付款项及全部利息在三十天内退回乙方。
第八条甲乙双方在楼宇交付使用并付清楼款后,签订《房地产转让合同书》,经市政府主管部门办理转让登记手续,发给《房地产权证》,乙方才能获得房地产权。
乙方在使用期间,有权享用与该楼宇有关连的公共通道、设施、活动场所。同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德,维护公共设施和公共利益。
第九条乙方所购楼宇只作_________使用,在使用期间不得擅自改变该楼宇结构和用途,如有损坏应自费修缮。
乙方购置的楼宇所占用的土地,按有关土地管理规定缴纳土地使用费。
第十条预售的楼宇,乙方不许转让、抵押,否则,违反市府有关规定,后果自负。
第十一条后面的附表。
一、二均为本合同内容的组成部分。
第十二条本合同自签订盖章之日起生效,如发生纠纷,双方应友好协商解决,不能解决时,应提请_________市仲裁机关仲裁或_________市中级人民法院房地产审判庭裁决。
第十三条本合同正本一式四份,甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。
出售方(盖章):_________购买方(盖章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
附件。
附表一:建筑期购楼分期付款:
一、第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币__________________元。(小写:_________万元)。
二、第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币__________________元。(小写:_________万元)。
三、其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________币__________________元。(小写:_________万元)。
出售别墅写申请书范本篇十七
建设单位:(甲方公章)施工单位:(乙方公章)。
法人代表:法人代表:
工地代表:经办人:
开户行帐号:户行帐号:
签定日期:20___年___月___日
园林绿化工程施工合同。
甲方:河源市______集团房地产开发有限公司。
乙方:珠海市______园林工程有限公司。
甲方委托乙方承担______花园二期架空层园林环境工程施工,为了明确分工,互相协作,保证质量,按期完成任务,双方议定以下条款,共同遵守。
乙方按照珠海市______园林工程有限公司设计的广晟花园二期架空层园林环境工程施工图纸进行承建,包括绿化施工、绿化养护工程项目,承包范围如甲方另有增减,须补充合同。
本工程采取包工包料,包质量、包工期的方式进行承包。
施工工期为(移交场地后)个日历天;具体施工进场时间以甲方进场通知为准。绿化养护期为天。
本工程在施工过程中有下列情况,并经甲方代表或现场监理工程师签证,工期可以相应顺延。
1、甲方不能按时提供符合要求的施工场地和施工用水用电等。
2、在施工地区内有不可抗拒的自然灾害,如暴雨、台风等,使施工受到严重影响者。
3、甲方代表或现场监理工程师未按合同约定提供所需指令。批准等,致使施工不能正常进行。
4、设计变更和工程量增加。
5、甲方未能按约定日期支付工程预付款,进度款,使工程不能正常进行。
(一)、甲方责任。
1、向乙方提供施工场地,负责施工现场有关障碍物的拆除搬迁等工作。
2、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工场地30米内。
3、及时组织交工验收。
4、协助乙方办理夜间施工许可等有关手续。
5、检查和监督乙方的施工进度、质量、安全生产和工程款的使用情况。
6、做好施工队与现场周围有关单位的协调工作,做好当地有关部门与乙方的协调工作。
7、合同规定及时审核乙方进度报表、拔付工程款和办理结算手续以及对乙方的有关工程的信函及时答复、签署意见。
(二)、乙方责任。
1、施工要求、合同规定及时组织能满足工程进度和质量要求的人力、施工机械和合同材料进场。
2、按设计单位及监理单位提出的技术要求及质量标准进行施工。
3、负责提供施工和生活场地内的临时设施。
4、搞好施工组织,制订本专业施工细则,加强施工管理,加快施工进度,确保按时交工。
5、甲方和现场监理工程师提供具体项目和各道工序实施性进度计划,向甲方和现场监理工程师提交控制措施(包括组织措施、技术措施、信息管理措施)经甲方审查认可后作为检查控制进度的依据。
6、如实填报工程进度,及时编制竣工结算,送监理工程师和甲方审核。
7、服从甲方和监理单位的管理,接受主管部门和质监部门的检查监督,安全生产,文明施工。
8、认真搞好质量自检工作,作好施工记录,为甲方、监理单位及质监代表检查监督提供方便。
9、认真搞好资料管理,及时整理完善竣工资料。
10、减少污染,注意环境卫生,保护施工现场的整洁,并做到文明施工。
11、负责施工安全,由乙方造成的安全事故由乙方承担。
1、乙方施工的苗木和其它材料必须符合设计规格与质量要求。
2、乙方必须严格按照设计图纸和设计变更要求进行施工,保证苗木种植数量和质量,确保苗木100%成活。
1、工程竣工后,甲方应根据乙方的竣工报告,会同有关部门,按照图纸要求进行项目验收,评定工程质量,并在^v^竣工验收证明书^v^上签章。
2、工程在未办理交工验收前,甲方不得擅自使用,否则,作甲方同意验收处理。
3、乙方必须在工程交工后7天内全部撤离现场,临时设施由乙方负责拆除。
4、本工程养期为半个月,在养护期内乙负责对苗木淋水、培土、施肥、防病治虫、修剪造型以及补换苗木,全部费用由乙方负责。
1、本工程的造价为:人民币___元,每户按___元/户包干。
2、施工中的增加项目结算办法:由乙方向甲方上报增加项目的预算报价,按双方协商计价结算(以监理或甲方现场签证为依据)。
3、签订合同后进场两天内,甲方拔付工程款给乙方至工程总价的30%作施工前的备料费用。
4、乙方完成工程进度的.80%时,甲方拔付工程款给乙方至工程总价的70%。
5、工程竣工后七天内,甲方拔付乙方工程款至工程总价的95%,余款待养护期满移交后七天内结清,如甲方不按期付工程款,应按拖欠的款项乘以银行规定利率支付利息。
(一)甲方违约:
1、由于甲方原因造成乙方停工窝工三天以上的,工期相应顺延。
2、由于甲方协调不及时而影响工程进度者,工期相应顺延。
3、乙方已按图纸施工,由于甲方原因造成乙方经济损失的,甲方负责赔偿。
4、由于甲方不按时拔付备料款,进度款造成乙方不能如期开工或停工的,甲方必须赔偿乙方经济损失,工期相应顺延。
5、甲方接到乙方的有关该工程的并且需要甲方答复的信函,不按时答复致使乙方不能如期开工的。工期相应顺延。
6、由于甲方原因而终止施工合同,造成乙方一切经济损失,甲方按市有关规定负责赔偿。
(二)乙方违约:
由于乙方原因有如下情况之一者,甲方有权收回部分工程另行安排施工队伍直至终止合同。
1、施工中不重视质量,经甲方、监理、质监部门指出后仍不能改正和采取补救措施者。
2、违反安全生产规程,不文明施工,造成严重不良影响者。
3、不服从甲方、监理协调、检查和监督管理者。
1、在施工和养护过程中,若施工现场遭遇暴雨、台风、地震等人力不可抗拒的自然灾害,并且乙方虽经努力抢救,仍不可避免地造成的工程损失,由甲方负责补偿,并补回灾害后清理恢复的工期。属于乙方管理的施工设施损失,由乙方负责。
3、甲方委派乙方委派为常驻工地代表,经常联系解决工程事宜。
3、合同未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决,补充合同。
5、在合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,可申请调解或仲载,也可以直接向人民法院起诉。
6、合同一式肆份,甲乙双方各贰份,经双方法人代表或法人委托人签字盖章后生效,竣工验收及价款结清后自行失效。
甲方:___________________________。
乙方:___________________________。
您可能关注的文档
- 中餐厅转正申请书范文汇总(优秀9篇)
- 恢复公司原名称的申请书如何写 变更公司名称申请书怎么写(七篇)
- 林地临时征地协议范文 林地临时征地协议范文怎么写(五篇)
- 酒店创新实践报告范文(大全10篇)
- 最新物业管理简历范文(汇总18篇)
- 最新奋斗与成长范文初中(大全9篇)
- 辞去人秘股股长申请书如何写 辞去股长职务申请书(四篇)
- 按时送货协议书如何写 送货合作协议怎么写(四篇)
- 农学的项目申请书如何写 农学的项目申请书如何写的(3篇)
- 最新定向协议书伪造范本(精选14篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
最新二层
别 墅 出 售 合同大全(通用14篇)28下载数 631阅读数 -
2023年
出 售 别 墅 房屋协议书(实用13篇)38下载数 666阅读数 -
2023年
出 售 别 墅 写申请书汇总(优秀16篇)42下载数 664阅读数 -
出 售 别 墅 写申请书汇总(通用20篇)18下载数 770阅读数 -
出 售 别 墅 写申请书范本(优秀17篇)30下载数 658阅读数 -
出 售 别 墅 土地协议书范本(模板15篇)26下载数 325阅读数 -
最新
出 售 别 墅 土地协议书通用(模板13篇)50下载数 631阅读数 -
2023年
出 售 别 墅 土地协议书范本(优秀17篇)31下载数 474阅读数 -
出 售 别 墅 房产协议书(优秀10篇)35下载数 348阅读数 -
独立
别 墅 出 售 合同书怎么写 独立别 墅 出 售 合同书怎么写才有效(4篇)14下载数 749阅读数