充分认识到如何培养青年人的社会责任感和公民意识?这是社会发展的重要任务。总结的过程需要冷静客观,不要陷入情绪或个人主观判断。
与被告协议书通用篇一
甲方:乙方:
联系人:联系人:
联系电话:联系电话:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及本地政府有关户外广告审批规定签定本合同,甲方委托乙方制作路灯杆广告,经友好协商达成如下协议:
一、工程项目:工程地点:标牌内容:
二、合同工期:
订立本合同后天在甲方指定地点安装完毕。
三、广告牌制作费用:
1、按块计算,每块
2、付款方式:制作安装完毕验收合格后,甲方支付金额的80%,其余20%作为质量保证金,由甲方在年后支付完毕。
四、违约责任
甲、乙双方均应诚实守信,如任何一方违约,均应赔偿对方经济损失。逾期安装,每个广告牌承担违约金元。
五、争议的解决
前述条款未尽事宜,由甲、乙双方另行协商约定。
在执行合同中发生争议,应本着互谅互让的原则,在保证工期和质量的前提下充分协商解决。协商不成的双方同意在甲方所在地通过诉讼途径解决。
六、产品质保期为三年,三年内标志牌效果不佳,自发现之日起日内
解决,乙方需提供无偿维护。
七、本合同一式两份,双方各持一份,自双方签署之日生效。
甲方(章)
法定代表人:乙方(章)法定代表人:
合同订立时间:___年___月___日
与被告协议书通用篇二
甲乙双方本着互惠互利的原则,经友好协商,就墙体广告的制作、发布事宜达成共识,根据《中华人民共和国经济协议法》、《广告法》中有关规定,特制定以下条款:
一、项目内容。
甲方于_______年_______月_______日委托乙方,在_______境内(发布方案详见附件)制作、发布墙体广告。
二、项目价格。
1、墙体广告工程量:________________。
2、墙体广告制作单价:______________。
3、工程总造价:____________________(实际结算价格需根据验收合格面积计算)。
三、项目要求。
乙方须按甲方签字认可的墙体广告样稿执行,由于墙体广告的特殊性,实际墙面制作颜色、效果允许与样稿稍有出入。
四、工程日期
预计为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。(因雪、雨、雾等自然因素或政府干涉等双方无法控制特殊情况以及中途验工、调整等时间除外。由上述原因造成的工期延误,乙方必须书面通知甲方,甲方应在_______个工作日内予以确认)在施工期间如遇阴雨天气超过_______天,甲方应给予补偿,补偿办法每个施工班组_______元/日。
五、工程变动。
若因出现雪、雨、雾等自然因素及政府干涉等双方无法控制特殊情况,使本协议无法履行或无法继续履行,甲方应支付乙方实际已完成的工程金额;若甲方对墙体广告提出改动意见,应书面通知乙方,并经过协商认可支付相应费用。
六、付款方式。
协议签订时甲方支付总工程款的_______%计元,乙方全线开工后凭_______%施工进度照片再支付总工程款的_______%计元,完工扫尾阶段验收合格后支付总工程款至_______%(总价以实际验收面积计算),投放结束后支付余款。
七、乙方送报企业墙体广告实景照片反馈单(含地址、照片、面积、序号),甲方收到后即视为该批所报工程已竣工,甲方向乙方开具收到证明。
八、验收方式。
1、乙方应向甲方提供有人物作为高度参照的实景照片,甲方根据乙方提供的实景照片进行面积验收,胶卷及冲洗费用由乙方承担。
2、甲方还可根据需要进行现场抽查,如甲方在抽查中发现某一单块广告实际面积少于乙方提供的结算面积的_______%,则甲方有权对乙方处以该广告结算价格两倍的罚款。
3、实地考察验收时,乙方必须有工程监理人员陪同,并代表乙方在最终的验收报告上对所抽查的广告质量予以签字确认,抽查所耗出车费用由乙方承担,甲、乙双方验收人员差旅费用自理。
4、验收标准参见协议附件。
九、验收期限。
由该工程竣工之日起,不能超过_______天,逾期视为默认验收合格,甲方验收后7日内将约定协议款付给乙方。
十、特别约定。
广告发布的申请及审批手续由乙方负责,甲方应提供相关合法有效证件(如:营业执照、商标注册证、产品合格证等。发布内容带有特约、唯一、独家、代理等宣传词语,以及获奖荣誉、注册商标、专利证号等广告内容,均需出具相关证明。),因甲方不能及时提供有关证件而引起纠纷或损失由甲方承担。
十二、甲乙双方书面同意的广告投放规划、墙体广告样稿、中途调整方案等书面内容为本协议附件,具有同等法律效力。
十三、投放要求。
1.本次投放的广告期是1年,必须确保1年内在正常自然天气条件下不褪色。
2.本次投放的墙体广告要求在高速公路路口、国道、省道两侧的显著位置。
3.为甲方制作的墙体广告的面积规格要求:甲方原则上规定单块广告的面积在30~60平方米内;当乙方遇到位置、效果俱佳的超过_______平米的广告制作资源,必须征求甲方的同意后方可施工制作。
4.乙方应确保投放的所有广告符合国家和地方有关法规的要求。
十四、售后承诺。
1、乙方保证发布1年时间,发布期内广告如有褪色,超过_______%,公司将在_______日内进行修复。
2、甲方广告如遇被覆盖、墙体拆除等情况,乙方不承担责任。但乙方可以提供相关手续(如墙体广告广审等政府相关批文等)予以配合。
4、甲方必须清楚,墙体广告的载体是不确定的,墙体广告的载体有可能被拆除、遮挡、涂刷等。
本协议一式两份,具有同等法律效力,自签字之日起生效,涂改无效。
法定代表人:_____________法定代表人:___________。
委托办理人:_____________委托办理人:___________。
签订地点:________________签订地点:_____________。
与被告协议书通用篇三
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则双方就商住区宣传广告牌制作工程施工协商一致,订立本协议。
工程名称:商住区宣传广告牌制作安装工程。
工程地点:东莞市东城区。
(1)合同工期从收到批文起25天内完成。
(2)本工程工期由项目管理公司负责监督检查验收,因不可抗力(指战争、动乱、空中飞行物附落、7度以上地震、特大暴雨)原因而造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延。
(1)合同包干总造价为:暂定大写人民币玖万元整;
:90,000.00元。
(2)78×104cm双面灯箱广告牌[15个]的制作安装::313.33元/个。
合计::4,700.00元。
(3)78×14.5cm双面灯箱广告牌[15个]制作安装::86.67元/个。
合计::1,300.00元。
(4)78×74cm双面灯箱广告牌[116个]制作安装::250.00元/个。
合计::29,000.00元。
(5)78×176cm双面灯箱广告牌[123个]制作安装::447.15元/个。
合计::55,000.00元。
(6)根据甲方的要求增减工程量经双方协商后,可调整合同造价。
工程质量标准:按甲方认可的设计图纸制作完工,七色丝印进口灯片画面精度1400dpi,达到设计效果;并经甲方及工程师检评达到施工验收规范合格标准。
1.本工程由甲方对施工全过程进行管理,并委托广州建筑工程监理有限公司(简称监理工程师)对本工程进行社会监理;由广州建成工程造价咨询事务所有限公司(简称造价工程师)对项目在甲方授权下进行工料测量工作,并报甲方批准。
2.监理工程师及造价工程师征得甲方同意、授权情况下,可行使以下职权:
(2)对工程施工组织设计和技术方案提出审核意见后,报甲方负责人批准;
(5)工程款支付经造价工程师及监理工程师审核签认后报甲方负责人批准;
(6)施工进度更改经监理工程师审核签署意见后报甲方负责人批准共。
(7)设计变更及现场签证,经监理工程师审核签署意见后报甲方负责人批准。
(8)一切与投资控制有关的事项经造价工程师及监理工程师审核后报甲方负责人批准;
(9)经甲方负责人同意,监理工程师有权要求乙方从工地撤换不能胜任职务或玩忽职守人员没有工程师及甲方的同意这些人员不应再承担本工程中的任何工作。
(10)办理所有的工程现场签证、工程结算工作,报甲方负责人批准后作为最终结算或付款的依据。
(11)甲方同意、授权的其他职权。
(12)甲方委派驻现场负责人:陆永晖。
(13)监理公司委派现场负责人:肖浩权。
(14)工料测量顾问公司委派现场负责人:蓝鑫。
3.开工前为乙方提供搭设临时设施的场地;乙方必须按文明施工要求搭设,并需经工程师检查验收。
4.对现场施工质量及进度监督检查,并组织工程竣工验收。
5.甲方负责协调乙方与其他施工单位在施工过程出现的问题及纠纷。
6.甲方负责提供该项目的报批手续的相关资料,具体的报批手续由乙方负责协助办理,发生的合理费用由甲方负责。
1.乙方委派的项目经理:黄天良,负责本工程全过程施工管理。
2.项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在承包人,由承包人承担费用。
3.乙方必须按经甲方或工程师确认的设计施工图纸和质量要求进行施工。
4.乙方必须服从甲方在施工上的先后顺序,满足甲方的施工要求。
5.乙方在开挖过程中应注意保护好有用的管线及国家保护文物。当遇到国家保护文物时应当及时向甲方报告,否则造成的后果由乙方自行负责。应对工地所有作业和施工方法的适当性、可靠性及安全性负全责。
6.乙方应在符合合同要求所许可的范围内,在进行一切施工操作时,不应给下列各方带来不必要和不适当的干扰:公众的便利;公用道路及场所,以及属于甲方或任何单位所属的道路的进出、使用等甲方的其他合理要求,无条件地提供配合工作。
7.乙方每次收到甲方的工程款时,均须开具同等金额的税务发票。
8.甲方或工程师认为工程进度拖后或施工质量不符合要求时,甲方或工程师有权要求乙方采取措施补救,当仍不能满足进度或质量要求时,甲方有权终止合同,由此产生的相关损失由乙方承担。
9、乙方负责提供五份经甲方确认的方案图纸,一份交甲方,一份交项目管理公司,一份交工料测量公司,两份留作施工使用。
本工程采用总价合同的方式进行包干。
在十级或十级风以下风力的前提下广告牌的相关画面保修壹年(人为损坏或不可抗拒力除外)。
十、付款方式及工程结算。
1.单项工程施工进度完成到50%时,付单项总价的30%进度款;
2.整个工程竣工验收合格并办理完竣工结算后10天内付至80%;
4.每次工程付款须经工程师、工料测量师和甲方的签认。
1.由于乙方责任,没有按期完成施工任务的,每逾期一天按合同工程造价的2%进行罚款,并且甲方有权另外选择施工单位完成剩余的工程量,所发生的费用由乙方承担,并赔偿相关损失。
2.由于甲方未能及时支付工程进度款造成乙方不能正常施工,乙方有权顺延工期,并且向乙方支付未支付工程款的利息。
3.当施工质量不符合要求时,甲方或工程师有权要求乙方采取措施补救,当仍不能满足设计及质量要求时,甲方有权终止合同,由此产生的相关损失由乙方承担。
4.决争议的方式为:
(1)甲、乙双方友好协商;(2)向东莞市人民法院起诉。
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方款项支付完毕,乙方将工程交付甲方后,除合同保修条款仍然有效外,合同其它条款即告终止。
本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份。本合同如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商,做出补充规定或协议,补充规定或协议与本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
地址:
签约代表人:签约代表人:
与被告协议书通用篇四
甲方:xx(以下简称甲方)
乙方:xx(以下简称乙方)
为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,根据国家有关广告发布安装法规,加强期间的安全预防管理,落实广告发布安全责任制,明确双方的安全责任,确保项目施工操作人员的安全与健康,促进施工顺利进行,特签订本协议。
一、甲乙双方协商一致后,甲乙交接给乙方的广告发布,甲方应提供广告位、广告位租金、广告内容。
二、甲方定稿后,乙方按甲方需求的工作日完成发布安装。
三、在协议时间内工程安装完后,由甲方验收合格后,甲方必须在一个月内一次性结清全部广告发布费。
四、验收后如有被人破坏或特大风等不可避免的自然灾害将由甲方承担。
五、乙方安装广告过程应遵守国家安全施工法,如出现一切安全事故与甲方无关,由乙方自己负责处理。
六、以上协议如有改动或不完善及未补充的,由甲乙双方协商后更改。
七、本协议经双方签字盖章后与本工程施工分包合同同时生效。
八、签订本合同之日起生效。有效期为20xx年至20xx年。
九、协议一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:xx
xxxx年xx月xx日
乙方:xx
xxxx年xx月xx日
与被告协议书通用篇五
经甲、乙双方协商同意,现就媒体广告发布事宜,达成如下协议,共同遵守。
一、甲方委托乙方于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间发布_____广告。
二、广告发布媒介:____________________。
四、广告采用样稿(样带),乙方未经甲方同意,不得改动广告样稿(样带)。
五、乙方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,可要求甲方做出修改,乙方在甲方做出修改前,有权拒绝发布。
六、广告样稿(样带)为合同附件,与本合同一并保存。
七、广告单价_______元,其他费用_______元,扣除优惠_______元,扣除代理费_______元,播出(刊登)次数_______,总计_______元。
八、甲方应在_______年_______月_______日前将广告发布费付给乙方。
九、违约责任:
十、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成的,按本合同约定的下列方法之一进行解决:
1.由__________仲裁委员会仲裁;
2.向__________人民法院起诉。
十一、其他:_________________________.十二、广告的编排方式和发布时间表:(略)。
十三、本合同一式两份,经双方代表签字后生效。
甲方:_______________。
代表:_______________。
电话:_______________。
乙方:_______________。
代表:_______________。
电话:_______________。
签约日期:_____年_____月_____日
签约地点:____________________。
与被告协议书通用篇六
协议编号:____________。
签约地点:____________。
签约时间:____年__月__日。
甲、乙双方根据《广告法》及《广告管理条例》就内容广告发布有关事项签定本协议并共同遵守:
二、广告位置:__市__区__路__号。
三、广告规格:6_10m。
四、广告期限:自____年__月至____年__月,共计_年。实际发布时间以《验收报告》中确认的发布时间为准。
五、广告价格:
1、广告费:含发布费、占地费、维修费、保险费、基础架制作费,单价:1万元/块,共19块。年合计__万元。
2、广告费的支付:第一期款:签定协议后15日内,乙方向甲方支付广告费,计__万元。
六、双方责任:
1、甲方负责户外广告报批手续,广告稿样审批,验收及发布期的保修维护。
2、甲方负责提供广告样件,甲方负责将广告稿样报有关部门审批,审批不合格,稿样退回乙方修改。稿样一经确认即作为制作及验收的有效依据,为本协议附件,与本协议一并保存。乙方再提出与稿样不同要求所发生的费用由乙方负担,由此而耽误的广告发布时间,甲方不予顺延。
3、甲方收到乙方第一期款,及广告稿样经确认后(30)天内,完成制作。制作完成后3天内,甲、乙、制作三方共同验收,验收合格,乙方在《验收报告》上签章,乙方接到甲方通知,不及时验收,超过3日后,甲方视同乙方验收合格。
4、乙方应按期付款,如乙方不按期付款,甲方有权终止本协议并广告位置不予保留。
5、广告发布期间,如因甲方责任造成广告发布终止由甲方承担责任;如因乙方责任造成广告发布终止由乙方承担责任;如因不可抗力造成广告发布终止,甲乙双方友好协商解决。
七、协议续签:
协议期满前1个月,双方可重新商讨延长本协议事宜。同等条件下,乙方享有优先权。如协议期满乙方未办理续签手续,乙方不再享有优先权,广告位置不予保留。
八、任何一方违反协议,双方协商不成,可向经济协议仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。
九、附则:
1、本协议一式两份,甲乙双方各一份。
2、协议附件一式两份,甲乙双方各一份。
3、协议中未尽事宜或本协议如需修改,可签订补充协议。
4、本协议自签字盖章之日生效。
甲方:_____广告公司乙方:_____集团。
代表:___代表:___。
银行:_____银行银行:_____银行。
帐号:________帐号:________。
电话:_______电话:_______。
传真:_______传真:_______。
与被告协议书通用篇七
甲方是一家老店,为了进一步扩大其影响,充分利用自身优越的地理位置,经甲乙双方协商,达成如下协议:
1.甲方同意将__________________商场楼顶(由_________向_________)_______米长的位置代理给乙方做广告媒体使用。
2.乙方自行负责对媒体的广告招商、管理、制作及维修、维护。
3.媒体代理费为_________元/年。代理费的交纳应从协议签定之日起,由乙方每半年预付给甲方一次。
4.广告发布期间,涉及到一切与广告有关的社会因素,均由乙方协调。
5.媒体代理从协议签字之日起执行。
6.在乙方代理过程中,无论有无商户,甲方不得擅自将其广告位置转让或租赁给其它单位或个人。如有违约,甲方应按广告发布的费用全额支付给乙方。
7.乙方应严格把握施工质量。
8.在使用过程中,因乙方原因造成甲方楼体的损坏,由乙方承担经济责任。
9.因乙方原因,从楼体掉下的所有物体,给行人身体、物品造成的损坏,由乙方承担经济责任。
10.此协议经甲乙双方签字(盖章)生效。
11.未尽事宜,另行商定。
甲方(盖章):_________
代表(签字):_________
_________年____月____日
乙方(盖章):_________
代表(签字):_________
_________年____月____日
与被告协议书通用篇八
乙方:____________________。
甲乙双方根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国广告法》及相关法律法规规定,在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方委托乙方发布广告事宜签订本协议,双方共同遵守。
一、发布媒体:框架电梯平面媒体。
二、发布内容:____________________(品牌/产品)。
三、发布时间、地点、媒体发布费用。
发布时间______年______月______日,发布城市______,发布地点______,发布数量______(块),发布单价______(元/月/块),媒体发布费用______。
合计:______元。
四、制作费用。
甲方向乙方支付广告画面制作费用计______元。
五、协议总金额与支付方式。
1.以上发布费用与画面制作费用合计:(小写)______元,(大写)____________元。
共分______次付款。
付款时间______年______月______日。
第一次付款______元。
第二次付费______元。
第三次付费______元。
2.甲方应按照上款要求按时将款项汇入以下帐号:
开户名:__________________。
开户行:__________________。
账号:____________________。
3.发票:
(1)对甲方支付的广告发布费,乙方将开具正式的广告费发票;对甲方支付的广告设计费、广告画面制作费、印刷费及画面特殊更换的上画费等服务费用(如有),乙方将开具正式的服务费发票。
(2)乙方在收到支票后5个工作日之内将正式发票递出;如发票抬头与本协议中的甲方名称不同,甲方需特别注明收票人为.
六、广告的制作及刊发。
1.甲方负责发布内容的的画面设计,甲方应在广告发布前______天,将所要发布的广告内容印刷为四色菲林片或制作成膜或相应的电子文件提交给乙方;乙方将在甲方审看画面打样并签字确认后开始印制。
2.如甲方自行印制广告画面的,甲方需于每月广告发布开始前______天,将印制好的广告画面送至乙方;此外,甲方还应按发布总量的______%为乙方留存余量,以弥补上画中的损耗。
3.广告首次刊发前,甲方如欲变更广告发布时间和发布内容的,至少应于本协议约定的广告发布日前的______个工作日书面通知乙方;如乙方在接到此通知之时已发生了印制等费用的,甲方还应及时向乙方支付该费用。
4.乙方每月______日或每月______日开始发布广告,上画周期不超过______天,甲方广告发布时间超过______个月的,可享受乙方于每月______日提供的免费更换画面服务一次。免费更换画面是指更换原广告画面或变更原定的广告发布位置,由此产生的额外费用如印制费等,甲方另行支付给乙方。
5.若甲方在前款4约定的时间外要求刊发广告的,甲方应向乙方额外支付上画费______元/张/次。
6.广告刊发后的______个工作日内,乙方以光盘或纸质报告方式向甲方提供发布监测报告。
七、其他。
1.本协议的标题及各条款的标题仅为检索方便而拟定,不应用来解释协议条款的含义。
2.本协议自双方授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。
3.本协议同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
4.本协议有效期内形成的其他附件、补充协议均是本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
5.协议未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。
您可能关注的文档
- 最新电子商务正式员工申请书(通用16篇)
- 学校抗疫日记范文通用(通用13篇)
- 环保运营分析报告范文(优质13篇)
- 人寿保险公司退保申请书范本 人寿保险退保委托书怎么写(9篇)
- 客户助理职位规划范文 客户助理职位规划范文大全(八篇)
- 婚后同协议书简短(模板16篇)
- 留学招生协议书如何写 留学承诺书一般要怎么写(七篇)
- 最新自传范文护士怎么写(优质12篇)
- 活力中国舞蹈文案范文 中国舞舞蹈文案(六篇)
- 自行作废协议书如何写 自行作废协议书如何写才有效(五篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
最新
与 被 告 协 议书通用(模板8篇)39下载数 614阅读数 -
被 告 签订和解协 议书模板简短被 告 与 原告 达成和解协 议(二篇)49下载数 350阅读数 -
被 告 提出调解协 议书汇总被 告 调解协 议范本(9篇)18下载数 528阅读数 -
原
告 与 被 告 撤诉协 议书汇总被 告 要求原告 撤诉的和解协 议(五篇)28下载数 658阅读数 -
原
告 与 被 告 撤诉协 议书 原告 撤诉裁定书样本(6篇)19下载数 311阅读数 -
判令
被 告 履行协 议书 判决被 告 履行(二篇)41下载数 684阅读数 -
原
告 被 告 调解协 议书 原告 被 告 和解协 议书(3篇)34下载数 728阅读数 -
被 告 不履行协 议书被 告 不履行协 议书范本(二篇)10下载数 323阅读数 -
被 告 签订和解协 议书范本被 告 与 原告 达成和解协 议(5篇)27下载数 974阅读数 -
被 告 签订和解协 议书范本被 告 与 原告 达成和解协 议(7篇)20下载数 264阅读数