最新桩基退场协议书(优质11篇)

动员令是为了激励他人积极行动起来并共同达成某个目标而发布的一种书面通知。写总结时，我们应该充分发挥自己的思维和创造力，展示独特的观点和见解。以下是我为大家收集的总结范文，希望能够对大家的写作有所启发和参考。

桩基退场协议书篇一

甲乙双方于20xx年11月5日及20xx年4月9日签订灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装水电安装两份工程协议书，现由于多方面原因，造成合同无法继续履行。双方协商提出退场，终止合同。双方关于退场达成协议如下：

三、若有乙方班组工人因工资等问题投诉到劳动局或建设局等相关部门，乙方应出面协调并承担一切责任，若工人投诉所欠工人工资属实，乙方应承担付清工人工资的责任，不可把责任往甲方身上推。

本退场协议一式两份，双方各一份，具有同等法律效力。

身份证号码： 身份证号码：

电话号码： 电话号码：

发包人（甲方）签字： 承包人（乙方）签字：

20xx年 4 月 9 日

桩基退场协议书篇二

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它。

有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议：

一、退场说明。

因乙方施工的工程安康市余湾移民安臵社区项目、约建筑面。

履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康。

乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。

五、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

甲方：

法人代表：

（委托代理人）。

日期：年日

法人代表：（委托代理人）月。

桩基退场协议书篇三

单位（甲方）：

劳动者（乙方）：

依据《劳动法》、《合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方就解除劳务关系达成如下协议：

1、甲、乙双方依据《劳动法》、《合同法》等法律法规，自_____年_____月_____日起解除双方的劳务协议（退休返聘协议）关系。

2、乙方于_____年_____月_____日进入甲方公司工作，任职岗位为：_______，并于_____年_____月_____日向甲方提出辞职，甲方同意乙方辞职。

3、乙方应在_____年_____月_____日前办妥工作交接手续，归还甲方所有或提供使用的工作物品并共同书面确认。

4、本协议为对解除双方劳务关系的最终处理，解除关系后，乙方不得再以任何理由为由追究甲方的任何法律责任，或因此向劳动行政管理部门投诉。乙方如有违约的，乙方应向甲方支付甲方所承担损失金额的三倍违约金。

5、乙方离开甲方的公司后，乙方对其知悉的甲方尚未公开的商业秘密负有保密义务。如乙方泄露甲方商业机密给甲方造成损失的，因赔偿甲方的经济损失。

6、本协议一式两份，双方各执一份，签字后生效，具有同等法律效力。

甲方：

桩基退场协议书篇四

甲方：(以下简称甲方)。

乙方：(以下简称乙方)。

一、施工项目。

l、合同单号：

2、施工地点：

二、协议内容：

为了保障打桩施工以及施工人员的安全，以签施工合同后经甲、乙双方友好协商，施工方(乙方)在甲方公司内施工达成如下关于安全方面的补充协议：

1、乙方责任。

(1)全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。

(2)服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。

(3)服从现场有关部门和职能人员的监督管理。

(4)负责施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的桩机能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。

(5)因乙方原因造成的质量问题或事故，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，并承担其费用。

(6)桩基工程完工后，及时向甲方提交甲方、监理、建设单位和质监部门认定为齐全完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料。

(7)全力配合有关部门对施工现场的检查和监督管理等。

(8)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

(9)乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。

(10)严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反安全管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款100元。如发生意外概由乙方承担责任。

(11)施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元;严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。

(12)乙方劳务人员进入现场施工，必须签订劳务合同，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取相应的处罚措施。

(13)发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报项目部，严禁隐瞒事故不报。

(14)积极配合项目部工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

(15)乙方经济责任人是桩基工程安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。

(16)积极配合项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。

(17)乙方必须确保专职技术、质量、安全员的到位，并严格履行职责，如不到位项目部有权对乙方作出处罚。

2、安全生产、文明施工。

乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。

本补充协议与建设施工合同具有同等法律效力，与原有合。

同一并执行，签订后立即生效。

甲方：单位名称(盖章)乙方：法人代表(盖章)。

法人代表(签章)法人代表(签章)。

代表(签章)代表(签章)。

地址地址。

电话电话。

日期日期

桩基退场协议书篇五

甲方：

乙方：

因乙方施工队组织不力，对工程管理无成熟经验、资金不足。乙方自愿提出工程退场，甲方同意乙方的要求，就此甲乙双方达成如下退场协议：

1、工程名称：

2、工程地点：

1、退场时间年日。

2、结算金额根据相关法律、法规、合同、现行市场价格给予结算。

3、此协议签订后工地若出现任何前期问题造成的停工等一切损失由乙方承担，甲方有权在一期工程款中扣除。

甲方：（签字） 乙方：（签字）

年 月 日 年 月 日

桩基退场协议书篇六

甲方：

乙方：

因乙方施工队组织不力，对工程管理无成熟经验、资金不足。乙方自愿提出工程退场，甲方同意乙方的要求，就此甲乙双方达成如下退场协议：

一、工程项目。

1、工程名称：

2、工程地点：

二、相关事项。

1、退场时间年日。

2、结算金额根据相关法律、法规、合同、现行市场价格给予结算。

3、此协议签订后工地若出现任何前期问题造成的停工等一切损失由乙方承担，甲方有权在一期工程款中扣除。

三、甲乙双方于签订的工程协议自动终止。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即办理现场移交手续并立即生效。

甲方：（签字）乙方：（签字）。

年月日年月日。

桩基退场协议书篇七

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它。

一、退场说明。

因乙方施工的工程安康市余湾移民安臵社区项目、约建筑面。

积，自合同签订至今施工一直不顺，各种非正常问题时常出现，导致我公司项目施工人员、管理人员、资金都遇到了很大的影响，就因此项目情况乙方不再承担其项目施工任务，乙方提出退场申请，经甲方研究并双方友好协商，甲方同意乙方退场，并通知乙方在___年___月___日前办理退场相关手续。乙方在项目部承担的全部合同工程施工中产生的所有经济遗留问题均在“退场协议”中体现，乙方承诺当甲方同意“后”已无其他任何的经济遗留问题。

二、履约保证金和农民工工资保证金。

履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康。

市汉滨区人民法院开庭审理裁定后执行”，五个工作日返还清履约金农民工工资保证金。

三、办理“清”全部手续，甲乙双方签订的工程合同号自行。

解除，乙方在本项目的所有债权债务自行承担解决。

四、若办理完“退场协议”以后双方发生争议，乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。

五、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

甲方：____。

法人代表：____。

法人代表：____（委托代理人）。

日期：____

日期：____

桩基退场协议书篇八

编号：

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议：

因乙方施工的工程安康市余湾移民安臵社区项目、建筑面积，自合同签订至今施工一直不顺，各种非正常问题时常出现，导致我公司项目施工人员、管理人员、资金都遇到了很大的影响，就因此项目情况乙方不再承担其项目施工任务，乙方提出退场申请，经甲方研究并双方友好协商，甲方同意乙方退场，并通知乙方在____年____月____日前办理退场相关手续。乙方在项目部承担的全部合同工程施工中产生的所有经济遗留问题均在“退场协议”中体现，乙方承诺当甲方同意“后”已无其他任何的经济遗留问题。

履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康。

市汉滨区人民法院开庭审理裁定后执行”，五个工作日返还清履约金农民工工资保证金。

乙方在本项目的所有债权债务自行承担解决。

乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。

甲方：

乙方：

日期：

桩基退场协议书篇九

甲方（承租方）：

乙方（出租方）：

根据前方工程施工情况，现已不需使用设备，甲方于年月日通知乙方设备退场，乙方接到甲方通知并同意甲方退场要求。现甲乙双方就租赁设备的退租达成以下协议：

二、甲方通知乙方退场后，将租赁设备相关手续等，经双方确认后移交经营部做结算。

三、截止到年月日，甲乙双方签订的设备租赁合同已全部执行完毕，双方不存在任何经济纠纷等遗留问题，甲乙双方对此不存在任何异议。

甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：经办人：经办人：

电话：电话：

日期：年月日日期：年月日

桩基退场协议书篇十

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它

有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议：

因乙方施工的工程安康市余湾移民安臵社区项目、约 建筑面

积，自合同签订至今施工一直不顺，各种非正常问题时常出现，导致我公司项目施工人员、管理人员、资金都遇到了很大的影响，就因此项目情况乙方不再承担其项目施工任务，乙方提出退场申请，经甲方研究并双方友好协商，甲方同意乙方退场，并通知乙方在 年 月 日前办理退场相关手续。乙方在项目部承担的全部合同工程施工中产生的所有经济遗留问题均在“退场协议”中体现，乙方承诺当甲方同意“后”已无其他任何的经济遗留问题。

履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康

市汉滨区人民法院开庭审理裁定后执行”，五个工作日返还清履约金农民工工资保证金。

乙方在本项目的所有债权债务自行承担解决。

乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。

。

甲方：

法人代表：

（委托代理人）

日期： 年 日

法人代表：（委托代理人） 月

桩基退场协议书篇十一

回答完题目后，考官就会让你离开考场。记住，在离开时，不要带走桌上的任何东西，可以双手将椅子轻轻移回原位，一定要记住和考官道谢，有些考生在回答第3题的时候考官就开始打分了，所以最后回答完的礼貌就不那么重要了，其实不然，你并不知道考官到底什么时候给你打分，他也不可能和你汇报一下。所以一定要把你最好的精神面貌坚持到最后。

另外，一个得体的结尾尽管不能完全掩盖你前面的可能的缺陷，但对你的面试形象的最后形成大有益处。考生走出考场，考官们可能要相互交流一下对你的印象，并做出初步总结，力求达成共识。这样，你的告别就能在很大程度上影响这一共识的形成。巧妙的收尾能巩固考生和考官们在短时间内通过沟通建立起的.情感联系，并以画龙点睛之笔，让其在面试结束后的自然地延续。

注意，面试结束退场时不应有下列言行：